2023年一建《建设工程法规及相关知识》考前押题题库（二百题）

PAGEPAGE1172023年一建《建设工程法规及相关知识》考前押题题库（二百题）一、单选题1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。（2015A、地下水B、市政自来水C、雨水D、中水答案：A解析：非传统水源利用：（1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3)现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。（4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。82.下列属于行政强制措施的是（）。A、排除妨碍、恢复原状B、拍卖查封的场所C、限制人身自由D、划拨存款答案：C解析：行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。3.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A、显失公平而无效B、欺诈而可撤销C、乘人之危而无效D、乘人之危而可撤销答案：D解析：2006年建设工程法规真题第45题《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。本题中，乙趁甲重病继续用钱的时候与甲订立借款合同，约定半年后加倍偿还，否则以房子代偿，属于乘人之危。综上所述，本题正确答案为D。4.根据《物权法》规定，自标的物交付时发生物权效力的是()。A、建设用地使用权B、地役权C、房屋抵押权D、设备所有权答案：D解析：本题考察的是动产物权的设立和转让。动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。5.甲公司与乙运输公司签订运输合同，运输一批材料，乙公司运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）。A、乙运输公司不承担损害赔偿责任B、损失由甲公司和乙运输公司共同承担C、已收取运费的，甲公司可以要求返还D、未收取运费的，乙运输公司不得要求支付运费答案：B解析：承运人证明货物损毁灭失是因不可抗力造成的，不承担损害赔偿责任。6.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。A、调解和好的离婚案件B、调解维持收养关系的案件C、能够即时履行的案件D、调解解决租赁合同纠纷的案件答案：D解析：下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（一）调解和好的离婚案件；（二）调解维持收养关系的案件；（三）能够即时履行的案件；（四）其他不需要制作调解书的案件。综上所述，本题正确答案为D。7.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A、项目招标计划B、项目施工组织设计C、安全管理实施方案D、合理用能的专题论证答案：D解析：2009年建设工程法规真题第47题本题考查的是建筑节能的规定。固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。综上所述，本题的正确答案为D。8.施工企业的项目经理属于施工企业的().A、主要负责人B、法定代理人C、指定代理人D、企业授权的项目管理者答案：D解析：此，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。9.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理B、Z市人民法院应当裁定不予受理C、Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D、Z市仲裁委员会不应当受理此案答案：B解析：《仲裁法》规定，有效的仲裁协议排除法院的管辖权；纠纷发生后，一方当事人提起仲裁的，另一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理。综上所述，本题正确答案为B。10.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。A、书证B、鉴定结论C、证人证言D、勘验笔录答案：A解析：书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。11.某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A、11月15日B、11月20日C、11月30日D、12月3日答案：A解析：2007年建设工程法规真题第50题《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。扩建单位11月15日未经验收而使用该工程，根据（三）的规定，该日期为竣工日期。综上所述，本题正确答案为A。12.在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保答案：B解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，《招标投标法》规定，文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。13.施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A、建设单位B、行业协会C、资质许可机关D、招投标监管部门答案：C解析：取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。14.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、10万元以上15万元以下D、20万元以上50万元以下答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；（二）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。综上所述，本题正确答案为D。15.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。（2016）A、建筑材料应该由建设单位采购B、建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C、建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D、建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任答案：B解析：选项A，正确的说法是在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要求的质量标准，哪些材料和设备由建设单位采购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁采购、谁负责。选项C，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。选项D，正确的说法是，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。16.总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。A、施工总承包B、工程总承包C、工程服务总承包D、工程咨询总承包答案：B解析：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。17.根据《建设工程质量管理条例》,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以()罚款。A、19万B、39万C、52方D、60万答案：A解析：建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；2）单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。18.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C、2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉答案：B解析：2007年建设工程法规真题第4题本题主要考查诉讼时效。根据《民法通则》的规定，一般的诉讼时效为2年。诉讼时效最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。B项：地震属于不可抗力，诉讼时效中止。所以B项正确。A项：本题中，由于合同约定建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款，2005年9月1日交付的，故诉讼时效的起算点为2005年11月1日。一般诉讼时效为2年，诉讼时效是2005年11月1日-2007年10月30日。诉讼时效中止一般发生在诉讼时效的最后6个月，所以本题的诉讼时效中止应在2007年5月1日-2007年10月30日之间。所以A项错误。C项：诉讼时效中止的理由是不可抗力或其他障碍不能行使请求权。虽然生病住院，但是不妨碍法定代表人行使请求权，所以C项错误。D项：施工单位已经起诉，但又撤诉，其已经行使了请求权，不能导致诉讼时效的中止。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为B。19.下列关于招标代理的说法中正确的是()。A、招标人自行办理招标事宜，应当由有关行政监督部门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在资格许可和招标人委托的范围内办理招标事宜答案：D解析：法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。《招标投标法》规定，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。按照《招标投标法实施条例》的规定，招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。20.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：B解析：2013年建设工程法规真题第64题本题考查的知识点是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。综上所述，B项正确。21.根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的()。A、推荐性标准B、强制性标准C、地方性标准D、全国性标准答案：B解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定，勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。22.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A、建设单位B、总承包单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。23.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：C解析：2007年建设工程法规真题第47题ACD项：一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。本题中，丙的保证属于一般保证，所以乙只能先要求甲清偿，甲不能清偿时才能由丙清偿，甲丙仍存在共同清偿的情形。所以C正确，AD错误。B项：连带保证是指当事人在合同中约定保证人与债务人承担连带责任的保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，推定为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在保证范围内承担保证责任。本题为一般保证，所以乙不能要求甲或丙清偿，只能先由甲清偿，再由丙清偿。所以B项错误。综上所述，本题正确答案为C。24.建设工程质量保修书的提交时间是()。A、自提交工程竣验收报告之日起15日内B、工程竣工验收合格之日C、自工程竣工验收合格之日起15日内D、提交工程竣工验收报告时答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。【教材】32525.按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。26.下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。A、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务B、自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C、从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额答案：A解析：税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；(2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；（3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。27.甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《合同法》,乙公司的回函属于A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺答案：C解析：《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。在国际贸易实务中，也称为发盘、发价、报价。要约是订立合同的必经阶段，不经过要约，合同是不可能成立的。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约邀请可以是向特定人发出，也可以是向不特定的人发出。要约邀请只是邀请他人向自己发出要约，如果自己承诺才成立合同。因此，要约邀请处于合同的准备阶段，没有法律约束力。因此对比要约和要约邀请的含义，可发现乙公司的回函属于新要约。28..绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节—环保”，其中“四节”是指（）。A、节电、节能、节水、节材B、节能、节地、节水、节材C、节能、节水、节人、节材D、节能、节钱、节水、节地答案：B解析：四节—环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。29.某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A、变更的效力仅及于变更的部分B、未变更部分效力不确定C、已履行部分应恢复原状D、当事人丧失赔损请求权答案：A解析：如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同，即变更的效力仅及于变更的部分。30.甲未满17周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。A、高处工作B、矿山井下作业C、夜班劳动D、低温、冷水作业答案：B解析：《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。31.根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）A、资质许可由原资质许可机关予以撤回B、吊销资质证书，并处罚款C、给予警告，或处罚款D、申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质答案：B解析：本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。32.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A、严格按照设计图纸施工B、自行修改后施工C、经监理批准后自行修改D、向设计单位提出修改建议答案：D解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或者建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。33.关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法,正确的是()。A、应由监理工程师主持,施工单位项日技术负责人参加B、应由监理工程师主持,设计单位节能设计人员应参加C、应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D、应由总监理工程师主持,施工单位的质量或技术负责人应参加答案：A解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的要求,并符合下列规定:(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。34.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A、有已签署的工程结算文件B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C、有施工单位签署的工程保修书D、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。35.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。A、处置程序和措施B、应急预案体系C、事故风险描述D、预整及信息报告答案：A解析：P268-270专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容，故选项A正确。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，故选项B、C、D都错误。36.（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A、投标文件逾期送达的,可以推迟开标B、未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C、招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件D、招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况答案：D解析：P90-95《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。AB错误；招标人开场前开启投标文件，属于违法行为，C错误；《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求，D正确。37.我国《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。A、由总承包单位承担主要责任B、由分包单位承担主要责任C、由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D、由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。38.某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A、10月15日B、12月1日C、12月20日D、12月25日答案：A解析：该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。39.认定法律责任的前提是()。A、行政责任B、法律义务C、国家强制力D、权利义务的大小答案：B解析：律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障40.按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。A、特级、一级、三级B、施工总承包、专业分包和劳务承包C、甲级、乙级、丙级D、施工总承包、专业承包和劳务分包答案：D解析：41.给水排水管道工程的最低保修期限为()。A、2年B、5年C、10年D、合理使用年限答案：A解析：房屋建筑工程的最低保修期限为：(一)地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限：(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙而的防渗漏，为5年：(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气系统、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年。42.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）。A、明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B、明示施工单位在施工中应优化工期C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥答案：D解析：2007年建设工程法规真题第19题《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。D项：使用不合格的水泥违反了强制性标准，导致工程质量降低，是法律、行政法规所禁止的。所以D项当选。A项：法律禁止的是低于成本价竞标而不禁止低价竞标。所以A项合法，不选。BC项：BC项法律没有明确禁止，所以不选。综上所述，本题正确答案为D。43.（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金B、定金合同自合同订立之日起生效C、既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%答案：C解析：P36-38《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。44.某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。A、建设单位B、总承包单位C、监理单位D、总承包单位和专业分包单位答案：B解析：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。45.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A、先予执行B、查封C、拍照D、制作笔录答案：A解析：2012年建设工程法规真题第31题本题主要考查证据的保全。A项：先予执行指人民法院在终局判决之前，为解决权利人生活或生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行一定数额的金钱或者财物等措施的制度。主要是为了满足权利人的迫切需要。因此，先与执行不属于证据的保全措施，所以A当选。BCD项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定：“人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。”所以BCD均属于证据保全措施，不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。46.招标文件应当包含的内容是()。A、招标项目的人员要求B、投标报价要求C、特定的生产供应者D、限定为某市的施工单位答案：B解析：标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。47.下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是()。A、两个项目的发包人同意B、项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C、两个项目属于同一工程分期开发D、项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久答案：C解析：册建造师不得同时担任两个以上建设工程施工项目负责人。发生列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。48.对建设用地使用权的表述中，有误的是()。A、建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B、建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C、建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利D、取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利答案：B解析：本题考核的是建设用地使用权。建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。49.某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、承租人答案：B解析：据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。50.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A、12B、36C、48D、24答案：D解析：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。1651.主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（）。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、诉讼代理答案：B解析：B项：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。所以B项正确。A项：委托代理是按照被代理人的委托行使代理权，所以A项错误。C项：指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。所以C项错误。D项：诉讼代理指代理人基于法律的规定、法院的制定或诉讼当事人及其法定代理人的委托，以当事人本人的名义代为进行诉讼活动的一种制度。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为B。52.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。A、专职安全生产管理人员B、项目技术负责人C、监理工程师D、总监理工程师答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1)基坑支护与降水工程；（2)土方开挖工程；（3)模板工程；（4)起重吊装工程；（5)脚手架工程；（6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的丁程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。53.某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收必备条件不包括的是（）。A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D、施工单位签署的工程保修书答案：C解析：C选项应为“勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件”。54.根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金答案：B解析：2009年建设工程法规真题第13题本题考查的是投标文件。根据《项目工程施工招标投标办法》规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。综上所述，本题的正确答案为B。55.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、3B、7C、15D、30答案：C解析：本题考核的是建设工程竣工验收报告备案的规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。56.在正常使用条件下，()以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A、供热、供冷系统B、基础设施工程C、屋面防水工程D、节能保温工程答案：B解析：本题考察的是最低保修期限。(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限57.施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金6万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金3万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（）。A、请求水泥厂双倍返还定金12万元B、请求水泥厂双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金3万元C、请求水泥厂返还定金6万元D、请求水泥厂支付违约金3万元，同时请求甲返还定金6万元答案：A解析：违约金与定金双倍罚则不能并用，如果对方双倍返还定金，则不能要违约金；如果索要违约金，则不能要求对方双倍返还定金，但是可以要求对方单倍返还定金。58.施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申请办理资质延续手续。A、15B、30C、60D、90答案：D解析：业资质证书的延续资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。59.甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地答案：A解析：当事人提出证据证明有上述情形之一的可以向向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。60.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A、投保人B、被保险人C、保险人D、受益人答案：B解析：保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。61.根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。2018真题A、私营企业B、个体工商户C、个人独资企业D、合伙企业答案：A解析：本题考查的是企业所得税的规定。个人独资企业、合伙企业不适用《企业所得税法》。个体工商户缴纳个人所得税。62.我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。A、2012年5月15日B、2012年5月30日C、2012年4月15日D、2012年4月30日答案：C解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。63.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。（2014）A、抵押权B、质权C、留置权D、用益物权答案：C解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。64.某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A、业主全部承担B、施工单位全部承担C、业主和施工单位共同承担D、工期顺延、费用由施工单位承担答案：A解析：建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要求的质量标准，哪些材料和设备由建设单位采购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁采购、谁负责这里是业主购买的材料，业主要承担责任。65.当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（）。A、采购数量变更B、公司名称变更C、合同签约人员变更D、公司法定代表人变更答案：A解析：当事人协商一致，可以变更合同的实质性内容，包括当事人的标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。66.某工程施工项目进行总承包招标，合同估算价位3000万元，则要求投标方提供的投标保证金最高数额应为（）万元。A、30B、60C、80D、90答案：B解析：招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。同时新增加的工程建设项目施工招标投标办法进一步规定投标保证金最高不超过80万67.工程监理单位的主要安全责任是()。A、审查、要求整改或暂时停工、报告B、平行检验、旁站C、咨询、监督D、组织、控制、协调答案：A解析：本题考察的是：监理单位的安全责任。工程监理单位主要安全责任有：(一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；(二）依法对施工安全事故隐患进行处理：工程监理单位受建设单位的委托，有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改，有权要求施工单位暂时停止施工，并依法向建设单位和有关主管部门报告。(三）承担建设工程安全生产的监理责任。68.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某连带D、双方按事先约定答案：C解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。本题中，王某应与建筑公司承担连带赔偿责任。综上所述，本题的正确答案为C。69.（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A、经乙公司同意后甲公司方可解除合同B、乙公司有权要求甲公司继续履行合同C、合同履行过半后，甲公司无权解除合同D、甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失答案：D解析：P172-175定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。70.下列各项中,关于各序列资质的企业说法不正确的是()。A、获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体T程实行施工承包B、获得施工总承包资质的企业,也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业C、获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业D、获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业答案：B解析：工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。71.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()内,向备案机关提交工程质量监督报告。A、5日B、7日C、15日D、30日答案：A解析：本题考察的是：竣工验收备案文件的签收和处理。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。72.《合同法》规定，当事人一方依照《合同法》第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。A、通知发出B、通知到达对方C、对方知晓D、对方同意答案：B解析：《合同法》规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。综上所述，本题正确答案为B。73.建设单位应当在（）向规划部门提出规划验收申请。A、竣工验收前B、竣工验收同时C、竣工验收后6个月内D、竣工验收后1个月内答案：C解析：根据《城乡规划法》的规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。综上所述，本题的正确答案为C。74.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。A、有效B、可变更或撤销C、无效D、效力待定答案：C解析：本题考查的是无效合同。恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。75.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（）。A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B、挂靠的个人承担全部责任C、建筑施工企业承担全部责任D、建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任答案：A解析：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。76.（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是()。A、刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产B、造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任C、强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任D、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金答案：C解析：P238-241《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(2)没收财产；(4)驱逐出境。A错误;根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，应当认定为"造成严重后果"或者"发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役:（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；（2）造成直接经济损失100万元以上的；（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。B错误。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》应当认定为“强令他人违章冒险作业”：（1）利用组织、指挥、管理职权、强制他人违章作业的；（2）采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（3）故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的。C正确。《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或青拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标。损害国家、集体公民的合法利益的,依照以上规定外罚。D选项错误。77.下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是()。A、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行B、对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行C、被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行D、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷答案：D解析：仲裁不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼.78.某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()。A、职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇B、施工总承包单位、建设单位承担连带责任C、用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付D、若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还答案：D解析：未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任；用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还；不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。79.下列主体中,属于法人的是()。A、某施工企业项目部B、某施工企业分公司C、某大学建筑学院D、某乡人民政府答案：D解析：本题考查的是法人的分类。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。选项D属于行政法人。80.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的()规定。A、强制性B、补充性C、推荐性D、参考性答案：B解析：本题考核的是生产安全事故等级划分的补充性规定。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。81.某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（）到期。A、2009年3月10日B、2010年3月10日C、2011年3月10日D、2012年3月10日答案：B解析：根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题中，施工企业2007年3月10日取得安全生产许可证，依照规定，有效期为3年，即到2010年3月10日到期。综上所述，本题的正确答案为B。82.（2020年真题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。A、投资额为25万元的公共厕所B、建筑面积为325平方米的公园管理用房C、建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D、农民自建低层住宅答案：B解析：P56-57工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证；

抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。83.《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生噪声污染的，（）单位应当提前15日，向工程所在地县级以上（）部门申报。A、建设环保行政主管B、建设建设行政主管C、施工环保行政主管D、施工建设行政主管答案：C解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。综上所述，本题正确答案为C。84.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。(2015真题)A、单位所在地B、污染影响地C、单位登记地D、事故发生地答案：D解析：本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。85.关于对投标人资格审查,以下说法正确的是()。A、招标人采用资格预审办法刈澘在投标人进行资格审査的,应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B、评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间C、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人可以组建资格审查委员会审查资格预审申请文件D、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审査答案：A解析：招标投标法实施条例》规定，招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会及其成员应当遵守招标投标法和本条例有关评标委员会及其成员的规定。招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。86.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。(2015真题)A、职工本人B、工伤治疗机构C、用人单位D、社会保险行政部门答案：C解析：本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款规定，职工或者其直系亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。用人单位应承担证明工伤事实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。87.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C解析：C项：联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。所以C项错误。A项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。所以A项正确。B项：联合体参加资格预审并获通过的，其组成人员的任何变化都必须在提交文件截止之日前征得招标人同意。所以B项正确。D项：联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。所以D项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。88.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。2018真题A、警告B、吊销许可证C、责令停产停业D、停止侵害答案：D解析：本题考查的是民事责任的承担方式。民事责任的承担方式：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；继续履行；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。89.依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（2012）A、20B、30C、60D、15答案：D解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案590.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B、评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包答案：A解析：2007年建设工程法规真题第11题投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，做废标处理。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。本题中，其中一家未按照要求提交保证金，该投标文件作为废标处理，此时只剩两家投标，少于三个，招标人应当依法重新招标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。综上所述，本题正确答案为A。91.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A、按照原无效合同约定B、参照原无效合同约定C、按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D、不予结算答案：B解析：004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，"实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任"。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也能使实际施工人的合法权益得到保障。92.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有答案：B解析：2011年建设工程法规真题第66题本题考查的是著作权的主体。根据《著作权法》的规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。因此，在本案中，从委托的角度来看，作品的著作权归设计单位所有。但是，根据《著作权法》的规定，公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。但是有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（2）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。在本案中，甲设计师设计图纸是一个职务行为，因此，图纸的著作权应归属于其设计单位，甲设计师享有署名权，因此该图纸的著作权归设计单位和甲设计师共同所有。综上所述，本题的正确答案为B。93.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。答案：A解析：2011年建设工程法规真题第38题本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。A项：根据《环境噪声污染防治法》的规定，国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。因此，A项正确。BC项：根据《建筑施工现场噪声限值》的规定，土方施工阶段，噪声限值是昼间75分贝，夜间55分贝；打桩施工阶段，噪声限值是昼间85分贝，夜间禁止施工。故BC项错误。D项：根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因此D项错误。综上所述，本题的正确答案为A。94.关于工程建设项目质量监督手续的说法,正确的是()。A、监理单位需依法办理工程质量监督手续B、办理工程质量监督手续是法定程序,不办理质量监督手续的工程不得开工C、办理工程质量监督手续时应提交用地规划许可证?D、办理工程质量监督手续时不必提交监理单位资质等级证书答案：B解析：办理工程质量监督手续是法定程序，不办理质量监督手续的，不发施工许可证，工程不得开工。95.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）A、安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C、安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：B解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证:(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。96.下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：请初始注册时应当具备一下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册造价师管理规定》中规定不予注册的情形。97.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017真题A、可随时解除合间B、享有留置权C、不得单方变更设计D、可请求法院撤销合同答案：A解析：本题考查的是承揽合同的解除。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。98.下列注册证书失效的是()。A、张某所在企业破产B、王某调离原企业到新单位C、李某年龄明年65周岁D、赵某年满27周岁注册在本单位答案：A解析：册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：1.聘用单位破产的；2.聘用单位被吊销营业执照的；3.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；4.已与聘用单位解除聘用合同关系的；5.注册有效期满且未延续注册的；6.年龄超过65周岁的；7.死亡或不具有完全民事行为能力的；8.其他导致注册失效的情形。99.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（）。A、一级B、二级C、三级D、暂定级答案：C解析：2007年建设工程法规真题第9题《建筑法》规定，由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。甲乙两个单位中乙的资质等级低，为三级，所以该联合体的资质等级按照乙的等级确定为三级。综上所述，本题正确答案为C。100.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A、欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B、当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息答案：D解析：本题考查的是工程价款的支付。选项A错误，利息从应付工程价款之日计付；选项B错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持；选项C错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算；选项D正确，《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。101.甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关