2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解

PAGEPAGE582023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解一、单选题1.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任不包括()。A、建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B、在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，按照强制性标准要求进行施工C、对涉及结构安全的试块、试件、材料，在建设单位或监理单位监督下现场取样并送检D、隐蔽工程在隐蔽前，通知建设单位和工程质量监督机构答案：B解析：本题考察的是防止设计文件和图纸出现差错。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。这是施工单位应具备的职业道德，也是履行合同应尽的基本义务。2.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（）。A、由水泥厂承担B、由承包商承担C、由水泥厂和承包商共同承担D、由承包商向水泥厂索赔答案：B解析：2006年建设工程法规真题第44题《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中，水泥厂违约延期交货后，承包商应当采取相应的措施保护水泥，防止损失扩大；承包商没有采取适当的措施，致使水泥被雨淋硬化，损失应由承包商自行承担，不得要求水泥厂赔偿。综上所述，本题正确答案为B。3.某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。A、可以收取费用B、不能收取费用C、如需组织专家论证，可收取费用D、如需现场查验，可收取费用答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可。建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。综上所述，本题的正确答案为B。4.某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为()。A、2010年3月5日B、2010年3月15日C、2010年5月5日D、2010年12月15日答案：D解析：册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。5.李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使()。A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、检举权答案：C解析：(四）紧急避险权《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。6.下列法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。A、支付违约金B、罚款C、拘役D、没收财产答案：B解析：A属于民事责任承担，C属于刑事责任，D属于刑事责任。7.根据《工程建设国家标准管理办法》，下列国家标准中不属于强制性标准的是()。A、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准B、工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求C、工程建设重要的通用的信息技术标准D、工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准答案：B解析：国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。8.下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是()。A、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行B、对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行C、被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行D、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷答案：D解析：仲裁不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼.9.某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。A、由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B、总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C、由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D、由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改答案：D解析：D项：根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的可以依照本法申请行政复议。故D项正确。A项：建筑公司不是行政机关，且没收建造师执业资格证的行为没有法定依据，应承担民事或刑事责任，不能提起行政复议。故A项错误。B项：总承包单位对农民工违反安全规定进行罚款的行为受《劳动合同法》的规制，总承包单位不是行政机关，对罚款的行为不可以申请行政复议。故B项错误。C项：建设单位因工程不合格扣押建材的行为受《合同法》的调整，建设单位不是行政机关，对扣押的行为不可以申请申请复议。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。10.关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A、建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B、建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。答案：A解析：本题考察的知识点：专职安全生产管理人员的配备要求。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。11.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A、80B、100C、150D、200答案：A解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2％,但最高不可超过80万。12.关于案件的受理，下列说法错误的是()A、符合起诉条件的应当立案并通知当事人B、不符合起诉条件的应当裁定不予受理C、不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉D、原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉答案：C解析：2.受理《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7日内立案并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内裁定不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。13.某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()。A、赔偿损失B、对主要负责人判处有期徒刑C、降低资质等级D、责令停业整顿答案：B解析：包、违法分包等行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。14.下列关于评标的说法，正确的是（）。A、评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，应当否决所有投标B、评标委员会成员的名单在开标前应当保密C、招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据D、投标人的澄清、说明可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容答案：C解析：A项，评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；B项，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；D项，投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。15.如果公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法,在提起诉讼时,()。A、同时向主管部门投诉反映B、可以一并请求对该规范性文件进行审查C、另行单独请求法院对该规范性文件进行审查D、法院转送制定部门对该规范性文件进行审查答案：B解析：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。前款规定的规范性文件不含规章。16.某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。A、开除B、行政拘留C、3000元罚款D、5000元罚款答案：D解析：《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的；(2)未按照规定移交拣选文物的。17.合同中的下列免责条款有效的是（）。A、受法律约束力的条款B、造成对方人身伤害的C、因故意行为造成对方财产损失的D、因重大过失造成对方财产损失的答案：A解析：2005年建设工程法规真题第2题根据《中华人民共和国合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身伤害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。综上所述，本题正确答案是A。18.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017A、销售许可证B、安装许可证C、产品合格证D、安全许可证答案：C解析：本题考查的是施工现场安全防护。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。19.人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（）。A、没收B、扣押C、查封D、勘验答案：A解析：2007年建设工程法规真题第56题根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。20.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。（2014）A、对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准B、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请C、行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外D、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明答案：C解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。21.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A、爆破工程B、脚手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。22.民事法律责任分为违约责任和（)。A、侵权责任B、财产责任C、行政责任D、刑事责任答案：A解析：事责任可以分为违约责任和侵权责任23.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。(2015真题)A、15B、20C、30D、60答案：A解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。24.《招投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（）。A、需要采用不可替代的专利或者专有技术B、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C、采购人依法能够自行建设、生产或者提供D、涉及国家秘密、抢险救灾答案：B解析：本题考查的是建设工程招投标制度。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。25.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同答案：B解析：2007年建设工程法规真题第3题一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。《著作权法》规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。本题中，委托人甲委托乙设计工程图纸，双方没有约定著作权的归属，因此著作权属于受托人乙。乙作为著作权人，许可使用权自然由乙享有。另外，虽然乙委托王某负责该工程设计，此时王某的设计属于职务作品，职务作品作者享有署名权，除署名权外的其他权利由单位享有。因此，该图纸的许可使用权仍旧归乙设计单位享有。综上所述，本题正确答案为B。26.船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依()设立A、交付B、登记C、签订转让合同D、鉴证答案：A解析：产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。27.施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A、届满前1个月B、有效期内C、届满后15日内D、届满前15日内答案：A解析：根据《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。综上所述，本题的正确答案为A。28.下列情形中,评标委员会应当否决其投标（）。A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B、投标报价明显高于成木C、一切同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的情形D、投标联合体已经提交了共同投标协议答案：A解析：标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。29.某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。A、乙单位承担全部责任B、各承担50%C、由乙单位承担主要责任D、连带责任答案：D解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任30.某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（）。A、按照招标文件正常开标B、适当延长投标截止时间后开标C、进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标，使投标人数量满足3个D、重新招标答案：D解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。综上所述，本题的正确答案为D。31.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（）的罚款。A、10万元以上，30万元以下B、10万元以上，50万元以下C、20万元以上，30万元以下D、20万元以上，50万元以下答案：D解析：2005年建设工程法规真题第41题根据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条规定，违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；（二）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。综上所述，本题正确答案是D。32.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：一、文物保护单位的保护范围全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。33.关于代理的说法，正确的是（）。2017A、作为被代理人的法人终止，委托代理终止B、代理涉及被代理人和代理人两方当事人C、民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D、代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任答案：A解析：本题考查的是代理的法律特征。选项A正确，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。选项B错误，代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。选项C错误，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。选项D错误，代理人在代理权限内，以被代理人的名义同第三人进行的具有法律意义的行为，在法律上产生与被代理人自己的行为同样的后果。因而，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。34.以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A、违反限制消费令的B、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D、与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的答案：D解析：3.被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；4)违反财产报告制度的；(5)违反限制消费令的；6)无正当理由拒不履行执行和解协议的。35.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()A、工程款支付担保B、抵押担保C、保证金D、预付款担保答案：A解析：013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。36.同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。A、资质等级较高的B、资质等级较低的C、联合体主办者的D、承担主要任务的答案：B解析：2004年建设工程法规真题第15题根据《中华人民共和国招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。综上所述，本题正确答案是B。37.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。2017真题A、效力待定B、有效C、部分有效D、可撤销答案：B解析：本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。38.在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止()。A、修建加油站B、影视摄制或大型群众活动C、修建停车场D、拆除历史建筑以外的建筑答案：A解析：《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的慕础设施和公共服务设施除外。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。39.在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A、施工企业B、项目经理C、建设单位D、项目经理部答案：A解析：目经理部不具备法人资格，无法独立承担民事责任，所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。40.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：C解析：2007年建设工程法规真题第47题ACD项：一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。本题中，丙的保证属于一般保证，所以乙只能先要求甲清偿，甲不能清偿时才能由丙清偿，甲丙仍存在共同清偿的情形。所以C正确，AD错误。B项：连带保证是指当事人在合同中约定保证人与债务人承担连带责任的保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，推定为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在保证范围内承担保证责任。本题为一般保证，所以乙不能要求甲或丙清偿，只能先由甲清偿，再由丙清偿。所以B项错误。综上所述，本题正确答案为C。41.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017A、是指企业拥有的资产B、是指企业的注册资本金C、应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D、即所有者权益答案：D解析：本题考查的是施工企业资质的法定条件。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。42.建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是()。A、地面起砂B、梁板开裂C、墙皮脱落D、电气漏电答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。43.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应()。A、对该诉讼请求全部予以支持B、对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。44.某材料供应商由于自身原因,没有按照合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应该承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、停止侵权答案：B解析：约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。45.（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。A、未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B、转让安全生产许可证C、冒用安全生产许可证D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动答案：D解析：P226-227建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。

建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任;接受转让的，依照未取得安全生产许可证拙自从事建筑施工活动的规定处罚。

冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。46.关于转代理的说法，正确的是（）。（2016）A、法定代理人死亡后可以转代理B、复代理人和代理人均为被代理人选定C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不征被代理人的同意答案：C解析：委托代理人为被代理人的利要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时吿诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。47.国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。（2014）A、准备、征求意见、修正、送审B、征求意见、修正、送审、报批C、准备、专家会审、征求意见、报批D、准备、征求意见、送审、报批答案：D解析：工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批是个阶段。748.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。49.根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（）。A、分类计量B、包费制C、分类统计D、利用状况分析答案：B解析：根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。50.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致。选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。51.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（）。A、合同之债B、侵权行为之债C、不当得利之债D、无因管理之债答案：A解析：当事人之间的合同法律关系，产生了对应的权利义务关系，因为合同设立产生的债属于合同之债。52.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A、30B、20C、15D、7答案：D解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内。53.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A、查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B、仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C、裁定驳回乙的上诉，维持原判决D、裁定撤销一审判决，发回原法院重审答案：C解析：2011年建设工程法规真题第64题本题考查的是仲裁协议的效力。根据《仲裁法》的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。在本案中，甲起诉并未声明有仲裁协议，乙在首次开庭前亦未提出异议，即视为放弃仲裁协议。即使提起上诉，仲裁协议也不生效力，原判决仍有效。综上所述，本题的正确答案为C。54.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是（）。A、仍按图纸施工B、接通常做法施工C、由施工单位技术人员修改图纸D、向相关单位及时提出修改建议答案：D解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。55.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()。A、经建设单位同意,由设计单位负责修改B、经建设单位同意,由施工企业负责修改C、经建设单位同意,直接对图纸进行修改D、经监理单位审定,由施工企业负责修改答案：A解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。56.在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。A、甲B、乙公司C、丁D、丙公司答案：A解析：《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对代理权发生争议的，由主张代理权一方当事人承担举证责任。综上所述，本题正确答案为A。57.关于评标的说法，正确的是（）。（2016）A、评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。B、招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。D、投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。答案：A解析：A正确，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。B错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。D错误，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。-9058.甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是()。A、一审法院判决前B、二审法院开庭前C、举证期限内D、一审法院庭审辩论期间答案：C解析：在对建设工程领域诸如工程质量、造价等方面的纠纷进行处理的过程中，针对有关专业的问题，由法院或者仲裁机构委托具有相应资格的专业鉴定机构进行鉴定，并出具相应鉴定结论，是法院或者仲裁机构据以查明案件事实、进行裁判的重要手段之一。因此，鉴定意见作为我国民事证据的一种，在建设工程纠纷的处理过程中，具有特殊的重要性。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。59.下列选项中，属于担保物权的是()。A、抵押权B、地役权C、处分权D、用益物权答案：A解析：担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。60.关于延续注册,说法正确的是（）。A、注册证书与执业印章有效期为5年B、注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请C、延续注册应当公告审批结果D、多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请答案：C解析：注册建造师管理规定》中规定，注册证书与执业印章有效期为3年；注册有效期满需继续执业的，应当在注册期届满30日前，按照规定申请延续注册；延续注册的，有效期为3年；申请延续注册的，应当提交下列资料：：1)注册建造师延续注册申请表；2)原注册证书；3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。61.建设工程的保修期，自（）之日起计算。A、开工建设B、竣工验收合格C、竣工验收时D、由发包方与承包方约答案：B解析：2005年建设工程法规真题第63题根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。综上所述，本题正确答案是B。62.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。（2012）A、在投标时为职工办理意外伤害保险B、为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C、在中标后为职工办理意外伤害保险D、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。263.关于招标方式,下列说法正确的是()。A、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标B、两阶段招标的第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C、两阶段招标的第一阶段,投标人应该按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D、采用公开招标方式的费用项目合同金额的比例过大的项目,必须采丿用邀请招标方式答案：B解析：技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。64.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A、合同履行纠纷B、投诉或诉讼过程C、工程质量和安全检查D、行政处罚或行政处理答案：D解析：建筑市场中的不良行为记录是指建筑主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。而县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构所作出的决定即为行政处罚或行政处理65.某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则()。A、银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿B、施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿C、开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖D、王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人答案：D解析：最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，作出了如下解释：1．人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。2．消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。3．建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工程人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。4．建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。66.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、由违约一方选择采用违约金或定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、同时采用违约金和定金答案：C解析：2004年建设工程法规真题第54题根据《中华人民共和国合同法》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。综上所述，本题正确答案是C。67.甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定时效期间答案：B解析：本题考查的是民事诉讼时效的规定。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。所以正确答案为B。68.李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。A、合同签署地B、房屋所在地C、李某住所地D、房地产公司注册登记地答案：B解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。69.建设工程施工合同解除后的法律后果是()。A、尚未履行的，继续履行B、已经履行的，恢复原状C、质量合格的，支付相应的工程价款D、验收不合格的，赔偿损失答案：C解析：《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款,已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第3条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。70.根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）A、15天B、1个月C、2个月D、3个月答案：B解析：重新核验施工许可证的条件是：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。多选题1.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017真题A、没收财产B、拘役C、有期徒刑D、罚金E、管制答案：BCD解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。2.以下工程不需要申请施工许可证的有（）。A、投资额30万元以上的建筑工程B、建筑面积300平方米以下的建筑工程C、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D、工程建设中的临时性建筑E、抢险救灾工程答案：BCDE解析：ABC项：根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。因此，BC项正确，A项错误。DE项：根据《建筑法》的规定，抢灾救险及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不需要办理施工许可证。因此，DE项正确。综上所述，本题的正确答案为BCDE。3.仲裁的基本特点包括()。A、专业性B、程序性C、强制性D、独立性E、保密性答案：ADE解析：仲裁的基本特点包括：1.专业性；2.独立性；3.自愿性；4.快捷性；5.保密性；6.裁决在国际上得到承认和执行。4.下列法律责任中，属于行政处罚的有()。（2014）A、降低资质等级B、罚金C、记过D、没收财产E、罚款答案：AE解析：行政处罚的种类：1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。5.建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。A、违反职业道德规范B、造成损失后果C、具有违约行为D、违反建筑企业内部文件E、违约行为与财产等损失之间有因果关系答案：BCE解析：承担赔偿损失责任的构成要件是：具有违约行为；造成损失后果；违约行为与财产等损失之间有因果关系；违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。6.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()。（2012）A、指定代理B、隐名代理C、委托代理D、居间代理E、法定代理答案：CE解析：代理包括委托代理、法定代理。7.安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2014A、取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C、超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D、违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的答案：BCDE解析：本题考查的是安全生产许可证政府监管的规定。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。8.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2012年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是（）。A、开标会由该招标代理机构主持B、由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2012年6月6日15时进行C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E、丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件答案：AC解析：A项：根据《招标投标法》第35条的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。招标人可以委托招标代理机构在其资格等级范围内拟定招标方案；编制标底；审查投标人资格；组织开标、评标，协助招标人定标；草拟合同。因此，A项正确。B项：根据《招标投标法》第34条的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。因此，在本案中，不得因某评标专家迟到而推迟召开。因此，B项错误。C项：根据《招标投标法》第36条第1款的规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。因此，C项正确。DE项：根据《招标投标法》第36条第2款的规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封。宣读。D项中，丙公司在截止时间前提交的补充文件也应当有效。故D项错误。E项，丁公司在截止时间之前提出撤回投标文件的书面申请，视为放弃投标。其投标文件不应被拆封和宣读。故D项错误。综上所述，本题的正确答案为AC。9.（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》关于投标保证金的说法，正确的有（）A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C、两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D、招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金E、未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还答案：ABE解析：P96-98投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。10.下列安全生产职责中,属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的有()。A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B、组织编制危险性较大工程安全专项施下方案C、参加生产安全事故的调查和处理工作D、协调配备项目专职安全生产管理人员E、组织开展安全教育培训与交流答案：ACDE解析：建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责：(1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；(3)组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；(4)组织开展安全教育培训与交流；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施；(7)监督在建项目安全生产费用的使用；(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；(9)通报在建项目违规违章查处情况；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作；(11)建立企业在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理工作；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。11.软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A、为了防止复制品损坏而制作备份复制品B、不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C、根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D、将备份复制品有偿提供给他人使用E、为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改答案：ACE解析：本题考核的是软件著作权的限制。软件的合法复制品所有人享有下列权利：(1)根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内。(2)为了防止复制品损坏而制作备份复制品。(3)为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改；但是，除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三方提供修改后的软件。12.以下关于注册机关监督检查权的说法中,正确的有()。A、可要求被检查人员出示注册证书和执业印章B、可要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档C、就注册建造师的有关问题询问其他人员D、扣押注册建造师办公用品E、纠正注册建造师相关违法行为答案：ABE解析：注册建造师管理规定》中规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：1)要求被检查人员出示注册证书；2)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档；3)就有关问题询问签署文件的人员；4）纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。13.下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。A、停止侵害B、修理、重作C、支付违约金D、恢复名誉E、赔偿损失答案：BC解析：2006年建设工程法规真题第99题《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。《合同法》规定，违约责任的承担方式主要有：（一）违约金；（二）继续履行；（三）修理或重做；（四）采取补救措施；（五）赔偿损失；（六）定金责任等。BC项：只适用于违约责任，所以BC项正确。AD项：只适用于侵权责任，所以AD项错误。E项：既可以适用于违约责任，也可以适用于侵权责任。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为BC。14.下列各项中,属于人民法院应当裁定中止执行的情形有()。A、申请人撤销申请的B、案外人对执行标的提出确有理由的异议的C、作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的D、只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的E、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的答案：BC解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。15.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，以下施工项目中应当编制专项施工方案的有（）。A、基坑支护与降水工程B、土方转运工程C、模板工程D、起重吊装、脚手架工程E、拆除、爆破工程答案：ACDE解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。A项：对应（一），所以A项正确。C项：对应（三），所以C项正确。D项：对应（四），所以D项正确。E项：对应（六），所以E项正确。B项：根据（二）应该是土方开挖工程而不是土方转运工程，所以B项错误。综上所述，本题正确答案为ACDE。16.诉讼作为解决建设工程纠纷的最终方式，它具有的特点是（）。A、程序和实体判决严格执行B、当事人在诉讼中对抗的平等性C、二审终审制D、执行的强制性E、保密性答案：ABCD解析：A项：强制性是公权力的重要属性。诉讼的强制性既表现在案件的受理上，又反映在裁判的执行上。关于程序和实体的判决必须严格执行。所以A项正确。B项：当事人在诉讼中处于平等的地位。所以B项正确。C项：民事诉讼实行两审终审制。所以C项正确。D项：人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的法院申请强制执行。所以D项正确。E项：民事诉讼一般公开审理为原则，不公开审理为例外。宣告判决一律公开进行。因此诉讼不具有秘密性。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。17.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A、作业人员进入新的岗位B、作业人员进入新的施工现场C、企业采用新技术D、企业采用新工艺E、企业申请办理资质延续手续答案：ABCD解析：2011年建设工程法规真题第72题本题考查的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。根据《建设工程安全生产许可管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。综上所述，本题的正确答案为ABCD。18.关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（）。A、缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期答案：ABC解析：缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进人缺陷责任期。19.下列各项中,关于证据保全,说法正确的有()。A、裁定采取保全措施的，应当立即开始执行B、可能灭失或今后难以取得的证据包括:证人生命垂危;具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质;易于灭失的痕迹等C、诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全D、人民法院也可以主动采取证据保全措施E、向人民法院申请保全证据,不得迟于开庭日前七日答案：ABCD解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。20.根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包、违法分包等违法行为的，应承担的法律责任有()。A、给与警告，限期整改B、责令改正，没收违法所得C、并处工程合同价款一定比例的罚款D、责令停业整顿，降低资质等级E、情节严重的，吊销资格证书答案：BCDE解析：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款;对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。21.第二审人民法院经审理,对上诉案件的处理原则有()。A、判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决B、原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足的,依法改判C、判决适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审D、原判决认定违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审E、案件依法重审,当事人对重审案件的判决、裁定不服的,可以上诉答案：ADE解析：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：1）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定；2）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更；3）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；(4)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回