一级建造师《建设工程法规及相关知识》2013至2018年考试真题汇总（单选题）

PAGEPAGE205一级建造师《建设工程法规及相关知识》2013至2018年考试真题汇总（单选题）一、单选题1.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。A、项目经理B、兼职安全员C、建筑架子工D、BIM系统操作员答案：C解析：四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见。2.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。A、注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件答案：C解析：本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2>合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见3.人民法院审理行政案件，不适用()。A、调解B、开庭审理C、公开审理D、两审终审制答案：A解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。参见。4.某高速公路项目进行招标，开标后允许()。A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B、投标人再增加优惠条件C、投标人撤销投标文件D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法答案：A解析：本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄情或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见5.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。A、一般保证B、效力待定保证C、连带责任保证D、无效保证答案：C解析：本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。参见6.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A、丙公司承担B、甲施工企业承担C、乙公司承担D、甲施工企业与丙公司分担答案：A解析：第四章第3节买卖合同的法律规定P173。解析出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。7.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()。A、1个月以上3个月以下B、3个月以上1年以下C、3个月以上2年以下D、6个月以上1年以下答案：B解析：本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：请节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见。8.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A、对该诉讼请求全部予以支持B、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。9.下列法律中，属于宪法相关法的是()。A、《中华人民共和国行政法》B、《中华人民共和国民法通则》C、《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D、《中华人民共和国政府采购法》答案：C解析：本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府迫织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍去》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。参见教WP1。10.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是()。A、建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B、建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C、惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形D、在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系答案：D解析：建设活动中的民事商事法律关系是平等主体之间的关系；建设活动中的民事商事关系主要是财产关系；民事商事责任以财产补偿为主要内容，惩罚性责任不是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式。P6。11.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A、单位所在地B、污染影响地C、单位登记地D、事故发生地答案：D解析：本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部□报告。参见。12.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协力扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违答案：A解析：建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。13.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。A、生产企业资质证明B、生产企业执业执照C、生产许可证D、第三方检测合格证明答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具和配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见。14.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C、建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明答案：D解析：第六章第5节机械设备等单位的安全责任P281。A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。因此，施工总包单位对施工方案有审查义务。C错误，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。因此，建设主管部门无需参加验收。D正确，施工重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。15.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、建设单位答案：B解析：本题考查的是物权的保护。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。参见16.关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B、两个不同C、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D、共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任答案：C解析：各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。参见。17.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。A、安全监督管理机构B、施工单位C、建设单位D、监理单位答案：B解析：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。参见。18.根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A、定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔B、没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C、报酬约定不清的，定作人有权拒付D、因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任答案：A解析：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。参见。19.根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。A、划拨B、登记C、支付出让金D、转让答案：B解析：P21。20.建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。A、领取建设工程规划许可证之前B、领取建设用地规划许可证之前C、中标通知书发出后签订施工合同之前D、领取施工许可证或力理开工报告之前答案：D解析：21.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。A、修建生产储存腐蚀性物品的仓库B、占用保护规划确定保留的道路C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D、在历史建筑上刻划答案：C解析：~216。22.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()-A、丁公司对其享有的份额有权转让B、该楼发生的管理费用平均承担C、该楼所有权为共同共有D、甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜答案：A解析：本题考査的是所有权和管理。参见23.关于租赁合同的说法，正确的是()。A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除答案：A解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。参见。24.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。A、城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B、施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C、排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D、排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水答案：A解析：第五章第1节水污染防治P197。解析A正确，《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。B错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。C错误，因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。D错误，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。是按照排水许可证确定的而非实际需要的类别和总量排放。25.关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。A、因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B、因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C、工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担答案：C解析：第七章第4节竣工结算、质量争议的规定P322。解析A、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第。12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。B、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。26.特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A、1个月B、10天C、15天D、2个月答案：A解析：《特种设备安全监察条例》第七十四条第四项：“特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：（四）未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的27.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有()。A、销售许可证B、安装许可证C、产品合格证D、安全许可证答案：C解析：在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有产品合格证。考点施工现场安全防护制度。28.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。A、承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B、抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人C、普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人D、全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人答案：A解析：《合同法》第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。教材没有直接描述。29.在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是()。A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保答案：B解析：招标文件中可以要求中标人提交履约保证金。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。P101。30.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确做法是()。A、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办答案：D解析：遗失安全许可证应报告并在公众媒体上声明作废后补办。P221。31.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A、设计错误B、原材料缺陷C、不可预料的意外事故D、工艺不完善答案：C解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见32.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期A、勘察、设计单位B、监理单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。参见。33.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（学派网A、继续按设计文件和图纸施工B、对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工C、对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议D、及时提出意见和建议答案：D解析：施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。考点施工单位的质量责任和义务。34.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。A、拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B、建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C、建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D、在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动答案：A解析：《文物保护法》规定文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算。35.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。A、债权B、担保物权C、所有权D、用益物权答案：C解析：第一章第4节物权的法律特征和主要种类P19。解析所有权是所有人依法对自己财产（不动产或动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。所有权是物权中最重要也最完全的一种权利。36.关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()。A、工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系B、工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工C、工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同D、工程总承包单位可以在同一工程项目上同时担任工程总承包和工程项目管理业务答案：A解析：第三章第2节建设工程总承包的规定P107。解析《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》中指出，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属系或者其他利害关系。因此A正确，D错误。程项目管理企业不直接从该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。因此B、C错误。37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。A、专利中的财产权B、应收账款债权C、可以转让的股权D、房屋所有权答案：D解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见38.关于评标的说法，正确的是()。A、招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明答案：D解析：投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。参见39.关于人民法院对民事上述案件的二审裁判的说法，正确的是()。A、原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B、原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C、原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D、原判决违反法定程序的，依法改判答案：C解析：参见。40.根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。41.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为()。A、终身不予注册B、吊销执业资格证书，5年内不予注册C、责令停止执业3年D、责令停止执业1年答案：A解析：参见42.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、部分地方人民政府颁布的规章答案：B解析：参见。《行政复议法》第1条。43.建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。A、发证机关核验施工许可证B、发证机关收回施工许可证C、施工企业重新办理施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：第二章第1节延期开工、核验和重新办理批准的规定P57。解析《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。44.关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：委托代理授权可以采用书面形式，也可以采用其他形式；数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当共同行使代理权；被代理人明知代理人代理行为违法未作反对表示，应由被代理人和代理人承担连带责任。P13。45.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、受案的仲裁委员会决定B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C、工程所在地的基层人民法院裁定D、合同签订地的中级人民法院裁定答案：B解析：第八章第3节仲裁协议的规定P359。解析当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故B选项正确。46.仲裁协议应当具备的内容是()。A、仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B、请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C、仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D、仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则答案：B解析：本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见。47.关于工程监理的说法，正确的是()。A、监理单位与建设单位之间是法定代理关系B、工程监理单位可以分包监埋业务C、监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D、监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系答案：D解析：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。48.建筑市场不良行为信息公布期限一般为()。A、1个月至2年B、2个月至1年C、3个月至2年D、6个月至3年答案：D解析：建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见。49.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是()。A、实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B、发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D、发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任答案：B解析：第二章第2节禁止无资质或越级承揽工程的规定P67解析当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。50.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B、工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C、工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D、工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案：A解析：B错在“都是”。CD错在“可不受强制标准的限制”。考点工程建设标准。51.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A、合同成立B、标的物交付C、合同生效D、支付货款答案：B解析：本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单出具质量保修书。参见。52.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。A、招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B、对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告答案：B解析：A错，国家秘密绝对不公开，商业秘密和个人隐私相对不公开。C错，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。D错，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。考点建筑市场信用体系建设。53.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：A解析：第一章第1节法的形式和效力层级P3。解析依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故A正确。54.关于评标规则的说法，正确的是()。A、评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B、投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D、评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序答案：B解析：A评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。C招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。D、中标候选人应当不超过3个，并标明顺序。考点建设工程招标投标制度。55.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。A、当事人对鉴定人员不满意的B、鉴定程序有轻微瑕疵的C、鉴定结论有缺陷的D、鉴定结论明显依据不足答案：D解析：本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见。56.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。A、施工企业研发的新技术B、施工企业研发的计价软件C、施工企业编制的投标文件D、监理企业编制的监理大纲答案：A解析：本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。参见30～31。57.施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。A、施工企业质量管理部门B、设计单位或监理单位C、工程质量监督机构D、建设单位或监理单位答案：D解析：暂缺。58.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。A、约定部分投标人放弃投标或者中标B、投标文件相互混装C、投标文件载明的项目经理为同一人D、委托同一单位或个人办理投标事宜答案：A解析：BCD是视为串标的情形。考点建设工程招标投标制度。59.特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A、5天B、15天C、20天D、一个月答案：D解析：本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。参见。60.根据《著作权法》著作权是()。A、随作品的发表而自动产生B、随作品的创作完成而自动产生C、在作品上加注版权后自动产生D、在作品以一定的物质形态固定后产生答案：B解析：《著作权法》第二条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。妈著作权自作品完成创作之日起产生。并受著作权法的保护。61.关于物权保护的说法，正确的是()。A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物答案：B解析：本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。参见。62.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是()。A、行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D、企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月答案：D解析：第三章第3节建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制P116解析A错误，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。B错误，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。C错误，行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。D正确，省、自治区和直辖市设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于63.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。A、以合同约定的竣工日期为准B、相应顺延C、以承包人提交竣工报告之日为准D、以实际通过的竣工验收之日为准答案：C解析：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之是为竣工日期。参见。64.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。A、对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务B、对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C、在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D、材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债答案：B解析：本题考査的是建设工程债的发生依据。参见到建设。65.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。A、安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C、安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：B解析：第六章第1节安全生产许可证的有效期和政府监管的规定P221解析建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。66.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。A、2014年3月1日B、2014年5月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：D解析：本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之曰起3个月内开工。因故不能按朗开工的，应当向发证机关由请延期；延期以两次为限，每次不超过67.关于保险索赔的说法，正确的是()。A、保险事故发生后，索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B、保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C、保险事故发生后，应当及时通如保险人D、如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额答案：C解析：A错在“仅需”，应是投保人、被保险人或者受益人。BD错，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。考点建设工程保险制度。68.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之答案：B解析：P47。69.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。A、国务院环保部门B、各级地方政府环保部门C、酸雨控制区内的任人民政府环保部门D、大气污染排放总量控制区内的人民政府答案：D解析：有关地方人民政府依照国家规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。参见。70.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担A、设备使用单位B、具有相应资质的单位C、设备出租单位D、检验检测机构答案：B解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质。参见。71.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。A、使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B、施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D、需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标答案：C解析：本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。参见72.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。A、监理单位B、建设单位C、总承包单位D、分包单位答案：C解析：工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。考点施工现场安全防护制度。73.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。A、重点是防治排放污染物B、爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米答案：B解析：选择风力小的天气进行爆破作业。参见。74.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。A、电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工答案：C解析：建筑行业属于特种作业人员有：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。75.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A、职工本人B、工伤治疗机构C、用人单位D、社会保险行政部门答案：C解析：本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款视定，职工或者其直系亲尾认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。困人单位应承担证明工伤軎实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。76.关于劳务派遣的说法,正确的是()。A、甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B、乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C、丙在无工作期间其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D、劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额答案：D解析：第四章第2节合法用工方式与违法用工模式的规定P152解析A错误，劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。B错误，2014年1月人力资源社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位。C错误，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。D正确，《劳务派遣暂行规定》进一步规定，劳务派遣协议应当载明下列内容：（1）派遣的工作岗位名称和岗位性质；（2）工作地点；（3）派遣人员数量和派遣期限；（4）按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式；（5）社会保险费的数额和支付方式；（6）工作时间和休息休假事项（7）被派遣劳动者工伤、生育或者患病期间的相关待遇；（8）劳动安全卫生以及培训事项；（9）经济补偿等费用；（10）劳务派遣协议期限；（11）劳务派遣服务费的支付方式和标准；（12）违反劳务派遣协议的责任；（13）法律、法规、规章规定应当纳入劳务派遣协议的其他事项。77.对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是()取得所有权的方式之一。A、建设单位B、施工总承包方C、个人D、国家答案：D解析：涉及到征收，是国家取得。78.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。A、设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B、自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C、省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准D、自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案答案：B解析：第一章第1节法的形式和效力层级P7。解析A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。79.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。A、可随时解除合同B、享有留置权C、不得单方变更设计D、可请求法院撒销合同答案：A解析：定做人有法定任意解除权。考点相关合同制度。80.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是()。A、诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B、诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C、执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D、仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔答案：B解析：诉前和解成立后，如果和解所依据的文件事后发现是伪造或涂改的，当事人对重要争执有重大误解而达成协议的，都可以要求撤销和解。执行中和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根椐对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。当事人达成和解协议，撤仲裁申请后反悔的，仍可以根椐仲裁协议申请仲裁。P356。81.关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成答案：C解析：当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。P355。82.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担答案：D解析：本题考查的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大；没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见。83.根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。A、用工单位申请，劳务派遣单位协助B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C、劳务派遣单位申请，用工单位协助D、被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助答案：C解析：被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实。P154。84.建筑物倒場造成他人损害的，由()承担连带责任A、所有人和建设单位B、使用人和建设单位C、建设单位和施工企业D、管理人和施工企业答案：C解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。考点建设工程债权制度。85.下列物权种类中，属于担保物权的是()。A、抵押权B、使用权C、收益权D、地役权答案：A解析：20。86.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。A、重大劳动安全事故罪B、强令违章昌险作业罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见87.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。A、《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B、《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C、《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》D、《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》答案：A解析：《···条例》属于行政法规；《···法》属于法律；《···办法》、《···规定》属于部门规章，法律高于行政法规高于部门规章。考点建设工程法律体系。88.关于招标文件的说法，正确的是()。A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人答案：C解析：第三章第1节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定P87解析A、招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。B、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。D、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。89.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。A、制定完备的安全生产规章制度和操作流程B、配备兼职安全生产管理人员C、各分部分项工程有应急预案D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训答案：A解析：属于建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备的条件之一。参见。90.关于发的效力层级的说法，正确的是()。A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法答案：B解析：当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；任何情况下，法律法规都不可以违背宪法；行政法规的法律地位次于宪法和法律。P5。91.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。A、侵权之债B、不当得利之债C、无因管理之债D、合同之债答案：D解析：第一章第5节建设工程债的发生根据P24。解析在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。92.关于转代理的说法，正确的是()。A、法定代理人死亡后可以转代理B、复代理人和代理人均为被代理人选定C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意答案：C解析：第一章第3节代理人和被代理人的权利、义务及法律责任P16解析《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。93.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。A、需经债务人同意，且需办理公证手续B、无需经债务人同意，也不必通知债务人C、无需债务人同意，但需办理公证手续D、无需债务人同意，但需通知债务人答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见。94.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是()。A、乙的债权属于法定不得转让的债权B、甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C、乙转让债权应当经过甲同意D、乙转让债权的通知可以不用通知甲答案：B解析：《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。考点建设工程合同制度。95.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。A、对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B、对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的答案：D解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见。96.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。A、3个月B、6个月至3年C、3个月至6个月D、6个月至1年答案：B解析：建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为为行政处罚作出后7日内，公布期限为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。P119。97.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法，正确的是()。A、未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承相连带责D、乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料答案：A解析：没有约定报酬支付期限的，双方应先协商。因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲来承担责任。乙发现甲提供的材料不合格，应及时通知甲进行换。P169。98.下列合同中，属于实践合同的是()。A、保管合同B、运输合同C、租赁合同D、建设工程合同答案：A解析：第四章第1节合同的法律特征和订立原则P121解析根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。99.关于抵押实现的说法，正确的是()。A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿答案：B解析：第一章第7节抵押权、质权、留置权、定金的规定P39解析A错误，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。B正确，债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。C、D错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。100.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。A、1年B、2年C、3年D、4年答案：C解析：普通民事诉讼时效为3年。P340。101.延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。A、1B、2C、4D、20答案：A解析：下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见。102.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。A、法律B、行政法规C、地方性法规D、部门规章答案：D解析：本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可軎项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。当未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性去规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定歪当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限其他地区的个人或者企业到本地区从軎生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。以上规定的外，其他规范性文件一律不设定行政许可。参见-P350。103.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，迟延交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。A、1.1万元B、1.7万元C、2.1万元D、2.8万元答案：C解析：0.4+1+0.7=2.1。104.劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A、在试用期后被证明不符合录用条件B、严重违反用人单位的规章制度C、被起诉有大量欠债D、经常生病不能从事岗位工作答案：B解析：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。考点劳动合同及劳动关系制度。105.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。A、施工单位维修，建设单位直接承担费用B、建设单位维修并承担费用C、施工单位维修并承担费用D、施工单位维修，设计单位直接承担费用答案：A解析：建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。参见。106.根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。A、合同约定的工程提交竣工验收报告的B、同一工程相邻分段发包C、合同约定的工程验收合格的D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的答案：A解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工120天及以上，经建设单位同意的。P80。107.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任是()。A、施工企业B、建设单位C、使用单位D、建设单位和施工企业协商确定答案：A解析：第七章第5节质量保修书和最低保修期限的规定P325。解析《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。108.在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是()。A、参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B、由人民法院确定给予一定数额的赔偿C、按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D、按照侵权人因侵权所获得的利益确定答案：C解析：知识产权侵权的民事责任中赔偿损失的确定。赔偿损失的数额有4种确定方法：（1）按被侵权所受到的实际损失确定；（2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；（3）前两者都难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；（4）前三者都难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。P32。109.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。A、工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B、工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C、工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D、工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止答案：D解析：第七章第1节工程建设标准的分类P289。解析A错误，D正确。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。可见，在没有国家标准和行业标准的情况下，地方标准是可以独立实施的。B错误，工程建设地方标准在省、自治区、直辖市范围内由省、自治区、直辖市建设行政主管部门统一计划、统一审批、统一发布、统一管理。工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。而非是报省一级建设厅备案，行政级别错误了。C错误，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。而非，直接作为强制性条文。110.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。A、在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于体所有B、确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C、在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖D、特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施答案：D解析：本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A，正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”；选项B，正确的表述：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”；选项C，正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。参见。111.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。A、专职安全员B、法定代表人C、专职消防安全员D、施工项目负责人答案：B解析：本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。参见。112.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。A、不能增加保险费，可以解除保险合同B、不能解除保险合同，可以增加保险费C、可以增加保险费，也可以解除保险合同D、不能增加保险费，也不能解除保险合同答案：C解析：第一章第8节保险与保险索赔的规定P42。解析在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。故C选项正确。113.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A、80%B、70%C、60%D、50%答案：A解析：本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。参见。114.关于行政行为特征的说法，错误的是()。A、行政行为的主体是法定的B、实施行政行为具有单方意志性C、行政行为多属于无常行为D、行政行为具有不可裁量答案：C解析：行政行为的特征是：（1）行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或援权，行政主体不得作自任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。（5）效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。115.甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是()。A、丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B、在派追期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派追期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的，用工单位可以将被派遣劳动者退劳务派遣单位。B正确。考点劳动合同及劳动关系制度。116.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的()。A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：A解析：第四章第2节劳动争议的解决P164。解析A正确，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制；但是，劳