2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（六）附详解

PAGEPAGE562023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（六）附详解一、单选题1.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。(2015真题)A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C、建设用地使用权期间届满的，自动续期D、建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记答案：A解析：本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。（2）应当向登记机构申请变更登记。（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。2.甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真题A、A仲裁委员会所在地的基层人民法院B、仲裁协议签订地的中级人民法院C、仲裁协议签订地的基层人民法院D、A仲裁委员会所在地的中级人民法院答案：D解析：本题考查的是仲裁协议的规定。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。3.下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是()。A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则答案：B解析：自愿原则体现了民事活动的基本特征，是民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有原则。4.下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（）。A、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B、保险金额可以超过保险标的的保险价值C、超过保险价值的，超过的部分无效D、建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定答案：B解析：2005年建设工程法规真题第66题根据《中华人民共和国保险法》的规定，保险金额不得超过保险价值。超过保险价值的，超过部分无效，保险人应当退还相应的保险费。因此，B项说法错误。本题为选非题，综上所述，本题正确答案是B。5.（2019年真题）设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当（）。A、征求监理单位的意见B、注明生产厂、供应商C、征求施工企业的意见D、注明规格、型号、性能等技术指标答案：D解析：P308-312《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。6.下列标书不应认定为废标的是（）。A、投标文件没有单位盖章B、标书中附有修改报价的函件C、多方案报价未声明哪一个有效D、联合体投标未附联合体共同投标协议答案：B解析：B项：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。因此，标书中附有修改报价的函件时，函件属于投标文件的组成部分，投标文件有效。所以B项当选。《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（五）未按招标文件要求提交投标保证金的；（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。A项：对应（一），应做废标处理，所以A项不选。C项：对应（三），应做废标处理，所以C项不选。D项：对应（六），应做废标处理，所以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。7.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A、建设单位B、总承包单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。8.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须()。A、书面通知投标人甲B、书面通知所有的投标人C、口头通知投标人甲即可D、口头通知所有的投标人答案：B解析：本题考察的是：招标文件的澄清。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；9.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A、经附近居民所在单位的同意B、在居民小区代表监视下施工C、公告附近居民D、经居民小区业主委员会同意答案：C解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。10.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A、委托代理B、法定代理C、无权代理D、表见代理答案：A解析：托代理按照被代理人的委托行使代理权。11.按照《担保法》、《物权法》的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A、质押B、抵押C、留置D、定金答案：B解析：押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。12.为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有()的正规生产厂家产品。A、生产许可证B、安全许可证C、销售许可证D、产品合格证答案：D解析：施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。13.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A、12B、36C、48D、24答案：D解析：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。1614.（2019年真题）根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。A、项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险B、需要拆迁的,拆迁工作已完成C、按照规定应为委托监理的工程,已委托监理D、已经确定建筑施工企业答案：D解析：P58-61《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求;(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；(8)法律、行政法规规定的其他条件。15.动产物权的设立和转让，自()时发生效力，但法律另有规定的除外A、占有B、交付C、使用D、签订合同答案：B解析：产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。16.根据有关法律规定，在法律责任中最强烈的一种责任是()。A、行政责任B、刑事责任C、民事责任D、违约责任答案：B解析：本题考核的是刑事责任。刑事责任是法律责任中最强烈的一种，其承担方式主要是刑罚，也包括一些非刑罚的处罚方法。17.下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。A、行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案B、省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案C、设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D、部门规章和地方政府规章报国务院备案答案：C解析：的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案18.下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。（2015）A、施工企业研发的新技术B、施工企业研发的计价软件C、施工企业编制的投标文件D、监理企业编制的监理大纲答案：A解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。选项BCD属于著作权。19.根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：限期治理的期限最长不超过1年。20.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题A、2014年2月10日B、2014年4月20日C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。21.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议答案：B解析：（二）依法对施工安全事故隐患进行处理《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。22.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。A、2005年4月20日B、2005年5月5日C、2005年5月20日D、2005年6月5日答案：B解析：2006年建设工程法规真题第23题《建设项目环境保护管理条例》规定，环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内完成验收。本题中，环保部门收到申请是4月5日，起算30日，为5月5日。综上所述，本题正确答案为B。23.下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是()A、船只水上交通安全B、深基坑支护安全C、高层住宅项目的高空作业安全D、爆炸物品存储安全答案：A解析：《安全生产许可证条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。24.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、增加工程造价总额B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程内部装修D、改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。综上所述，本题正确答案为B。25.关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D、工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致答案：A解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算。工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵是一致的。26.从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并办理资格证书。A、工商行政管理部门B、劳动人事部门C、建设行政主管部门D、县级以上人民政府答案：C解析：、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5曰内将全部申请材料报国务院住房城乡建设主管部门审批。国务院住房城乡建设主管部门在收到申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并出具凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。符合条件的，由国务院住房城乡建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。对申请初始注册的，国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起20日内作出审批决定。自作出决定之日起10日内公告审批结果。27.根据《建设工程质量管理条例》,组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。A、建设单位B、建设行政主管部门C、施工企业D、建设工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。28.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止公告D、公告部门可自行决定是否停止公告答案：A解析：2013年建设工程法规真题第27题本题考查的知识点是行政复议受理。在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。A项：A项符合（1），故A项正确。B项：是原则上不停止执行，有4种情形时例外的，故B项错误。C项：除了当事人申请之外，还需要行政复议机关的批准，故C项错误。D项：公告部门只有一种法定的4种情形才能停止执行。故D项错误。综上所述，A项正确。29.关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A、建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B、建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。答案：A解析：本题考察的知识点：专职安全生产管理人员的配备要求。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。30.在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指()。A、被保险人B、保险合同受益人C、保险合同投保人D、保险合同关系人答案：A解析：险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。31.根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。2018真题A、施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B、分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C、总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D、施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的答案：B解析：本题考查的是建设工程分包的规定。选项A、D是转包，选项C是合理的。32.（2020年真题）根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A、被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B、按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C、被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D、罚款处罚按照执法成本确定答案：C解析：P205-209《环境保护法》规定,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。33.以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是()。A、甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元B、乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元C、丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币180万元D、丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元答案：C解析：规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。34.（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A、检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B、工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C、检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D、工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系答案：B解析：P300-301检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，检测机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。35.对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题A、建设单位B、施工总承包方C、个人D、国家答案：D解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。房屋征收是物权变动的一种特殊情形，是国家取得房屋所有权的一种方式。36.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。2016A、安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C、安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：B解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。37.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。A、1B、2C、12D、24答案：B解析：特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过2小时。38.根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A、不得批准开工建设B、应当责令停止施工C、应当责令限期改正D、不得销售或使用答案：D解析：《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。39.公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满日起15日内起诉。对当场不能判定是否符合本法规规定的起诉条件，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。不符合起诉条件的，作出不予立案的裁决。裁决书应当载明不予立案的理由。原吿对裁定不服的，可以提起上诉。40.一级建造师可予注册的情形是()。A、因疾病不能完全辨认自的行为B、受到刑事处罚,附加刑尚未执行完毕C、未达到注册建造师继续教育要求的D、在申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的答案：D解析：册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。所以，正确选项是D。41.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：2011年建设工程法规真题第4题本题考查的是抵押权的实现。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。根据《物权法》的规定：担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照约定。因此，就拍卖所得的价款偿还拍卖抵押权的费用10万元和贷款的利息及违约金20万元以及银行借款后剩余（150-10-20-100=20）20万元应全部返还施工企业。因此，B项正确。综上所述，本题正确答案为B。42.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除法定免责的情形是()。A、因为建设单位拖延提供图样，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地答案：C解析：四、违约责任的免除在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免贲事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。43.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A、可以委托工商行政管理部门执行B、不可以强制执行C、授权人民法院强制执行D、移交检察机关强制执行答案：B解析：2004年建设工程法规真题第64题根据《中华人民共和国仲裁法》第六十二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。这就是说仲裁裁决具有强制执行力，但仲裁委员会性质上属于民间团体，不属于国家暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。类似的，请大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全、先予执行等，因为涉及到财物的冻结、扣押、查封，都只能由法院来执行。综上所述，本题正确答案是B。44.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括()。A、有完整的技术档案B、有完整的施工管理资料C、主要材料及设备的进场试验报告D、监理单位签署的工程质量保修书答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书。选项D属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件。45.按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级至三级B、特级、一级、二级C、甲级、乙级、丙级D、施工总承包、专业承包和施工劳务答案：D解析：建筑业企业的资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。46.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的()。A、投标保函B、履约保函C、预付款保函D、维修保函答案：B解析：为了保证分包合同的履行，《房屋建筑和巿政基础设施工程施工分包管理办法》还规定，分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。。47.下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。A、工程范围B、工程质量C、拨款与结算D、竣工验收答案：B解析：工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。48.甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。A、2010年3月20日B、2011年3月20日C、2011年6月20日D、2012年6月20日答案：A解析：造师执业资格注册有效期一般为3年。74页注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。49.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题A、1.1万元B、1.7万元C、2.1万元D、2.8万元答案：C解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为0.4+1+0.7=2.1（万元）。50.《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。A、肢解发包B、违法分包C、资质挂靠D、串通投标答案：C解析：本题考察的是共同承包的资质要求。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。这主要是为防止以联合共同承包为名而进行"资质挂靠"的不规范行为。51.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A、福利待遇B、劳动条件C、试用期D、补充保险答案：B解析：该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。。52.发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A、继续顺延申请期限B、由承包人重新提出申请C、视同发包人认可承包人的返还保证金申请D、视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议答案：C解析：本题考察的知识点：建设工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。53.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2017真题A、不同类型的建设工程，质量保修范围不同B、合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D、建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日答案：A解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关（地基基础与主体结构）；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。54.下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是()。A、生育保险B、基本医疗保险C、失业保险D、基本养老保险答案：A解析：《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。55.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处（）。A、5000元以上2万元以下的罚款B、1万元以上3万元以下的罚款C、2万元以上4万元以下的罚款D、5万元以上10万元以下的罚款答案：B解析：违反规定，转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》的规定予以处罚；对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。综上所述，本题正确答案为B。56.甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。A、2014年6月1日B、2014年7月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：B解析：劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。57.建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。A、财产保险B、人身保险C、责任保险D、意外保险答案：A解析：筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。58.我国的《宪法》是由（）制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。A、国务院B、全国人民代表大会C、人民检察院D、国家立法机关答案：B解析：根据《宪法》的规定，宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。宪法作为根本法和母法，还是其他立法活动的最高法律依据。任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，都不得与宪法相抵触。综上所述，本题的正确答案为B。59.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷答案：C解析：2010年建设工程法规真题第10题本题主要考查仲裁。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”。下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。C项：属于平等主体即总承包商和分承包商之间的合同纠纷可以适用《仲裁法》。所以C项当选。A项：属于（一），不能仲裁，所以A不选。B项：属于（二）的行政争议。对罚款不服发生的纠纷属于由行政机关处理的行政争议，只能选择行政复议或者行政诉讼，不能仲裁。所以B不选。D项：劳动合同的纠纷属于劳动争议仲裁，不适用《仲裁法》。所以D不选。综上所述，本题正确答案为C。60.施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》也规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位主要负责人，通常是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。具体说，可以是施工企业的董事长，也可以是总经理或总裁等。61.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。2017A、予以修订B、继续有效C、应当复审D、即行废止答案：D解析：本题考查的是工程建设地方和企业标准。在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。62.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。A、处置程序和措施B、应急预案体系C、事故风险描述D、预整及信息报告答案：A解析：P268-270专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容，故选项A正确。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，故选项B、C、D都错误。63.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。（2012）A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。64.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。(2015真题)A、80%B、70%C、60%D、50%答案：A解析：本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。65.某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。A、2010年6月2日B、2010年8月4日C、2010年10月6日D、随时可以主张，不受限制答案：B解析：《民法总则》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。66.根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。2018真题A、用工单位申请，劳务派遣单位协助B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C、劳务派遣单位申请，用工单位协助D、被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助答案：C解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。67.某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。A、应自事故发生之日起15日内补报B、应自事故发生之日起30日内补报C、应自事故发生之日起10日内补报D、应自事故发生之日起7日内补报答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。68.下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。A、安全生产监督管理部门人员B、事故单位工会代表C、监察机关人员D、事故单位技术负责人答案：D解析：本题考察的是：施工生产安全事故的调查。事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。69.某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。A、2011年3月10日B、2012年3月10日C、2013年3月i0日D、2014年3月10日答案：B解析：本题考核的是安全生产许可证的有效期。《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。70.下列关于终止招标的说法中，正确的是()。A、招标人只能通过发布公告的方式终止招标B、招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C、招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D、招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金答案：C解析：招标投标法实施条例》规定，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。多选题1.下列所得中免纳个人所得税的是（）。A、年终加薪B、国债和国家发行的金融债券利息C、个人保险所获赔偿D、从投资的某公司取得的派息分红E、军人的转业费、复员费答案：BCE解析：下列各项个人所得，免纳个人所得税(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金(2)国债和国家发行的金融债券利息(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴(4)福利费、抚恤金、救济金(5)保险赔款;(6)军人的转业费、复员费(7)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费(8)依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得(9)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得(10)经国务院财政部门批准免税的所得2.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A、立项B、竣工C、设计D、施工E、投入使用答案：CDE解析：2011年建设工程法规真题第84题本题考查的是水污染的防治。根据《环境保护法》的规定，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。综上所述，本题的正确答案为CDE。3.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。2017真题A、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的B、生产工艺和技术发生变化的C、因重组导致经营方式变化的D、经营状况不良的E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的答案：ABCE解析：本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定。《生产安全事故应急预案管理办法》进一步规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；（2）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；（6）应急预案演练评估报告要求修订的；（7）应急预案管理部门要求修订的。4.按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。A、报装B、维修C、调试D、拆除E、闲置答案：DE解析：本题考察的是：对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。5.民事纠纷的特点包括（）。A、民事纠纷具有可处分性B、民事纠纷具有一定的裁量性C、民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D、民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E、民事纠纷主体之间的法律地位平等答案：ADE解析：民事纠纷的特点有三：（1）民事纠纷主体之间的法律地位平等；（2）民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；（3）民事纠纷的可处分性。这主要针对有关财产关系的民事纠纷，而有关人身关系的民事纠纷多不具有处分性。综上所述。本题正确答案为ADE。6.根据《合同法》的规定，以下有关买卖合同的说法，正确的是（）。A、标的物由出卖人直接交付给买受人为现实交付B、以等价有偿方式转让标的物的所有权是买卖合同的基本特征C、买卖合同是有偿、双务、实践合同D、买受人拒绝接收多交部分标的物的，应当代为保管多交部分的标的物E、约定交付期间的，出卖人只能在该交付时间交付标的物答案：AB解析：C错误，买卖合同是有偿、双务、诺成合同；D错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物；E错误，约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。7.某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）。A、各地的地方法规B、法律、行政法规C、案件所在县人民政府公开发布的规定D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章答案：ABE解析：2013年建设工程法规真题第87题本题主要考查行政诉讼审理的法律依据。人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件；人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。综上所述，本题正确答案为ABE。8.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017A、提供的设计有缺陷B、提供的建筑材料不符合强制标准C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E、直接指定分包人分包专业工程答案：ABCE解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。9.下列情形能够引发合同之债的有（）。A、建设单位拖欠工程进度款B、施工中偷工减料造成的损失C、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D、噪声污染使周边居民无法正常休息E、建材供应商供应的建筑材料不合格答案：AE解析：2013年建设工程法规真题第85题在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同产生的债称为合同之债。A项：施工合同的订立，会在施工单位和建设单位之间产生债。施工合同的业务只要是完成施工任务和支付工程款，对于支付工程款，建设单位是债务人，施工单位是债权人，所以A正确。E项：材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系，所以E正确。综上所述，本题正确答案为AE。jin10.施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A、禁止在作业区域使用明火B、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C、电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D、确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E、易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施答案：BCE解析：动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施；电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗；将容易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。11.甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以（）。A、自行提高借款利率B、停止发放借款C、在下一期借款发放时预先扣除利息D、提前收回借款E、解除合同答案：BDE解析：根据《合同法》的规定，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。综上所述，本题的正确答案为BDE。12.根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取得或者恢复行为能力C、被代理人或者代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定答案：BCDE解析：本题考查的是建设工程代理行为的终止。有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。选项A属于委托代理终止。13.某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A、省文物行政主管部门B、市文物行政主管部门C、省城乡规划行政主管部门D、市城乡规划行政主管部门E、国家文物局答案：AC解析：答案A、C，根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。14.下列关于建筑工程一切险的说法正确的有（)。A、发包人承担保险费及相关费用B、保险责任范围包括因自然事件和意外事故造成的损失和费用C、在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日D、该险种包括第三方责任险E、经济赔偿金额不得超过保险单列明的每次事故的累计赔偿限额答案：ABC解析：专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。A正确保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件;(2)意外事故。B正确建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。因此D不正确在任何情况下，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累积赔偿限额，因此E不正确15.根据《环境噪声污染防治法》，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。（2016）A、产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B、征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治C、在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D、产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E、限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定答案：ACD解析：《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正产使用；拆除或者闲治环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费。征收的超标准排污染费用必须用于污染的防治。对于在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理。E超出教材，本质也是错的16.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。（2016）A、由建设主管部门责令改正，处以罚款B、情节严重的，处以罚款C、逾期不改正的，处以罚款D、责令停业整顿，降低资质等级E、依法承担刑事责任答案：AD解析：《民用建筑节能条例》规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由额发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未对进人施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查猃的；（2）使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；（3）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。11。17.关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行C、法律明确规定了法律责任的范围和性质D、法律责任即承担不利的法律后果E、法律责任的实现由国家强制力作为保障答案：ADE解析：本题考查的是法律责任的基本种类和特征。选项ADE正确，选项B错误，法律责任的特征为：（1）法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提；（2）法律责任即承担不利的后果；（3）法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行；（4）法律责任的实现由国家强制力作保障。18.关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E、工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳答案：BDE解析：本题考查的是劳动者的社会保险与福利。用人单位和职工共同缴纳的保险包括养老、医疗和失业三种，工伤和生育险均由用人单位缴纳，职工不承担。19.根据《个人所得税法》,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A、省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B、国债和国家发行的金融债券利息C、福利费、抚恤金、救济金D、保险赔款E、特许权使用费所得答案：ABCD解析：列各项个人所得，免纳个人所得税：（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；（2）国债和国家发行的金融债券利息；（3）按照国家统一规定发给的补贴、津贴；（4）福利费、抚恤金、救济金；（5）保险赔款；(6)军人的转业费、复员费；（7）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费；（8）依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；（9）中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；（10）经国务院财政部门批准免税的所得。20.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C、不得破坏文物保护单位的历史风貌D、进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E、全国重点文物保护单位不得拆除答案：AD解析：2012年建设工程法规真题第73题本题主要考查在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。A项：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。所以A项表述错误。D项：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意，而非须经国务院文物行政部门批准。所以D项表述错误。B项：根据《文物保护法》的规定，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。所以B项表述正确。C项：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。所以C项表述正确。E项：全国重点文物保护单位不得拆除。所以E项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为AD。21.《仲裁法》可以解决（）纠纷。A、未成年人保护B、建设合同C、刑事判决D、继承E、买卖合同答案：BE解析：2005年建设工程法规真题第85题根据《仲裁法》的规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。但下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。BE项：属于平等主体间的合同纠纷，能够仲裁。因此BE项正确。AD项：属于收养和继承纠纷，不能仲裁。故AD项错误。C项：刑事判决作为法院作出的判决文书，是不能仲裁的，只能提出上诉或抗诉。故C项错误。综上所述，