2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合练习试卷B卷附答案

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合练习试卷B卷附答案单选题（共70题）1、施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（）。A.推荐性标准B.行业标准C.地方标准D.合同约定的推荐性标准【答案】D2、关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家为3人B.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人C.评标委员会的成员不得拒绝在评标报告上签字D.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据【答案】D3、关于保证的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.以公益为目的的非营利法人可以作为保证人C.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任D.债权人与保证人约定的保证期间早于主债务履行期限的，按照约定【答案】A4、（2014年真题）工程项目质量安全第一责任人是()。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】D5、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】A6、（2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C7、下列不能认定为工伤的是（）。A.患职业病B.周日发生非本人责任的交通事故C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】B8、（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B9、（2020年真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D10、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.3个月B.6个月C.1年D.3年【答案】C11、【2018年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】B12、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A.质押权B.抵消权C.抵押权D.留置权【答案】D13、（2020年12月真题）关于委托合同的说法，正确的是()。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】D14、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A15、（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】C16、地表水中杂质按颗粒大小以及存在形态分不包括（）。A.悬浮物质B.胶体C.颗粒态物质D.溶解物质【答案】C17、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换【答案】C18、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】B19、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工企业D.建设行政主管部门【答案】C20、生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响程度【答案】B21、某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A.其间构成了违约之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】C22、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反安全管理规定，指令他人冒险作业，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故B.重大劳动安全事故C.工程重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】A23、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司约定的权利自合同公证后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A24、（2016年真题）关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】B25、某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。A.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证B.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续C.签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证D.建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证【答案】D26、（）是具有最高法律效力的根本大法。

A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】A27、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】C28、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】B29、2010年5月14日超越公司进行招标，经过对投标人评标后世纪公司中标，但其中标后，超越公司要求其压低报价，如不压低报价将不与其签订合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了A合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了B合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中正确的是()。A.A合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.B合同是双方真实意思的表示，应当以B合同作为结算依据C.B合同背离了中标合同的实质性内容，应当以A招标文件作为结算依据D.A.B合同均不能作为结算依据，双方应当依据工程造价签订合同【答案】C30、下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付工程款请求权B.存款本金请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付金融债券本息请求权【答案】A31、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，但自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2年B.3年C.5年D.10年【答案】C32、以下关于建筑节能验收的说法中正确的是（）。A.节能工程的检验批验收应由质量检查员主持B.节能分项工程验收应由项目负责人主持C.隐蔽工程验收应由监理工程师主持D.节能分部工程验收应由监理工程师主持【答案】C33、（2015年真题）关于担保的说法，正确的是（）。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《担保法》的规定【答案】B34、（2016年真题）下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】C35、（2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是()。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】A36、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】C37、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回。D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回【答案】D38、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。

A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】D39、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【答案】D40、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】C41、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。A.无因管理B.不当得利C.侵权行为D.合同【答案】D42、相邻的两个标段，分别由甲、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（）。A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利【答案】D43、保证合同的当事人是（）。A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人【答案】B44、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】B45、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（）到达受要约人。A.在合同成立前B.在受要约人发出承诺通知之前C.在承诺通知到达要约人之前D.在要约到达受要约人之前或与要约同时【答案】D46、根据《劳动合同法》规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是（）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立【答案】A47、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】C48、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C49、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人【答案】C50、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。A.给予警告B.取消继续教育记录C.处1万元以上3万元以下罚款D.撤销注册证书【答案】B51、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】B52、某工程设计文件需要作重大修改，则()。A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】C53、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】D54、用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由（）。A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任【答案】D55、关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是()A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体B.该罪的法定最高刑是死刑C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚D.该罪并处附加刑【答案】D56、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销C.安全生产许可证的有效期为5年D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证【答案】B57、工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。A.是否符合工程设计B.是否符合工程建设强制性标准C.是否符合施工合同D.是否考虑施工安全操作和防护【答案】B58、根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】B59、现浇水池浇筑完成后应加遮盖洒水养护，保持湿润不少于（）d。A.7B.14C.21D.28【答案】B60、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】C61、以下不属于行政纠纷的是（）。A.建筑公司认为建设行政主管部门暂扣其安全生产许可证违法B.投标人认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C.当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的D.当事人委托建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解，对调解结果不服【答案】D62、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】B63、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。A.工程招标B.材料采购C.诉讼D.承包【答案】D64、根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】C65、下列权利中，可作为担保物权的是()。A.地役权B.抵押权C.建设用地使用权D.土地承包经营权【答案】B66、下列建设工程活动中，不得委托代理的是（）。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【答案】C67、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】D68、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】C69、关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同【答案】D70、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】A多选题（共20题）1、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有()。A.应当以鉴定合格日期为竣工日期B.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期C.应当以申请鉴定日期为竣工日期D.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期E.竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期【答案】A2、法的形式的含义包括()。A.法律规范创制机关的职责B.法律规范的效力等级C.法律规范的内在逻辑D.法律规范的地域效力E.法律规范的历史沿革【答案】BD3、《合同法》规定，有下列情形中（）的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】BCD4、合法有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB5、致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。A.发包人严重拖欠工程价款，经过催告仍不支付B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准，经过催告仍不更换C.发包人经常召集各承包人的项目经理开会D.项目经理与总监理工程师之间存在矛盾E.要求承包人提交质量保证金【答案】AB6、（2021年第1批真题）关于建设工程债的产生说法正确的有()。A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利B.明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债D.无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任【答案】ACD7、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是（）。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理都不具有法人资格C.施工企业法人属于财团法人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】AB8、根据《民法典》应当采用书面形式的合同有（）A.建设工程勘察合同B.委托合同C.建设工程施工合同D.承揽合同E.建设工程设计合同【答案】AC9、关于建设工程总承包，下列表述正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务【答案】ABD10、《招标投标法实施条例》对于开标的规定，下列表述正确的有（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】AC11、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。A.对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的E.裁决所依据的证据是伪造的【答案】AB12、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BC13、在建设工程中，下列签订合同属于无效的合同有（）。A.施工单位因重大误解和建设单位签订的施工合同B.承包人未取得建筑业企业资质，与建设单位签订的施工合同C.建设单位和施工单位签订的显失公平的合同D.乙作为总包单位，经建设单位认可，将钢结构分包给专业分包单位签订的分包合同E.丙单位没有资质借用他人资质和建设单位签订的合同【答案】B14、（2021年真题第2批）根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的有（）。A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日B.对于电