2023年北京电大建筑法规考试复习题库新版

单选题:(

A)是建筑法律关系产生、变更和解除的因素。A

建筑法律事实

B法律关系

Ｃ权利义务

D法律纠纷

列入年度建设计划的工程项目,必须具有经批准的(

Ｂ)A

贷款手续

B初步设计和设计概算

C勘察报告

D组织设计文献

建设行政主管部门应当自收到申领施工许可证申请之日起(

D

)日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A

1０

Ｂ２0

C25

D15

竣工验收过程中发现工程质量不符合设计规定期,（

Ｃ

）单位应负责限期补修、返工或重建，由此所需费用由(

）单位负责。Ａ

施工

建设

B建设

施工

C施工

施工

D建设

建设

工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题导致的经济损失由（

D

）单位负责。Ａ

发包

B勘察

Ｃ监理

D承包

６工程报建标志着（

D

）已经结束,工程项目可以转入建筑市场。A

项目评估工作

B可研报告工作

C立项审批工作

D工程建设的前期准备工作

7、施工许可证应在(

C

)申请领取。A

项目评估工作结束后

B前期工作结束后

Ｃ建筑工程开工前

D勘察设计阶段

开工日期是指建设项目或单项工程设计文献中规定的(A

）的时间。A

永久性工程计划开始施工

B地质勘探

C平整场地

D拆除旧有建筑物

9、新设立的建设工程勘察、设计公司，其资质等级最高不超过（

Ｂ）级,并设(

）年暂定期。A

乙

一

B乙

两

C丙

两

Ｄ丙

一

10、建设行政主管部门对建筑业公司资质的年检结论为（

B)。A合格、不合格

B合格、基本合格、不合格Ｃ优良、合格

D优良、合格、不合格

1１、建筑工程总承包单位可将承包工程中的(Ｃ

)发包给具有相应资质的分包单位。Ａ

主体工程

B所有工程

C部分工程

Ｄ次要部分工程

招标的方式按照性质划分可分为（B

）A

公开招标和内部议标

B公开招标和邀请招标

C国际竞争性招标和国内竞争性招标

D固定总价项目招标和成本加酬金项目招标

招标代理机构的性质属于（

Ｃ

)A

从事生产营业的公司

B行政机关C提供服务的独立于任何行政机关的组织D法人

1４、下列关于招标文献的说法对的的是(D

）A

标底可以在开标前拟定

B发布招标公告前无须对标底进行保密

C邀请招标的招标文献可在邀请书发出后编制

Ｄ标底经审定应封标至开标

设计招标文献与施工招标文献相比较具有的特点是（

A

）Ａ

无工作量规定

Ｂ报价的依据是工程量表C开标时要排定标价顺序

D标价对中标影响限度较大

16、关于标底说法错误的是(

Ａ）A

是招标人认可的招标项目的概算价格B一个招标工程只能编制一个标底

C由招标人或合法并具有相应资质的中介代理机构编制Ｄ任何单位或个人不得干预招标人拟定标底

施工投标文献报价由（

C

）拟定。A

招标人

B公司法人

C投标人

Ｄ项目经理

以下哪些不属于施工投标报价直接费的组成部分（

B

）Ａ

设备费

B远程施工增长费

C材料费

Ｄ人工费

以下哪些不属于施工投标报价间接费组成部分(

A

）Ａ

分包项目费用

B施工管理费

C临时设施费

D远程施工增长费

20、关于投标文献修改和撤回表述不对的的是（B

）A

修改是对投标文献中已有的内容进行修订

Ｂ撤回可以只撤回部分投标文献

C撤回可以是放弃投标

D撤回可以以新的投标文献重新投标

关于投标文献送达签收表述错误的是(

Ｃ

）Ａ

招标人应当签收

B签收应有签收的书面证明

C直接送达的送达人无须签字

D签收人应检查投标文献是否按照招标文献的规定进行了密封

开标时间应当在招标文献拟定的投标文献截止时间的(

Ｃ)进行A

3个工作日之内

B3个工作日之后

Ｃ同一时间

Ｄ投标有效期内

选择错误的一项：假如招标人不公开开标,投标人或其他利害关系人(A

）A

应当等待修改好的新的招标文献

B有权向招标人提出异议

C有权向有关行政监督部门投诉

Ｄ可以向法院起诉

２4、开标由（

D

）主持。A

公证处人员

B本地行政管理机构工作人员

C评标委员会

Ｄ招标人

不属于招标人应邀请参与开标的人员是（Ｄ

）A

公证机关代表人员

B征询机构代表

Ｃ负责招标的主管人员

D放弃参与开标的投标人

２6、以下哪个选项属于施工投标文献招标人不予受理的情况(

B

）A

未按规定格式填写相关内容

Ｂ未送达指定地点

Ｃ投标人名称与资格预审时不一致

D联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

27、关于评标委员会的以下表述错误的是(

C)A

成员名单一般应于开标前拟定

B成员人数为5人以上单数

Ｃ技术、经济方面专家人数不得少于成员总数1／３

D评标委员会设负责人

2８、以下对评标专家表述错误的一项是(Ａ

）Ａ

从事相关专业领域工作满三年

B熟悉相关法律法规

C公正、诚实

D身体健康

以下哪一项不合用于招标投标的公开原则(

D

)A

招标文献

Ｂ开标

Ｃ中标

D评标

评标的标准和方法应依据（

D）Ａ

评审专家的专业知识

B国家法律法规

C国家强制性标准

D招标文献中载明的评标标准和方法

以下哪项属于建设工程施工评标技术标的内容设立（

B)A

投标报价

B施工组织设计

C施工工期

Ｄ工程质量

以下属于投标文献重大偏差的是（

D）A

个别地方漏项但响应了实质性规定

B不完整的技术信息和数据,但不影响技术文献有效性

C不影响结果的公平性

D所提供的投标担保有瑕疵

以下属于投标文献的细微偏差的是(B

)A没有按照招标文献规定提供担保

B技术文献有效且不影响结果的公平性，但数据不完整

Ｃ投标文献没有授权人代表签字和加盖公章

Ｄ

投标文献载明的招标项目完毕期限超过招标文献规定的期限

以下关于评标和定标说法错误的是(Ｂ

）Ａ

评标和定标应在投标有效期结束日30个工作日前完毕

B

不能在投标有效期结束日30个工作日前完毕评标和定标，招标人可适当自行延长投标有效期

C

投标人拒绝延长投标有效期有权收回投标保证金

D

因延长投标有效期导致投标人损失的,招标人应给予补偿

关于评标报告说法错误的一项是(

A）A

无招标人授权情况下,评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案

B书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门

C书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文献的评审和比较意见

D评标报告由评标委员会全体成员签字

关于中标告知书说法错误的是（

C)Ａ中标告知书内容一般只包含签订协议的时间地点

B中标告知书发出后产生承诺的法律效力

C由于中标告知书并不是最终的协议，故招标人还可以在签订协议前改变中标结果

Ｄ中标告知书发出后，中标人不得放弃中标项目

37、关于重新招标说法错误的是(C

）A所有投标按评标标准均被否决,招标人应依法重新招标

B投标人少于３个,招标人应依法重新招标

Ｃ招标人可从落选的投标人中挑选,免去重新招标的程序

D重新招标时间较紧时经批准可采用其他采购方式

38、根据承发包的工程范围，建设工程协议可分为（

A

)A

建设工程总承包协议和分包协议

B设计协议和施工协议

C总价协议和单价协议

Ｄ总价协议和成本加薪酬协议

3９、以下关于建设工程单价协议说法对的的一项是(

B

)Ａ

拟定一个完毕建设工程的价格

B按招标文献拟定各分部分项工程费用

Ｃ使用范围有限

D风险较大不易于分摊

４0、以下关于成本加酬金协议说法错误的是（

D

）A

新型工程项目可合用该类型协议

Ｂ业主需承担项目所有风险

Ｃ承包单位报酬往往较低

D承包单位将按协议与业主分担风险

41、下面属于要约邀请的是（D

）A

投标

B中标告知书

C订立书面协议

D招标公告

42、以下哪项不属于订立建设工程协议程序中的承诺（

B

）A对直接发包而言,施工单位批准承包工程

B招标人和中标人依法签订书面协议

C招标人发出中标告知书

D以信件或电报形式发出中标告知书

４3、协议中的标的是指（

A

)A协议权利和义务所指向的对象

B协议的权利和义务

C建设项目所在地

D承包商的权利和义务

44、关于建设安装工程协议质量条款的约定说法错误的是（

Ｃ

）A满足建设功能规定

Ｂ质量等级只能由质量监督机构指定

Ｃ质量等级必须为优良以上

Ｄ工程质量条款的约定与国家强制性标准不一致一律无效

４5、以下关于协议成立说法错误的是(C

)A协议成立是解决协议是否存在的问题

B协议成立当事人不能对自己的要约与承诺任意撤回C协议不成立可产生刑事责任

D协议不成立不会引起国家的行政干预

46、以下关于协议生效说法对的的是（

Ｂ

）A协议生效指的是协议已存在

B协议生效后,当事人不按约定履行协议应承担违约责任

C协议无效的后果表现为缔约过失责任

D协议无效假如是协议违法时，仅涉及协议当事人，国家行政不会进行干预

47、关于建设工程协议的发包人说法错误的是（

A

)Ａ发包人不能是公民个人

B须具有与签约协议相适应的缔约能力

C发包人可以是法人

D发包人可以是其它经济组织

48、关于建设工程协议的承包人说法错误的是(

D

）Ａ具有上岗证的个体工匠可承揽二层以下的简易建设施工任务

Ｂ具有与签订协议相适应的缔约能力

Ｃ具有民事行为能力

Ｄ公民个人均可作为承包商出现

49、下列对可撤消的建设工程协议的特性说法错误的一项是（C

）A

协议关系中处在不利地位的当事人意思表达不真实

B

撤消后协议即归于无效且自始无效

C

享有请求权的当事人不请求撤消,人民法院可积极予以撤消

Ｄ

仲裁机构有权确认请求撤消的协议

50、下列关于建设工程协议重大误解说法错误的一项是(

A

)Ａ

是由于协议双方过错而产生的对协议内容的重大错误结识

B

行为人意思表达严重不真实

C

行为人权利义务遭受严重不利影响

D

法律赋予该权利是基于保护有重大误解一方当事人利益基础上

51、下列关于无效建设工程协议说法错误的一项是(

B

）A

无效的协议是没有成立的协议

B

没有发生协议当事人所盼望的法律效果

C

无效的协议不会发生任何民事后果

D

无效的协议不会产生经济补偿后果

５2、以下说法错误的一项是（Ａ

）Ａ

协议无效或被撤消后，因该协议取得的财产均无须返还

B

有过错一方应补偿对方因此受到的损失

C

不能返还的财产可折价补偿

D

双方都有过错应各自承担相应责任

5３、下列关于履行协议说法错误的一项是（

D

)Ａ

当事人应按协议标的完毕任务,不能用违约金或补偿金代替协议标的

B

协议生效后,双方当事人对约定不明确的内容可以协议补充

C

协议履行中，履行费用的承担不明确的,由履行义务一方承担

D

协议履行中，只能按市场行情约定价格

54、下列关于不安抗辩权说法错误的一项是（

Ｄ

）A

协议中约定了履行的先后顺序

Ｂ

先履行债务的当事人暂时停止履行其到期债务的权利

C

设立不安抗辩权的目的在于防止协议成立后情况发生变化损害协议另一方的利益

D

当事人行使不安抗辩权意味着协议终止

55、下列关于债权人撤消权的说法错误的一项是（

B)Ａ

撤消权的行使范围以债权人的债权为限

B

债权人行使撤消权的必要费用由债权人承担

C

撤消权自债权人知道或应当知道撤消事由之日起一年内行使

D

自债务人的行为发生之日起５年内没有行使撤消权的,该撤消权消灭

５6、下列不属于勘察协议发包人的义务的一项是(

C

)A

提供勘察现场作业时必要的工作和生活条件

B

支付勘察费

Ｃ

按协议约定进行工程测量,地质水文勘察等工作

D

负责现场水、电、气的畅通供应

５7、下列不属于设计协议承包方义务的一项是(

A

）A

明确设计范围和设计深度

B

完毕设计工作提交设计文献

C

对设计成果的质量承担保义务

D

施工过程中进行设计技术交底

58、关于设计文献修改和终止表述错误的一项是(

D

)A

设计文献的修改必须经有关部门批准

B

委托人修改工程设计应增付设计费

C

初步设计需重做时，委托方应支付已经进行了的设计费

Ｄ委托方因故规定半途终止设计时，已付设计费应退还

59、下列不属于建设施工协议承包人义务的一项是(A

)A

负责组织竣工验收

B

施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工

C

在交通线路施工按规定悬挂施工信号

Ｄ

未交付成品前的成品保护工作

60、关于协议解除说法错误的一项是（

Ｃ

）A

不可抗力导致建设工程承包协议目的不能实现的可以解除协议

Ｂ

发承包双方协商一致可以解除协议

C

债务人延迟履行重要债务，不经催告即可解除协议

D

国家取消基本建设计划的可以解除协议

6１、下列关于协议变更法律后果说法错误的一项是(C

）A

协议变更后，原协议不再履行

B

协议的变更不具有溯及既往的权利

C

有过错一方可以因协议变更免于承担违约责任

D

协议变更不影响当事人规定补偿损失的权利

６２、下列关于建设工程协议解除法律后果说法错误的一项是（

D)A

协议解除,法律关系即告消灭

B

协议尚未履行的不再履行

C

协议终止不影响当事人请求补偿的权利

D

协议终止则协议中结算和清理条款的效力即终止

6３、下列关于违约责任说法错误的一项是（

C

)Ａ

对于逾期付款的违约金按欠款总额万分之四/日的标准计算

Ｂ

债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回

C

给付定金一方有权规定返还定金

D

接受定金一方不履行债务的应双倍返还定金

64、下列不属于建设工程施工协议由发包方的因素引起索赔的一项是（

D

)A

设计变更

B

提高工程质量等级C

所提供的施工资料存在严重错误

D

地下障碍和文物的出现

65、以下哪项不符合建设工程协议纠纷解决途径中协商的特性的是(

Ｄ

)A协议当事人是以自愿和谐为基础Ｂ协商原则是合法、自愿、平等C解决纠纷的首选方式是协商D双方的协议结果对双方都具有强制效力

66、以下哪项不符合建设工程协议纠纷解决途径中调解的特性的是（

B

)A涉及民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种B民间调解双方签署的调解协议书并不具有与协议同等的法律效力C原则是合法、自愿、平等Ｄ需有第三方的主持

67、以下哪项不符合建设工程协议纠纷解决途径中仲裁的特性的是(

A

)Ａ仲裁机关属于行政机关,不属于司法机关B仲裁解决依法具有强制执行的效力C当事人有权选定仲裁人D双方当事人有一方不批准仲裁,第三方就不能裁断

68、关于监理的任务说法错误的是(

B

）A监理的中心工作是项目目的控制B项目内部管理重要是投资和协议管理C项目对外重要是组织协调D项目目的控制指投资、工期、质量控制

69、监理单位履行监理协议的全权负责人是(

A

）Ａ总监理工程师B法人C驻地监理人员D专业监理工程师

7０、以下说法错误的一项是（

D

)Ａ工程监理单位不得转让工程监理业务Ｂ建设单位应将工程委托给具有相应资质条件的监理单位C将工程监理业务委托给监理单位表达了建设单位的信任D建立单位的确无法完毕监理任务时，经建设单位批准可转给其他有资质的监理单位完毕监理工作

７1、下列哪项不属于总监理工程师必须履行的职责(D

）A组建项目监理组B编制监理规划Ｃ向建设单位报送项目监理组名单D填写监理日记

7２、下列不属于监理人权力的是（

D

)Ａ发布开工令、停工令、复工令B选择工程分包人的认可权Ｃ审批施工组织设计D施工单位接受了监理工程师的指导而节省投入时，监理单位可参与其赢利提成

７３、以下说法错误的一项是（

B)A监理工程师有对工程施工进度的检查、监督权B监理机构不能受理委托人或承包人对对方的索赔请求Ｃ监理机构有权规定承包人调换工作不力人员D监理机构有对工程上使用的材料的检查权

74、下列说法错误的一项是(

C)A专职安全生产管理人员应经考核合格后方可任职B作业人员安全生产教育培训记录应入个人工作档案C安全生产教育培训考核不合格人员，应边上岗边考核D施工单位对作业人员每年至少一次安全生产教育培训

７５、以下关于建筑业意外伤害保险说法错误的一项是(

A

）Ａ随着社会的进步,建筑业意外伤害保险应向着商业保险的方向发展B它与商业保险和社会保险都不相同C具有社会保险的属性Ｄ担保方式采用商业保险的做法

７６、以下关于建筑业意外伤害保险说法错误的一项是(C

)A建设施工公司必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、支付保险费B被保险人是从事危险作业的职工C投保人是从事危险作业的职工Ｄ意外伤害保险范围覆盖了工程项目的全过程

7７、下列关于建设单位的安全责任和义务说法错误的一项是(

Ｄ）Ａ施工开始前，建设单位应为施工单位提供相关地下管线资料Ｂ建设单位必须保证资料真实准确完整C建设单位应提供安全施工措施所需的费用D建设单位可根据情况压缩协议约定的工期

78、建设工程项目安全生产的第一负责人是（

Ｄ

)A施工单位法人B项目总工程师C建设单位法人D项目经理

79、关于施工现场安全责任制度说法错误的一项是（Ｃ

)A总承包单位对现场安全生产负总责B分包单位同总承包单位负责C总承包单位对分包工程安全生产无须承担责任D施工现场安全由施工单位负责

８０、下列关于施工现场生活区的管理说法错误的一项是（

A

）A可以在尚未竣工的建筑物内设立员工集体宿舍B施工作业区与生活区应有明显的划分隔离C施工现场临时搭建的建筑物应符合安全使用规定D施工现场使用的装配式活动房屋必须有产品合格证

8１、下列关于房屋拆除安全管理说法错误的一项是(

B

)A拆除工程施工实行许可证制度B拆除工程可以转包C拆除建筑物应自上而下对称顺序进行D夜间应红灯示警

82、关于重大事故调查下列说法错误的一项是（

C)A调查组可聘请专家协助工作Ｂ调查组需查明重要责任者C调查组组成由建设单位批准D调查工作结束后10内报送调查报告

83、对工程建设标准说法错误的一项是(

B

)A工程建设标准由政府或立法机关颁布B是对新建建筑物的最高技术规定C属于建设法规体系的组成部分D可保证工程建设的质量和安全

８4、关于工程建设标准种类说法错误的一项是(

B

）A按执行效力,分为强制性标准和推荐性标准B按合用阶段,分为分为设计标准和施工标准C按内容分为技术标准、经济标准和管理标准D按级别分为国家标准、行业标准、地方标准和公司标准

85、关于ＧB/T1９000—ISO９00０《质量管理和质量保证》系列标准说法错误的一项是（

D

)A可作为生产公司质量保证工作的依据B是公司申请质量体系认证的标准Ｃ可作为供需双方对产品质量的认证标准D不等同采用国际标准

86、下列关于建设工程质量监督机构说法错误的一项是(

A

)A接受各建设单位的委托并对其负责B具有独立法人资格的事业单位C拥有一定数量的质监工程师D有满足工作需要的工具和设备

87、关于监督站的权限,下列说法错误的一项是(

C

）A对不按技术标准施工的,可给予通报批评B对重大质量事故，可参与调查组调查C对发生质量问题且情节严重的，可进行罚款,但无权令其停工D对优良工程可提请本地建设主管部门给予奖励

88、关于建设工程质量检测机构权限说法错误的一项是（

D

)Ａ各地检测机构有权对本地区在施工程所用建筑材料进行抽检B国家级检测机构有权对指定的国家重点工程进行检测C国家级检测机构有权对建筑制品等产品进行抽检D对违反技术标准的产品，检测单位无权提请主管部门作出责令停产的决定

８9、以下关于建筑材料进场检查说法错误的一项是(

A

）A对屋面防水材料有出厂合格证的，无须进行实验B施工公司对各类材料都必须检查或复试C重要建筑材料的采购须经同级技术负责人批准Ｄ施工公司须加强进场材料的检查、检测

90、以下关于建设工程质量群众监督形式中检举说法错误的一项是（

Ｂ

)A可以口头检举B检举人不能是与建筑活动无关的第三人C举报解决部门可以是工商行政管理部门D检察院也有权受理举报

91、以下关于建设工程质量群众监督形式中控告说法错误的一项是(

C

）A控告人可以是企事业单位,也可以是公民个人Ｂ控告机关可以是建设行政主管部门C控告人可以是与质量案件无关的第三人D受理机关应当接受控告,认真解决

92、以下关于行政处分说法错误的一项是(D

）Ａ

当事人对行政处分决定不服可以申请劳动仲裁Ｂ

处分对象只能是国家公务员和建筑公司的工作人员、职工C

处分的依据是《国家公务员暂行条例》和《公司职工奖惩条例》D

当事人对行政处分决定不服的可以向人民法院起诉

９３、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（

A

）A

施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书B

规定的保修期内由施工单位负责维修C

维修费用由责任方承担

D

保修书是施工协议的附协议

94、以下关于竣工验收说法错误的一项是(

C

)A

竣工验收一般分单项工程验收和所有验收Ｂ

几个施工单位负责施工的单项工程，其中一个单位所有竣工也可组织验收C

为提高投资效益,单幢住宅可在验收前先交付使用D

办理交工手续应请施工总承包单位参与

95、以下关于评选国家优质工程奖说法错误的一项是(

B

)A

必须是已经通过省市和国务院相关部门认定的优质工程Ｂ

大型建设项目自竣工验收至申报的期限不超过三年C

必须是已经按规定通过了竣工验收的项目D

已验收的项目已经通过了一年的考验期

96、以下关于建设工程质量保修期限说法错误的是(

B

)A

供热系统为2个采暖期

B

基础设施工程为5年C

主体结构工程终身保修

Ｄ

电气管线为2年

97、国家公务员的行政处分形式不涉及如下哪一种(

D

）A

警告

B撤职

C开除

D罚款

98、国有公司厂长的行政处分形式不涉及如下哪一种(

A

)Ａ

警告

Ｂ撤职

C降职

D辞退

９9、公司职工的行政处分形式不涉及如下哪一种(

Ｄ

)A

降级

B留用察看

C开除

D解聘

100、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（

C

)A

行政诉讼不合用调解

B被告不得向原告和证人收集证据

C行政诉讼的原告只能是公民个人

D行政机关只能处在被告地位１01关于重大责任事故罪说法对的的一项是（A是指生产中强令别人违章冒险作业而发生重大伤亡事故或其他严重后果的行为１0２关于工程重大安全事故罪说法对的的一项是(B客观方面是减少标准导致事故的行为10３下列关于行政复议说法对的的一项是(D公安部门对治安争议的调解,当事人不服的不可以提出行政复议多选题:1、法和法律的区别是（

）Ａ法和法律严格说是一个意义。Ｂ法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。

C法是抽象的,法律是具体的。

D法是伦理性的,法律是应用性的。

2、建筑法规的表现形式有（

）A国际惯例

B地方性法规Ｃ宪法Ｄ技术法规

3、下列哪些选项属于建筑法规的作用(

)Ａ规范调整香港地区的建筑行为B授权建筑工程发包单位将一个工程合法发包给一个总承包单位Ｃ提倡在建筑设计中采用先进技术D处罚违法建筑行为

4、以下哪些情况属于建筑法律关系的变更(

)Ａ主体变更

Ｂ客体变更

C权利变更

D义务变更

5、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式(

）A合法行为

B违法行为C司法行为D行政行为

6、《建筑法》确立的基本制度有(

)A建筑许可制度

B建筑工程发包与承包制度

C建筑安全生产管理制度D建筑工程监理制度

7、施工许可证争议解决的途径有(

)A行政诉讼

B仲裁Ｃ起诉D行政复议

8、如下哪些情况下施工许可证将自行废止（

）A２个月内不开工且不申请延期

B3个月内不开工且不申请延期C超过延期的次数和时限仍不开工的D一年不开工的

9、以下哪些属于房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包公司的一级资质标准（

）A

公司经理具有８年管理工作经验B总会计师具有高级会计职称

C

公司净资产6000万元以上

D

3年最高工程结算收入达成8000万元

１0、以下哪些属于房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包公司的二级资质标准(

）A

公司经理具有8年管理工作经验B财务负责人具有中级以上会计职称

Ｃ

公司净资产10０0万元以上

D

3年最高工程结算收入达成8０0０万元

1１、以下哪些属于房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包公司的三级资质标准(

)Ａ

公司经理具有３年管理工作经验B财务负责人具有初级以上会计职称

C

公司净资产700万元以上

D

3年最高工程结算收入达成２0２3万元

１２、分包工程发包人应遵守的规定有(

)A

分包单位也应当具有相应的承包资质B分包单位经总承包单位认可即可,无需经建设单位认可

Ｃ

分包单位按照分包协议对总承包单位负责

D

分包工程发包人和分包工程承包人就分包工程对建设单位承担连带责任

１３、以下哪些是违法的承包发包行为（

）A

建设单位不得直接指定分包工程承包人Ｂ分包工程发包人没有分包,但可以设非本单位人员在施工现场进行管理

C

建筑工程可以转包

D

不能将工程发包给无资质的分包人

14、下列哪些属于强制招标范围(

)A

大型基础设施工程

B

关系社会利益的新能源项目

C

旅游项目

Ｄ使用国际贷款的项目

15、我国目前的国情和《招标投标法》,下列哪些属于该法意义上的招标人(

）A

法人

B自然人

Ｃ合作公司

Ｄ外国公司

16、依法提出招标项目包含哪几方面含义(

）A

提出招标项目

B办理有关审批手续

C贯彻项目资金来源D审查潜在投标人资格

17、以下哪些选项属于公开招标的特性（

)A

在规定的媒体上发布招标公告

B公开提供招标文献

C所有符合条件的潜在投标人都可以平等参与投标竞争

D具有广泛性

1８、以下哪些选项属于邀请招标的特性（

）A

向三个以上的潜在投标人发出投标邀请书

B只有接受投标邀请书的法人才可参与投标竞争

C竞争受到限制

Ｄ只有规定不适宜公开招标的特殊情况才可采用该方式

19、以下哪些情况可以采用邀请招标的方式(

)A

技术复杂或有特殊规定的

B受自然地与环境限制的

C涉及国家安全的

D拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的

２0、以下哪些情况可以不进行施工招标(

)Ａ

涉及国家安全、国家秘密的

B属于运用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

C施工重要技术采用特定的专利或专有技术的

D施工公司自建自用的工程且施工公司资质等级符合工程规定的

21、施工招标的招标公告应载明以下哪些内容(

)Ａ

招标人名称、地址

B招标项目规模

Ｃ招标项目工期D对资格预审文献收取的费用

2２、以下哪些属于设计招标文献的一般规定(

)A

招标文献中应规定实质性规定

B文献中需修改的应当在提交投标文献截止日期1０日前告知收受人

C实质性规定应用醒目方式标明

D招标文献变更应书面告知所有招标文献的收受人

2３、以下哪些属于施工招标文献的一般规定（

）A

招标文献各项技术标准均应符合国家强制性标准

Ｂ划分标段的应当合理划分并在招标文献中载明

C招标文献应明确规定评标时除价格以外的所有评标因素

Ｄ应规定一个适当的投标有效期

2４、关于投标人说法对的的是(

)A

是响应并参与投标竞争的法人

B各种国际合法组织可参与投标竞争

C依法招标的科研项目允许个人参与投标

Ｄ我国国情下任何个人不得参与任何性质和形式的项目竞标

２５、关于投标文献送达说法对的的是（

）A

直接送达即派人将投标文献送到招标地点

B邮寄送达的时间应以邮戳为准

C直接送达从安全性来讲更为适宜

Ｄ文献送达后招标人应当签收

26、关于串通投标表述对的的是（

)Ａ

严禁投标人之间串通投标

B严禁招标人与投标人串通投标

Ｃ投标人之间仅仅口头就投标价格达成协议不认为是串通投标

D投标人之间一直抬高或压低投标报价

２7、设计投标文献出现如下哪些情形将视作废标（

）A

投标文献未经密封的

Ｂ无相应资格的注册建筑师签字的

Ｃ无投标人公章的

D注册建筑师受聘单位与投标人不符的

２8、评标的标准包含如下哪些方面(

）A

先进性

B适应性

C系统性

D效益性

29、关于建设工程单价协议说法对的的是（

）A

协议成立的关键是具体而全面的设计图纸B

协议成立的关键是协议双方对单价的确认Ｃ

协议成立的关键是协议双方对工程量计算方法的确认Ｄ

协议成立的关键是对总价的精确计算

3０、以下哪几项工程适合成本加酬金协议（

）Ａ

技术不太复杂、风险不太大的项目

B

需要立即开展工作的项目C

对项目工程内容及技术经济指标未拟定的

D

风险很大的项目

31、以下哪些属于导致建设工程协议可依法申请撤消的因素(

）A

重大误解

B

显失公平C

违反国家基本建设计划

D

未取得规划许可证，严重影响城市规划

32、关于无效建设工程协议说法对的的是（

)A

无效是指自始无效和绝对无效

B

当事人须向法院或仲裁机构主张其无效C

当事人不得履约

D

当事人履行的应立即停止履行

３3、以下哪些属于无效的建设工程协议(

)A

产生重大误解的协议

B

没有经营资格而签订的协议C

显失公平的协议

D

超越资质等级订立的协议

３４、以下哪些属于履行建设工程协议应遵循的基本原则(

）A

实际履行原则

B

全面适当履行原则

Ｃ

协作履行原则

D

情势变更原则

3５、下列属于异时履行抗辩权的情形的是(

)A

一方在对方履行之前有权拒绝其履行规定B

一方在对方履行义务不符合约定期，有权拒绝其相应的履行规定C

当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行的一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行规定D

先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行规定

36、下列属于建设施工协议发包人义务的是（

)Ａ

编制施工组织设计

B

办理施工许可证C

向银行提交拨款所需文献

D

提供月份施工作业计划

37、以下哪些是解决建设工程协议纠纷的途径（

)A

诉讼

Ｂ

行政复议

C

调解

D

行政诉讼

38、以下关于工程监理特性说法对的的是（

)Ａ

监理既不是承包活动也不是发包活动B

监理单位与项目业主、承建商之间的关系是不平等的C

公平性是监理工程师的基本职业道德准则Ｄ

工程监理是一种高智能的技术服务

39、关于工程建设监理与政府质量监督表述对的的一项是(

）A前者是委托服务性的,后者是强制性的监督行为B前者接受业主委托，后者代表政府机构Ｃ前者是全程监督管理,后者是阶段性的D两者均以法律法规为依据即可

4０、下列哪些是我国现阶段必须实行工程建设监理的工程项目（

)A

国家重点建设项目

B大中型公用事业项目

C运用外国政府援助资金的工程

D国家规定必须实行监理的工程

41、监理规划都包含如下哪几项内容（

)Ａ

监理组织

B

工程概况

C

监理范围

Ｄ

监理工作制度

4２、下列属于建筑安全生产管理原则的是(

)A

安全第一,防止为主

B

谁主管谁负责

C

管生产必须管安全

D

以人为本

43、下列哪些属于施工公司采用的保护环境的措施(

）A

控制施工中扬尘

B

排水系统设立沉淀池C

使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭D

采用消声、吸声、隔声等措施减少噪声扰民

４４、我国现行建设工程质量管理体系涉及下列哪些方面(

）Ａ

纵向管理

B

施工现场管理

C

协议管理

D

横向管理

4５、工程建设国家标准的改革方向是（

)A

以工程项目类别为对象

B

编制技术法规取代现行的强制性标准C

以强制性标准中必须强制的内容为基础D

技术标准除被技术法规引用部分外都是自愿采用的

4６、以下属于建设工程质量监督制度的是（

)Ａ

政府质量监督制度

Ｂ

建筑工程质量检测制度Ｃ

建筑工程质量的验评和奖励制度Ｄ

建筑材料使用许可制度和建筑工程质量群众监督制度

47、以下关于建设工程质量监督机构的工作说法对的的是(

)A

建设单位开工后,办理监督手续

B

监督站接到办理手续文献两周内拟定监督员Ｃ

监督站应提出监督计划

Ｄ

监督员要审查安全、防火等方面

48、按质量缺陷形成因素划分,以下哪些属于建筑工程质量缺陷（

）A

施工缺陷

B

监理缺陷

C

勘察缺陷

D

设计缺陷

49、以下属于建设工程质量群众监督形成的是（

）A

行政诉讼

B

控告

Ｃ

投诉

D

检举

50、以下关于行政处罚说法对的的是（

）Ａ

依据是《行政处罚法》、《建筑法》等法律和行政法规B

处罚对象是任何违法的单位和个人C

可以向作出处罚决定的上一级机关申请复议D

不能直接向人民法院起诉判断题:１、（×）宪法不是建筑法规的表现形式之一。2、（√)部门规章之间、部门规章与地方性法规之间具有同等效力。3、（×）部门规章与地方性法规对同一事项的规定不一致或不能拟定如何合用时，由本地建设行政主管部门提出意见。４、(√)建筑法律关系的产生是指建筑法律关系的主体之间形成了一定的权力和义务关系。5、（×)项目建议书一般由建设单位审批，经审批后即可开展前期工作。6、(√)工程建设项目设计任务书经批准后，可以进行项目设计,但工程项目何时开始建设必须通过年度计划来拟定。7、(×)工程项目不经验收就生产使用的，施工单位同样应当承担由于提前使用导致的工程质量责任。8、(√）所有的工程建设项目都必须报建。9、（√)报建时间是在工程建设项目的可行性研究报告或其他立项文献批准后,建设工程发包前。1０、（×）所有的建筑工程都必须申请领取施工许可证。11、（×)中止施工18个月的工程，在恢复施工前，建设单位无须报发证机关核验施工许可证。12、（√)房屋建筑工程特级公司注册资本金３亿元以上，一级公司注册资本金5000万元以上。１3、（×)工程监理单位注册资本金甲级单位100万元，乙级单位50万元，丙级单位1０万元。1４、(√）勘察、设计单位公司资质年检不合格或者连续两年基本合格的,应当重新核定其资质,新核定的资质等级应当低于原资质等级。1５、（×）勘察、设计单位在资质年检告知规定的时间内没有参与资质年检的，一年内可重新申请资质年检。１6、(×)建筑业公司连续两年年检合格可申请晋升上一个资质等级。17、（√）发包人不得向承包人指定购入用于建筑工程的建筑材料、建筑构配件和设备或指定生产厂、供应商。18、(×）资质等级较低的公司可以通过挂靠高资质单位来承接高于本公司资质等级规定的工程。19、(×）评标委员会成员在评标过程中除采用招标文献拟定的标准和办法，还可采用招标文献未列明但是合理合法的其他标准。20、（×）招标所需设计图纸尚未准备好仍可先进行施工招标。21、(×）议标是《招标投标法》规定的法定招标方式之一。２2、（×)工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级。2３、（√)招标代理机构在其资格等级范围内可以承担组织开标、评标的工作。24、(√）资格后审不合格的投标人的投标应作废标解决。２５、(√）资格审查时招标人不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人或者投标人。２６、(×）招标人按规定延长了投标有效期后,投标人批准延长的，可以规定修改其投标文献的实质性内容。２7、(√）招标人按规定延长了投标有效期后,投标人拒绝延长的，其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。28、（×)因不可抗力需要延长投标有效期的，招标人均应给予投标人补偿。29、（√)招标人可根据项目特点决定是否编制标底，招标项目也可不设标底,进行无标底招标。30、（×）标底无须报招标管理机构审查即可生效。３1、(√)施工投标报价中不可预见费一般在投标时可按工程总成本的3%-5%考虑。３２、（×)投标人在招标文献规定提交投标的截止时间前，不可以撤回投标文献。33、（×)在提交投标文献截止时间后到招标文献规定的投标有效期终止之前，投标人可以修改其投标文献。34、(√）在投标的截止日期前，投标人补充或修改的内容为投标文献的组成部分。３５、(√)在投标的截止日期前,投标人有权撤回已经递交的投标文献，这反映了契约自由的原则。3６、（×）撤回已投标的投标文献无须以书面方式告知招标人。３７、（√)在投标截止之日前放弃投标,招标人不得没收其投标保证金。38、（√)在投标截止之日后撤回的,投标保证金可以被没收。３9、(×）投标文献送达时，没有按规定密封和加写标志,招标人也不应拒收。40、（√）投标文献送达后，履行完签罢手续后，任何人不得在开标前启封。41、（√）共同投标联合体任何一方不得以“内部订立的权利义务关系”为由拒绝承担责任。42、(√)共同投标联合体内部关系中,代别人履行义务或承担责任的一方,具有追偿权。43、(√）开标应公开进行，而不得秘密开标,这是法律的强制性规定。44、（×）开标地点应在本地公证处指定地点进行。４5、（×）未按招标文献规定密封的施工投标文献,经招标人提醒后招标人可以受理。46、(√)未按招标文献规定提交投标保证金的,评标委员会初审后有权按废标解决。47、（√)开标后验证投标文献密封性时，如发现密封有问题,招标人必须宣布停止开标。48、（√）开标过程中一般不允许投标人提问或作任何解释,但允许记录和录音。49、(×）评标委员会由本地行政组织机构负责组建。５0、(×）评标委员会负责人具有高于其他成员的表决权。51、（×)评标委员会由招标人负责组建,所以它不从属于任何行政机关,而属于招标人。5２、（√）经评审的最低投标价法一般合用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊规定的招标项目。５３、(√）不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应采用综合评估法进行评审。54、（√）初步评审中以多种货币报价的,应按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。55、（×)招标文献对汇率风险未作规定的，汇率风险由招标人承担。５６、(×)投标文献中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。57、(×)投标文献中的总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准。5８、(√)对不同文字文本投标文献的解释发生异议的，以中文文本为准。５9、（×）评标委员会发现投标人以其别人名义投标，应上报招标人,无权将该投标人作废标解决。60、（√）评标委员会发现投标人报价明显低于其他报价或标底时，并有也许低于其公司成本时，应规定该投标人作书面说明并提供相关证明材料。61、（√)评标委员会对于不能合理说明并证明过低报价的投标可作废标解决。６２、(√）评标委员会对未能在实质规定和条件上作出响应的投标应作废标解决。6３、(√）因有效投标局限性三个使投标明显缺少竞争的，评标委员会可以否决所有投标。64、（×）投标文献载明的货品包装方式不符合招标文献规定属于细微偏差。6５、（√）投标文献附有招标人不能接受的条件认为是对招标文献未能作出实质性响应。66、（×）评标委员会无须规定存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。6７、(×)投标人对细微偏差拒不补正的，必须作废标解决。68、(√)对不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。６9、（√)评标委员会向招标人提出的书面评标报告中推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人中标方案。70、（×）评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不批准见和理由的仍应视为不批准评标结论。71、(×)向招标人提交书面评标报告后，评标过程中使用的文献等资料即告作废。72、(×）招标人有权不接受评标委员会推荐的中标候选人，并可在评标委员会推荐的中标候选人之外拟定中标人。73、(×）招标人与中标人应当由中标告知书发出之日起15个工作日内签订书面协议。74、(√）招标人不得强制规定中标人垫付中标项目建设资金。７5、（×）中标人不得向别人转让中标项目，但可将中标项目肢解后分别向别人转让。76、（√）中标人按照协议约定可将中标项目的部分非主体工作分包给别人。77、(√)总价协议使建设单位在评标时易于拟定报价最低的承包商。78、（×）总价协议可合用于工程量较大、工期较长、风险较大的项目。7９、(√)总价协议规定建设单位必须准备具体的全面的设计图纸和各项说明，使承包单位能准确计算工程量。80、（×)单价协议不利于鼓励承包商通过提高工效手段从成本节约中提高利润。８1、（√）民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。８２、（×）要约邀请是希望和别人订立协议的意思表达。83、（√)邀请招标中的投标邀请书属于要约邀请。8４、(√）要约的内容是具体的明确的，要约邀请的内容是不具体的不明确的。8５、(√)协议条款中当事人住所应为公司注册成立地或其重要经营机构所在地。86、（×)协议条款中数量是就施工阶段工程量数额的约定。87、（×）协议条款中所支付的代价可以是货币或劳务,但不能是实物。88、(√）协议条款中建设工程协议履行的地点即建设工程项目兴建的地点。89、(×）对于中间交工工程的开工和竣工工期无须在协议中作明确约定。90、（√)国家或地方没有统一规定的协议价可按等价有偿、优质优价的原则进行商定。9１、(×）为同时保证工程质量和工程进度，发包人向承包人提供本工程相关图纸和资料可采用边出图边交图边施工的方法。92、(√)协议约定的质量保证期不得短于但可以超过国家规定的期限。93、(√)协议的意思表达应与协议当事人内心意愿相一致。9４、(×)对于当事人拒不到仲裁庭只能缺席裁决而不能拘传。销。９5、（√）一方当事人运用优势或运用对方没有经验致使对方的权利义务显失公平、等价有偿原则的，可以认定为显失公平。9６、(×）以欺诈或胁迫的手段订立的建设工程协议必然是无效的协议。９7、（×）无效的建设工程协议是指不发生任何法律后果的协议。９8、(×）不符合分包条件而分包的协议属于可撤消的建设工程协议。9９、(×）假如协议部分无效，虽不影响其他部分效力,但其他部分仍不会产生效力。100、（√)协议被确认撤消后,协议规定的权利义务即为无效。１０1、（√)关于返回财产的范围，我国民法采用了恢复原状的原则，即将财产恢复到协议订立前的状态。102、（√)通货膨胀导致物价大幅上涨，处在不利地位的承包方可以主张增长工程价款。103、(×）初步设计协议与施工设计协议在内容和法律关系上均不相同。１０4、(√）设计协议发包人应负责办理各设计阶段设计文献的审批工作。105、(√）设计人员现场工作所需的必需的生活条件应由设计协议发包人承担。１06、(×)建设工程施工过程中按规定为废气、废水等排放问题办理的有关手续的费用由承包人自行承担。107、(√）由不可抗力导致施工中断，施工单位有权规定变更协议工期。10８、（×)违约行为人承受定金制裁后不再需要支付违约金。109、（√)修理或返工、重做的责任形式与解除协议的责任形式是不能同时主张的。110、（√）施工过程中的非正常停水、停电属于由承包、发包双方意志以外因素引起的索赔事件。1１１、(√）除非当事人有特殊协议，仲裁庭审理案件一般不公开进行。11２、（√)对于当事人拒不到仲裁庭只能缺席裁决而不能拘传。１13、（×）我国仲裁庭实行一裁终审制,但不合用司法监督程序。114、（×)涉及国家秘密的协议纠纷不能采用仲裁解决途径。１１5、（√）仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应按照首席仲裁人的意见作出。116、(√)FＩＤIＣ在每个国家只吸取一个独立的征询工程师协会作为团队会员。1１7、（√)工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。118、(×)建设单位与承建单位发生争议提交监理单位调解,监理单位应在接到调解规定后15日内将调解意见书面告知双方。119、(√）未经总监理工程师签字确认的工程款,委托人不予支付。1２０、（×)监理人调换总监理工程师无须事先经委托人批准。1２1、（×)委托人授权的常驻代表需要更换时无须告知监理人。１２2、（√)监理人的责任期即委托监理协议有效期。123、（×)监理人对承包人违反协议规定的质量规定应承担责任。1２４、(√)因不可抗力导致委托监理协议不能所有履行,监理人不承担责任。１25、（×）监理人向委托人提出的索赔规定不能成立时,监理人无须补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。126、(√)监理人解决委托业务时,因非监理人因素的事由受到损失，可以向委托人规定补偿损失。127、(√)国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。128、（×）未经安全生产教育培训的人员，可边上岗边参与培训。1２9、（√)垂直运送机械作业人员应取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。1３0、(×）建筑施工公司协议工从事危险作业的,只能自己支付意外伤害保险费。１3１、（√）意外伤害保险费应计入工程造价。13２、（×）实行总承包的，由分包单位自行支付意外伤害保险费。133、（√）就一名从事建筑业危险作业的职工来讲,有享受社会保障和意外伤害保险的双重权利。134、(√)施工单位的重要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。1３5、（√）拆除建筑物一般不应采用推倒法。136、（×）工程建设地方标准根据本地情况可低于相应的国家标准或行业标准。137、(√）国家鼓励公司制定优于国家标准、行业标准和地方标准的公司标准。１38、（√)凡是强制性标准以外的标准皆为推荐性标准。139、(×)推荐性标准一旦被协议拟定采用后就具有强制性。140、(√）建筑构件质量监督重点是生产许可证、检测手段和构件质量。141、(√)监督站对核验不合格的工程,可作出返修加固的决定。14２、（√）国家规定对重要的建筑材料和设备推行产品质量认证制度。143、(×)在建设过程中发生的建设工程质量问题属于投诉范围，但保修期的质量问题不属于投诉范围。144、(√）任何单位和个人对建筑工程质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门和其它有关部门进行检举、控告、投诉。14５、（×）指示缺陷是指施工过程中监理工程师发布的指令存在不合理危险性或缺陷。１46、(×)建设工程设计和协议约定的内容,不涉及监理工程师签发的变更告知单中拟定的工作内容。１47、（√)正常情况下，建设项目的所有投产日期应当同竣工日期是一致的。148、(√）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起算起。149、(×)刑罚的承受主体涉及公民、法人和其他组织。150、(×）行政诉讼中,在诉讼期间应停止具体行政行为的执行。1５、(×）工程中采用的国外标准，现行强制性标准未做规定，则建设单位可以自行决定。案例：1、

被告:四川某县建筑工程公司

四川某县某建筑工程队原告:四川某县某镇砖厂

1９8９年建筑队与邮电局联系承建邮电楼工程，因该队资格不够,198９年12月23日建筑公司同邮电局签订了承建该邮电楼工程协议，协议约定“不得转让搞第二次承包”,签约后建筑公司在该县建设银行开设了账户收拨管理承包费用。１９90年1月1５日、22日，建筑公司同建筑队签订了“联营协议和实行细则”,细则中规定,由建筑公司对邮电局总承包,将该工程交给建筑队全面组织实行，建筑公司与建设单位进行有关事项的洽谈，对建设单位办理工程款的拨罢手续，并按工程进度和建筑队购买材料情况分拨给建筑队,建筑队负责材料的采购、提运、保管使用等职责。该工程动工后，建筑公司向建设单位出具了“委托杨某为我公司派驻邮电楼工程工地负责人”的委托书。在杨某组织施工期间，19９0年1月4日建筑队派在该工地的管理人员雷某代表工地同原告签订了购机砖《协议书》，盖了建筑队的公章。原告从1990年３月起先后供应工地机砖22250０块，计22200元，被告尚欠1８９2４．50元。邮电楼竣工交付使用后,所欠贷款仍未付,原告多次找杨某付款,杨某以应找建筑公司给付或者待邮电楼工程承包协议纠纷解决后再付，原告未找建筑公司给付。1９93年3月原告起诉建筑公司。一审法院追加建筑队为被告参与诉讼。

原告认为:邮电楼工程承包协议是建筑公司与邮电局签订的，建筑队队长只是工地负责人，建筑队不是该工程承包方。原告请求依法判决由建筑公司承担所欠贷款及逾期利息,并承担原告追收款的差旅费损失3０0元和本案诉讼费用。

被告建筑公司称:邮电楼工程虽是我公司与邮电局签订的承建协议，实际是我公司与建筑队协作联营修建，根据所签《建筑安装工程联营协议书》和《邮电楼工程联营施工实行细则》(简称实行细则）规定,由建筑队对工程具体实行，在具体实行中是建筑队与原告产生购销关系所形成的债务纠纷。从购销关系形成至今原告都在找建筑队,现在原告起诉我公司承担该债务是完全没道理的,此债务应由建筑队承担。

被告建筑队辩称，所欠原告贷款189２4.50元属实，邮电楼工程是建筑公司承包修建，经费也是建筑公司管理，建筑队是建筑公司委托的工地负责人和施工单位,帮助建筑公司履行承包协议。所购材料已所有用于该工程，建筑队向建筑公司上交了管理费，“联营协议和施工细则”是建筑队同建筑公司的问题，与原告无关，本案债务应由建筑公司承担。你认为这个案子应如何审理?

ﻫ2、某市越江隧道工程所有由政府投资，该项目为该市建设规划的重要项目之一,且已列入地方年度固定资产投资计划,概算已经主管部门批准，征地工作尚未所有完毕,施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工公司参与投标外,还也许有外省市施工公司参与投标,故业主委托征询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省施工公司投标价的评估。业主对投标单位就招标文献所提出的所有问题统一作了答复,并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见,采用表格形式，见表格。在书面答复投标单位的提问后,业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，业主书面告知各投标单位,由于某种因素,决定将收费站工程从原招标范围内删除。表序号问题提问单位提问问题答复1

2

３

问:业主对投标单位进行资格预审应涉及哪些内容？该项目施工招标在哪些方面存在问题或不妥之处？

３、某承包商通过资格预审后，对招标文献进行仔细分析，编制了投标文献,该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后,在投标截止日期前一天上午将投标文献报送业主，次日(即投标截止当天)下午,在规定的开标时间1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价减少4%,但是,招标单位的有关工作人员认为，根据国标上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文献，因而拒收投标商的补充材料。开标会由市招标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均到场,开标前，市公证处人员对投标单位的资质进行审查,并对所有投标文献进行审查,确认所有投标文献均有效后正式开标，宣读投标单位名称,投标价格，投标工期和游标投标文献的重要说明。问:从所介绍的背景资料来看,在该项目招标程序中存在哪些问题?ﻫ4、20２3年５月，家住浙江湖州市织里镇公园路9幢商住楼内的沈水春等9位购房户,先后向湖州市消费者协会织里分会投诉:他们于１9９６年5月向织里某房地产开发公司所购的9间３层楼商住房,存在挑梁,墙体裂缝，屋内漏水等严重质量问题,规定退房或补偿损失。织里镇消协会分受理投诉后,及时进行了调查了解．购房户规定每户补偿2万元自行修房,而开发公司只批准补偿5000元,修理由公司负责。公司认为:”宁愿修房5万，不能多赔5００0元。”沈水春等人遂根据购房协议第１3条第3款”房屋发生严重质量问题,有权退房”的约定规定退房。开发公司认为该幢房屋经质监部门验收为合格工程,房屋渗水是通病,不存在严重质量问题,因此不批准退房。6月２日,经消协分会委托,市质监部门两位工程师到现场目察,发现T轴挑梁混凝土疏松,多根挑梁有明显裂缝.工作人员对该楼30根挑梁进行了混凝土回弹及碳化测试,但回弹和碳化测试因混凝土浇制成型日期已超过１0００天,所测数据只能作为参考，而最精确的检测只能是钻孔取样。为了安全，必须对底层挑梁所有砌砖柱加固,购房户只批准对钻芯的挑梁做临时性加固。6月１6日,开发公司,设计单位,质监部门与购房户协商后,拟定钻芯部位,于１7至18日对挑梁实行了临时性加固。6月20日,市质监站对该楼底层阳台及２层阳台6根挑梁钻芯取样，检查结果6根挑梁抗压强度平均为15.77ＭPa,最低只有12．1Ｍp,均不能达成原设计强度Ｃ２0等级。该楼1层,２层部分挑梁存在结构安全危险。7月７日，市房屋安全监定站对该房进行了全面监定,鉴定结果为:第一，2层阳台隔墙有由外向内,自上而下的斜裂缝;第二,阳台挑梁混凝土强度偏低，部分挑梁有斜向发丝裂缝;第三，室内预应力圆孔板间有纵向裂缝;第四，屋面渗水；第五，3层窗台处有水平裂缝；第六，楼面混凝土现浇层强度低，起砂，起粉；第七，2层阳台栏板处有斜裂缝2处。经鉴定认为该建筑各承重结构尚未达成其承载能力的极限状态或处在危险状态，可以安全使用;但由于挑梁有严重缺陷，存在一定的隐患,须立即采用加固措施。8月6日，织里镇消协分会召集开发公司,购房户协商补偿问题。经调解达成协议:由开发公司补偿给每户购房者29500元，共265500元;挑梁加固由开发公司按设计单位出具的加固施工图进行加固并经质监部门认可，费用由开发公司承担,如该房此后发现结构问题，严重影响安全使用,由开发公司负责。至此，这起房屋质量纠纷终于有了一个圆满的结果。问题：1

本案中的经济法律关系的三要素是什么?请分别指出。2

沈水春等居民是１996年购房的,他们于2０2３年提出房屋质量有问题.假如沈水春等居民选择诉讼途径解决纠纷，是否已超过诉讼时效?ﻫ5、原告;甲电讯公司

第一被告：丙建筑设计院

第二被告：乙建筑承包公司

基本案情

甲电讯公司因建办公楼与乙建筑承包公司鉴订了工程总承包协议。其后，经甲批准，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签定了工程勘察设计协议和工程施工协议。勘察设计协议约定由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务,并按勘察设计协议的约定交付有关的设计文献和资料。施工协议约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关的设计文献和资料。施工协议约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。协议签订后,丙准时将设计文献和有关资料交付给丁，丁依据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。本来丙未对现场进行仔细堪察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。丙以甲没有协议关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。

案例审理法院受理后,追加乙为共同被告,判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。问:请你分析法院为什么如此审理?

6、原告:北京市某物资公司

被告:王某

基本案情

1995年10月１7日,王某与北京市某物资公司签订了拆迁安顿居民回迁购房协议书，根据此协议，王某原租住公房属于拆迁范围,王某属于拆迁安顿对象