2023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前冲刺备考300题（含详解）

PAGEPAGE1842023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前冲刺备考300题（含详解）一、单选题1.（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）A、如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B、缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C、承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D、就他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用答案：A解析：P327-329缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。2.某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用，但情节并不严重。对此，施工单位可能受到的处罚是()。A、责令整改B、责令停业整顿C、降低资质D、追究刑事责任答案：A解析：施工单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(2)使用未经检验或验收不合格的施工起重机械和整体起升脚手架、模板等自升式架设设施的。3.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方支付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B解析：2009年建设工程法规真题第44题本题考查的是违约责任。BCD项：根据《物权法》规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。在本案中，甲与乙虽签订房屋买卖合同，但是尚未办理变更登记，不动产所有权没有发生转移。甲与丙签订房屋买卖合同虽然在甲与乙之后，但是办理了房屋过户登记，因此丙取得房屋的所有权，甲丧失所有权。故不能由甲收回房屋而向乙支付，而乙只能要求甲承担违约责任。因此CD均正确，B项错误。A项：根据《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。在本案中，只有在约定的违约金过分高于造成的损失的时候，甲才可以请求适当予以减少。A项表述的不是特别准确，考生在做题时要注意。本题为选非题，B项表述错误，所以B为答案。4.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了内公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙内之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。A、效力待定B、有效C、部分有效D、可撤销答案：B解析：效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。甲公司与乙公司存在租赁合同，乙公司与丙公司进行买卖的是甲公司的设备，既然甲乙公司已达成一致意见，则甲乙原先的合同内容已变更，当事人可按变更后内容继续履行合同，同时证明乙丙的合同发生效力成为有效合同。5.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。2016A、行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D、企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月答案：D解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。选项B，正确的说法应为招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。选项C，正确的说法应为原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。选项D是正确的，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。6.下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。A、施工承包合同B、工程监理合同C、工程规划许可证D、工程施工许可证答案：D解析：建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。7.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。A、施工企业负责人B、建设安全主管部门C、项目负责人和安全生产管理机构D、县级以上人民政府答案：C解析：本题考察的是：专职安全生产管理人员的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定：“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、操作的，应当立即制止”。8.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()（2013）A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。229.下列项目中，可以不招标的是（）。A、大型基础设施项目B、世界银行贷款项目C、施工企业自建自用工程且该施工企业资质等级符合工程要求D、国家融资项目答案：C解析：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，由规定的审批部门批准，可以不进行施工招标：（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（四）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。C项属于（四）的内容，所以C项正确。综上所述，本题正确答案为C。10.批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。11.仲裁庭的组成形式正确的是（）。A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成答案：C解析：2005年建设工程法规真题第23题根据《中华人民共和国仲裁法》第三十条规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员。综上所述，本题正确答案是C。12.某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（）。A、通知建设单位后即产生合同解除的效力B、必须经建设单位同意后才产生解除效力C、该合同尚不具备法定解除的条件D、该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力答案：A解析：ABD项：根据《合同法》的规定，当事人一方依照协议或者法律规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，A项正确，BD项错误。C项：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）未按约定支付工程价款的；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。本题中，建设单位的行为属于上述的（二）。因此，该施工合同具备解除的条件。故C项说法错误。综上所述，本题的正确答案为A。13.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A、地下暗挖B、降水C、脚手架D、起重吊装答案：A解析：2006年建设工程法规真题第16题《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。综上所述，本题正确答案为A。14.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。A、可以采用口头形式订立B、属于格式合同C、适用技术合同的相关规定D、勘察设计合同属于建设工程合同答案：D解析：建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。《合同法》第16章“建设工程合同”中规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。15.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：2011年建设工程法规真题第4题本题考查的是抵押权的实现。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。根据《物权法》的规定：担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照约定。因此，就拍卖所得的价款偿还拍卖抵押权的费用10万元和贷款的利息及违约金20万元以及银行借款后剩余（150-10-20-100=20）20万元应全部返还施工企业。因此，B项正确。综上所述，本题正确答案为B。16.张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆购置税退税是（）万元。A、0.5B、1C、1.8D、2答案：C解析：辆退回生产企业或者经销商的，纳税人申请退税时，主管税务机关自纳税人办理纳税申报之日起，按已缴纳税款每满1年扣减10%计算退税额；未满1年的，按已缴纳税款全额退税。张某购买该车满1年不满2年，可得到的退税=2×（1-10%）=1.8（万元）。17.某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。A、责令停业整顿B、降低资质等级C、责令改正D、罚金答案：D解析：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。18.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期D、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实答案：C解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。选项D保证金的返还，为2个14天。19.招标投标活动应当遵循的原则是()。A、公开、公平、公正和最快速度中标B、自愿、公平、公正和等价有偿C、自愿、公平、等价有偿和诚实信用D、公开、公平、公正和诚实信用答案：D解析：招标投标法》规定，招标投标活动应遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。20.某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应()。A、缓期履行B、拒绝履行C、继续履行D、要求对方支付一定费用后履行答案：C解析：继续履行是违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。21.承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A、承包人应提请建设行政主管部门组织验收B、以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C、视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D、继续等待验收答案：B解析：本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。22.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017真题A、监理单位B、建设单位C、总承包单位D、分包单位答案：C解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。23.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为（）。A、1年B、2年C、3年D、6年答案：B解析：《中华人民共和国国家赔偿法》规定，赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年。24.根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。2016A、15日B、5日C、10日D、20日答案：A解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。资质证书的变更，由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。25.根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()（2013）A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：所谓代理，是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。26.下列提起诉讼的案件中，做法正确的是（）。A、在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，张某遂在自己住所地法院起诉李某B、甲公司欠付乙公司50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。为避免麻烦，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼C、建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼D、建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖，现双方因为工程质量产生争议，施工单位向住所地人民法院提起诉讼答案：C解析：侵权纠纷，原告就被告，起诉应当去被告住所地法院进行起诉，公民住所地与经常居住地不一致，由经常居住地（离开住所地至起诉时连续居住满1年地方，但公民住院就医的地方除外）法院管辖，A选项错误；同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉，B错误；因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，C正确；当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。协议管辖不得违反级别管辖和专属管辖的规定。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。D错误。27.工程监理单位的主要安全责任是()。A、审查、要求整改或暂时停工、报告B、平行检验、旁站C、咨询、监督D、组织、控制、协调答案：A解析：本题考察的是：监理单位的安全责任。工程监理单位主要安全责任有：(一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；(二）依法对施工安全事故隐患进行处理：工程监理单位受建设单位的委托，有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改，有权要求施工单位暂时停止施工，并依法向建设单位和有关主管部门报告。(三）承担建设工程安全生产的监理责任。28.建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）A、10日B、5日C、15日D、20日答案：A解析：建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。129.根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有()。A、施工资质B、劳务资质C、相应资质D、专业承包资质答案：C解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。30.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。（2015）A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。1431.关于行政复议案件处理原则,正确的是()。A、以书面审查为主,以调解为原则B、以书面审查为主,以不调解为原则C、以开庭审查为主,以调解为原则D、以开庭审查为主,以不调解为原则答案：B解析：行政复议以书面审查为主,以不调解为原则32.下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。A、两个项目的发包人同意B、项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C、两个项目属于同一工程分期开发D、项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久答案：C解析：根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。本题中，C项属于上述的第（二）种情形。综上所述，本题的正确答案为C。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A、1个月以上3个月以下B、3个月以上1年以下C、3个月以上2年以下D、6个月以上1年以下答案：B解析：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：情节严重的，吊销职业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。.34.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围答案：D解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。35.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。36.以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()。A、专项应急预案B、综合应急预案C、现场应急预案D、施工组织方案答案：B解析：综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。37.某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。A、由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B、总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C、由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D、由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改答案：D解析：D项：根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的可以依照本法申请行政复议。故D项正确。A项：建筑公司不是行政机关，且没收建造师执业资格证的行为没有法定依据，应承担民事或刑事责任，不能提起行政复议。故A项错误。B项：总承包单位对农民工违反安全规定进行罚款的行为受《劳动合同法》的规制，总承包单位不是行政机关，对罚款的行为不可以申请行政复议。故B项错误。C项：建设单位因工程不合格扣押建材的行为受《合同法》的调整，建设单位不是行政机关，对扣押的行为不可以申请申请复议。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。38.担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是（）。A、银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B、建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押C、运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D、施工单位向银行贷款，和银行约定把施工现场的施工机械搬运到银行仓库，属于抵押答案：A解析：不动产只能抵押不能质押，因此选项B属于抵押。选项C，欠什么扣什么是留置。选项D错，留置仅适用于动产，不适用于不动产。选项D，机械转移占有，不属于抵押，属于动产质押。39.下列不属于民事诉讼当事人的是（）。A、原告、被告B、共同诉讼人C、无独立请求第三人D、诉讼代理人答案：D解析：D项：诉讼代理人是指根据法律规定或者当事人的委托，代理当事人进行民事诉讼活动的人。诉讼代理人不是当事人，而是诉讼参加人。所以D项当选。狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。A项：原告是指维护自己的合法权益或自己所管理的他人权益，以自己名义起诉，从而引起民事诉讼程序的当事人。被告是指原告诉称侵犯原告民事权益而由法院通知其应诉的当事人。所以A项不选。B项：共同诉讼人是指当事人一方或双方为二人以上（含二人）以上，诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，一同在人民法院进行诉讼的人。主要分为必要共同诉讼人和普通共同诉讼人。所以B项不选。C项：第三人是指在已经开始的诉讼中，对他人之间的诉讼标的，具有全部的或部分的独立请求权，或者虽然不具有独立请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系的人。包括有独立请求权的第三人和无独立请求权的第三人。所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。40.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有答案：B解析：2011年建设工程法规真题第66题本题考查的是著作权的主体。根据《著作权法》的规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。因此，在本案中，从委托的角度来看，作品的著作权归设计单位所有。但是，根据《著作权法》的规定，公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。但是有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（2）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。在本案中，甲设计师设计图纸是一个职务行为，因此，图纸的著作权应归属于其设计单位，甲设计师享有署名权，因此该图纸的著作权归设计单位和甲设计师共同所有。综上所述，本题的正确答案为B。41.某建设工程采用工程总承包模式,总包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业分包单位,则其安全专项施工方案()。A、可以由总承包单位或专业分包单位编写B、必须由总承包单位编写C、必须由专业分包单位编写D、由总承包单位会同专业分包单位一同编写答案：A解析：实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，其专项方案可由相关专业承包单位组织编制。42.某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2012年6月10日开工；需安装的设备于2012年5月20日运到施工现场，安装机械于2012年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（）开始。A、2012年5月10日B、2012年5月20日C、2012年5月30日D、2012年6月10日答案：B解析：根据《保险法》的规定，安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为先。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止都不得超出保险单明细表中列明的安装期保险生效日或者终止日。在本题中，5月20日安装设备进场；5月30日安装机械进场；6月10日实际动工。由于安装工程一切险的保险期开始以先发生的为准，因此，保险责任自5月20日起开始。综上所述，本题的正确答案为B。43.关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。A、对双方当事人均有约束力B、可以排除法院的司法管辖权C、对法院不具有约束力D、对仲裁机构具有约束力答案：C解析：仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。44.（2020年真题）关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）P81-83建造师可以受聘在施工单位从事施工活动的管理工作，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。

一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。A、AB、BC、CD、D答案：A解析：P81-83建造师可以受聘在施工单位从事施工活动的管理工作，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。

一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。45.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。A、只能由法院确定归属B、施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C、甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D、施工企业不再承担材料款责任答案：B解析：施工企业和甲材料供应商属于合同之债，施工企业应当向甲供应商支付材料款，施工企业和乙材料供应商构成不当得利之债，可以要求乙材料供应商返还不当得利。甲乙之间没有直接关系。46.根据《建设工程质量管理条例》,网架施工分包单位施工需依照的标准有()。A、网架设计图纸和工程施工技术标准B、网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C、网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D、网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准答案：A解析：工程设计图纸是施工单位的施工有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款47.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。A、行政法规B、单行条例C、部门规章D、法律答案：A解析：考核的是行政法规。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、《招标投标法实施条例》等。48.建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁答案：A解析：2010年建设工程法规真题第29题本题主要考查仲裁协议的内容。根据《仲裁法》司法解释的规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。本题中，施工单位与建设单位对仲裁机构无法达成一致，所以仲裁协议无效，双方只能向有管辖权的人民法院起诉。综上所述，本题正确答案为A。49.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。（2016）A、有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B、处以一定比例的罚款C、不得再担任项目负责人D、造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册答案：A解析：本对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。50.2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。A、1B、1.5C、2D、3答案：B解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。51.根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。A、保证、定金、抵押B、保证、订金、质押C、违约金、留置、保证D、留置、定金、罚款答案：A解析：担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。52.我国《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。A、由总承包单位承担主要责任B、由分包单位承担主要责任C、由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D、由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。53.（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。A、社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B、工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C、职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D、工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人答案：B解析：P256-263社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。54.某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是()。A、路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还B、路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C、路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D、基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用答案：D解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应支付保管费用。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料55.甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017A、A仲裁委员会所在地的基层人民法院B、仲裁协议签订地的中级人民法院C、仲裁协议签订地的基层人民法院D、A仲裁委员会所在地的中级人民法院答案：D解析：本题考查的是仲裁协议的规定。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。56.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。2018真题A、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B、在施工中偷工减料的C、使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D、拖延履行保修义务的答案：C解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。选项A、B、D属于工程质量不良认定标准。57.甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地答案：A解析：当事人提出证据证明有上述情形之一的可以向向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。58.根据《劳动法》，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查指的是()。A、年满16周岁未满18周岁的劳动者B、年满10周岁未满16周岁的劳动者C、年满18周岁的劳动者D、在校学生进行勤工俭学者答案：A解析：1994年12月劳动部颁布的《未成年工特殊保护规定》中规定，用人单位应根据未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原劳动岗位的，应根据医务部门的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。59.某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（）承担违约责任。A、乙向丙B、乙向甲C、丙向甲D、丙向乙答案：B解析：《合同法》规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。本题中，甲乙作为合同的当事人约定，由第三人丙向甲交付2台设备，丙一直未交付，因此应由合同的债务人乙向甲承担违约责任。综上所述，本题正确答案为B。60.某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A、保证B、质押C、抵押D、留置答案：C解析：照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。61.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。(2015真题)A、安全监督管理机构B、建设单位C、监理单位D、施工单位答案：D解析：本题考查的是编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。62.关于设计单位的权利的说法，正确是（）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定答案：B解析：本题考察依法规范设计对建筑材料等的选用。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。63.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。2016A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：A解析：本题考查的是劳动争议的解决方式。选项B，用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以申请调解也可以申请仲裁；选项C，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年；选项C，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。jin64.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，()A、没收违法所得B、责令停业整顿C、降低资质等级D、吊销资质证书答案：D解析：本题考察的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。65.新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()A、建设工程施工许可证B、建设工程监理许可证C、建设工程设计许可证D、建设工程施工管理证答案：A解析：014年6月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门中请领取施工许可证。66.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。A、仲裁委员会B、人民法院C、人民政府D、建设行政主管部门答案：B解析：2006年建设工程法规真题第63题《仲裁法》规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。综上所述，本题正确答案为B。67.下列关于行政强制的说法错误的是()。A、行政强制措施由法律设定。尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施B、尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物,以及扣押财物的行政强制措施C、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施D、当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不履行行政决定的,没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起30天内,依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行答案：D解析：当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内，依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行。68.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。（2014）A、工程建设重要的通用的信息技术标准B、工程建设行业专用的实验方法C、工程建设行业专用的术语、符号D、工程建设勘察行业专用的质量要求答案：A解析：国家强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及猃收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准(4)工程建设重要的通用的试猃、检猃、和评定方法等标注;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。7强制性标准，都有“通用的”三个字69.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是（）。A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全生产教育培训制度D、安全生产检查制度答案：A解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。安全生产责任度是施工单位最基本的安全管理制度，是施工单位安全生产的核心和中心环节。综上所述，本题的正确答案为A。70.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。A、乙可以向法院另行起诉B、乙可以申请法院恢复执行C、该执行已经终结D、乙可以提起审判监督程序答案：B解析：2006年建设工程法规真题第60题《民事诉讼法》规定，申请执行人因受欺诈、胁迫与被执行人达成和解协议，或者当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。综上所述，本题正确答案为B。71.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B解析：2011年建设工程法规真题第28题本题考查的是合同的转让。B项：根据《合同法》的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。因此B项正确。A项：根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（1）根据合同性质不得转让；（2）按照当事人约定不得转让；（3）依照法律规定不得转让。某教授与施工企业的约定培训一次，该合同具有人身信赖性，根据合同的性质是属于法律规定的不能转让的情形之一。因此，A项错误。C项：根据《合同法》的规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。在本选项中，建设单位转让其债务给第三人并未经债权人同意只是书面通知，因此，该转让行为对债权人及施工企业不发生法律效力。因此，C项错误。D项：根据《建筑法》的规定，工程监理单位不得转让工程监理业务。因此，本选项中监理单位转让监理合同的行为无效。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。72.知识产权侵权赔偿数额，应根据①侵权人的非法获利，②权利人的实际损失，③知识产权许可使用费的倍数确定，④法院结合实际情况进行判决。其顺序为（）。A、④①②③B、②①③④C、③①②④D、③②④①答案：B解析：赔偿损失的数额有4种确定方法：1、权利人的实际损失；2、实际损失难以确定，按侵权人侵权所获得利益；3、损失或利益难以确定，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；4、损失、所获利益和许可使用费均难以确定，由人民法院根据专利权类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额赔偿。73.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A、旁站检验B、型式检验C、平行检验D、破损检验答案：B解析：2012年建设工程法规真题第23题本题主要考查设备检验检测单位的安全责任。根据《特种设备安全监察条例》第43条的规定：“特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。”因此，经核准的特种设备检验检测机构进行的检测包括监督检验、定期检验、型式检验和无损检验。综上所述，本题正确答案为B。74.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。A、15B、16C、17D、20答案：D解析：2007年建设工程法规真题第61题《仲裁法》规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。因此，丙为首席仲裁员。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。本题中，甲乙丙三人的意见不一致，故应按照首席仲裁员即丙的意见作出，应当赔偿20万元。综上所述，本题正确答案为D。75.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。2016A、甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B、丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C、甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D、甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力答案：D解析：本题考查的是合同权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加人使原债权人不再完全享有原债权。76.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()。A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：C解析：由于合同约定“签约后一周内交付货物，届时合同生效”，所以本题选C，不选A，考的是附生效条件的合同，自条件成立时合同生效。选项B、D错误，正确的应该是“仓储合同中，存货人或仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。”77.关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A、按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B、按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C、组织安全施工技术交底并签字确认D、组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。78.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A、用益物权B、担保物权C、收益权D、不动产物权答案：B解析：保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。79.某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。A、4月2日B、4月10日C、4月20日D、发生损害之日答案：B解析：（一）建筑意外伤害保险的范围、保修期限和最低保险金额。保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长了工期的，应当办理保险顺延手续。本案工程实际于4月10日下达开工令。80.在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。A、甲B、乙公司C、丁D、丙公司答案：A解析：《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对代理权发生争议的，由主张代理权一方当事人承担举证责任。综上所述，本题正确答案为A。81.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向环境保护行政主管部门申报。A、5B、7C、10D、15答案：D解析：2006年建设工程法规真题第27题《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。综上所述，本题正确答案为D。82.根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A、一B、两C、半D、三答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。根据（四）的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限应为2年。综上所述，本题正确答案为B。83.（2019年真题）关于人身保险合同的说法，正确的是（）A、人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B、被保险人不能是受益人C、受益人可以由被保险人指定D、投保人不能是被保险人答案：C解析：P39-40被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。84.下列应当被撤销注册的是()。A、申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B、注册建造师受聘企业破产的C、注册期限届满未申请延续的D、注册建造师造成重大安全事故的答案：A解析：册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：聘用单位破产的；聘用单位被吊销营业执照的；聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；已与聘用单位解除聘用合同关系的；注册有效期满且未延续注册的；年龄超过65周岁的；死亡或不具有完全民事行为能力的；其他导致注册失效的情形。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；依法被撤销注册的；依法被吊销注册证书的；受到刑事处罚的；法律、法规规定应当注销注册的其他情形。撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项中,注册建造师受聘企业破产的,可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中,注册建造师造成重大安全事故的,属执业违法行为,其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。85.要式合同是指()的合同。A、法律上已经确定了一定的名称和规贝B、当事人双方互相承担义务C、根据法律规定必须采用特定形式D、当事人双方意思表示一致即告成立答案：C解析：要式合同，是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。86.根据《劳动法》，我国劳动者的法定最低就业年龄为()周岁。A、10B、14C、16D、18答案：C解析：《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。87.在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。A、质押B、保证C、留置D、抵押答案：B解析：建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。88.根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。（2016）A、合同约定的工程验收合格的B、合同约定工程尚未幵工的C、合同约定的工程主体已经完成的D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的答案：A解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。89.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。2016A、降低资质等级B、撤回资质证书C、处以相应罚款D、吊销资质证书答案：C解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的奖惩机制。企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。90.根据《担保法》的规定,下列可以作为保证人的是（）。A、公立学校B、公立医院C、某公司D、某企业的采购部门答案：C解析：有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的保证行为，有权拒绝。91.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C、自当事人双方签字盖章后即生效D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效答案：B解析：92.按照《行政诉讼法》规定,行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销,并判决行政机构重新作出行政行为,则行政机构不得()。A、作出与原行政行为基本相同的行政行为B、以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为C、以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为D、以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为答案：D解析：人民法院判决被告作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为。93.生产经营单位的（）应急预案每半年至少组织一次演练。A、综合应急预案B、专项应急预案C、现场处置方案D、全部应急预案答案：C解析：根据《安全生产事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置预案演练。综上所述，本题的正确答案为C。94.（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A、企业资质证书B、营业执照C、审计报告D、安全生产承诺书答案：B解析：P225建筑施工企业申请安全生产许可证时,应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料:（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表;（2）企业法人营业执照;（3）与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的真实性负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。95.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。A、建筑公司只能提起民事诉讼B、建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C、建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D、建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼答案：B解析：ABD项：根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有，关事项，行政机关没有依法办理的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。根据《行政诉讼法》的规定，公民、法人或者其他组织认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的，可以依照本法提起行政诉讼。因此，本案的情形既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼。故B项正确，AD项错误。C项：根据《行政诉讼法》的规定，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关申请复议，对复议不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。因此，C项错误。综上所述，本题的正确答案为B。96.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙