2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力测试试卷A卷附答案

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力测试试卷A卷附答案单选题（共70题）1、关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C.担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D.担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。【答案】C2、能够充分体现被代理人意志的代理属于（），也称作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】A3、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工作总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的通用范围仅包括工程和货物D.暂估计在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】B4、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥必须实施见证取样和送检B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】A5、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】D6、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】A7、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果【答案】D8、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【答案】D9、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50％【答案】B10、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。A.设备使用单位B.设备出租单位C.具有相应资质的单位D.检验检测机构【答案】C11、在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是（）。A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证【答案】A12、下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是（）。A.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标C.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效D.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加同一标段投标【答案】A13、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。A.15日以后B.15日以前C.20日以前D.20日以后【答案】B14、关于招标代理机构的说法，正确的是（）A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员【答案】D15、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A.10天B.15天C.20天D.30天【答案】B16、某建设工程按规定于2013年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证【答案】C17、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（）。A.招标人应当重新招标B.招标人可以直接发包C.招标人可采用邀请招标方式D.招标人必须终止项目【答案】A18、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】C19、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙（）要求甲支付运费。A.能要求甲支付运费B.不能要求甲支付运费C.可要求甲支付一半运费D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费【答案】B20、代理的主要种类不包括（）。A.意定代理B.委托代理C.法定代理D.复代理【答案】D21、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款【答案】B22、行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的，应当（）。A.延期行政复议B.撤销该具体行政行为C.由复议机关责令其提交D.驳回行政复议申请【答案】B23、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】A24、质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由（）承担赔偿责任。A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙【答案】A25、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（）。A.筛滤截留B.重力分离C.离心分离D.污水土地处理法【答案】D26、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应该赔偿损失【答案】B27、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人负责C.承包人应负责返修，费用由发包人负责D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】C28、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】D29、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C30、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】C31、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】B32、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】D33、关于对潜在投标人进行资格审查的规定，下列表述错误的是()。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【答案】C34、下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【答案】D35、下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋280平方米的2层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】B36、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】C37、某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止【答案】A38、（）是具有最高法律效力的根本大法。A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】A39、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】B40、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的法定安全生产责任的是（）。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】D41、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员要求投标人澄清问题D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】C42、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3,3B.3,6C.6,6D.6,3【答案】A43、承揽业务不良……（）。A.***转包或者违法分包的B.?未取得资质证书承揽工程的C.?允许他人以本单位名义承揽工程的D.未在规定期限内办理证照变更手续的【答案】A44、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B45、按照《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在人民币（）以上的建设工程，必须招标。

A.50B.100C.200D.400【答案】D46、集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()日内未提出异议的，集体合同即行生效。A.3B.5C.7D.15【答案】D47、（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】D48、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】D49、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】B50、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力【答案】C51、场景(四）A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位【答案】C52、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】C53、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】D54、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】B55、以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。A.《民法典》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《天津市建筑市场管理条例》D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》【答案】B56、关于分包，下列说法正确的是（）。A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】D57、（）应该组织竣工环保验收。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】A58、施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()A.对吊销其资质证书不服的B.对查封其财产不服的C.认为行政机关侵犯其中标权利的D.认为某省人民政府制定的规章违法的【答案】D59、关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是（）A.材料和设备应当由发包人提供B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备C.承包人有权对发包人提供的材料和设备进行检验D.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任【答案】C60、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D.应当对工程项目落实带班制度负责【答案】C61、下列情形的建筑市场各方主体，除（）以外都将被列入建筑市场主体“黑名单”。A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的B.进行违法分包的C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的D.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的【答案】B62、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告D.由监理单位对环境保护设施进行验收【答案】B63、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险【答案】D64、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】C65、以下关于企业资质证书的说法中正确的是（）。A.企业首次申请资质，应当申请最低等级资质，增项申请则不受限制B.企业资质证书的有效期为3年，期满3个月前可以提出延期申请C.企业发生合并、分立、重组以及改制的，可以直接承继原资质D.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做岀是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续【答案】D66、（2021年真题第2批）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】D67、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D68、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，不属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定【答案】D69、根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.只通知到债务人，没有得到债务人同意【答案】B70、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】B多选题（共20题）1、关于止水带说法正确的有（）。A.塑料或橡胶止水带接头应采用热接或叠接B.金属止水带应平整、尺寸准确，不得有砂眼、钉孔C.金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防锈和防腐涂料D.金属止水带接头分别采用折叠咬接或搭接E.塑料或橡胶止水带应无裂纹，无气泡【答案】BCD2、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的有()。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.退还投标保证金时，无须退还保证金利息C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.投标保证金不得超过招标项目结算价的2%E.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还【答案】AC3、下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准【答案】ABD4、（2020年12月真题）关于留置的说法，正确的有()。A.可以留置的财产仅限于合法占有的财产B.可以留置的财产包括不动产C.债权人实施留置后，债务人的债务承担以留置财产的价值为限D.建设工程合同中不能实施留置E.留置权人负有妥善保管留置财产的义务【答案】AD5、根据《民法典》，下列属于代理的法律特征的是()。A.代理人请朋友吃饭属于代理行为B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为E.代理行为的法律后果归属于被代理人【答案】BCD6、下列选项中，属于资质不良行为的有（）。A.与招标人串通投标的B.未取得资质证书承搅工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.超越本单位资质等级承揽工程的E.未在规定期限内办理资质变更手续的【答案】BD7、（2021年第1批真题）下列物权属于用益物权的有()。A.土地所有权B.地役权C.不动产抵押权D.居住权E.土地承包经营权【答案】BD8、下列属于节能激励措施的是(）。A.财政安排节能专项资金B.税收优惠C.信贷支持D.价格政策E.节能减排【答案】ABCD9、施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的有（）。A.建设工程施工企业安全费用以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业安全防护、文明施工措施的报价，不得低于工程所在地定额费用的90%C.合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不得低于该费用总额的30%D.分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用E.总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故，应负同等责任【答案】ABD10、根据《建设工程质量管理条例》规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】AD11、关于竣工日期的说法，正确的有()。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延的，以实际完工之日为竣工C.建设工程未经竣工验收的，以发包人与承包人协商确定的使用日期为竣工日期D.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】AD12、某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.仲裁委员会B.建设工程所在地法院C.合同签订地法院D.有管辖权的第一审人民法院E.原告住所地法院【答案】BD13、安全生产监督管理部门的下列做法,不正确的是（）。A