二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试（重点）题库100题（含答案解析）

PAGEPAGE55二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试（重点）题库100题（含答案解析）一、单选题1.关于合同价款的确定，下列说法错误的是()。A、应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响B、实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款C、紧急抢险、救灾的建筑工程，发承包双方可以采用固定价格方式确定合同价款D、建设规模较小、技术难度较低的建筑工程，可以采用总价方式确定合同价款答案：C解析：紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款2.（2015年）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款A、AB、BC、CD、D答案：A解析：《大气污染防治法》第58条规定“违反本法第四十三条第二款规定，在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处二万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。前款规定的对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定；对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。“因此，A选项正确。3.对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。A、5B、7C、10D、15答案：D解析：对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。4.劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：教材P149劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。5.根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。A、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证B、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款C、限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款D、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款答案：B解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。6.根据《建筑法》的规定，适合共同承包的工程范围是（）。A、中型建筑工程B、结构不复杂的工程C、大型建筑工程D、小型建筑工程答案：C解析：本题考查的建设工程共同承包的规定。根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位共同承包。7.申请人申请财产保全的，人民法院接受申请后，必须在（）小时内作出裁定。A、12B、24C、48D、72答案：C解析：人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。8.下列关于转包的说法中，正确的是()。A、将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为B、将分包工程再分包的，属于转包行为C、总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为，D、将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为答案：A解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：（1）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（4）施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；（5）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；（6）施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7）法律法规规定的其他转包行为。9.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是()。A、施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B、施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C、施工单位只能向法院起诉D、施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉答案：C解析：申请行政复议要求，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。10.工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。A、安全生产投入是否充足B、是否符合工程建设强制性标准C、施工现场人员的安全生产管理能力D、安全技术措施是否得到落实答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。11.（2014年）施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重，尚不构成犯罪的，可处以（）罚款。A、1千元以上1万元以下B、5千元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、5万元以上50万元以下答案：B解析：题中所述行为尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物，情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款。12.主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。A、仍然有效B、无效C、在担保期间内有效D、效力待定答案：B解析：担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效13.自然人的软件著作权保护期为（）。A、自然人终生及其死亡后50年B、50年C、自然人终生及其死亡后30年D、30年答案：A解析：自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软件保护条例》的保护。14.2009年3月22日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份承包合同，合同中约定乙施工单位工程项目必须于2010年9月28日前完工，如拖期罚款为5000元/d，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据我国《合同法》的规定，乙施工企业应()。A、支付拖期罚款后中止履行合同B、支付拖期罚款后继续履行合同C、支付拖期罚款后终止履行合同D、选择支付拖期罚款或继续履行合同答案：B解析：教材P126当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。15.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。16.甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A、仲裁协议是发生纠纷后签订的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D、裁决所根据的证据是伪造的答案：A解析：教材P337根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。17.注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育。A、30B、60C、90D、120答案：D解析：教材P65注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时，其中必修课60学时，选修课60学时。18.受我国法律所保护的知识产权不包括（）。A、著作权B、专利权C、商标权D、企业信誉答案：D解析：第一百二十三条民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。19.建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。A、某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失B、某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤C、某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失D、某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失答案：A解析：建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程，在建造过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。20.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效答案：A解析：教材P155诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立无关。两个合同均为诺成合同。21.2009年11月10日，甲建筑公司将建设单位告上法庭，要求乙建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，甲建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于()。A、书证B、物证C、证人证言D、鉴定结论答案：A解析：掌握证据的种类书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。B物证指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。C证人指了解案件真实情况并向法院或当事人提供证词的人。D鉴定结论是诉讼证据的一种。鉴定结论不同于证人证言等人证，因为鉴定人没有直接或间接感知案件情况鉴定结论是表述判断意见而不是陈述事实情况。22.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有()的权利。A、代为承认、放弃诉讼请求B、提出管辖权异议C、进行和解D、提起反诉或者上诉答案：B解析：《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。23.设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对有关方面的事项制定地方性法规。这些方面不包括()。A、城乡建设与管理B、民事基本制度C、环境保护D、历史文化保护答案：B解析：教材P3页设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。24.按照建筑法的规定，以下正确的说法是（）。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。25.甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）。A、甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B、因为甲从事临时工作，可以不签订劳动合同C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全答案：C解析：教材P146《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。26.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月。A、6B、8C、10D、12答案：D解析：停工留薪期一般不超过12个月。27.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收答案：A解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。28.以下关于施工单位的质量责任和义务的表述中，不正确的是()。A、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，但发现设计文件和图纸有差错的可以进行修改B、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修C、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录D、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议答案：A解析：防止设计文件和图纸差错的情况。如施工单位在施工过程中发现设计文件盒图纸中确实存在错误，其有义务及时向设计单位提出来，一避免造成不必要的损失和质量问题。29.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A、涉及国家安全、国家机密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国有资金投资项目的范围包括：（1）使用各级财政预算资金的项目；30.根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款答案：C解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人担保，可以质押的权利：（1）汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；（2）可以依法转让的基金股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。可见C为正确选项31.关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。(2017)A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：考点:招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。参见32.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行挖掘作业B、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准C、在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门批准D、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意答案：D解析：《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。33.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。A、给予警告，一年内不准再申请注册B、撤销注册，三年内不准再次申请注册C、撤销注册，没收非法所得D、责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款答案：B解析：以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，有注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。34.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、总承包和分包单位共同答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工企业支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费”故，B项正确。考生需要注意的是，根据2011年7月1日实施的新修订的《建筑法》规定：第48条：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”至此，意外伤害险不再属于强制性保险范畴。35.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。A、不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B、女职工生育享受98天产假C、禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动D、用人单位应当对女职工定期进行健康检查答案：B解析：本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。女职工特殊劳动保护的规定有：（1）禁止从事矿山井下、四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动；（2）不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和三级体力劳动强度的劳动；（3）不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动；（4）女职工生育享受98天的产假。（《劳动法》规定为不少于90天，目前执行的《女职工劳动保护特别规定》为98天）；（5）不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。36.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。A、2010年11月10日B、2010年11月20日C、2010年11月30日D、2010年12月10日答案：B解析：合同成立时间。当事人采用书面形式订立合同的，(承诺生效时合同不成立)，自最后一方当事人签字或者盖章时合同成立。注意，这里承诺生效采“发出主义”而不是“到达主义”。37.（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A、事故责任单位B、有关人民政府C、应急救援队伍D、事故责任个人答案：A解析：P240-242应急救援队伍接到有关人民政府及其部门]的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担;事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。38.施工作业人员享有的安全生产权利与义务，不包括（）。A、拒绝违章冒险作业B、获得安全帽、安全带、安全网、安全绳等防护用品C、发现安全问题时，及时变更工程设计图D、接受安全生产教育培训答案：C解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议，施工人员不能变更施工设计图，C项错误。《建筑法》规定，作业人员有权获得安全生产所需的防护用品，B项正确。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，A项正确。D项，施工作业人员具有接受安全生产教育的义务。39.依据《劳动合同法》，某建筑公司因经营方式调整裁员50人，应提前（）向全体职工说明情况。A、20天B、30天C、50天D、60天答案：B解析：教材P135用人单位经济性裁员的规定：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10％以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。40.（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销令冲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D、仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再进行申请仲裁，只能向人民法院起诉答案：C解析：P336-337仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人可以申请不予执行仲裁裁决，A错误。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出，B错误。当事人提出证据证明裁决可不予执行的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决，C正确。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼，D错误。41.（2019年）合同权利转让未通知债务人，则（）。A、转让合同无效B、对债务人不发生效力C、推定为未转让D、抗辩权发生转移答案：B解析：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。42.按照相关规定，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。A、30日B、45日C、60日D、90日答案：A解析：《税收征收管理法》第16条规定：“从事生产、经营的纳税人，税务登记内容发生变化的，自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者向工商行政管理机关申请办理注销登记之前，持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记”。根据上述法律规定，只有A选项符合题干要求，是正确选项；其他B、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查对税务登记内容变更的规定43.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、可以由1名仲裁员组成B、可以由2名仲裁员组成C、首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定D、当事人未在仲裁规定的期限内选定仲裁员的，视为撤回仲裁申请答案：A解析：本题考查的是仲裁庭的组成。仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭；采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。选项A正确，选项B错误；当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定第三名仲裁员是首席仲裁员，选项C中“应当”说法过于绝对，因此不选；选项D错误，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。44.原则上，根据我国《招标投标法》，招标公告或者投标邀请书应当载明的内容中不包括()。A、招标人的名称和地址B、投标邀请书的投标截止时间、数量C、招标项目的性质、数量、实施地点和时间D、获取招标文件的办法答案：B解析：招标公告和投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。45.某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。A、所有权B、担保物权C、用益物权D、占有权答案：C解析：用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。46.甲企业与乙银行签订一份50万元人民币的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述不正确的有（）。A、乙银行有权要求甲企业对50万元人民币债务承担全部责任B、乙银行有权要求丙企业对50万元人民币债务承担责任C、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D、乙银行有权要求甲企业对30万元人民币债务承担责任，丙企业对20万元人民币债务承担责任答案：C解析：保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。47.（2020年真题）施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A、继续按照设计文件和图纸进行施工B、及时提出意见和建议C、由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸D、按照通常做法施工答案：B解析：P269-270施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。48.仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法是（）。A、甲与乙不能自行达成和解协议B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C、甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力答案：D解析：仲裁和解与调解当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。49.施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：B解析：（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；50.根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的表述正确的是（）。A、劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证劵等形式代替支付C、劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资D、用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。答案：D解析：教材P132用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。劳动报酬是指劳动者为用人单位提供劳动而获得的各种报酬，通常包括三个部分：（1）货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等；（2）实物报酬，即用人单位以免费或低于成本价提供给劳动者的各种物品和服务等;（3）社会保险，即用人单位为劳动者支付的医疗、失业、养老、工伤等保险金。用人单位和劳动者可以在法律允许的范围内对劳动报酬的金额、支付时间、支付方式等进行平等协商。劳动报酬的支付要遵守国家的有关规定：（1）用人单位支付劳动者的工资不得低于当地的最低工资标准；（2）工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付；（3）用人单位应当依法向劳动者支付加班费;劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。51.王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。A、2009年3月1日B、2010年3月1日C、2011年3月1日D、2013年3月1日答案：B解析：5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；52.下列选项中,属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A、城市轨道交通专业承包不分等级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包答案：D解析：下列建筑业企业资质，由工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可：（1）施工总承包资质序列二级资质及铁路、通讯工程施工总承包三级资质；（2）专业承包资质序列一级资质（不含公路、水运、铁路、水利、民航专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质）；（3）专业承包资质序列二级资质（不含铁路、民航方面的专业承包二级资质）；铁路方面专业承包三级资质；特种工程专业承包资质。53.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。54.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。A、发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息B、法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效C、双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定,应予以没收答案：A解析：教材P115当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,,承包人请求支付利息的,不予支持。55.（2016年）根据《建筑法》施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A、吊销资质证书B、责令停业整顿C、责令改正，除以罚款D、降低资质等级答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。56.（2014年）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。A、犯罪行为发生之日B、刑罚执行完毕之日C、案件移送审查之日D、刑事判决生效之日答案：B解析：生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。57.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A、向人民法院提起诉讼B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、向政府信访部门投诉D、向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：教材P149《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。58.（2019年）人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。A、15日B、20日C、30日D、10日答案：D解析：《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。59.（2020年真题）根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。A、按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B、非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效D、重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录答案：C解析：P227-2302019年经修订后公布的《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责（1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案;（2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效（3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查（4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准（5）组织防火检查，及时消除火灾隐患（6）组织进行有针对性的消防演练（7）法律、法规规定的其他消防安全职责、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。60.关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是（）。A、建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用B、建筑意外伤害保险费由施工企业支付C、建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除D、保险公司一般采取差别费率答案：C解析：建筑意外保险费应当列入建筑安装工程费用，保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派。61.用人单位的下列行为中，符合《劳动合同法》规定的是()。A、要求劳动者提供担保B、以合理名义向劳动者收取财物C、扣押劳动者的居民身份证D、订立无终止时间的劳动合同答案：D解析：教材P128《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。62.甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：教材P307《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”63.（2019年）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B、投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C、投标人少于5个的，招标人应当重新招标D、招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存答案：B解析：A错误，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收；C错误，投标人少于3个的，招标人应当重新招标；招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得拆开。64.下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是（）。A、招标人必须编制标底B、一个招标项目可以有两个标底C、招标人不得规定最低投标限价D、招标人不得规定最高投标限价答案：C解析：招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。65.（2019年）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A、善意相对人对合同有追认权B、权利人有撤销的权利C、限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D、撤销应当向人民法院或仲裁机构申请答案：C解析：本题考查的是效力待定合同。A错误，善意相对人只有撤销的权利没有追认的权利，权利人才有追认的权利；B错误，效力待定合同在被追认前，善意相对人有撤销的权利而非权利人。D错误，效力待定合同的撤销应当以通知的方式作出。66.关于招标的基本程序，下列说法正确的是()。A、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准B、招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜C、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改D、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查答案：C解析：(一）履行项目审批手续《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。(二）委托招标代理机构《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审査。67.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。A、投标人为了争取中标而降低报价B、投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C、某投标人为其他投标人陪标D、开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人答案：D解析：本题考查的是投标人与招标人的串通投标行为。招标人与投标人串通投标的情形包括：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。A选项中，只要投标人没有低于成本价投标，应为正当、合法行为。B、C选项为投标人之间的串通行为。D选项符合第(1)种情形，正确。68.申请劳动能力鉴定,由用人単位、工伤职工或者其近亲属向规定的受理単位提出。该受理単位应是()。A、省级劳动能力鉴定委员会B、有资质的三甲医院C、市级(设区)劳动能力鉴定委员会D、有资质的地方医院答案：C解析：劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。69.生产经营单位若未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处的罚款数额为（）。A、罚经营单位5万元以下B、对经营单位罚款3万元以下C、对其直接负责的主管人员处1万以上2万元以下罚款D、对经营单位处1～5万元罚款答案：C解析：《安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（1）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。70.行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A、当事人B、受益人C、行业协会D、行政机关答案：D解析：【考点】考查行政处罚决定程序中的听证程序按照《行政处罚法》第42条规定：行政机关在做出责令停产停业、吊销许可讧或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。考生在复习此知识点时应明确，对于一些较严厉的行政处罚决定，当事人有要求组织听证的权利，并不承担听证费用；行政机关接到当事人要求听证的申请后，必须组织听证并自行承担听证费用。D项正确。多选题1.关于留置的说法，不正确的有（）。A、留置权属于债权B、债权人不负责保管留置物C、建设工程合同可以适用留置权D、留置权基于法定而产生E、不转移对物的占有是留置与质押的显著区别答案：ABCE解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。2.（2016年）在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（）。A、屋面防水工程为5年B、给排水管道为2年C、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D、设备安装和装修工程为5年E、基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：ABCE解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定3.实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人E、建设行政主管部门答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。4.（2015年）根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A、违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B、由用人单位提供的格式劳动合同C、用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D、与用人单位代理人签订的劳动合同E、未明确规定合同期限的劳动合同答案：AC解析：本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。5.（2019年）根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业（）。A、抢修作业B、抢险作业C、因生产工艺上要求必须连续作业的D、因特殊需求必须连续作业的E、赶工作业答案：ABCD解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。6.下列责任中，属于行政处罚的有（）。A、罚金B、责令停产停业C、暂扣或者吊扣执照D、治安拘留E、赔偿损失答案：BCD解析：附加刑包括：（1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。而罚款是行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。故A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑；E项属于民事责任承担方式；D项属于行政拘留的一种，故B、C、D项正确。7.下列关于总承包单位与分包单位的连带责任说法正确的有()。A、连带责任必须依法律规定产生B、总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定确定C、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责E、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：BCE解析：《建筑法》建筑工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责。分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。约定连带责任是依照当事人之间事先的相互约定而产生的连带责任。8.【2018年真题】关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（）。A、建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B、施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料C、施工企业应当按照归档要求制定统一目录D、工程检验评定资料应当由施工企业提交E、工程检验评定资料无需在竣工时提交答案：ACD解析：本题考查竣工验收档案资料。B错误，建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要求勘察、设计、施工、监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。C正确，施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。D正确，施工单位一般应当提交的档案资料是：（1）工程技术档案资料;（2）工程质量保证资料;（3）工程检验评定资料;（4）竣工图等。E错误，工程检验评定资料是竣工验收的前提，必须提交。9.法律体系中的各种法的形式，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列表述中正确的是（）。A、宪法至上B、上位法优于下位法C、特别法优于一般法D、一般法优于特别法E、新法优于旧法答案：ABCE解析：教材P4页我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。10.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括（）。A、责令停止施工，限期改正B、对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C、没收非法所得D、责令施工单位停业整顿E、吊销监理单位营业执照答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。11.工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有（）。A、生活护理费由工伤保险基金支付B、生活护理费由所在单位支付C、生活护理费按月支付D、生活护理费根据伤残情况分为5个等级E、生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的50%答案：ACE解析：《工伤保险条例》第34条规定，工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。12.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A、不履行注册建造师的义务B、同时在两个企业受聘并执业C、对本人执业活动进行解释和辩护D、超出执业范围执业E、允许他人以自己的名义从事执业活动答案：ABDE解析：注册建造师不得有下列行为：（1）不履行注册建造师义务；(2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；(3)在执业过程中实施商业贿赂；(4)签署有虚假记载等不合格的文件；（5）允许他人以自己的名义从事执业活动；(6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（7）涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（9)法律、法规、规章禁止的其他行为。13.（2017年）下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B、联合体未提交共同投标协议C、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E、投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应答案：BCDE解析：本题考查的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。14.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A、其行为的法律后果由项目经理承担B、不具备法人资格C、是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D、其行为的法律后果由项目经理部承担E、其行为的法律后果由企业法人承担答案：BCE解析：项目经理部施工企业为完成某项施工任务而设立的组织。不是法人，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。BC正确。AD错误，E正确，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。15.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）。A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、支付违约金E、定金答案：ABC解析：《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。16.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。A、人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结B、被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C、人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结D、当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提出上诉E、当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出答案：BCD解析：《适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起15日内提出答辩状。《当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。17.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。A、建筑施工企业对工程的施工质量负责B、建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同C、施工单位是建设工程质量的唯一责任主体D、建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人E、总、分包单位对建设工程的质量负连带责任答案：AD解析：《建筑法》规定：施工单位时建设工程质量的重要责任主体，但不是唯一的责任主体。对施工质量负责时施工单位法定的质量责任。建立质量责任制，主要包括制定质量目标计划，建立考核标准，并层层分解落实到具体的责任单位的责任人，特别是工程的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。18.建设单位的安全责任包括（）A、向施工单位提供地下管线资料B、依法履行合同C、提供安全生产费用D、不推销劣质材料设备E、对安全生产全面负责答案：ABCD解析：《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。A对。BD根据常理可得出正确。C在给施工单位工程费里的安全文明施工费包含此费用。可见选ABCD19.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()A、通知对方B、赔偿损失C、提供相关证明D、继续履行E、解除合同答案：AC解析：教材P127当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应应当在合理期限内提供证明。20.下列关于证据的相关说法，正确的有（）。A、对当事人逾期提交的证据，人民法院根据不同情形可以不予采纳B、证据交换应当在举证期限内由当事人双方自行完成C、在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信D、未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据E、鉴定人应当出庭接受当事人质询答案：ADE解析：《民事诉讼法》规定，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据。在证据交换的过程中，审判人员对当事人有异议的证据，按照需要证明的事实分类记录在卷，并记载异议的理由。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。鉴定人应当出庭接受当事人质询。故选项A、D、E正确。21.勘察人的主要义务有（）。A、按照约定进行工作B、按约定提交工作成果C、不得擅自修改勘察文件D、提供协作E、要求追加费用答案：AB解析：建设工程的勘察，担负着为工程建设提供地质资料的任务，建设工程的勘察人应当按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、勘测工程地质和水文地质等勘察工作，并按照合同规定的进度提交符合质量要求的勘察成果。22.下列选项中，属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()。A、守法遵章的义务B、接受安全生产教育培训的义务C、正确使用劳动防护用具的义务D、自觉学习