河北土方回填工程施工合同

合同编号：土地回填整理施工合同发包单位（甲方）：XXXXXX有限公司施工单位（乙方）：XXXXXX有限公司工程项目：XXXXXXXXXX土地回填整理项目甲方工地代表：乙方工地代表：依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商，同意签订本合同。第一条、工程概况工程名称：XXXXXXXX土方回填工程工程地点：河北省XX开发区工程内容：规划图纸范围内符合甲方要求的土方回填、推土机摊平压实、压路机碾压等工程内容。第二条工程承包范围、内容按甲方确认之图纸及综合报价汇总表所示内容，施工图纸名称如下：《XXXXX楼项目用海红线图》,《XXXX高程2004》，工程做法及要求详见合同及招标文件。第三条、合同工期根据双方协商，合同总工期为30天，开工日期为：乙方收到甲方开工通知书即日起。若发生了不可预见或不可抗力的地震、台风、大雨、暴雨等自然天气的影响时，经双方确认后工期顺延。第四条、土质质量标准回填土必须是按报价投标文件中的种植土，每车土质必须经过甲方的验收方可进场。回填的土质，必须符合设计或施工规范的规定。要求为种植土、素土。杜绝坚硬石块、建筑垃圾、草皮、烂泥及一切不适宜做回填土的杂物等。第五条工程承包方式本工程实行固定总价包干，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫除渣费、工程周边社会关系协调等全部费用。无论市场工、料、机等发生任何变化，均不再调整工程价款。第六条工程质量及技术要求:本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》及根据甲方提供的图纸、资料等进行施工和验收。同时，本合同约定：6.1土方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面无偏坡。进场施工前，必须提前1天向甲方分别提交土方调配及运输施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。6.2回填土方必须分（≤30cm）层碾压，密实度不得小于0.93。第七条工程价款及结算7.1合同总价：本合同为固定总价合同，总价为人民币172万元整（壹佰柒拾贰万元人民币）。7.2结算方式：承包方完成本工程所有土方回填后，经发包人验收合格后，并取得由承包单位开具符合当地税务部门认可全部施工量的建安发票后15日内业主按审核后的土（石）方回填量支付乙方工程价款90％，计154.8万元（大写人民币壹佰伍拾肆万捌仟元整）。合同总价款的10％作为质保金，竣工验收合格后一年无质量缺陷，全额无息支付。3）本合同工程造价为含税价。第八条双方责任8.1甲方责任8.1.1因甲方提供的资料有误，工期应该顺延。8.1.2工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。8.1.3工程竣工后，甲方应组织专门人员在7个工作日内进行验收。8.1.4按合同规定按时支付工程款，每逾期一天按工程款的千分之二另外支付滞纳金。8.2乙方责任8.2.1乙方根据甲方提供的施工图纸和地质资料编制施工方案，并经甲方同意后方可施工。并应按照编制的施工方案严格组织施工。8.2.2服从甲方工地代表的统一指挥，接受甲方监督管理，做好施工现场管理，每天及时清理道路淤泥、渣土，防止噪音污染。负责保护机械、车辆跨越的电缆沟、道路、人行道、绿化等市政设施，由此引起的场地设施损坏由乙方负责修理、恢复并承担所有的费用；如有发现违反协议内容的行为，乙方应在甲方限定时间内予以整改或修复，否则甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。8.2.3应该遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担一切安全责任。8.2.4制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，做好人、机、物的安全管理工作，由于施工组织及管理等方面的原因，所以造成的一切事故责任和经济损失，均由乙方自行负责；因发生安全事故责任导致甲方遭受损失、被追究责任或影响甲方工程施工进度的，甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。8.2.5施工过程中不能影响其他施工队的设备、机组的正常运行，积极配合甲方维护现场的工作秩序。8.2.6根据甲方提供的地形图和规划总平面图编制施工方案，并经甲方同意后施工。8.2.7应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期如有延误，以每延误一天按工程款的千分之二扣减工程款。第九条违约责任9.1因乙方原因不能保质、保量按时完成工程验收，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，同时甲方有权解除本合同。9.2乙方必须确保工程施工进度，按合同工期完成施工任务。如乙方未能按合同工期完成工程量，每延误一天按工程款的千分之二扣减工程款；延误7天以上的，甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。9.3乙方未按要求完成全部工程而中途退场时，甲方有权不给予结算或按施工已完成工程量的50%结算工程款，要求乙方支付工程款总额30%的违约金。因甲方原因在工程进行期间停工的，由甲方在十五天内按已完成工程量的100%向乙方支付工程款。第十条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可依法向法院起诉。第十一条施工组织设计和工期11.1承包人提供施工组织设计（进度计划）和进度计划时间：承包人合同签订3天内提供，发包人2天内审核或提出意见；11.2.承包人必须按经发包人审核的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应自行提出修改及按发包人代表的要求提出改进措施，待发包人代表批审后执行。11.3承包人必须按经发包人审核的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应自行提出修改及按发包人代表的要求提出改进措施，待发包人代表批审后执行。11.4双方约定工期顺延的其他情况：若本工程的进度明显地延迟，承包人须立刻以书面通知发包人延迟的原因，对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表评审及确认，本工程的完成可能或已经因此而延迟至超过协议所列的完工日或超过以前曾按本节延展了的完工日，工期相应顺延。在施工中非承包人原因停水24小时以上又不能安排其他工作的；不可抗力：地震、海啸、动乱、罢工；发包人现场工程师的指令；第十二条附加条款12.1施工方案要求：本工程地下占地面积大，坑底有长期浸泡的淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、腐烂植物等不适应回填等物质，需要提前清理，且回填土工程量大；根据以上特点，按照总进度计划安排，回填土的施工需分段、分部位、按材料要求陆续穿插施工。12.2施工部位根据图纸要求的的地块坐标，按其标高要求实施回填。12.3回填要求根据甲方要求，本工程回填为种植土、素土或天然砂石土。分步骤、分层回填，每层的回填厚度不超过30cm,每一层的碾压压实系数以不低于0.93为标准，只有达到规定的压实要求后才能进行下一步工序；每层的碾压完成后，按要求取样做压实实验，符合要求后，进行下一层的回填，直至完成整个回填工作。整个过程需要得到甲方现场工程师的签认后方可生效，进行下一步工序，否则施工方不得擅自进行下一步工序实施。12.4确定有关质量控制的技术要求和检测方法。除对底部接触软土层的填土厚度应考虑所使用的施工机械设备的重量、碾压强度、振动力等因素来确定，做到既能满足该层的压密条件、又能防止破坏及扰动下卧软土的结构，要求具有一定的厚度外，其余各层的分层压实厚度不超过30cm。为保证碾压质量，碾压时须经常注意土的含水量，力求使土料的施工含水量控制在最优含水量⊥ωop的－6%～＋2%范围内。若土料湿度过大或过小，应采取晾晒、翻松或洒水湿润以调整土料的含水量。碾压线路应先两侧后中间、先低后高，相邻二次轮迹应重叠三分之一，使各点都得到均匀压实。碾压行驰速度应控制在2.0Km／h，且应做到先慢后快的原则。每层碾压不少于6～8遍数。碾压应纵横二个方向进行。碾压质量查检分层进行。每碾压完一层，应检查该层的平均压实系数，当压实系数符合要求后，才能铺填土层。压实系数为0.93。压实系数的质量检验可采用击实试验方法规定。当采用环刀取样时，取样点位于每层2/3深度处。取样费用由乙方负责。竣工验收《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91执行。如果挖至2M以下，基坑有水或图的含水量超出要求不能进行压实，乙方要及时通知甲方进行现场作出处理，用换土发或碎石夹砂进行碾压。土方压实后土方不足，土方由甲方拉至现场后由乙方负责推土碾压，压至设计标高。第十三条本合同自双方代表