江苏省某道路绿化施工招标文件-

**路道路绿化工程施工招标文件（工程量清单计价）编号：*****招标人（盖章）：*****经济开发区总公司招标代理机构（盖章）：****工程项目管理有限公司日期：2009年3月28日目录HYPERLINK\l"_Toc227386998"第一章投标须知及投标须知前附表4HYPERLINK\l"_Toc227386999"一、投标须知前附表4HYPERLINK\l"_Toc227387000"二、投标须知6HYPERLINK\l"_Toc227387001"(一)总则6HYPERLINK\l"_Toc227387002"(二)招标文件6HYPERLINK\l"_Toc227387003"(三)投标文件7HYPERLINK\l"_Toc227387004"(四)投标报价10HYPERLINK\l"_Toc227387005"(五)投标文件的密封和递交13HYPERLINK\l"_Toc227387006"(六)开标、评标和定标14HYPERLINK\l"_Toc227387007"(七)授予合同17HYPERLINK\l"_Toc227387008"第二章评标办法18HYPERLINK\l"_Toc227387009"含施工组织设计的价格单因素评标办法18HYPERLINK\l"_Toc227387010"第三章建设工程施工合同20HYPERLINK\l"_Toc227387011"第一节协议书20HYPERLINK\l"_Toc227387012"第二节通用条款(略)22HYPERLINK\l"_Toc227387013"第三节专用条款22HYPERLINK\l"_Toc227387014"第四节工程质量保修书33HYPERLINK\l"_Toc227387015"第四章工程建设标准35HYPERLINK\l"_Toc227387016"一、工程采用的计价规范35HYPERLINK\l"_Toc227387017"二、本工程采用的技术规范35HYPERLINK\l"_Toc227387018"三、本工程对施工工艺的特殊要求35HYPERLINK\l"_Toc227387019"第五章投标文件格式36HYPERLINK\l"_Toc227387020"施工投标文件37HYPERLINK\l"_Toc227387021"一、法定代表人身份证明书38HYPERLINK\l"_Toc227387022"二、授权委托书39HYPERLINK\l"_Toc227387023"三、投标函40HYPERLINK\l"_Toc227387024"四、工程量清单计价格式41HYPERLINK\l"_Toc227387025"附表1工程量清单报价表42HYPERLINK\l"_Toc227387026"附表2投标总价表43HYPERLINK\l"_Toc227387027"附表3工程项目总价表44HYPERLINK\l"_Toc227387028"附表4单项工程费汇总表45HYPERLINK\l"_Toc227387029"附表5单位工程费汇总表46HYPERLINK\l"_Toc227387030"附表6分部分项工程量计价表47HYPERLINK\l"_Toc227387031"附表7措施项目清单计价表48HYPERLINK\l"_Toc227387032"附表8其他项目清单计价表49HYPERLINK\l"_Toc227387033"附表9零星工作项目计价表50HYPERLINK\l"_Toc227387034"附表10分部分项工程量综合单价分析表51HYPERLINK\l"_Toc227387035"附表11措施项目费分析表52HYPERLINK\l"_Toc227387036"附表12主要材料、设备价格表一53HYPERLINK\l"_Toc227387037"附表13主要材料、设备价格表二54HYPERLINK\l"_Toc227387038"五、计划投入的主要施工机械设备表55HYPERLINK\l"_Toc227387039"六、主要施工管理人员表56HYPERLINK\l"_Toc227387040"第七章工程量清单57施工招标文件备案表编制人：日期：20099年3月28日招标人：法定代表人人：招标代理机构(盖盖章)法法定代表人(签字)日期：2009年33月28日**市***区政政府投资项目目招投标工作作领导小组(备案)市招标标投标办公室室(备案)第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称**路绿化工程21.1建设地点**路—**。31.1建设规模A标段：桩号：K00+020..5—K0+7550(注K0+0220.5施工工图上为***路处)，约100万元。B标段：桩号：K00+750—通甲河岸北北(注K0+7550施工图上为为新胜路南1150米处)，约200万元。41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：22009年4月26日，计划竣工时间：22009年5月25日。施工总工期：300日历天。71.1资金来源自筹81.2招标范围施工图及工程量清清单范围内的的绿化工程916工程报价方式固定格价报价1012投标有效期为：45日历天天(从投标截止止之日算起))1113.1投标保证金本工程设投标保证证金每标段人民币币拾万元。1214.1踏勘现场及答疑2009年4月115日上午9时30分，各投标人人在******区经济开开发总公司集集中，由建设设单位组织现现场踏勘。提交疑问材料时间间：2009年4月16日9：00时前领取答疑材料时间间：2009年4月18日9：00时领取投标光盘时间间：2009年4月18日9：00时公布最高限价时间间：2009年4月18日9.00时提交和领取书面材材料地点：****项项目管理有限限公司1322.1投标文件份数正本壹份，副本叁份。1423投标文件提交地点点及截止时间间收件人：*****工程项目目管理有限公公司***截止时间：20009年4月日时分提交地点：**市市建设工程交交易中心第一一开标室1526开标开标时间：20009年4月日时分开标地点：**市市建设工程交交易中心第一一开标室1637履约保证金投标人提供的履约约担保金额为为合同总价*5%其中：：工期保证金金为:合同总价*2%，质量保证金金为：合同总总价*3%。注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。二、投标须知(一)总则1、工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.3现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况具备施工条件。(2)施工用水、电施工电源、施工用水由投标单位自行考虑，费用包含在报价中。(3)场内外道路由投标单位自行考虑，费用包含在报价中。(4)其他：/。1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。2、投标人资格要求2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和园林绿化叁级及以上施工资质。2.2参加投标的项目经理必须具备园林绿化贰级及贰级以上资质。2.3开标时，投标单位拟派项目经理必须到场，否则视为废标。3、投标费用投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件4、招标文件的组成4.1招标文件包括下列内容：第一章：投标须知第二章：评标办法第三章：合同条款第四章：工程建设标准第五章：工程量清单第六章：投标文件格式第七章：图纸、技术资料及附件4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时该标书将被拒绝。5、招标文件的澄清5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2天内以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报市招标办备案后，将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。6、招标文件的修改6.1投标截止时间3天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。6.2补充通知报市招标办备案后，以书面形式发给各投标人、标底编制单位及其他有关部门。6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。8、投标文件应包括下列8.1~8.5、8.6~8.10款内容：8.1法定代表人身份证明书；8.2授权委托书(如有授权)；8.3投标函；8.4报价说明、报价汇总表(含附表)、主要材料清单报价表；8.5主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；8.6计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表；8.7如以联营体投标，须附联营协议书；8.8施工组织设计应包括⑴总体概述：工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分；⑵施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；⑶工期进度计划和各阶段进度的保证措施；⑷各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；⑸安全文明施工及环境保护措施；⑹项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；⑺劳动力、机械设备和材料投入计划；⑻关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；⑼冬雨季施工等特殊情况下的施工措施；⑽养护管理措施；⑾环保、节能、降耗措施；等等。8.9资格证明材料：(1)企业法人营业执照副本(2)企业资质证书副本(3)项目经理资质证书(4)近年来，企业及项目经理的工作业绩、获得的各种荣誉(需提供证书原件备查)。8.10本工程电子标书壹套（采用投标专用光盘）。9、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。12、投标有效期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。13、投标保证金13.1根据**市建设局关于**市区建设工程投标保证金实行集中管理的文件精神，本工程投标保证金实行集中管理。投标人投标时须按投标须知要求的投标保证金金额在2009年4月日9时30分前将投标保证金汇入**市区建设工程投标保证金集中管理帐户；开户行：浦发银行**分行，帐号：**，各投标单位应在开标前凭银行确认的入帐凭证至**市建设工程交易中心投标保证金集中受理处办理换取统一收据及保证金已收确认函。本工程投标保证金一律采用银行转账方式入账户，各投标单位必须以自身的名义及经投标保证金集中管理受理处转账提交备案的账户汇出，否则不予接受。未办理投标保证金提交账户备案的投标单位请速按有关规定至**市建设工程交易中心办理相关手续，本工程不接受未经备案账户转出的投标保证金。投标保证金是否按规定提交以受理出具的“工程项目投标保证金提交情况确认书”为准。本工程的投标保证金金额见前附表第11项。请各投标单位及时办理投标保证金帐户备案手续。13.2未中标单位的投标保证金在定标后予以退还(无息)。13.3中标单位的投标保证金在其签订施工合同后予以退还(无息)。13.4投标人出现下列情况，经市招标办核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；(3)中标单位无正当理由拒绝签订合同。(4)有其他不正当行为的。14、踏勘现场14.1投标人将按本须知前附表第12项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。15、投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。(四)投标报价16、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。17、投标报价方式本工程项目采用固定总价报价方式。投标人请仔细踏勘现场后认真报价，报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、国家政策性风险、植物成活率、土方（包括回填土和种植土、局部填土、树穴换土、土方平整、河道两侧填土、修坡）及清渣、杂土外运等因素以及因拆迁或其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。本工程费用一次性包死，上述费用结算时不再另计。因设计变更、补充或监理机构签证而引起的工程量变化，在工程结算时，按以下原则进行结算调整：A、变更引起工程量增减在投标报价中有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，执行原有的综合单价；B、变更引起工程量增减在投标报价中没有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时其相应综合单价按标底编制依据计价，并按中标价（扣除预留金、暂定价、规费、税金）相对于标底价（扣预留金、暂定价、规费、税金）的下浮率下浮，作为结算依据。C、因设计变更引起工程量增减超过该工程量的15%，其增减部分的工程的综合单价确定方法同B。D、工程结算总价最终结果以**市***区审计局审计审定数为准。18、投标报价的计价方法按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007年版，费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。19、标底编制依据19.1设计图纸、招标文件、招标答疑。19.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003），《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007年版以及相应的补充规定和江苏省**市现行的有关文件规定。19.3苗木价格执行**市建设工程造价管理处发布的2008年第3季度**市苗木参考价（详见《**市建设工程造价信息》2008年第11期），其余材料价格执行《**市建设工程造价信息》2009年第3期中的指导价。指导价缺项的材料参照市场询价计入。苗木养护期按一年考虑。19.4本工程按园林绿化三类工程取费。19.5本工程不可竞争费按下列标准计取（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目的费用）：1）劳动保险费为：(A+B+C)*1.30％；2）安全生产监督费（A+B+C）*0.06％3）现场安全文明施工措施费：基本费为：A*0.7％；现场考评费为：A*0.4％；4）税金为：3.441%。19.6临时设施费：分部分项工程量清单费用*0.5%19.7本工程招标人设预留金每标段10万元，预留金主要用于可能产生的工程量变更和补充等。标底列入其他工程项目费中的招标人部分。20、投标报价编制要求20.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价；20.1设计图纸纸、招标文件件、招标答疑疑。20.2按《江苏苏省仿古建筑筑与园林工程程计价表》2007年版以及相应应的补充规定定和江苏省**市现行的的有关文件规规定自主报价价。20.3投标报价价时，苗木数数量以工程量量清单位为准准，施工单位位不得擅自改改变苗木工程程量清单量。苗木、材料价格根据市场行情自主报价。苗木养护期按一年考虑。工程结算时，苗木数量以建设单位、监理单位、施工单位三方确认数量为准。20.4本工程按按园林绿化三类类工程取费。20.5本工程不不可竞争费按按下列标准计计取（计算基基础：A、为分部分分项工程量清清单费用，B、为措施项项目清单费用用，C、为其它项项目的费用）：1）劳动保险费：(AA+B+C))*1.300％；2）安全生产监督费：：（A+B+C）*0.06％3）现场安全文明施工工措施费：基基本费：A*0.7％；现场考考评费：A*0.4％；4）税金：3.4411%。20.6临时设施施费施工单位位根据实际情情况自报，一次性性包死，结算算时不作调整整。20.7本工程招招标人设预留留金每标段10万元，预留留金主要用于于可能产生的的工程量变更更和补充等。报价时列入其他工程项目费中的招标人部分。20.8投标单位位应根据现有有的设计文件件并结合施工工方案和已明明确的现场实实际情况，自自行考虑平衡土方方（包括回填填土、种植土、局部填土、树树穴换土），一并计入入报价；土方方清杂、垃圾圾弃运等工程程量也由各投标单单位对照施工工图及现场情情况自行计算算确定，清理理、弃运及处处置等所有费费用由各单位位自行考虑，同同时应考虑因因拆迁可能发发生的残留建建筑垃圾以及及意外发生的的不明垃圾而而产生的费用用风险，一并并计入报价。上上述费用一次次性包定，投标单位自自行计算报价价，结算时不不予调整。20.9人行道插插边石外侧填填土时，应保保证内侧（靠靠插边石处）填填土整体高出出2cm,修正成弧形形朝外倾斜至至高点后，按按1%坡度填至绿绿化带外边缘缘(即：绿化带做做成坡度，插边边石外侧填土土由低点至高高点往外倾斜斜成弧线形至最高点2ccm,顺坡1%填至绿化带外外边侧)以避免因雨雨水冲刷流失失到人行道上上，此费用投投标单位自行行计算报价，结结算时不予调调整。20.10河道两两侧填土应保保证边坡稳定定，修整后坡坡度应一致。坡顶填土高高度应与人行行道外侧填土土高度一致，修修整后应形成1%坡度，保证证排水流入河河中。此费用用投标单位自自行计算报价价，结算时不不予调整；20.11各投标标人根据目前前市场行情，对对设计采用苗苗木的品种、规规格、市场有有无情况，以以及栽种季节节性因素产生生疑问的，在在标前答疑中中如实提出，否否则作为对设设计的认可，在在施工过程中中不得对品种种及规格进行行变更（甲方方提供的变更更除外）。本组若组施工前各织列目交管由负用投标分实外个可阻发以问工发投考报主此本涉施程投行施量不位不措量的现现场安全文明明施工措施费费工程竣工结结算时以***市建设工程程造价管理处处核定为准，否否则结算时在在总价中扣除除。21、特别说明21．1投标报价应包括招招标文件所确确定招标范围围内相应图纸纸及工程量清清单的全部内内容，以及为为按招标文件件所确定的工工期质量要求求，完成上述述内容所必须须的附属工程程、临时工程程、机械设备备、材料、劳劳务、技术措措施、施工方方法、合同履履行过程中可可能发生的风风险及所需的的全部费用。21.2对招标单单位提供的工工程量清单，投投标单位必须须进行复核（包包括工程量计计算错误、漏漏项、项目特特征描述不清清楚或有误等等），如有差差异，必须在在招标答疑时时以书面形式式提出；如投投标单位对工工程量清单没没有任何表示示，招标单位位则认为投标标单位已经认认可工程量清清单与图纸内内容是相符的的，投标单位位的报价已涵涵盖图纸及工工程量清单的的所有内容。21.3投标人不不得擅自改动动发包人提供供的工程量清清单上的内容容。21.4本工程程措施项目工工程量必须附附有详细的计计算书。(五)投标文件的密封和和递交22、投投标文件的密密封与标志22.1投标人应准备肆份份完整的投标标文件，其中中正本壹份，副副本叁份，并标明“正本”或“副本”字样。22.2本工程采用含含施工组织设设计的价格单单因素评标方方法评标，投投标文件分两两册装订。第一册(技术标))应包括：（1）技术标函函汇总表（表式附后）；（2）投标综合说说明；（3）授权委托书(如果有)；（4）有关证明材材料：企业资资质证书副本本、企业安全全生产许可证证、其他有关关工程业绩证证明材料；（5）施工组织设设计，内容应包括括项目组织机机构、主要的的施工方法、技技术措施、质质量保证体系系及措施、工工期进度计划划及保证措施施、确切详细细的材料供应应计划、交通通组织、文明明施工、安全全施工保证措措施、其他必必须说明的事事项。技术标中不得出现现投标报价，如如出现报价，则则商务标不予予参加评标。第二册(商务标))为技术标以外的的所有投标文文件。投标文件的第一册册(技术标)和第二册(商务标)应分别密封封，并在封袋袋上标明“技术标”或“商务标”，同时还要要写明招标人人名称、工程程名称及投标标人名称。22.33所有投标文文件都必须在在封袋骑缝处处以显著标志志密封。22.44投标人未按按上述规定提提交投标文件件，其投标文文件将被拒绝绝，并原封退退还给投标人人。22.55投标文件正正、副本不一一致时，以正正本为准。23、投投标截止时间间投标人须在前附表表中第14项规定的投投标文件递交交截止时间之之前将投标文文件递交给招招标人。24、投投标文件的修修改与撤回投标截止时间之前前，投标人可可对所递交的的投标文件进进行修改或撤撤回，但所递递交的修改或或撤回通知必必须按招标文文件的规定进进行编制、密密封、标志((在包封上标标明“修改”或“撤回”字样，并注注明修改或撤撤回的时间))和递交。投投标截止时间间之后，投标标人不得修改改或撤回投标标文件。(六)开标、评标和定标标25、本本工程评标、定定标办法采用用下列第25.2种方式25.11价格单因素素评标办法25.2含施工组织设计的的价格单因素素评标方法25.33综合计分评评标办法评标方法的具体做做法参见第二二章。本工程设最高限价价，并在投标标截止日三天天之前（含三三天）将最高高限价送市招招标办备案后后公布给所有有投标人。26、招标人按本须知知前附表第15项规定的时时间、地点公公开开标。开开标会由招标标人主持，由投投标人或者其其推选的代表表检查投标文文件的密封情情况，也可以以由招标人委委托的公证机机构检查并公公证。经确认认无误后，当当众启封投标标文件及修改改文件，公布布投标文件的的主要内容。27、评评标委员会应应当审查每一一投标文件是是否对招标文文件提出的所所有实质性要要求和条件作作出响应。未未能实质进行行响应的投标标，应作废标标处理。28、凡投标文件有下下列情况之一一的，属于重重大偏差，视视同未能对招招标文件作出出实质性响应应，按废标处处理。28.1投标文文件中的投标标函未加盖投投标人的公章章及企业法定定代表人印章章的，或者企企业法定代表表人委托代理理人没有合法法、有效的委委托书（原件件）及委托代代理人印章的的；28.2未按招招标文件规定定的格式填写写，内容不全全或关键字迹迹模糊、无法法辨认的；28.3投标人人递交两份或或多份内容不不同的投标文文件，或在一一份投标文件件中对同一招招标项目报有有两个或多个个报价，且未未声明哪一个个有效，按招招标文件规定定提交备选投投标方案的除除外；28.4投标人人名称或组织织结构与资格格预审时不一一致的；28.5除在投投标文件截止止时间前经招招标人书面同同意外，项目目经理与资格格预审时不一一致的；28.6投标人人资格条件不不符合国家有有关规定或招招标文件要求求的；28.7投标文文件载明的招招标项目完成成期限超过招招标文件规定定的期限；28.8明显不不符合技术规规范、技术标标准的要求；；28.9投标报报价超过招标标文件规定的的最高限价的的；28.10不同同投标人的投投标文件出现现了评标委员员会认为不应应当雷同的情情况；28.11改变变招标文件提提供的工程量量清单中的项项目特征、计计量单位、工工程数量的；；28.12改变招招标文件规定定的暂定工程量量、暂定价格格、预留金或或不可竞争费费用的；28.13投标文文件提出了不不能满足招标标文件要求或或招标人不能能接受的工程程验收、计量量、价款结算算支付办法；；28.14以他人人的名义投标标、串通投标标、以行贿手手段谋取中标标或者以其他他弄虚作假方方式投标的；；28.15经评标标委员会认定定投标人的投投标报价低于于成本价的。29、评标、定标工作作在市招投标标办的监督下下由招标人组组织进行。30、投标文件的的澄清在评标过过程中，评标标委员会认为为需要，在市市招标办经办办人员在场的的情况下，可可以书面形式式要求投标人人对投标文件件中的有关问问题进行澄清清或提供补充充说明及有关关资料，投标标人应做出书面答复复。书面答复复中不得有变变更价格、工工期、自报质质量等级等实实质性内容。书面答复须经投标标人法定代表表人或经其授授权的委托代代理人的签字字或加盖印鉴鉴，签字或加加盖印鉴的书书面答复将被被视为投标文文件的组成部部分。投标截截止日后，投投标人对投标标报价或其他他实质性内容容修正的函件件和增加的任任何优惠条件件，一律不得得作为评标、定定标的依据。31、投标文件如果遗遗漏招标文件件指定的清单单项目，视为为该项目单价价已含在其他他子目项内，不不作调整。32、评标委员会在对实实质性响应招招标文件要求求的投标进行行报价评估时时，除招标文文件另有约定定外，应当按按下列原则进进行修正：(一)投标文件中中的大写金额额与小写金额额不一致，以以大写金额为为准；(二)总价金额与与单价不一致致的，以单价价金额为准，但但单价金额小小数点有明显显错误的除外外；(三)对不同文字字文本投标文文件的解释发发生异议的，以以中文文本为为准。33、投标报价可以四舍舍五入到“元”。34、在投标文件的审查查、澄清、评评价和比较以以及授予合同同的过程中，投投标人对招标标人和评标组组织成员施加加影响的任何何行为，都将将导致取消其其中标资格。(七)授予合同35、定标后，招标人人应在15日内向工程程所在地建设设行政主管部部门提交施工工招投标情况况的书面报告告，书面报告告应包括下列列内容：35.11施工招标投投标的基本情情况，包括施施工招标范围围、施工招标标方式、资格格审查、开标标评标过程和和确定中标人人的方式及理理由等。35.22相关的文件件资料包括招招标公告或者者投标邀请书书、投标报名名表、资格预预审文件、招招标文件、评评标委员会的的评标报告(设有标底的的，应当附标标底)、中标人的的投标文件。委委托工程招标标代理的，还还应当附工程程施工招标代代理委托合同同。36、招招标人和中标标人应当自中中标通知书发发出之日起30日内，按照照招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同。招招标人和中标标人不得再订订立背离合同同实质性内容容的其他协议议。37、合同协议书签署署后7天内，中中标人应按本本须知前附表表第16项规定的金金额向招标人人提交履约担担保，担保的的形式为现金金支票或银行行保函。38、若中标人不能按按本须知第36条款的规定定执行，招标标人将有充分分的理由解除除合同，并没没收其投标保保证金，给招招标人造成损损失超过投标标保证金数额额的，还应当当对超过部分分予以赔偿。39、订立书面合同77日内，招标标人应当将合合同送至市招招标办备案。第二章评标办办法含施工组织设计的的价格单因素素评标办法第一条：本工程采采用含施工组组织设计的造造价单因素评评标法进行评评标。技术标评审通过后后，商务标评评定中排名第第一的投标单单位为中标单单位。如有并并列第一，则通过抽签签方式确定中中标单位；如如同一个投标标单位在两个个标段的投标报价皆皆为第一名则则由该单位选选择一个标段段为中标标段段，另一个标标段由排名第第二的投标单单位中标，但但此标段的中中标价为该标标段排名第一一的投标单位位的投标报价价，若排名有有并列第二的的情况，则通通过抽签方式式确定中标单单位。第二条：首先评审审技术标函。技技术标根据招标文件件及以下几方方面进行评审审：1、施工组织设设计内容齐全全，所用施工方方法等正确，满足招标文文件对本工程程施工的各项项要求；2、满足招标文件中的的质量等级要要求及规定数数额的质量履履约保证金；；3、满足招标文件中的的工期要求及及规定数额的的工期履约保保证金；4、满足招标文件中的的结算资料要求求；5、技术标中不得出现现投标报价，如如出现投标报报价，技术标标不予通过。满足招标文件和上上述要求的技技术标函为合合格标函，可可评审通过。技术标评审通过率率在60%以上（含60%）的，则该该技术标为通通过。第三条：对通过技技术标评审的的商务标函进进行评审。投标报价评分标准准(一)投标报价(1000分)1、确定有效报价有效报价是投标人人的报价低于于招标人设定定的最高限价价的报价。2、确定评标基准价价①各投标人的有效报报价的最低报报价与次低报报价差值与最低报报价相比，在在5%以内（含5%），即：（次次低报价-最低报价）/最低报价≤5%；评标基准价=各投投标人的有效效报价的最低低报价；②各投标人的有效报报价的最低报报价与次低报报价差值与最最低报价相比比，在5%以外（不含5%），即：（次次低报价-最低报价）/最低报价＞5%，评标基准价=各投投标人的有效效报价的次低低报价；2、计算投标报价得得分①投标人的投标报价价与评标基准准价相等的得得100分；②各投标人的投标报报价与评标基基准价相比较较，每上浮1%扣2分，下浮1%扣1分，不足1%的，采用插插入法，得分分保留小数点点后两位。(二)本工程不考虑分部部分项工程量量综合单价的的偏离程度。3、本工程技术标通通过的投标单单位按商务标标得分由高到到低的顺序排排名。第三章建设工工程施工合同同第一节协议书发包人(全称)：：******经济开发区区总公司承包人(全称)：：依照《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工事事项协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称：**路路绿化工程标段工程地点：**路路—**工程内容：施工图图及工程量清清单范围内的的绿化工程群体工程应附承包包人承揽工程程项目一览表表(附件1)工程立项批准文号号：**发改投[2000*]*号号资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图图及工程量清清单范围内的的绿化工程三、合同工期：计划开工时间：22009年4月日计划竣工时间：22009年5月日施工总工期：300日历天。四、质量标准工程质量标准：合合格。五、合同价款金额(大写)：（币种，金金额，单位）（小写）六、组成合同的文件件组成本合同的文件件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件件4、本合同专用条款款5、本合同通用条款款6、标准、规范及有有关技术文件件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单双方有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。七、本协议书中有关关词语含义与与本合同第二二部分《通用用条款》中分分别赋予它们们的定义相同同。八、承包人向发包人人承诺按照合合同的约定进进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承包人人承诺按照合合同约定的期期限和方式支支付合同价款款及其他应当当支付的款项项。十、合同生效合同订立时间：22009年4月日合同订立地点：本合同双方约定：：经双方代表表签字并加盖盖公章后生效效。发包人：(公章))承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：（签签字）法定代表人人：（签字）业主代表：委托代表人人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：：账号：账号邮政编码：邮政编编码：经办人：审查机关关（章）：2009年4月日第二节通用条款款(略)具体详见(GF--1999--0201))第三节专用条款款一、词语定义及合合同文件2、合同文件及解释释顺序合同文件组成及解解释顺序：11.本合同协议议书；2.中标通知书书；3.工程量清单单；4.本合同专用用条款；5.本合同通用用条款；6.标准、规范范及有关技术术文件；7.图纸；8.投标书及其其附件。3、语言文字和适用法法律、标准及及规范3.1本合同除使使用汉语外，还还使用/语言文字字。3.2适用法律和和法规需要明示的法律、行行政法规：《中华人民民共和国建筑筑法》、《中中华人民共和和国合同法》、《建建设工程质量量管理条例》、《建建设工程安全全生产管理条条例》、《中中华人民共和和国环境噪声声污染防治法法》等。3.3适用标准、规规范本工程应按以下规规范与标准执执行（包括并并不限于）。当当标准互相矛矛盾时，以最最新和最严格格的为准。本工程质量按《城城市绿化工程程施及验收规规范》（CJJ/TT82-999）、《城市绿绿化和园林绿绿地用植物材材料-木本苗》（CJ/T24-19999）及设计文件件的要求进行行检查验收，等等级评定园林林绿化工程按按工《江苏省省园林绿化工工程质量评定定标准（试行行）》、建筑筑工程按《建建筑工程施工工质量验收统统一标准》（GB503300-20001）、市政工工程按建设部部建城（1992）68号文关于《市市政工程质量量等级评定规规定》及《市市政工程质量量等级评定补补充规定》及及现行相关行行业标准、规规范及设计要要求进行检查查验收。发包人提供标准、规规范的时间：：发包人不提提供，承包人人自备。国内没有相应标准准、规范时的的约定：由发发包人向承包包人提出施工工技术要求，承承包人按约定定的时间和要要求提出施工工工艺，经发发包人批准后后执行。4、图纸4.1发包人向承承包人提供图图纸日期和套套数：20009年月日，提供陆套设计施工图图（含招标时时发的壹套）。发包人对图纸的保保密要求：/。使用国外图纸的要要求及费用承承担：/二、双方一般权利利和义务5、工程师5.2监理单位委委派的工程师师姓名：职务：发包人委托的职权权：需要取得发包人批批准才能行使使的职权：

5.3发包人派派驻的工程师师姓名：职务：职权：5.6不实行监理理的，工程师师的职权：/7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：(1)施工场地具备备施工条件的的要求及完成成的时间：具具备施工条件件。(2)将施工所需的的水、电、电电讯线路接至至施工场地的的时间、地点点和供应要求求：施工电源源、施工用水水由投标单位位自行考虑，费费用包含在报报价中。(3)施工场地与公公共道路的通通道开通时间间和要求：由由投标单位自自行考虑，费费用包含在报报价中。(4)工程地质和地地下管线资料料的提供时间间：。(5)由发包人办理理的施工所需需证件、批件件的名称和完完成时间：。(6)水准点与坐标标控制点交验验要求：工程开工前，由由设计单位在在现场交给承承包人，承包包人复核后交交监理机构确确认。(7)图纸会审和设设计交底时间间：开工前完完成。(8)协调处理施工工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作：现场已明了了的地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木由承承包人负责保保护，暂不明明的地下管线线或构筑物情情况，如施工工中遇到，协协商解决。(9)双方约定定发包人应做做的其他工作作：/。8.2发包人委托托承包人办理理的工作：//。9、承包人工作9.1承包人应按按约定时间和和要求，完成成以下工作：：(1)需由设计资质质等级和业务务范围允许的的承包人完成成的设计文件件提交时间：：/。(2)应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：每周四下午5:00前提供下周周计划及本周周完成情况统统计报表，当当月完成工程程量的价款汇汇总（均一式式四份）给监监理机构。(3)承担施工安全全保卫工作及及非夜间施工工照明的责任任和要求：承承包人必须在在施工现场危危险部位设置置明显的安全全警示标志。安安全警示标志志必须符合国国家标准。如如发生安全事事故，责任概概由承包人承承担。(4)向发包人提供供的办公和生生活房屋及设设施的要求：：//。(5)需承包人办理理的有关施工工场地交通、环环卫环保和施施工噪音管理理等手续：施工场地交通、环环卫、施工噪噪音管理、安安全监督等手手续由承包人人负责到有关关部门办理。(6)已完工程成品品保护的特殊殊要求及费用用承担：对已已完工程正式式移交接管单单位前，由承承包人负责养养护，费用自自理。(7)施工场地周围围地下管线和和邻近建筑物物、构筑物（含含文物保护建建筑）、古树树名木的保护护要求及费用用承担：碰到到地下管线及及邻近建筑物物、古树名木木等，要求承承包人严格按按有关部门的的要求采取措措施进行保护护,费用由监理理机构签证并并报发包人核核准后支付给给承包人，如如发生损坏，所所有损失由承承包人承担。(8)施工场地清洁洁卫生的要求求：施工现场场材料堆放要要整齐，并有有遮盖，不得得扬尘，机械械停放有序，符符合清洁卫生生要求。(9)双方约定承包包人应做的其其他工作：承承包人施工现现场应设置有有关标语、标标牌，做好安安全文明施工工工作，树立立企业形象，主主动接受社会会监督。三、施工组织设计计和工期10、进度计划10.1承包人提提供施工组织织设计（施工工方案）和进进度计划的时时间：承包人人在开工后33天内提供本本工程施工组组织设计和工工程总进度计计划，重要部部位的施工方方案在分项工工程开工前33天提供；每每周一提供下周进度计划。工程师确认的时间间：收到施工工组织设计或或方案3天内予以审审核并确认。10.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：/。13、工期延误13.1双方约定定工期顺延的的其他情况：：/。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间间验收17.1双方约定定中间验收部部位：按本合合同专用条款款3.3条所列的规规范、标准和和要求进行隐隐蔽工程的验验收。19、工程试车19.55试车费用的的承担：/。五、安全施工1、承包人应严格按《建建设工程安全全生产管理条条例》等法律律法规采取安安全措施组织织施工，如发发生事故，责责任概由承包包人承担。2、承包人对施工现场场的安全生产产负总责。承承包人在工地地现场必须配配备专职安全全员，安全员员应当经建设设局或者其他他有关部门考考核合格后方方可任职。3、承包人施工组织设设计中必须编编制专项安全全技术措施和和施工现场临临时用电方案案，对下列达达到一定规模模的危险性较较大的分部分分项工程编制制专项施工方方案，并附具具安全验算结结果，经施工工单位技术负负责人、总监监理工程师审审核签字后实实施，由专职职安全员进行行现场监督：：基坑支护与与降水工程；；土方开挖工工程；模板工工程；起重吊吊装工程；脚脚手架工程；；拆除、爆破破工程；国务务院建设行政政主管部门或或者其他有关关部门规定的的其他危险性性较大的工程程。4、工程施工前，承包包人负责项目目管理的技术术人员应当对对有关安全施施工的技术要要求向施工作作业班组、作作业人员作出出书面交底及及详细说明，并并由双方签字字确认。5、承包人使用的安全全防护用具、机机械设备、施施工机具及配配件，应当具具有生产（制制造）许可证证、产品合格格证，并在进进入施工现场场前进行查验验，经监理工工程师审查签签字确认后方方可使用。6、特种作业人员，必必须按照国家家有关规定经经过专门的安安全作业培训训，并取得特特种作业操作作资格证书后后，方可上岗岗作业。7、承包人对因建设工工程施工可能能造成损害的的毗邻建筑物物、构筑物和和地下管线等等，应当采取取专项防护措措施。承包人人应当遵守有有关环境保护护法律、法规规的规定，在在施工现场采采取措施，防防止或者减少少粉尘、废气气、废水、固固体废物、噪噪声、振动和和施工照明对对人和环境的的危害和污染染。8、承包人应当在施工工现场建立消消防安全责任任制度，确定定消防安全责责任人，制定定用火、用电电、使用易燃燃易爆材料等等各项消防安安全管理制度度和操作规程程，设置消防防通道、消防防水源，配备备消防设施和和灭火器材，并并在施工现场场入口处设置置明显标志。六、合同价款与支支付23、合同价款及调整整23.2本合同价价款采用（1）方式确定定。（1）本工程项目采用固固定总价报价价。投标人报报价时应充分分考虑施工期期间各类材料料的市场风险险、国家政策策性风险、植植物成活率、土土方（包括回回填土和种植植土、局部换换土等）及清清杂费用一次次性包死的风风险以及因拆拆迁或其它原原因导致的工工期延误所造造成的其他所所有风险。因设计变更更、补充或监监理机构签证证而引起的工工程量变化，在在工程结算时时，按以下原原则进行结算算调整：A、变更引起工程量量增减在投标标报价中有与与原工程量清清单相同的工工程项目综合合单价的，执执行原有的综综合单价；B、变更引起工程量量增减在投标标报价中没有有与原工程量量清单相同的的工程项目综综合单价的，结结算时其相应应综合单价按按标底编制依依据计价，并并按中标价（扣扣除预留金、暂暂定价、规费费、税金）相相对于标底价价（扣除预留留金、暂定价价、规费、税税金）的下浮浮率下浮，作作为结算依据据。C、因设计变更引起工工程量增减超超过该工程量量的15%，其增减部部分的工程的的综合单价确确定方法同B。D、工程结算总价最最终结果以***市***区审计计局审计审定定数为准。工工程结算审计计核减额超过过送审数额的的5%以外部分的的审计费用由由施工单位承承担。（2）采用可调价格合合同，合同价价款调整方法法：/（3）采用成本加酬金金合同，有关关成本和酬金金的约定：/23.3双方约定定合同价款的的其他调整因因素：非承包包人原因造成成的窝工、返返工现象。24、工程预付款款发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：/。扣回工程款的时间间、比例：/25、工程量确认25.1承包人向向工程师提交交已完工程量量报告的时间间：每周星期期一。26、工程款(进度款款)支付双方约定的工程款款(进度款)支付的方式式和时间：本工程开工工后（以经批批准的开工报报告为准），支支付合同价（除除预留金）的的10%，工程完成50%后，再付合合同价（除预预留金）的110%，工程完工通通过监理预验验收后付至合合同价（除预预留金）的660%，工程验收通通过并完成结结算审核后,,付至结算价的60%（如实际完完成工作量低低于合同价时时，则付至实实际完成工作作量的60%），工程最最终造价以***市***区审计局审计计价为准，审审计结束后，除除留结算价的5%作保修金外，剩剩余工程款在在一年内付清清。七、材料设备供应应27、发包人供应材料料设备27.1承包人应应编制材料供供应计划。合合同生效后一一般材料承包包人应提前15天向发包人人按实提交所所需材料品种种、数量、型型号、规格、质质量等级，如如有误差造成成的损失由承承包人承担。27.4发包人供供应的材料设设备与一览表表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下：材料设备单价与一一览表不符：：/。材料设备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符：：//。承包人可代为调剂剂串换的材料料：/。到货地点与一览表表不符：/。供应数量与一览表表不符：/。到货时间与一览表表不符：/。27.6发包人供供应材料设备备的结算方法法：//。28、承包人采购购材料设备28.1承包人采采购材料设备备的结算方法法：双方约定定由承包人采采购的材料必必须符合有关关规范、设计计图纸规定的的质量要求且且经发包人和监理理方事先认可可并提供产品品出厂证明、合合格证书，要要按规定在使使用前进行材材料检测或复复试，不合格格的不得使用用，所有费用用由承包人承承担，代用材材料时，须经经发包方认可可。八、工程变更29、1承包人不得随意更更改设计，因因承包人自身身原因导致的的工程变更，承承包人无权要要求追加合同同价款。设计计变更、签证证资料必须及及时经发包人人确认，隐蔽蔽性工程的变变更签证要在在三日内办理理完。九、竣工验收与结结算32.1承包人提提供竣工图的的约定：工程程竣工后一个月内提供供肆套完整的的竣工图和竣竣工结算及其其他资料，否否则迟一天按按每日向发包包人支付合同同价万分之一一的违约金。32.6中间交交工工程的范范围和竣工时时间：按通用用条款执行。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中中关于发包人人违约的具体体责任如下：：本合同通用条款第第24条约定发发包人违约应应承担的违约约责任：/。本合同通用条款第第26.4款约约定发包人违违约应承担的的违约责任：：//。本合同通用条款第第33.3款约约定发包人违违约应承担的的违约责任：：//。双方约定的发包人人其他违约责责任：/。35.2本合同中中关于承包人人违约的具体体责任如下：：本合同通用条款第第14.2款约约定承包人违违约承担的违违约责任：因因承包人原因因不能按协议议书约定的竣竣工日期竣工工的，工期每每延误一天，扣扣合同价的百百分之一，另另外工期履约约保证金不予予退回。本合同通用条款第第15.1款约约定承包人违违约应承担的的违约责任：：因承包人原原因工程质量量达不到合格格的，除责令令返工、没收收质量履约保保证金外，并并处以结算总总价5%的罚款。工工程中种植的的所有树木的的成活率都必必须达到95%以上，成活活率比95%每低1%则扣除该绿绿化种植工程程造价的2%，直至全部部扣完为止。树树木成活率统统计时间由发发包人根据需需要确定。100%成活率是质质量合格的必必要条件，工工程竣工验收收所有树木成成活率必须达达到100%。双方约定的承包人人其他违约责责任：①因承包人自身的原原因，未能兑兑现其投标时时承诺条件或或工程质量较较差，或其工工期进度严重重脱节时，发发包人有权终终止合同，并并且，已完成成的合格产品品有效工程量量只按50%计量结算。②承包人投标书中明明确的项目经经理常驻现场场，若无正当当理由连续72小时不在工工地现场，且且未经发包人人或监理认可可，发包人有有权按每次1000元人民币收收取违约金，连连续五天不在在现场，发包包人有权解除除合同，并追追究违约责任任。承包人承承担由此发生生的一切费用用。现场所有有施工管理人人员必须持证证上岗。37、争议37.1双方约定定，在履行合合同过程中产产生争议时：：(1)请建设主管部部门调解；(2)当采取第（1）种方式不能能解决时，双双方约定向***仲裁委员员会申请仲裁裁或向//人民法法院提起诉讼讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发发包人同意承承包人分包的的工程：/分包施工单位为：：//39、不可抗力39.1双方关于于不可抗力的的约定：/40、保险40.6本工程双双方约定投保保内容如下：：发包人投保内容：：/发包人委托承包人人办理的保险险事项：/承包人投保内容：：本合同项目在整个个施工期内(包括缺陷责责任期)，所发生的的毁损、灭失失责任由乙方方承担。41、担保41.3本工程双双方约定担保保事项如下：：(1)发包人向承包包人提供履约约担保，担保保方式为：//；担保合合同作为本合合同附件。(2)承包人向发包包人提供履约约担保，担保保方式为：/；担保合合同作为本合合同附件。双方约定的其他担担保事项：//。46、合同份数46.1双方约定定合同副本份份数：正本贰份，副本捌份。47、补充条款47.1承包人承承诺设立质量量履约保证金金万元，工期履约保保证金万元。47.2本工程不不得转包和违违法分包，否否则一经发现现，取消承包包人的施工资资格，已完工工程量不予结结算。47.3在本工程程竣工前，承承包人在投标标书中所安排排的项目经理理及五大员不不得参与其他他工程的投标标，项目部的的所有人员不不得到其他工工程兼职，否否则，一经发发现，视作违违约，按每发发现一人次罚罚款1万元处理，情情节严重的，发发包人可中止止合同，承包包人承担一切切责任和损失失。47.4承包人承承诺投标书中中的项目经理理保证不更换换。若要更换换，必须经发发包人批准。47.5承包人承承诺在本工程程竣工前，项项目经理等五五大员坚守施施工现场，并并且每个月的的出勤天数不不少于25天，由总监监理工程师负负责对其考勤勤，若发现项项目经理出勤勤天数少于25天，愿按每每少出勤1天罚款壹万万元处理；若若发现质检员员、施工员、材材料员、安全全员出勤天数数少于25天，愿按每每少出勤1人天罚款壹壹仟元处理。47.6承包人承承诺：①对施工过程程中遇到的、征征地拆迁以外外的其他所有有前期问题，均均由承包人自自行解决，费费用已包含在在承包人的投投标总价中；；②因施工需要要，需临时使使用施工范围围以外土地的的，由承包人人自行解决，费费用已包含在在承包人的投投标总价中；；③本工程范围内和施工工过程中产生生的垃圾、杂杂土由承包人人负责及时清清理、弃运，并并且已包含在在承包人的投投标总价中。47.7承包人承承诺做到交通通组织有序，文文明施工达标标。47.8由于承包包人原因而引引起的监理人人所增加的额额外工作报酬酬和附加工作作报酬,由发包人从从承包人应得得的工程款中中扣下支付给给监理人。47.9承包人人承诺有能力力处理施工中中可能遇到的的实施范围周周边的单位、居居民对施工的的影响问题。47.10承包人人承诺工程养养护期间按发发包人的要求求及时补植遭遭破坏的绿化化，否则，发发包人有权指指派其他施工工单位对遭破破坏的绿化进进行补植，所所发生的费用用由补植的单单位编制预算算，并全部在在承包人的质质量履约保证证金中扣除。47.11承包包人承诺不拖拖欠本工程所所使用民工的的工资，如未未能符合合同同约定引起民民工上访引发发纠纷的，除除立即处理完完纠纷外，并并全额没收其其相应的民工工工资履约保保证金。47.12承包人人承诺在本工工程施工过程程中，保证做做到文明、安安全施工，并并遵守**市建筑安安全生产监督督站关于印发发《**市区市政政工程施工现现场安全检查查评分暂行标标准》的通知知（通建安监监[20044]12号）。47.13承包人人承诺本工程程的质量保证证体系健全，如如建设单位认认为工程质量量保证体系不不健全或者本本工程工地在在市有关部门门组织的市政政工程质量检检查中，被通通报批评一次次扣合同价的的2%，累计被通通报三次的，建建设单位有权权终止合同，所所有损失由承承包人承担，并并且，已完的的有效工程量量只按50%计量结算。在在施工过程中中，不论以何何种形式被检检查发现偷工工减料、以次次充好或工程程存在严重质质量问题的，每每发现一次扣扣罚合同价款款的0.2%，不足1万元的按1万元扣罚。第四节工程质量保修书发包人(全称)：：******经济开发区区总公司承包人(全称)：：发包人、承包人根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》，经经协商一致，对对**路绿化标段签订工程程质量保修书书。1、工程质量保修范范围和内容承包人在质量保修修期内，按照照有关法律、法法规、规章的的管理规定和和双方约定，承承担本工程质质量保修责任任。质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结结构工程，屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间和外外墙面的防渗渗漏，供热与与供冷系统，电电气管线、给给排水管道、设设备安装和装装修工程，以以及双方约定定的其他项目目。具体保修修的内容，双双方约定如下下：绿化种种植（养护）及及其他2.1双方根据《建建设工程质量量管理条例》及及有关规定，约约定本工程的的质量保修期期如下：绿化化种植的保养养期为1年2.2质量保修期期自工程竣工工验收合格实实际投入使用用之日起计算算。3、质量保修责任3.1属于保修范范围、内容的的项目，承包包人应当在接接到保修通知知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理。3.2属于保养范范围和内容的的项目，承包包人应在保养养期内派人养养护，对二年年内死亡的苗苗木应予更换换，承包人不不在月定的期期限内派人保保养，发包人人可委托其他他人员保养，保保养费用在养养护金内扣除除。3.3发生需紧急急抢修事故（如如：大风刮到到树木影响交交通等），承承包人接到事事故通知后，应应立即到达事事故现场抢修修。非承包人人施工质量引引起的事故，抢抢修费用由发发包人承担。3.4在国家规定定的工程合理理使用期限内内，因承包人人原因致使工工程在合理使使用期限内造造成人身和财财产损害的，承承包人应承担担损害赔偿责责任。质量保保修完成后，由由发包人组织织验收。4、保修费用4.1保修费用由由造成质量缺缺陷的责任方方承担。5、其他5.1双方约定的的其他工程质质量保修事项项：5.2本工程质量量保修书，由由施工合同发发包人、承包包人双方在竣竣工验收前共共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人(公章章)：承包人人(公章)：法定代表人(签字字或盖章)：法定代表人人(签字或盖章章)：年月日年月日日第四章工程建设设标准一、工程采用的计计价规范1、《建设工程工程程量清单计价价规范》（GB505500-20003）；2、《江苏省仿