2023年监理工程师之交通工程目标控制押题练习试卷B卷附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制押题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C2、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B3、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D4、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B5、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A6、按照工程款支付时间的先后划分，费用支付可分为（）A.五种B.四种C.三种D.二种【答案】A7、渗井顶部四周应设（）。A.反滤层B.黏土层C.防腐层D.垫层【答案】B8、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A9、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C10、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A11、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B12、下列不属于混凝土下部结构的是（）。A.桥台混凝土B.桥墩混凝土C.台帽混凝土D.基础混凝土【答案】D13、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D14、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C15、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B16、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C17、监理人在收到修订合同进度计划后（）天内进行批复。A.14B.21C.28D.30【答案】A18、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A19、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A20、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A21、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A22、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B23、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D24、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D25、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C26、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的（）。A.两者使用的预制台座不同B.预应力张拉都需采用千斤顶C.两者放张顺序一致D.后张法预应力管道需压浆处理【答案】C27、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C28、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D29、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D30、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】A31、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C32、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A33、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B34、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B35、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B36、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件D.采取进度调整措施【答案】B37、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D38、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A39、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B40、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D41、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C42、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C43、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B44、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C45、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A46、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D47、下列属于大、中型水运工程等级的是（）。A.内河200吨级港口工程B.沿海8000吨级航道工程C.航道等级200吨级通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D48、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B49、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A50、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B51、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A52、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D53、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D54、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C55、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D56、特别重大事故（）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】D57、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。A.2B.3C.4D.5【答案】D58、超前地质钻探宜采用中距离钻探，必要时可采用长距离钻探，连续钻探时前后两次宜重叠（）。A.5～10mB.10～15mC.15～20mD.20～25m【答案】A59、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A60、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B61、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D62、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A63、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C64、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A65、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C66、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D67、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D68、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B69、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C70、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B71、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D72、隧道开工前，施工单位应编制施工组织设计，并做好施工准备和组织落实工作。监理机构应组织审核，由（）负责审批。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.监理单位负责人【答案】C73、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C74、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C75、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】A76、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C77、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A78、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C79、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B80、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A81、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B82、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D83、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C84、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C85、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B86、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D87、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A88、井下工作水泵的排水能力不应小于（）的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的（）。A.1.1倍，60%B.1.1倍，70%C.1.2倍，60%D.1.2倍，70%【答案】D89、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C90、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B91、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C92、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C93、在隧道施工过程中，洞顶和洞外的排水，多采用（）实施。A.二次衬砌B.复合式衬砌施工工艺C.截水沟、排水沟D.防水混凝土【答案】C94、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C95、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B96、在调值公式：p＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋……）中，a0的含义是（）权重。A.固定要素B.合同价款中工程预算进度款C.基期价格指数D.现行价格指数【答案】A97、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D98、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A99、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C100、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B多选题（共50题）1、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD2、判决书应当写明的内容包括：A.案由、诉讼请求、争议的事实和理由B.判决认定的事实和理由、适用的法律和理由C.判决结果和诉讼费用的负担D.上诉期间和上诉的法院【答案】ABCD3、在公示催告的公告中，应当包括以下内容：()A.公示催告申请人的姓名或者名称B.票据的种类、票面金额、发票人、持票人、背书人C.申报权利的期间D.在公示催告期间转让票据权利、利害关系人不申报权利的法律后果【答案】ABCD4、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD5、以下关于工程量清单的含义与作用，正确的有（）。A.招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础B.工程量清单是建设工程计价的依据C.工程量清单是工程付款和结算的依据D.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据E.工程量清单是合同文件的重要组成部分，是总价合同的产物【答案】ABCD6、编制投标报价时，直接工程费计算方法包括（）。A.定额单价分析法B.实物量法C.工序单价分析法D.总价控制法E.单价控制法【答案】ACD7、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD8、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD9、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD10、关于仰拱施工说法正确的是（）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC11、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD12、下列关于资金时间价值的论述，正确的有（）。A.资金时间价值常采用连续复利计算方法计算B.资金作为生产要素，在任何情况下都能产生时间价值C.一般而言，资金时间价值应按间断复利计算方法计算D.资金投入生产经营才能增值，因此其时间价值是在生产经营中产生的E.资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的【答案】CD13、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD14、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD15、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD16、波形梁钢护栏的安装方法有（）。A.打入法B.沉入法C.挖埋法D.滑移法E.钻孔法【答案】AC17、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD18、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD19、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB20、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB21、软土路基强夯与强夯置换施工前应选择有代表性并不小于500m2的路段进行试夯，确定（）参数。A.最佳夯击能B.间歇时间C.锤重D.夯间距E.落距【答案】ABD22、监理试验室的基本试验工作包括（）A.验证试验B.标准试验C.工艺试验D.抽样试验与验收试验E.隐蔽试验【答案】ABCD23、关于沥青混合料的拌和说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放B.每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理工程师批准C.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.材料的规格或配合比发生改变时，都应根据设计文件中配合比进行试拌【答案】BCD24、关于三辊轴机组铺筑面层时振捣的说法，正确的是（）。A.振捣机应由机架、行走机构和一排振捣棒组成B.振捣机工作长度宜为400-500mmC.振动棒之间的间距宜为350-500mmD.连续式振捣机的振捣棒组可垂直或大角度布置E.间歇式振捣机的振捣棒组宜水平或小角度布置【答案】ABC25、梁式桥桥台发生滑移和倾斜时的加固措施包括（）。A.挖除台背填土，改用轻质材料回填，减轻台后土压力，以使桥台稳定B.挖去台背填土，加厚台身C.埋置式桥台可采用挡墙、支撑杆或挡块等进行加固D.对于单跨的小跨径梁式桥，可在两桥台基础之间增设钢筋混凝土支撑梁或浆砌片石支撑板，支撑顶面应不高于河床E.在U形桥台两侧加厚翼墙【答案】ABCD26、水准点复测与加密应符合下列哪些规定（）。A.水准点精度应符合要求B.同一建设项目应采用同一高程系统C.沿线每500m宜有一个水准点D.采用坐标法进行测量放样E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】ABC27、下列不属于集料的物理性质的是（）。A.密度B.压碎值C.级配D.含泥量E.洛杉矶磨耗率【答案】B28、按密实类型分，沥青混合料可分为（）。A.密级配沥青混凝土混合料B.开级配沥青混合料C.半开级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料E.悬浮密实结构混合料【答案】ABCD29、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。A.强度与刚度B.稳定性C.耐久性D.粗糙度E.透水性【答案】ABCD30、地表下沉采用的测量工具有（）。A.水准仪B.铟钢尺C.全站仪D.地质罗盘E.收敛计【答案】ABC31、根据功能的不同特性，功能分类包括（）。A.功能整理与功能评价B.基本功能与辅助功能C.使用功能与美学功能D.必要功能和不必要功能E.过剩功能和不足功能【答案】BCD32、施工总体部署主要包括（）。A.施工管理机构B.项目目标C.施工段及项目划分D.施工平面布置E.施工方法与施工机械【答案】ABC33、基层施工准备阶段的质量监理对象包括（）。A.施工机械设备B.混合料拌和厂的位置C.所使用的原材料D.混合料配合比设计试验报告E.具体施工方案【答案】ABCD34、下列属于水泥混凝土路面常见质量问题的是（）A.车辙B.裂缝C.错台D.波浪拥包E.破碎板【答案】BC35、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC36、在对钢筋网进行质量检验时，一般项目是（）。A.钢筋网喷射混凝土保护层厚度B.网格尺寸C.搭接长度D.钢筋直径E.钢筋位置【答案】AC37、编制投标报价时，