江西建设工程计价管理办法

江西省住房和城乡建设厅赣建字[2010]3号关于印发《江西省建设工程计价管理办法》的通知各设区市建设局（建委、规划建设局）、城管局（委）、园林局、房管局、省直有关部门：为贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），进一步规范建设工程发承包双方的计价行为，完善政府宏观调控和市场形成工程造价的机制，促进建设市场的健康发展，我厅组织制定了《江西省建设工程计价管理办法》，并经厅长办公会议审议通过，现予印发，请认真遵照执行。二○一○年三月三十日江西省建设工程计价管理办法第一章总则第一条为规范建设工程发承包双方的计价行为，完善政府宏观调控和市场形成工程造价的机制，全面贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)（以下简称“08计价规范”），根据国家有关法律法规，结合我省实际，制定本办法。第二条本省行政区域内的工程建设项目（包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、仿古建筑工程、园林绿化等工程）的计价活动，适用本办法。第三条建设项目工程发承包价格的形成应当遵循以下原则：（一）政府宏观调控下的市场形成价格的原则；（二）企业自主报价的原则；

（三）公平、公正、竞争、诚信合理确定工程造价的原则；（四）遵守法律、法规及接受政府行政主管部门依法监督的原则；（五）编制、审核、鉴定建设工程计价文件依法执业的原则。第四条工程量清单计价是指按照分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的划分计算工程项目费用，并采用综合单价的计价方法。工料单价法是指按统一基价表或单位估价表、费用定额及有关文件规定和取费程序计算工程的直接费、间接费、利润、税金的计价办法。第五条全部使用国有资金投资、国有资金占总投资额50％以上或虽不足50％但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程建设项目（包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化等工程），必须采用工程量清单计价方式。其他资金投资形式的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定。当确定采用工程量清单计价时，则应执行“08计价规范”的所有规定；当确定采用工料单价法计价时，除不执行工程量清单计价的专门性规定外，“08计价规范”规定的工程价款调整、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等条文必须执行。第二章工程量清单及计价第六条工程量清单是工程量清单计价的基础和重要依据。是建设工程招标文件的主要组成部分。工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金清单组成，其编制应严格按照“08计价规范”的规定进行，其准确性和完整性由招标人负责。第七条工程量清单应当根据以下计价依据进行编制：（一）“08计价规范”；（二）国家或省建设行政主管部门颁发的计价依据和办法；（三）建设工程设计文件；（四）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；（五）招标文件及其补充通知、答疑纪要；（六）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（七）其他相关资料。第八条采用工程量清单计价的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。（5部分组成）（一）分部分项工程费应当采用综合单价计价。（二）招标文件中的工程量清单表明的工程量是投标人投标报价的共同基础。其竣工结算的工程数量按发承包双方在合同中约定应予计量且按实际完成的工程量确定。（三）可以计算工程量的措施项目，应当按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价。难以计算工程量的措施项目以“项”为单位的方式计价，其计价应包括除规费、税金外的全部费用。（四）安全文明施工费、规费和税金必须按照我省现行费用定额规定的费率、计费基数和计费程序全额计算，不得作为竞争性费用。（五）采用工程量清单计价的工程应当在招标文件或者合同中明确风险内容及其范围或者幅度，同时还应明确风险范围以外的单价调整方法。不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围或者幅度。第九条“08计价规范”附录中未包括的项目以及可以计算工程量的措施项目由工程量清单编制人作补充。补充项目应当按照以下规定编制：（一）补充项目的编码必须按“08计价规范”的规定进行。即由附录的顺序码（A、B、C、D、E、F）与B和三位阿拉伯数字组成。（二）在工程量清单中应当附上补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。（三）编制的补充项目必须报省级工程造价管理机构备案。第十条国有资金投资的工程建设项目招标时，应当编制招标控制价。（一）招标控制价应当根据下列依据进行编制：1、“08计价规范”；2、国家或省建设行政主管部门颁发的计价定额和计价办法；3、建设工程设计文件及相关资料；4、招标文件中的工程量清单及有关要求；5、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；6、施工现场情况、工程特点和常规的施工方案；7、工程造价管理机构发布的工程所在地造价信息，工程造价信息没有发布的按市场价；8、其他相关资料。（二）分部分项工程费的计价原则：1、采用的工程量应当是依据分部分项工程量清单中提供的工程量；

2、综合单价的组成内容应是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及招标文件确定范围内的风险因素费用；3、招标人对建筑材料提供了暂估单价的，应当按暂定的单价计入综合单价。（三）措施项目费的计价原则：

1、措施项目内容：依据招标文件中措施项目清单所列内容；

2、措施项目清单费的计价方式：凡可精确计量的措施清单项目应当采用综合单价方式计价，其余的措施清单项目采用以“项”为计量单位的方式计价；

3、措施项目清单的计价依据和确定原则：国家或省建设行政主管部门颁发的计价定额及相关规定和工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格。（四）其他项目清单费中各项费用的计价原则和要求：1、暂列金额：暂列金额由招标人根据工程复杂程度、设计深度、工程环境条件等特点估算，一般情况下不大于分部分项工程费的10%。2、暂估价：暂估价中的材料单价按照建设工程造价管理机构发布的工程造价信息或参考市场价格确定。暂估价中的专业工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定估算。3、计日工：招标人应根据工程特点，按照列出的计日工项目和有关计价依据，填写用于计日工计价的人工、材料、机械台班单价并计算计日工费用；4、总承包服务费：招标人应当根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费。总承包费可参照下列标准计算：⑴招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算；⑵招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。（五）规费和税金应当按照国家或省建设行政主管部门的有关规定计算。（六）招标控制价应当在招标文件中如实公布，不得上调或下浮。公布招标控制价除公布总价外，还须公布控制价组成分项的内容。招标人应将招标控制价及有关资料报工程所在地工程造价管理机构备查。第十一条投标报价由投标人自主确定。投标报价除须执行“08计价规范”中的强制性条文规定外，还应根据下列依据编制：（一）有关规范、标准和建设工程设计文件。（二）国家或省建设行政主管部门及其建设工程造价管理机构制定的有关计价办法和规定。（三）企业定额，国家或省建设行政主管部门颁发的计价定额。（四）招标文件及其答疑纪要中的有关投标报价的要求。（五）投标报价不得低于企业成本价。（六）市场价格或工程造价管理机构发表的工程造价信息。（七）投标人在投标报价时填写的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标文件提供的一致。（八）分部分项工程费投标报价应执行：1、对招标人给定了暂估材料单价的，应当按暂估的单价计入综合单价中；2、当出现招标文件分部分项工程量清单项目的特征描述与设计图纸不符时，应以工程量清单项目的特征描述为准；3、投标人自主报价时，还应当考虑招标文件要求投标人承担的风险费用。（九）措施项目费应当依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，对招标人提出的措施项目可以进行增补。措施项目费的计价方式应当根据招标文件的规定，凡可以精确计量的措施清单项目采用综合单价方式报价，其余的措施清单项目采用以“项”为计量单位的方式报价。措施项目费中的安全文明施工费应当按照国家或省建设行政主管部门的规定计算。（十）其他项目费投标报价的原则：1、暂列金额必须按照其他项目清单中确定的金额填写，不得变动；2、暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照其他项目清单中确定的金额填写；3、计日工的费用必须按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，由投标人自主确定各项单价并计算和填写人工、材料、机械使用费；4、总承包服务费由投标人依据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定总承包服务费。（十一）规费和税金应当按照国家或省建设行政主管部门的有关规定计算。（十二）投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不得进行投标总价优惠（或降价、让利）。第十二条工程量清单计价文书必须采用“08计价规范”统一的格式以及我省补充的格式。（详见附件一）第三章工料单价法计价第十三条按照工料单价法计价的工程造价由直接费（包括直接工程费和措施费）、间接费（包括规费和企业管理费）、利润、税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）组成。第十四条江西省工程消耗量定额及统一基价表、单位估价表是全省建设工程按工料单价法计价的依据和标准。第十五条采用工料单价法招标的工程建设项目，其招标控制价或标底应当依据招标文件的有关规定，省建设行政主管部门颁发的计价定额和计价规定，工程造价管理机构发布当地市场价格信息，工程设计文件及相关资料，施工现场实际情况和合理的施工方案进行编制。第十六条投标人的投标报价应当依据招标文件的有关要求，工程设计文件及相关资料，结合施工现场情况和本企业管理技术能力制定的施工组织设计或施工方案，企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的计价定额，以及市场价格进行编制。第十七条措施费中的安全文明施工费、规费和税金均应按照我省现行费用定额规定的费率、计费基数和计费程序全额计算，不得作为竞争性费用。第十八条工料单价法计价文书应当采用省建设行政主管部门规定的统一格式（详见附件二）。第四章

工程合同价款的约定第十九条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，就工程价款的事项在合同书中约定。合同约定不能背离招、投标文件中的实质性内容。其他内容招标文件与投标人的投标文件不一致的地方，以投标文件为准。不实行招标的工程合同价款，在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。第二十条实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。第二十一条发承包双方应在合同条款中对工程款的支付、工程价款的调整、索赔与签证、发生工程价款纠纷的解决、风险费用的处理、工程结算、质量保修金等涉及到工程价款的事项进行约定。合同中没有约定或约定不明的，由双方协商确定。协商不能达成一致的，按“08计价规范”的规定执行。第五章工程计量与价款支付第二十二条发包人应当按照合同约定的时间和比例（或金额）向承包人支付工程预付款。当合同对工程预付款的支付没有约定时，按以下规定办理：（一）工程预付款的额度：原则上预付比例不低于合同金额（应扣除暂列金额）的10%，不高于合同金额（扣除暂列金额）的30%，重大工程项目按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应当在合同中分别约定预付款比例（金额）。（二）工程预付款的支付时限：在具备施工条件的前提下，发包人应当在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定开工日的前7天向承包人支付工程预付款。（三）若发包人未按合同约定支付工程预付款，承包人应当在预付时间到期后的10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工。此外，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率计算向承包人支付应付工程预付款的利息，并承担违约责任。第二十三条凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。第二十四条计量和付款周期可采用分段或按月结算的方式，当采用分段结算方式时，应在合同中约定具体的工程分段划分。付款周期与计量周期一致。工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按照承包人履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。第二十五条工程量的计量时间、程序、方法和要求应当在合同中约定。如未约定时，按以下规定执行：（一）承包人在每个月末或合同约定的工程段末向发包人提交上月或工程段已完工程量报告；（二）发包人应当在接到报告后7天内按设计图纸核对已完工程量。发包人核对工程量应当提前24小时通知承包人，承包人应当按时参加并提供计量所需的一切详细资料和必要协助。（三）计量结果：1、如发承包双方均同意计量结果，双方应当签字确认；2、如发包人未在规定的时间内核对工程量，则承包人提交的计量报告所列的工程量即视为被确认。3、如发包人核对工程量未通知承包人，则由发包人单方核对的计量结果无效；4、如承包人接到发包人核对工程量的通知未按时参加核对的，则由发包人单方核对计量的结果有效；5、如承包人对发包人计量的结果有异议，应当在收到发包人工程量核对结果后7天内向发包人提出申辩，申明工程量核对结果不正确的详细情况。发包人收到承包人的申辩后，应当在2日内重新核对相关工程量或检查有关记录与图纸的计量，再次确定工程量；6、对承包人超出设计图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。发承包双方认可的工程量作为支付工程进度款的依据。第二十六条承包人应当在付款周期末（月末或合同约定的工程段末）向发包人提交进度款支付申请，申请时应附上不限于“08计价规范”要求的支持性证明文件。第二十七条发包人应当按照合同约定的时间核对和批准承包人的付款申请，并按照合同约定的时间和比例向承包人支付工程进度款。当发承包双方在合同中未对工程进度款付款的申请与核对、批准时限与工程进度款支付时间、支付比例作出约定时，按以下规定执行：（一）发包人应当在接到工程进度款付款申请及所附证明文件7天内完成核对与批准。否则，承包人提交的工程进度款付款申请视为被批准。（二）发包人应在批准工程进度款申请的14天内，向承包人按不低于计量工程价款的70%、不高于计量工程价款的85%向承包人支付工程进度款。（三）发包人在支付工程进度款时，应按合同约定的时间、比例（或金额）扣回工程预付款。第六章索赔与现场签证第二十八条建设工程施工中的索赔是发承包双方行使正当权利的行为，应具备正当的索赔理由和有效的索赔证据，并在合同约定的时间内提出。第二十九条索赔事件发生后，索赔人应当依据正当的索赔理由和持证明索赔事件发生的有效证据，按照合同约定的期限、程序向被索赔人提出索赔。被索赔人应当按照合同约定的时间对索赔人提出的索赔进行答复和确认。第三十条当合同未对索赔的提出与确认时限、程序作出约定时，承包人向发包人提出索赔按以下规定办理：（一）承包人应当在引起索赔的事件或情况发生后28天内向发包人发出通知，说明引起索赔的事件或情况。（二）承包人未能在事件或情况发生后的28天内发出索赔通知，则视为放弃索赔，且竣工时间不得延长。（三）承包人应当在现场或发包人认可的其他地点，保存用以证明任何索赔可能需要的同期记录。发包人收到承包人发出的索赔通知后，在未确认发包人的责任之前，可检查记录保持情况，并可指示承包人保存进一步的同期记录。承包人应当允许发包人检查所有有关记录。（四）承包人在索赔事件或情况确定后42天内，应当向发包人递交一份详细的索赔报告。索赔报告包括索赔的依据、要求追加付款的全部资料。如果引起索赔的事件或情况具有连续影响，承包人应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。承包人应在索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告。（五）发包人在收到索赔报告后的28天内，应当作出批准或不批准的回应，并附具体意见。发包人可以要求承包人提供任何必需的进一步资料，但仍须在上述期限内对索赔作出回应。（六）发包人在收到最终索赔报告后的28天内，未向承包人作出答复的，则该索赔报告视为已经认可。第三十一条承包人索赔按下列程序处理：（一）承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书；（二）发包人指定专人收集与索赔有关的资料；（三）承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表（“08计价规范”表－12－7）；（四）发包人指定专人对费用索赔申请进行初步审查，符合“08计价规范”第条所规定的条件时予以受理；（五）发包人指定专人进行费用索赔核对，经注册造价工程师复核索赔金额后，与承包人协商确定索赔金额，并由发包人批准；（六）发包人指定专人索赔核对，应当在合同约定的时限内签署费用索赔审批表。如果需要承包人提供有关索赔的进一步详细资料时，应当在合同约定的索赔核对时限内向承包人发出通知，待收到承包人提交的进一步详细资料后，按本条的第4、5项的程序进行。第三十二条当合同未对索赔的提出与确认时限、程序作出约定时，发包人向承包人提出索赔，按以下规定办理：（一）发包人应当在确认索赔事件或情况发生后28天内向承包人发出索赔通知。否则，视为发包人放弃索赔。（二）索赔通通知应当说明明提出索赔的的事实和有关关依据，以及及发包人认为为根据有关条条款和规定有有权得到的索索赔金额。（三）承包人人在收到发包包人索赔报告告后的28天内，应当当作出同意或或不同意的回回应，并附具具体意见。承承包人如在收收到索赔报告告后的28天内未向发发包人作出答答复的，则该该索赔报告视视为已经认可可。第三十三条承包人应发发包人要求完完成合同以外外的零星工作作，应当在发发包人提出要要求后7天内向发包包人提出签证证，经发包人人签证后施工工。若没有相相应的计日工工单价，签证证中还应当包包括用工数量量和单价，机机械台班数量量和单价，使使用的材料、数数量与单价等等。若发包人人未签证同意意，承包人施施工后发生费费用争议的，责责任由承包人人自负。第三十四条发包人和承承包人应当及及时对合同外外的事项如实实记录并履行行书面签证手手续。凡由发发承包双方授授权的现场代代表签字的现现场签证以及及发承包双方方协商确定的的索赔等费用用，应当在工工程竣工结算算中如实办理理，不得因发发承包双方现现场代表的中中途变更改变变其有效性。

非承包人责任事件产生的相关费用，发包人应当在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见。否则，承包人提出的签证报告视为发包人认可。第七章

工程价价款调整第三十五条发发承包双方在在履行合同的的过程中，当当国家的法律律、法规、规规章发生变化化以及国家或或省建设行政政主管部门及及授权的工程程造价管理机机构发布的工工程造价调整整的政策规定定对工程造价价产生影响时时，工程价款款应当进行调调整。第三十六条因因分部分项工工程量清单漏漏项或非承包包人原因的工工程变更，造造成增加新的的工程量清单单项目，其对对应的综合单单价按照下列列方法确定：：（一）合同中中已有适用的的综合单价的的，按合同中中已有的综合合单价确定；；（二）合同中中有类似的综综合单价的，参参照类似的综综合单价确定定；（三）合同中中没有适用或或类似的综合合单价的，由由承包人提出出综合单价，经经发包人确认认后执行。第三十七条非非承包人原因因的工程变更更，造成出现现新增分部分分项工程量清清单项目并引引起措施项目目发生变化时时，按照下列列规定进行调调整：（一）施工组组织设计或施施工方案变更更后，原措施施费中已有的的措施项目，根根据措施项目目变更情况按按原措施费的的组价原则调调整；（二）施工组组织设计或施施工方案变更更后，原措施施费中没有的的措施项目，由由承包人根据据措施项目变变更情况，提提出适当的措措施费变更，经经发包人确认认后调整；（三）施工组组织设计或施施工方案变更更涉及工程价价款增加的，承承包人应当在在施工组织设设计或施工方方案变更确定定后的14天内向发包包人提出，经经发包人确认认后调整合同同价款。第三十八条当当工程量的偏偏差对清单项项目综合单价价产生影响时时，应当根据据合同约定的的综合单价调调整条件与方方法进行调整整。合同中未未作出约定的的，按照以下下原则办理：：（一）当清单单项目工程量量的变化幅度度在10%及以内时，其其综合单价不不作调整，仍仍然执行原综综合单价。（二）当清单单项目工程量量（单项）的的变化幅度在在10%以外，且影影响单位工程程分部分项工工程费超过0.1%时，其综合合单价以及对对应的措施费费均应作调整整。调整的方方法由承包人人对增加的工工程量或减少少后剩余的工工程量提出新新的综合单价价和措施项目目费，经发包包人确认后调调整。第三十九条合合同应对市场场材料价格、人人工单价、施施工机械台班班单价或机械械使用费发生生变化时的调调整作出约定定。合同未作作约定或约定定不明确的按按照以下原则则办理：（一）施工期期内，当人工工单价发生变变化的，按照照省建设行政政主管部门及及授权的省工工程造价管理理机构发布的的综合工日单单价进行调整整。（二）施工期期内，当材料料价格发生变变化，超过省省建设行政主主管部门及授授权的省工程程造价管理机机构发布规定定幅度的，按按省建设行政政主管部门及及授权的省工工程造价管理理机构发布的的规定调整。具具体由承包人人在采购材料料前将新的材材料单价和采采购数量报发发包人审核，发发包人应当在在规定的时间间内审核确定定本发包工程程所需调整的的材料单价及及数量。承包人采购材材料前未将新新的材料单价价和采购数量量报发包人审审核的，不作作调整。发包包人在收到承承包人报送的的新的材料单单价和采购数数量后3个工作日未未作出答复的的视为发包人人认可，承包包人报送的新新的材料单价价和采购数量量作为调整工工程价款的依依据。风险变化幅度度的确定应以以工程所在地地造价管理部部门发布的市市场信息价格格（以下简称称市场信息价价）为依据。市市场信息价中中没有的，按按发、承包人人共同确认的的市场价格为为准。当承包人投标标书中的材料料单价低于投投标时对应的的市场信息价价的，按施工工期确认价格格或对应的市市场信息价与与投标时对应应的市场信息息价进行比较较，计算其变变化幅度；当当承包人投标标书的材料单单价高于投标标时对应的市市场信息价的的，按施工期期确认价格或或对应的市场场信息价与承承包人投标的的价格进行比比较，计算其其变化幅度。（注意：幅度计算其分母取大原则，则幅度结果变小，从而制约不平衡报价）（三）施工机机械台班单价价或机械使用用费发生变化化超过省级建建设行政主管管部门及授权权的省工程造造价管理机构构规定的幅度度范围的，按按照省建设行行政主管部门门及授权的省省工程造价管管理机构的规规定调整。第四十条因不不可抗力事件件导致的费用用，发承包双双方应按以下下原则分别承承担并调整工工程价款：（一）工程本本身的损害、因因工程损害导导致第三人人人员伤亡和财财产损失以及及运至施工场场地用于施工工的材料和待待安装设备损损害的，由发发包人承担；；（二）发包方方、承包方人人员伤亡由伤伤亡者所在单单位负责，并并承担相应费费用；（三）承包人人的施工机械械设备损坏及及停工损失，由由承包人自行行承担；（四）停工期期间，承包人人应发包人要要求留在施工工场地的必要要的管理人员员及保卫人员员的费用，由由发包人承担担；（五）工程所所需清理、修修复费用，由由发包人承担担。第四十一条当当工程价款调调整因素确定定后，发承包包双方应当按按照合同约定定的时限和程程序提出与确确认调整的工工程价款。当当合同未对工工程价款调整整的提出与确确认的时间以以及程序进行行约定或规定定时，按下列列规定办理;（一）调整因因素确定后114天内，由受益益方向对方提提出调整工程程价款报告。受受益方在14天内未提出出调整工程价价款报告的，视为放弃工程价款的调整。（二）收到调调整工程价款款报告方应在在收到调整工工程价款报告告之日起14天内，进行行确认或提出出协商意见。自自调整工程价价款报告送达达之日起14天内对方未未确定也未提提出协商意见见的，视为调调整工程价款款报告已被确确认。第八章

竣工结结算第四十二条工工程完工后，发发承包双方应应当在合同约约定时间内办办理工程竣工工结算。竣工工结算由承包包人编制，实实行总承包的的工程，由总总承包人对竣竣工结算的编编制负总责。承包人可以委委托工程造价价咨询企业编编制竣工结算算。第四十三条工工程竣工结算算应当根据以以下计价依据据进行编制：：

（一）“088计价规范”；

（二）合同约约定的工程价价款及计价条条款；

（三）工程竣竣工图纸和资资料及施工方方案；

（四）双方确确认的工程量量；

（五）双方确确认追加（减减）的工程价价款；

（六）双方确确认的索赔、现现场签证事项项及价款；

（七）投标文文件；

（八）招标文文件；（九）其他依依据。第四十四条工工程造价的各各项费用的竣竣工结算应遵遵守以下计价价原则：（一）分部分分项工程费：：1、分部分项工程费费中的工程量量应当依据发发承包双方确确认的工程量量；2、综合单价应当依依据合同约定定的单价或发发承包双方确确认调整后的的综合单价。（二）措施项项目费：1、明确采用综合单单价计价的措措施项目，应应当依据发承承包双方确认认的工程量和和综合单价计计算；2、明确采用“项”计价的措施施项目，应当当依据合同约约定的措施项项目和金额或或发承包双方方确认调整后后的措施项目目费金额计算算；3、措施项目费中的的安全文明施施工费应按照照国家或省建建设行政主管管部门的规定定计算。施工工过程中，国国家或省建设设行政主管部部门对安全文文明施工费作作了调整的，措措施项目费中中的安全文明明施工费亦应应作相应调整整。（三）其他项项目费：1、计日工的费用应应当按照发包包人实际签证证确认的数量量和合同约定定的相应项目目综合单价计计算；2、当暂估价中的材材料是招标采采购的，其材材料单价按中中标价在综合合单价中调整整。当暂估价价中的材料为为非招标采购购的，其单价价按发承包双双方最终确认认的单价在综综合单价中调调整；当暂估价中的的专业工程是是招标分包的的，其金额按按中标价计算算。当暂估价价中的专业工工程为非招标标分包的，其其金额按发承承包双方最终终结算确认的的金额计算；；3、总承包服务费应应当依据合同同约定的金额额（费率）计计算。当发承承包双方依据据合同约定对对总承包服务务费进行调整整时，应当按按调整后确定定的金额（费费率）计算；；4、发生索赔事件产产生的费用，办办理竣工结算算时应当在其其他项目费中中反映。索赔赔费用的金额额应当依据发发承包双方确确认的索赔事事项和金额计计算；5、发包人现场签证证的费用，办办理竣工结算算时应当在其其他项目费中中反映。现场场签证费用金金额应当依据据发承包双方方签证确认的的金额计算；；6、合同价款中的暂暂列金额在用用于各项价款款调整、索赔赔与现场签证证后，如有余余额，余额归归发包人；如如出现差额，由由发包人补足足并反映在相相应的价款中中。（四）规费与与税金：1.规费与税金按国家家或省建设行行政主管部门门的规定计算算；2.施工过程中若出现现招标文件的的工程量清单单中没有的规规费项目时，竣竣工结算应当当依据省级政政府或省级有有权部门的规规定计算。3.施工过程中国家或或省级建设行行政主管部门门对规费与税税金计取标准准作了调整的的，规费与税税金亦应作相相应调整。第四十五条承承包人应当在在合同约定时时间内编制完完成竣工结算算书，并在提提交竣工验收收报告的同时时递交给发包包人。

承包人未在合合同约定时间间内递交竣工工结算书及完完整的结算资资料，经发包包人催促后仍仍未提供或没没有明确答复复的，发包人人可以根据已已有资料办理理结算。第四十六条发发包人在收到到承包人递交交的竣工结算算书后，应按按合同约定时时间进行核对对。合同中对对核对竣工结结算时限没有有约定或约定定不明的，按按以下规定办办理。500万元以下的的工程从发包包人接到完整整的竣工结算算资料之日起起20天内完成核核对，并提出出核对意见；；500万元～2000万元的工程程从发包人接接到完整的竣竣工结算资料料之日起30天内完成核核对，并提出出核对意见；；2000万元～5000万元的工程程从发包人接接到完整的竣竣工结算资料料之日起45天内完成核核对，并提出出核对意见；；5000万元以上的的工程从发包包人接到完整整的竣工结算算资料之日起起60天内完成核核对，并提出出核对意见；；建设项目竣工工总结算在最最后一个单项项工程竣工结结算核对后15天内由承包包人完成汇总总，并送达发发包人。发包包人30天内须完成成核对。合同约定或本本条款规定的的核对时间含含发包人委托托工程造价咨咨询企业核对对的时间。同一工程竣工结结算核对完成成，发承包双双方确认后，禁止发包人再要求承包人与另一个或多个工程造价咨询企业重复核对竣工结算。第四十七条发发包人或受其其委托的工程程造价咨询企企业收到承包包人递交的竣竣工结算书后后，在合同约约定时间内，不不核对竣工结结算或未提出出核对意见的的，视为承包包人递交的的的竣工结算书书已经认可，发发包人应当向向承包人支付付工程结算价价款。

承包人在接到到发包人核对对意见后在合合同约定的时时间内（合同同未作约定的的以15天为限），不不确认也未提提出异议的，视视为发包人提提出的核对意意见已经认可可，竣工结算算办理完毕。发包人应对承承包人递交的的竣工结算书书签收，拒不不签收的，承承包人可以不不交付竣工工工程。承包人未在合合同约定的时时间内递交竣竣工结算书的的，发包人要要求交付竣工工工程时，承承包人应当交交付。第四十八条竣工结算办办理完毕30天内，发包包人应将竣工工结算书及电电子版一份报报送工程所在在地的工程造造价管理机构构备案。第九章

工程计计价争议处理理第四十九条工程计价中中对工程造价价计价依据、办办法以及有关关政策规定发发生争议事项项的，由工程程造价管理机机构解释。第五十条因因工程质量争争议影响工程程竣工结算办办理的工程项项目，按以下下原则处理：：（一）已竣工工验收或已竣竣工未验收但但实际投入使使用的工程，其其质量争议按按该工程保修修合同执行，竣竣工结算按合合同约定办理理；（二）已竣工工未验收且未未实际投入使使用的工程以以及停工、停停建工程的质质量争议，双双方应当就有有争议的部分分委托有资质质的检测鉴定定机构进行检检测，根据检检测结果确定定解决方案，或或按工程质量量监督机构的的处理决定执执行后办理竣竣工结算。无无争议部分的的竣工结算按按合同约定办办理。第五十一条发发承包双方发发生工程造价价合同纠纷时时，应当通过过下列办法解解决：

（一）双方协协商确定；

（二）提请工工程造价管理理机构调解；；

（三）按合同同约定向有关关仲裁机构申申请仲裁或向向人民法院起起诉。第五十二条在合同纠纷纷案件处理中中，需要作工工程造价鉴定定的，应当委委托具有相应应资质的工程程造价咨询企企业进行工程程造价鉴定。第十章

监督管管理第五十三条违违反下列规定定之一的，其其编制与复核核（核对）的的工程造价成成果文件无效效，由县及县县以上建设行行政主管部门门及建设工程程造价管理机机构查处，并并对编制该工工程造价成果果文件的工程程造价咨询企企业或工程招招标代理企业业以及编制人人员记不良纪纪录。（一）编制工工程量清单和和招标控制价价必须由具有有编制能力的的编制人，或或招标人委托托的具有相应应资质的工程程造价咨询企企业或招标代代理企业编制制。（二）投标报报价必须由投投标人或受投投标人委托的的具有相应资资质的工程造造价咨询企业业编制。（三）工程造造价咨询企业业不能同时接接受招标人和和投标人委托托对同一工程程的招标控制制价和投标报报价的编制，也也不得同时接接受二个及以以上投标人委委托对同一工工程的投标报报价的编制。（四）编制工工程量清单、招招标控制价和和工程造价复复核（鉴定）等等必须由在本本单位注册执执业的造价人人员编制，并并签字盖执业业专用章。若若编制人为造造价员时，应应有造价工程程师负责复核核，并签字盖盖执业专用章章。承包人自行编编制投标报价价和竣工结算算，若无造价价工程师时，可可以由本单位位造价员编制制与复核，但但编制与复核核不得为同一一人。承包人人委托造价咨咨询企业编制制投标报价和和竣工结算，若若为造价员编编制的，应有有负责审核的的造价工程师师签字、盖章章。造价员应当按按照所取得的的执业专业资资格编制工程程量清单、招招标控制价、工工程造价复核核（鉴定）、投投标报价、竣竣工结算。（五）从事工工程建设项目目计价活动的的单位及个人人应严格遵循循市场规则，坚坚持公平竞争争，自觉维护护建筑市场经经济秩序，不不得抬高或压压低工程造价价，不得出具具虚假工程造造价文件。编编制施工图预预算、工程竣竣工结算的误误差不得超过过10％，编制工程程量清单、招招标控制价和和复核（鉴定定）施工图预预算、工程竣竣工结算的误误差不得超过过5％。第五十四条

不按照本办办法规定编制制工程量清单单、招标控制制价和投标报报价的，其编编制的工程造造价成果文件件无效，由县县及县以上建建设行政主管管部门及建设设工程造价管管理机构查处处，并对编制制该工程造价价成果文件的的工程造价咨咨询企业或工工程招标代理理企业以及编编制人员记不不良纪录。第五十五条

凡工程造价价咨询企业或或工程招标代代理企业编制制的工程量清清单和招标控控制价的成果果文件，须逐逐个项目按项项目管理隶属属关系报同级级工程造价管管理机构备查查；凡工程造造价咨询企业业编制的工程程竣工结算审审核的成果文文件须按隶属属关系报所属属工程造价管管理机构备查查。对成果文文件未报备查查的工程造价价咨询企业或或工程招标代代理企业计不不良记录。第五十六条凡凡编制工程量量清单、招标标控制价、投投标报价及其其概预算、竣竣工结算、钢钢筋量计算和和工程造价审审核等，必须须使用经省建建设行政主管管部门及省建建设工程造价价管理机构评评审合格的工工程计价软件件（投标报价价采用本企业业定额的除外外）。未使用用经省建设行行政主管部门门及省建设工工程造价管理理机构评审合合格的工程计计价软件所完完成的工程造造价成果，不不能作为各有有关工程造价价的依据。第五十七条工程建设项项目计价必须须按规定表格格填写，未按按规定表格填填写的工程造造价成果文件件无效。第五十八条发发包人制定的的招标文件应应当符合工程程计价的有关关规定。各级级建设工程造造价管理机构构要加强对建建设工程施工工招标文件工工程计价条款款的监督管理理，纠正其不不符合工程计计价有关规定定的问题。凡凡招标文件的的工程计价条条款不符合工工程计价有关关规定的，不不得办理招标标备案。第五十九条发发承包双方签签订工程施工工合同对工程程造价的约定定应当符合工工程计价的规规定。各级建建设工程造价价管理机构要要加强对施工工合同工程计计价条款的监监督管理，纠纠正不符合工工程计价有关关规定的问题题。凡施工合合同的工程计计价条款不符符合工程计价价有关规定的的，建设行政政主管部门不不予办理施工工许可。发承包双方不不按照招标文文件和投标文文件订立合同同，或者发承承包双方背离离合同实质性性内容另行订订立协议的，所所签订的合同同及协议不得得作为工程价价款结算和工工程造价纠纷纷处理的依据据。第六十条发承承包双方应当当按照本办法法的规定办理理工程竣工结结算。各级建建设工程造价价管理机构加加强对工程竣竣工结算的监监督管理，及及时调解各类类工程造价纠纠纷。凡未按按照有关规定定办清工程竣竣工结算的，工工程不得交付付使用，建设设行政主管部部门不予办结结竣工备案手手续和权属登登记手续。第十一章其他第六十一条本办法自2010年6月1日起施行。20004年10月25日江西省建设设厅发布的《江江西省建设工工程计价办法法（试行）》同同时作废。第六十二条本办法由江江西省建设工工程造价管理理站负责解释释。

附件一工程量清单单计价表格（一）封面：

1工程量清单

封-1

22招标控制价

封-2

3投标总价

封-3

4竣工结算总总价

封-4

（二）总总说明：

表-01

（三）汇汇总表：

1工程项目招招标控制价/投标报价汇汇总表

表-02

2单项工程招招标控制价/投标报价汇汇总表

表-03

3单位工程招招标控制价/投标报价汇汇总表

表-04

4工程项目竣竣工结算价汇汇总表

表-05

5单项工程项项目竣工结算算价汇总表

表-06

6单位工程项项目竣工结算算价汇总表

表-07（四）分部分项工工程量清单表表：

11分部分项工工程量清单与与计价表

表-08

2工程量清单单综合单价分分析表

表-09

（五五）措施项目目清单表：

1措施项目清清单与计价表表（一）

表-10

2措施项目清清单与计价表表（二）

表-11

（六）其其他项目清单单表：

1其他项目清清单与计价汇汇总表

表-12

2暂列金额明明细表

表-12-11

3材料暂估单单价表

表-12-22

4专业工程暂暂估价表

表-12-33

5计日工表

表-12-44

6总承包服务务费计价表

表-12-55

77索赔与现场场签证计价汇汇总表

表-12-66

8费用索赔申申请（核准）表

表-12-7

9现场签证表

表-12-8

（七）规费、税金项目清单与计价表

表-13

（八）工程款支付申请（核准）表

表-14附件二

工料单单价法计价表表格（一）封面：

1工程预算书

封-1

22工程预（结结）算造价审审核书

封-2

（二）汇汇总表：

1工程预（结结）算表

表-01

2安装工程预预（结）算表表

表-02

3价差汇总表

表-03

4工程造价取取费表

表-04＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工工程工程量清单工程造价招标人:咨询询人：（单位盖章）（单单位资质专用用章）法定代表人法定代代表人或其授权人：或其授权人人：（签字或盖章）（签签字或盖章）编制人：复核核人：（签字盖专用章）（签签字盖专用章章）编制时间：年月日日复核时间：年月日封-1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工工程招标控制价招标控制价（小写写）：（大写）：工程造价招标人：咨询人人：（单位位盖章）（单单位资质专用用章）法定代表人法定代代表人或其授权人：或其其授权人：（签签字或盖章）（签字或盖盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签签字盖专用章章）编制时间：复核时时间：封-2投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：：（大写）：投标人：（单位盖章章）法定代表人或其授权人：（签字或盖盖章）编制人：（签字盖专专用章）编制时间：封-3＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工工程竣工结算总价中标价（小写）：：（大写）：：结算价（小写）：：（大写）：：发包人：承包人：：咨询人：（单位盖章）（签签字或盖章）（单位资质质专用章）法定代表人法法定代表人法法定代表人或其授权人：或其其授权人：或或其授权人：：（单位盖章）（签签字或盖章）（签签字或盖章）编制人：复核人：：（签字盖专用章）（签签字盖专用章章）编制时间：年月日日核对时间：年年月日封-4总说明工程名称：第页共页表-01工程项目招标控制制价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计注：本表适用于工工程项目招标标控制价或投投标报价的汇汇总。表-02单项工程招标控制制价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计注：本表适用于单单项工程招标标控制价或投投标报价的汇汇总。暂估价价包括分部分分项工程中的的暂估价和专专业工程暂估估价。表-03单位工程招标控制制价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元元）1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1其中：文明安全施施工费3其他项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金招标控制价合计==1+2+33+4+5注：本表适用于单单位工程招标标控制价或投投标报价的汇汇总。如无单单位工程划分分，单项工程程也使用本表表汇总。表-04工程项目竣工结算算价汇总表工程名称：标段：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）安全文明施工费规费合计表-05单项工程竣工结算算价汇总表工程名称：标段：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）安全文明施工费规费合计表-06单位工程竣工结算算汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额（元）1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1其中：文明安全施施工费3其他项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金招标控制价合计==1+2+33+4+5注：如无单位工程程划分，单项项工程也使用用本表汇总。表-07分部分项工程量清清单与计价表表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价本页合计合计注：根据《建筑安安装工程费用用组成》（建建标【2003】206号）的规定定，为计取规规费等的使用用，可在表中中增设其中:“直接费”、“人工费”、“或人工费+机械费”。表-08工程量清单综合单单价分析表工程名称：标段：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润风险费用人工单价小计元/工日未计价材料费清单项目综合单价价主要材料名称、规规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估单价（元）暂估合价（元）材料费明细其他材料费材料费小计注：1.如不使用省级或行行业建设主管管部门发布的的计价依据，可可不填定额项项目、编号等等。2.招标标文件提供了了暂估单价的的材料，按暂暂估的单价填填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09措施项目清单与计计价表（一）工程名称：标段：

第第

页

共

页序号项目名称计算基础费率（％）金额（元）1安全文明施工费

1.1环保、文明、安全全施工费

1.2临时设施费

2夜间施工等六项费费

3大型机械设备进出出场、安拆费费

4施工排水、降水

5地上、地下设施、建建筑物的临时时保护设施

6已完工程及设备保保护

7各专业工程的措施施项目

8

9

10

11

合计

注：①本表适用于以“项项”计价的措施施项目；②根据建设部、财政政部发布的《建建筑安装工程程费用组成》（建建标【2003】206号）的规定定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”、“或人工费+机械费”。表-10措施项目清单与计计价表（二）工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价本页合计合计注：本表适用于以以综合单价形形式计价的措措施项目。表-11其他项目清单与计计价汇总表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额明细详见表-099-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-099-22.2专业工程暂估价明细详见表-099-33计日工明细详见表-099-44工总承包服务费5合计注：材料暂估单价价进入清单项项目综合单价价，此处不汇汇总。表-12暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1例：此项目设计图图纸有待完善善2345678910合计注：此表由招标人人填写，如不不能详列明细细，也可只列列暂定金额总总额，投标人人应将上述暂暂列金额计入入投标总价中中。表-12-1材料暂估单价表工程名称：标段：第页共页序号材料名称、规格、型型号计量单位数量金额（元）备注单价合价12345678910合计注：1.此表由招标人填写写，并在备注注栏说明暂估估价的材料拟拟用在那些清清单项目上，投投标人应将上上述材料暂估估单价计入工工程量清单综综合单价报价价中。2.材料包括原材料、燃燃料、构配件件以及按规定定应计入建筑筑安装工程造造价的设备。表-12-2专业工程暂估价表表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容金额（元）备注1例：此项目设计图图纸有待完善善2345678910合计注：此表由招标人人填写，投标标人应将上述述专业工程暂暂估价计入投投标总价中。表-12-3计日工表工程名称：标段：第页共页序号项目名称单位暂定数量单价合价一人工12人工小计二材料123材料小计三施工机械123施工机械小计合计注：1此表暂定项目、数数量由招标人人填写，编制制招标控制价价，单价由招招标人按有关关计价规定确确定。2投标时，工程项目目、数量按招招标人提供数数据计算，单单价由投标人人自主报价，计计入投标总价价中。表-12-4总承包服务费计价价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（％）金额（元）1发包人发包专业工工程合计表-12-5索赔与现场签证计计价汇总表工程名称：标段：第页共页序号索赔及签证名称单位数量单价（元）合价（元）索赔及签证依据1234567891011本页小计合计注：签证及索赔依依据是指经双双方认可的签签证单和索赔赔依据的编号号。表-12-6费用索赔申请(核核准)表工程名称：标段：第页共页致：（发包人人全称）根据施工合同条款款条的的约定，由于于原因因，我方要求求索赔金额（大大写）元（小写写）元，请请予核准。附：1、费用索赔的详细细理由和依据据：2、索赔金额的计算算：3、证明明材料：承包人（章章）承包人代表日期复核意见：根据施工工合同条款条的约定定，你方提出出的费用索赔赔申请经复核核：□不同意此项索赔，具具体意见见附附件。□同意此项索赔，索索赔金额的计计算，由造价价工程师复核核。监理工工程师日期复核意见：根据施施工合同条款款条的的约定，你方方提出的费用用索赔申请经经复核，索赔赔金额为（大大写）（小写写）。造价价工程师日期审核意见：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，与与本期进度款款同期支付。发包包人（章）发包人代表日期注：1在选择栏中的“□□”内作标识“√”。2本表表一式四份，由由承包人填报报，发包人、监监理人、造价价咨询人、承承包人各存一一份。表-12-7现场签证表工程名称：标段：第页共页致：（发包人全全称）根据(指令人姓名名），年月日的的口头指令或或你方（或监理人人）年月日的的书面通知，我我方要求完成成此项功能工工作应支付价价款金额为（大写）（元），（小小写）（元），请请予核准。附：1、签证事由及原因因2、附图及计算式承包人（章章）承包人代表日期复核意见：你方提出出的费用索赔赔申请经复核核：不□同意此此项签证，具具体意见见附附件。□同意此项签证，签签证金额的计计算，由造价价工程师复核核。监理工程师师日期复核意见：□此项签证按承包人人中标的计日日工单价计算算，金额为（大大写）（小写写）。□此项签证因无计日日工单价，金金额为（大写写）（小写）。造价工程师师日期审核意见：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，与与本期进度款款同期支付。发包人（章章）发包人代表日期注：1在选择栏中的“□□”内作标识“√”。2本表一式四份，由由承包人收到到发包人（监监理人）的口口头或书面通通知后填写，发发包人、监理理人、造价咨咨询人、承包包人各存一份份。表-12-8规费、税金项目清清单与计价表表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础费率（％）金额（元）1规费1.1工程排污费1.2社会保障费（1）养老保险费（2）失业保险费（3）医疗保险费1.3住房公积金1.4危险作业意外伤害害保险1.5工程定额测定费2税金分部分项工程费++措施项目费+其他项目费+规费注：规费根据建设设部、财政部部发布的《建建筑安装工程程费用组成》（建建标【2003】206号）的规定定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”、“或人工费+机械费”。表-13工程款支付申请((核准)表工程名称：标段：第页共页致：（发包人全全称）我方于至期间已完完成了工作作，根据施工工合同的约定定，现申请支支付本期的工工程款为（大大写）（元元），（小写写）（元元），请予核核准。序号名称金额（元）备注1累计以完成的工程程价款2累计已实际支付的的工程价款3本周期以完成的工工程价款4本周期完成的计日日工金额5本周期应增加和扣扣减的变更金金额6本周期应增加和扣扣减的索赔金金额7本周期应抵扣的预预付款8本周期应扣减的质质保金9本周期应增加或扣扣减的其他金金额10本周期实际支付的的工程价款承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不不相符，修改改意见见附件件。□与实际施工情况相相符，具体金金额由造价工工程师复核。监理工程师师日期复核意见：你方提出出的支付申请请经复核，本本期间已完成成工程款额为为（大写）（元），（小小写）（元元），本期间间应支付金额