水利工程造价基础理论与相关法规考试习题

水利工程造价基础理论与相关法规考试习题一、单项选择题（备选答案中只有一个是正确的）1．我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（2000m3）。2．我国第十一个五年计划，把完成南水北调（南水北调东线和中线一期工程）作为目标。3．当前，我国水利面临着的主要问题是（洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化）。4．1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（削弱时期）。5．1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立）。6．对工程造价的前期预控主要在（可行性研究和初步设计阶段）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。7．从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了（固定资产和无形资产）。8．工程造价两种含义的主要区别是（第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价）。9．总投资与总造价的关系是（总投资≥总造价）。10．承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（合同价），它包括生产成本、利润和税金三个部分。11．建设工程造价中不含（生产性流通费用）。12．在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（次序不能颠倒，但可以进行合理交叉）。13．在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（可行性研究阶段）。14．总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（报国家计委审批）。15．在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（建设准备阶段）阶段的工作。16．建设项目实际造价是（竣工决算价）。17．在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（多次性）计价特征。18．（项目经济评价）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。19．如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（10%）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。20．项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（永久性工程）第一次破土、正式打桩的时间。21．我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（4）个阶段。22．现代工程造价管理产生于（英国）。23．以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同）。24．下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价）。25．1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（工程造价管理专业）的正式诞生。26．控制工程造价的最有效手段是（技术和经济相结合）。27．建筑产品价值构成的变化取决于（价值生产和价值实现两个过程）。28．商品的价值用公式可以表示为（C+V+m）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。29．建筑产品的价格用公式可以表示为（建筑产品=社会平均成本+税金+利润）。30．建筑产品的社会平均成本由（C+V）表示。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。31．企业对商品定价的基本依据是（社会平均成本）。32．下列关于成本的描述错误的是（价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本）。33．下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（税金）。34．建筑产品的差价形式主要有（地区差价、质量差价、工期差价）。35．绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（工期提前或推迟都会增加成本）。36．建筑产品的利润总额等于（法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出）。37．在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（向较低水平方向变动）。38．如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（提高）。39．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（建立以市场形成价格为主的价格机制）。40．建筑市场的区域性体现在（建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱）。41．我国建筑产品供求关系的特点为（供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给）。42．经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（反比关系）。43．经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（正比关系）。44．边际成本（MC）用公式表示为（边际成本=总成本增值/产量增值）。45．在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（MC＝AC）。46．边际收益（MR）用公式表示为（边际收益=总收益增值/产量增值）。47．在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（MC＝MR）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。48．实施建筑工程招投标制度，（加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争）。49．建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（概预算定额）。50．可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担）。51．当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（减少产量）。52．关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降）。53．我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动）。54．在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（固定成本）。55．下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（成本价格）。56．如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（容易形成买方市场）。57．联合承包对供求关系的影响正确的是（联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量）。58．当“市场失灵”现象存在时，政府应（由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率）。59．下列符合纯粹公共品的特性的是（边际成本为零）。60．水电站项目的外部性体现在（下游农业受到影响）。61．公益性建设项目的目标包括（效率目标和公平目标）。62．政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（减少财政支出或增加税收）。63．国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（政府全额负责）。64．混合性公共品的供给方式是（市场为主，政府为辅）。65．区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（使用或收益的竞争性与排他性）。66．竞争性建设项目的目标是（项目效益）。67．下列不属于混合公共品的是（国防）。68．由于公益性项目产出的公共品性和外部性强的特点决定了这类项目的外部收益（很大）。69．属于公益性建设项目间接收益的是（灌溉工程促进食品加工业）。70．建筑物的美学价值属于（无形收益）。71．水利工程常采用的经济评价方法是（成本-效益法）。72．下列关于成本—效益分析法说法正确的是（忽视了项目对社会分配的影响）。73．可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（生态经济效益最大化）。74．对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（最低费用法）。75．在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（增量原则）。76．从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（机会成本法）。77．成本-效益分析法最关键的环节是（确定贴现率）。78．公益性项目决策目标是（社会效益最大化）。79．公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（外部性）。80．在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（不合谋，不合谋）。81．在政府采购运行机制中，财政部门应（对采购过程中的争议进行仲裁）。82．项目法人责任制的优点是（趋利避害）。83．属于我国现行的监理制的特点的是（监理由业主选择但属于独立的第三方）。84．监理工程师的职责应是（管理咨询）。85．市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（市场欠缺）。86．下列关于”项目”的论述中错误的是（项目产品就是项目的目标）。87．项目的特征很多，其中（重复性）不属于项目的特征。88．下列关于项目管理的论述中，不正确的是（项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活）。89．项目管理通过（启动、计划、执行、控制和收尾）过程得以完成。90．中观项目管理主要涉及（制定行业的投资战略和投资规划）等内容。91．工程项目的生命周期可分为四个阶段，它们是指（启动阶段、计划阶段、执行阶段和收尾阶段）。92．下列关于建设项目论述中错误的是（可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目）。93．大、中型水利水电工程项目划分为（单位工程、分部工程、单元工程）。94．更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（投资额）进行分类的。95．工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（既对立又统一的）。96．为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（推行标准化和规范化管理）。97．项目管理的核心任务是（目标控制）。98．项目管理最基本的方法论是（项目目标的动态控制）。99．业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（专业化、社会化）。100．为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（计划）职能。101．为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（项目式组织）。102．下列关于项目组织形式论述正确的是（项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速）。103．下列关于矩阵式组织的论述正确的是（强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作）。104．在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（时间和成本）进行有效管理。105．下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（职能）型。106．在我国，建设项目的项目经理是指（施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人）。107．针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（CM方式）。108．在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（设计-管理方式）。109．工程建设合同约定的质量目标（不得低于）国家强制性质量标准的要求。110．在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（计划的详细程度是越详细越好）。111．工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（弹性要求）。112．工程项目计划作为一个阶段，它应位于（项目批准之后，项目施工之前）。113．制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（项目目标）分类的计划内容。114．在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（年度计划项目表）。115．审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（事后控制）阶段的控制内容。116．在工程项目目标控制中采用（网络计划）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。117．在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（S型曲线）。118．既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（香蕉曲线）。119．典型的用于质量控制的方法是（控制图法）。120．在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（了解质量特征的分布规律）。121．在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性，创造性，这是项目目标控制的（组织措施）之一。122．下列属于建设工程目标控制经济措施的是（投资偏差分析）。123．属于工程项目目标控制组织措施的是（确定职责及考核标准）。124．对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（技术措施）。125．对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（经济措施）。126．属于工程项目目标控制合同措施的是（确定对目标控制有利的承发包模式）。127．根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（甲类和乙类）。128．下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（水利建设项目法人只是项目的建设单位）。129．水利建设项目的项目法人在（可行性研究报告批准后）正式成立。130．水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（项目董事会）负责。131．在项目法人责任制中，（各投资方）负责对项目董事会成员进行考核。132．风险是一种客观存在的、损失的产生（不确定性）的状态。133．按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（人为风险）。134．对于咨询单位来说，投资估算不准属于（职业责任风险）。135．风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（风险成本）最小。136．能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（风险回避）。137．通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制措施是（风险分散）。138．属于风险财务转移措施的是（保险）。139．建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程（勘察、设计、施工）合同。140．发包人可以与总承包人订立（建设工程合同），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。141．建设工程合同应当采用（书面形式）。142．发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（承包人）。143．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（发包人承担连带责任）。144．（承包人）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。145．列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（变更）的依据，不能直接用于施工。146．因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（估计消耗的工作量）增付费用。147．承包人施施工中遇到图图纸未标明的的地下障碍物物导致施工成成本增加，为为此提出13万元的索赔赔要求。监理理人与承包人人协商并进行行施工效率对对比后，确认认承包人成本本的增加额应应为10万元。前期期施工中曾遇遇到过好于合合同中说明的的条件，承包包人在那个部部位的施工成成本比工程量量清单中的该该项节约了2万元。监理理人就此项索索赔应批准的的补偿额应为为（8）万元。148．由于发包包人提供的设设计图纸错误误导致分包人人工程返工，为为此分包人向向承包人提出出索赔。承包包人（认为要要求合理，先先行支付再向向发包人索要要）。149．合同工期期较短且工程程合同总价较较低的工程，可可以采用（固固定总价合同同）方式。150．对于工程程内容和技术术经济指标尚尚未完全确定定，而又急于于上马的工程程或完全崭新新的工程，或或施工中风险险很大的工程程可采用的合合同形式是（成成本加酬金合合同）。151．从承包方方角度出发，为为了尽量减少少其合同风险险，应采用（成成本加酬金）合合同形式。152．在建设项项目管理方式式中，“交钥匙管理理方式”是指（将从从勘察设计到到试车验收的的全部工作都都委托一家承承包商去做）。153．当采用最最高限额成本本加固定最大大酬金合同价价方式，如果果实际成本在在最低成本和和报价成本之之间，则承包包商能得到（成成本和酬金）。154．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，《工工程量清单》中中开列的工程程量是（合同同的估算工程程量），不是是承包人为履履行合同应当当完成的和用用于结算的工工程量。155．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（结结算）的工程程量应是承包包人实际完成成的并按合同同有关计量规规定计量的工工程量。156．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（合合同价格）指指协议书中写写明的合同总总金额。157．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，承承包人应将工工程量清单中中的总价承包包项目进行分分解，并在签签订协议书后后的28天内将该项项目的分解表表提交（监理理人）审批。158．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，监监理人在收到到月进度付款款申请单后的的（14）天内完成成核查，并向向发包人出具具月进度付款款证书，提出出他认为应当当到期支付给给承包人的金金额。159．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，发发包人收到监监理人签证的的月进度付款款证书并审批批后支付给承承包人，支付付时间不应超超过监理人收收到月进度付付款申请单后后（28）天。160．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（备备用金）指由由发包人在《工工程量清单》中中专项列出的的用于签订协协议书时尚未未确定或不可可预见项目的的金额。161．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，监监理人应在收收到承包人提提交的完工付付款申请单后后的28天内完成复复核，并与（承承包人协商）修修改后，在完完工付款申请请单上签字和和出具完工付付款证书报送送发包人审批批。162．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，承承包人向监理理人提交（最最终付款）申申请单的同时时，应向发包包人提交一份份结清单，并并将结清单的的副本提交监监理人。163．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，颁颁发整个工程程的移交证书书后14天内，发包包人应将保留留金总金额的的（50）%退还承包人人。164．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，若若保修期满时时尚需承包人人完成剩余工工作，则监理理人有权在付付款证书中扣扣留与剩余工工作所需金额额相应的（保保留金余额）。165．《水利水水电工程施工工合同条件》要要求承包人提提交的进度计计划的内容和和期限规定在在（技术条款款中）。166．《水利水水电工程施工工合同条件》规规定，承包人人递交了（最最终付款申请请）后，已无无权提出任何何进一步的索索赔要求。167．FIDDIC《工程设备备和设计-建造合同条条件》适用于于（总价合同同）形式。168．FIDIIC《土木工程程施工合同条条件》主要适适用（单价合合同）。169．FIDIIC《土木工程程施工合同条条件》规定，用用从（开工令令要求的开工工日起至颁发发接收证书中中指明的竣工工）之日止的的持续时间与与合同工期比比较，判断承承包人的施工工是提前还是是延误竣工。170．按照FIIDIC《土木工程程施工合同条条件》的约定定，如果遇到到了“一个有经验验的承包商难难以合理预见见”的地质条件件变化，导致致承包商工期期延长和成本本增加，则承承包商有权索索赔（工期、成成本，但不包包括利润）。171．下列属于于FIDIC合同条件关关于“纠纷的解决”的程序是（友友好协商）。172．FIDIIC合同条件由由通用合同条条件和专用合合同条件两部部分构成，下下列说法不正正确的是（FIDIC通用合同条条件可以变动动，工程建设设项目只要属属于土木工程程施工都可适适用）。173．组成FIIDIC合同文件的的以下组成部部分可以互为为解释，互为为说明。当出出现含糊不清清或矛盾时，下下列具有第一一优先解释顺顺序的文件是是（合同协议议书）。174．合同法律律关系是指合合同法律规范范调整的当事事人在经济运运行过程中形形成的（权利利与义务）关关系。175．参加合同同法律关系，依依法享有相应应权利，承担担相应义务的的当事人指的的是（合同法法律关系主体体）。176．代理是代代理人在代理理权限内，以以（被代理人人）的名义实实施的,其民事责任任由被代理人人承担的法律律行为。177．对于无权权代理行为，被被代理人行使使（追认权）后后，代理行为为有效。178．当事人可可以约定一方方向对方给付付定金作为债债权的担保。债债务人履行债债务后，定金金应当（抵作作价款或者收收回）。179．当事人订订立合同后分分立的，除债债权人和债务务人另有约定定外，由分立立的法人或者者其他组织对对合同的权利利和义务（享享有连带债权权，承担连带带债务）。180．甲公司欠欠银行贷款200万元，现该该公司将一部部分资产分离离出去，另成成立乙公司。对对于公司分立立后这笔债务务的清偿责任任问题，存在在以下意见，其其中正确的是是（应当由甲甲公司和乙公公司承担连带带责任）。181．权利人在在法定期间不不行使权利就就丧失请求人人民法院保护护其民事权利利的法律制度度是指（诉讼时效效）。182．诉讼时效效的中断是指指因提起诉讼讼，当事人一一方提出要求求或（同意履履行义务）而而中断。183．《中华人人民共和国水水法》所称水水资源，包括括（地表水和和地下水）。184．《中华人人民共和国水水法》规定，水水资源属于国国家所有。水水资源的所有有权由（国务务院）代表国国家行使。185．《中华人人民共和国水水法》规定，国国家对水资源源依法实行（有有偿使用制度度）。186．《中华人人民共和国水水法》规定，国国家对用水实实行（总量控控制和定额管管理相结合）的的制度。187．《中华人人民共和国水水法》规定，使使用水工程供供应的水，应应当按照国家家规定向（供供水单位）缴缴纳水费。188．根据经经济社会发展展需要和水资资源开发利用用现状编制的的开发、利用用、节约、保保护水资源和和防治水害的的总体部署称称为（综合规规划）。189．合同是是平等主体的的自然人、法法人、其他组组织之间设立立、变更、终终止（民事权权利义务关系系）的协议。190．在下列合合同中，（因因重大误解而而订立的）合合同是可变更更的合同。191．无效合同同（从订立时时起无效）。192．合同无效效、被撤销或或者终止的，（不不影响合同中中）独立存在在的有关解决决争议方法的的条款的效力力。193．合同的权权利义务终止止后，当事人人应当遵循（诚诚实信用）原原则，根据交交易习惯履行行通知、协助助、保密等义义务。194．按照市场场行情约定价价值的合同，合合同履行时市市场行情发生生波动，则（无无论上涨还是是下降均按新新价格执行）。195．某工程签签定的钢材采采购合同，由由于条款内未未约定交货地地点，故运费费未予明确，则则供货商备齐齐钢材后应（通通知发包人自自提）。196．某合同中中规定违约金金为20万元，该合合同在履行过过程中，因一一方当事人违违约给对方造造成的直接损损失达27万元，则除除违约金外，违违约方还应向向对方支付赔赔偿金（7万元）。197．甲公司因因乙公司不履履行合同而遭遭受50万元损失，于于是，将乙公公司提供的抵抵押物依法变变卖，价款为为90万元。乙公公司除欠甲公公司的债务外外，还有债务务共100万元。则甲甲公司有权得得到（50）万元补偿偿。198．一个合同同被法院确认认为可撤销合合同，甲、乙乙双方约定的的违约金为4万元，合同同履行阶段双双方各受到了了2万元的经济济损失。法院院判定双方都都有过错，但但甲方是主要要过错方，应应承担75％的过错责责任，则损失失的承担应为为（甲方赔偿偿乙方1万元损失）。199．（仲裁）是是指当事人双双方在争议发发生前或争议议发生后达成成协议，自愿愿将争议交给给第三者作出出裁决。200．作出仲裁裁裁决后，当当事人一方不不履行时，对对方可以（向向人民法院申申请执行）。201．如果当事事人在合同中中没有约定通通过仲裁解决决争议，事后后也未能达成成仲裁协议，则则只能通过（诉诉讼）作为解解决争议的最最终方式。202．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，招标人人应当有进行行招标项目的的相应资金或或者资金来源源已经落实，并并应当在（招招标文件中）如如实载明。203．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，公开招招标是指招标标人以招标公公告的方式邀邀请（不特定定的法人）或或者其他组织织投标。204．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，邀请招招标是指招标标人以投标邀邀请书的方式式邀请（特定定的法人或者者其他组织）投投标。205．依照《中中华人民共和和国招标投标标法》规定，依依法必须招标标的项目，投投标人少于（3）个的，招招标人应当重重新招标。206．投标人根根据招标文件件载明的项目目实际情况，拟拟在中标后将将中标项目的的部分（非主主体、非关键键性）工作进进行分包的，应应当在投标文文件中载明。207．（两个以以上法人或者者其他组织）可可以组成一个个联合体以一一个投标人的的身份共同投投标。208．《招标投投标法》规定定，投标人不不得以低于成成本的报价竞竞标，这里“成本”指（投标企企业的个别成成本）。209．依据《招招标投标法》规规定，依法必必须进行招标标的项目其评评标委员会由由招标人的代代表和有关技技术、经济等等方面的专家家组成，成员员人数为五人人以上单数，其其中技术经济济等方面的专专家不得少于于成员总数的的（三分之二二）。210．评标时的的评标价，是是指（以价格格为单位对各各投标书的投投标报价及相相关价格因素素的评价值）。211．国家对水水工程建设移移民实行开发发性移民方针针的原则是（前前期补偿、补补助与后期扶扶持相结合）。212．大中型水水利水电工程程建设征收耕耕地的，土地地补偿费和安安置补助费之之和一般为该该耕地被征收收前3年平均年产产值的（16）倍。213．大中型型水利水电工工程建设征用用耕地的补偿偿费，一般为为该耕地被征征用前3年平均年产产值的（6至10）倍。214．大中型型水利水电工工程建设征用用的土地时，每每一个需要安安置的农业人人口的安置补补助费标准，一一般为该耕地地被征用前3年平均每亩亩年产值的（4至6）倍。215．大中型水水利水电工程程建设征收耕耕地的安置补补助费，按照照（需要安置置的农业人口口数）计算。216．大中型水水利水电工程程建设土地补补偿费和安置置补助费的总总和不得超过过土地被征收收前三年平均均年产值的（30）倍。217．《中华人人民共和国建建筑法》规定定，交付竣工工验收的建筑筑工程，必须须符合规定的的建筑工程质质量标准，有有（完整的工工程技术经济济资料和经签签署的工程保保修书），并并具备国家规规定的其他竣竣工条件。218．《中华人人民共和国建建筑法》规定定建筑活动基基本要求是建建筑活动应当当（确保建筑筑工程质量和和安全），符符合国家的建建筑工程安全全标准。219．《中华人人民共和国水水土保持法》规规定，从事可可能引起水土土流失的生产产建设活动的的单位和个人人，必须采取取措施保护（水水土资源），并并负责治理因因生产建设活活动造成的水水土流失220．《中华人人民共和国水水土保持法》规规定，国务院院（水行政主主管部门）主主管全国的水水土保持工作作。221．从事可能能引起水土流流失的开发建建设项目，其其环境影响报报告书中必须须有水行政主主管部门同意意的（水土保保持方案）。222．《中华人人民共和国防防洪法》规定定，开发利用用和保护水资资源，应当服服从防洪总体体安排，实行行（兴利与除除害相结合）的的原则。223．《中华人人民共和国防防洪法》规定定，在江河、湖湖泊上建设防防洪工程和其其他水工程、水水电站等，应应当符合防洪洪规划的要求求；水库应当当按照（防洪洪规划）的要要求留足防洪洪库容。224．建设项目目可行性研究究报告按照国国家规定的基基本建设程序序报请批准时时，应当附具具有关水行政政主管部门审审查批准的（洪洪水影响评价价报告）。225．根据《水水污染防治法法》，企业事事业单位向水水体排放污染染物的，按照照国家规定缴缴纳（排污费费）。226．根据《水水污染防治法法》,排污费和超超标准排污费费必须用于（污污染的防治），不不得挪作他用用。227．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，国务院院（环境保护护行政主管部部门）根据国国家环境质量量标准和国家家经济、技术术条件，制定定国家污染物物排放标准。228．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，建设项项目中防治污污染的设施，必必须与（主体体工程）实行行“三同时”制度。229．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，建设项项目的环境影影响报告书，必必须对建设项项目产生的污污染和对环境境的影响作出出评价，规定定防治措施，经经项目主管部部门预审并依依照规定的程程序报环境保保护行政主管管部门（批准准）。230．根据《价价格法》，政政府指导价、政政府定价的定定价权限和具具体适用范围围，以中央和和地方的（定定价目录）为为依据。231．根据《建建设工程安全全生产管理条条例》，（施施工单位）因因建设工程施施工可能造成成损害的毗邻邻建筑物、构构筑物和地下下管线等，应应当采取专项项保护措施。232．《政府采采购法》所称称政府采购，是是指各级国家家机关、事业业单位和团体体组织，使用用（财政性）资资金采购依法法制定的集中中采购目录以以内的或者采采购限额标准准以上的货物物、工程和服服务的行为。233．根据《政政府采购法》，集集中采购机构构是（非营利利事业法人）根根据采购人的的委托办理采采购事宜。234．《建设工工程价款结算算暂行办法》所所称建设工程程价款结算，是是指对建设工工程的（发承承包）合同价价款进行约定定和依据合同同约定进行工工程预付款、工工程进度款、工工程竣工价款款结算的活动动。235．根据《建建设工程价款款结算暂行办办法》，承包包人应当在合合同规定的调调整情况发生生后，将调整整原因、金额额以书面形式式通知发包人人。发包人收收到承包人通通知后（14）天内不予予确认也不提提出修改意见见，视为已经经同意该项调调整。二、多项选择题（备选答案中至少少有两个是正正确的）1．水利已经成为我我国经济社会会发展中具有有（ABD）的重大问问题。A．基础性+++B．全局性+++C．统一性D．战略性+E．持续性2．到2030年，我国国人口将达到到16亿，（AD）需求将大大大增加，造造成水资源紧紧缺。A．城市生活用水+++B．旅游用水C．农业用水D．工业用水++E．畜牧用水3．当前水利工程建建设投资渠道道已形成多元元化格局，主主要有（ABCE）。A．各级政府财政投投入++B．社会集资，股份份制及银行贷贷款++C．利用外资++D．开征水利建设税税E．民营集团投资+++4．水利工程造价与与国际接轨，必必须使水利工工程造价管理理的（ABC）尽快融入入世界经济。A．观念++B．方法++C．手段++D．资料E．费用5．在有关工程造价价的基本概念念中，下列说说法正确的有有（BCDE）。A．工程造价两种含含义表明需求求主体和供给给主体追求的的经济利益相相同B．工程造价在建设设过程中是不不确定的，直直至竣工决算算后才能确定定工程的实际际造价++C．实现工程造价职职能的最主要要条件是形成成市场竞争机机制++D．生产性项目总投投资包括其总总造价和流动动资产投资两两部分++E．建设项目各阶段段依次形成的的工程造价之之间的关系是是前者制约后后者，后者补补充前者++6．工程价格的含义义包括（AE）。A．建筑安装工程价价格++B．设备购买价格C．土地价格D．技术劳务价格E．建设工程总价格格++7．工程造价具有（ABE）特点。A．个别性、差异性性++B．动态性++C．概括性D．准确性E．层次性++8．项目建议书的主主要作用是为为了推荐一个个拟进行建设设项目的初步步说明，论述述项目的（CDE）。A．技术的先进性B．工艺的安全性C．建设的必要性+++D．条件的可行性+++E．获利的可能性+++9．建设项目进行竣竣工验收的主主要作用有（ABD）。A．检验设计和工程程质量，保证证项目按设计计要求的技术术经济指标正正常生产++B．有关部门和单位位总结经验教教训++C．建设单位向生产产单位移交所所有固定资产产，存在的问问题由生产单单位解决D．建设单位对验收收合格的项目目及时移交固固定资产，使使其由建设系系统转入生产产系统++E．组建生产单位，解解散建设单位位10．有效控制工程造造价的原则有有（BCE）。A．精打细算B．技术与经济相结结合++C．以设计阶段为重重点的建设全全过程造价控控制++D．推行建设监理制制E．动态地、主动地地控制工程造造价++11．建设工程进行多多次计价，它它们之间的关关系是（ABC）。A．投资估算控制设设计概算++B．设计概算控制施施工图预算++C．设计概算是对投投资估算的落落实++D．投资估算作为工工程造价的目目标限额，应应比设计概算算更为准确E．在正常情况下投投资估算应小小于设计概算算12．工程造价控制全全过程中，有有效控制工程程造价的关健健是（ABCD）。A．决策阶段做好投投资估算++B．设计阶段强调限限额设计++C．施工阶段高度重重视施工招标标++D．加强投资跟踪管管理与事前控控制++E．建设准备阶段做做好各项工作作13．工程造价管理的的核心内容是是（AB）。A．工程造价的合理理确定++B．工程造价的有效效控制++C．推行限额设计D．做好招标投标工工作E．竣工结算14．全面造价管理就就是有效地使使用专业知识识和专门技术术去计划和控控制（BCDE）。A．人员B．资源++C．造价++D．盈利++E．风险++15．全面造价管理由由（ABC）方面构成成一个完整的的方法与理论论体系。A．全过程造价管理理++B．全要素造价管理理++C．全风险造价管理理++++D．全团队造价管理理E．全生命周期造价价管理16．全面造价管理四四个方面是一一个有机的集集成体。因此此（ABCE）。A．基于项目活动与与过程的全过过程造价管理理方法是全面面造价管理方方法论的基础础和出发点++B．全要素造价管理理方法是针对对工程项目各各项活动与过过程中的工期期、造价、质质量要素的++C．全风险造价管理理的方法，最最主要的是针针对各项活动动与过程中的的工期、造价价和质量要素素所引起的变变化++D．全团队造价管理理方法可以独独立使用，与与其他造价管管理方法没有有联系E．全团队造价管理理方法可以独独立使用，或或者与任何一一种方法联合合使用，也可可以与其他三三种方法共同同使用++17．影响工程项目造造价的基本要要素有（ADE）。A．工期++B．材料C．设备D．质量++E．投资++18．国际上通用的工工程造价管理理的专业协会会的职责包括括（ACDE）。A．制定职业规范和和行业标准++B．代表业主进行招招标和项目管管理工作C．协助有关部门建建立和完善有有关工程造价价管理的法律律、法规和制制度++D．开展工程造价信信息咨询和信信息服务工作作++E．建立造价工程师师及相关机构构的资质管理理和认可++19．劳动者在运用生生产资料进行行商品生产过过程中，除转转移了生产资资料的价值以以外，还创造造了新的价值值。这部分新新价值包括（AB）。A．个人报酬++B．盈利++C．交换价值D．使用价值E．有形资产20．下列关于盈利的的说法不正确确的有（BCE）。A．价格形成中的盈盈利是剩余价价值的货币表表现B．价格形成中的盈盈利是劳动者者为自己劳动动及社会劳动动创造价值的的货币表现++C．价格形成中的盈盈利等于企业业利润++D．价格形成中的盈盈利等于企业业利润和税金金之和E．制定商品价格时时要计算实际际盈利++21．建筑产品的生产产成本包括（AD）。A．直接成本++B．利润C．税金D．间接成本++E．风险成本22．建筑产品估价的的依据是（BCD）。A．以往经验B．工程技术文件+++C．工程估价数据+++D．市场信息与环境境条件++E．行业利润23．下列属于宏观经经济因素的有有（ABCD）。A．经济周期++B．产业政策++C．区域政策++D．财政政策++E．价值规律24．下列属于微观经经济因素的有有（BDE）。A．产业政策B．价值规律++C．财政政策D．供求规律++E．货币流通规律+++25．西方经济学家把把经济周期分分为（BCDE）。A．成熟阶段B．繁荣阶段++C．衰退阶段++D．萧条阶段++E．复苏阶段++26．影响建筑产品价价格的一般经经济规律有（ABD）。A．价值规律++B．供求规律++C．投资资金运动规规律D．货币流通规律+++E．剩余价值规律27．科技进步对建筑筑产品价值的的影响体现在在（ABDE）。A．采用新型材料，提提高使用价值值++B．使生产活动单一一化、专业化化++C．采用新设计，降降低建造成本本D．采用新型设备，降降低原材料消消耗++E．采用新的施工工工艺，加快施施工进度++28．建筑市场对于需需求者的风险险主要表现为为（ABC）。A．价格与质量的矛矛盾++B．价格与交货时间间的矛盾++C．预付工程款的风风险++D．机械设备毁坏E．恶劣的天气29．下列各项属于建建筑市场需求求特点的是（ABDE）。A．鲜明的个别性+++B．明显的区域性+++C．需求弹性大D．需求的间断性+++E．具有相当程度的的计划性++30．下列各项属于建建筑市场供给给特点的是（ABDE）。A．供给内容是生产产能力++B．供给弹性大+++C．供给弹性小D．供给被动地适应应需求++E．供给方式多+++31．在微观经济学中中，总成本是是生产某特定定产量所需要要的成本总额额，它包括（DE）。A．直接成本B．间接成本C．边际成本D．固定成本++E．可变成本++32．完全竞争市场的的假定条件是是（ABCE）。A．价格既定++B．产品同质++C．要素自由流动+++D．信息不对称E．信息充分++33．垄断市场的形成成是由以下因因素引起的（ABCD）。A．规模经济++B．原料控制++C．政府特许++D．专利发明++E．行业需求足以满满足一个以上上的生产者34．建筑产品的价格格形式有（ABCD）。A．理论价格++B．计划价格和浮动动价格++C．自由价格++D．成本价格++E．普通价格35．与一般产品市场场相比，建筑筑市场的特点点表现在于（BCDE）。A．建筑产品交换过过程较短B．在建筑市场中，交交换关系的确确立在产品生生产之前++C．建筑市场具有明明显的区域性性++D．建筑市场对生产产者、需求者者都有很大的的风险++E．建筑市场有商业业中介人++36．建筑市场的需求求具有的特点点有（DCE）。A．需求连续性B．需求间断性+++C．需求弹性小+++D．需求弹性大E．区域性++37．对于大型建筑产产品市场，市市场类型包括括（ACDE）。A．买卖双方垄断+++B．买卖双方完全竞竞争C．买卖双方不完全全竞争++D．买方有限垄断+++E．卖方有限垄断+++38．当建筑市场中出出现供大于求求的情况时，下下列说法正确确的是（AC）。A．大型建筑产品的的市场由买卖卖双方不完全全竞争型转变变为买方有限限垄断型++B．大型建筑产品的的市场由买方方有限垄断型型转变为买卖卖双方不完全全竞争型C．小型建筑产品的的市场由完全全竞争型转变变为买方不完完全竞争型++ D．小型建筑产品的的市场由买方方不完全竞争争型转变为完完全竞争型E．中型建筑产品的的市场由完全全竞争型转变变为买方不完完全竞争型39．当建筑市场中出出现明显的供供小于求的情情况时，下列列说法正确的的是（BE）。A．大型建筑产品的的市场转变为为卖方有限垄垄断型B．大型建筑产品的的市场转变为为买方有限垄垄断型++C．中型建筑产品的的市场转变为为买卖双方不不完全竞争型型D．小型建筑产品的的市场转变为为卖方不完全全竞争型E．中型建筑产品的的市场转变为为买方不完全全竞争型++40．市场失灵最明显显的特征是（ABC）。A．周期性的失业+++B．通货膨胀++C．经济失衡++D．国际收支不平衡衡E．贫富差距41．市场经济条件下下政府调节的的范围包括（BCDE）。A．提供社会边际效效益小于社会会边际成本、不不能通过市场场有效供给的的公共产品或或劳务B．制定有关政策法法规，实施禁禁止垄断、维维护市场有效效竞争的措施施C．对非价值性物品品进行社会性性规则D．对收入分配状况况进行调节，解解决收入分配配不公问题E．干预经济的运行行，维持经济济稳定发展42．政府调节“市场场失灵”的职能归结结为（CDE）A．表价职能B．核算职能C．配置社会资源D．调节收入分配E．稳定经济和促进进经济增长43．纯粹公共品或劳劳务的特性（ABCE）。A．其边际成本等于于零B．边际拥挤成本为为零C．效用的不可分割割性D．消费的竞争性E．受益的非排他性性44．根据项目产品自自身的特点及及其市场环境境，投资项目目可分为（BCD）。A．盈利性投资项目目B．竞争性投资项目目C．基础性投资项目目D．公益性投资项目目E．混合公共品45．基础性投资的特特点有（ABCD）。A．投资规模大B．建设周期长C．自然垄断性强D．社会影响大E．较大的外部性46．政府投资的主要要领域是（BD）。A．非价值性物品项项目B．基础性投资项目目C．垄断性的投资项项目D．公益性投资项目目E．盈利性的投资项项目47．政府应从更适合合用市场机制制配置资源的的领域退出，因因为（ACE）。A．政府在公共产品品的供给方面面比市场配置置更有效率B．在公共产品的供供给方面市场场配置更有效效率C．在私有品的供给给方面，市场场配置资源更更有效率D．在私有品的供给给方面，政府府比市场配置置更有效率E．各种投资主体并并存的多元化化格局已经形形成48．国际上公认的宏宏观经济稳定定的目标是（BCDE）。A．可持续发展B．物价稳定C．经济增长D．国际收支平衡E．充分就业49．下列项目属于公公益性投资项项目的是（BDE）。A．交通B．环保C．电力D．学校E．博物馆50．公益性项目的目目标是（CD）。A．效益目标B．成本目标C．效率目标D．公平目标E．可持续发展51．用成本-效益法法时采用的指指标为（DE）。A．C／BB．C／（B—C）C．B／（B—C）D．（B—C）／CE．B／C52．可持续发展的项项目评价原则则包括（ACDE）。A．生态经济效益最最大原则B．经济效率最大原原则C．资源消耗最小原原则D．系统风险最小原原则E．生态经济成果最最大原则53．下列关于可持续续发展的说法法正确的有（ABC）。A．以人为中心的”生态——经济——社会”复合系统的的可持续发展展B．追求生态经济总总体效益C．包括经济可持续续性、社会可可持续性、生生态可持续性性三个方面D．社会稳定和分配配公平E．经济效率和分配配公平54．传统的发展观与与现代的发展展观的区别在在于（BCD）。A．传统的发展理论论是以成本一一效益法为基基础，而现代代发展理论是是以新方法论论为基础B．传统的发展观是是以物质财富富增长为核心心，现代发展展观是以可持持续发展为核核心C．传统的项目评价价标准是以项项目对国民收收入贡献为项项目取舍依据据，现代的评评价标准是以以综合评分为为依据D．传统发展观的结结果牺牲了人人类的精神需需求和生态需需求,而现代发展展观目标是既既要满足人类类的各种需求求又不对后代代的生存发展展及生态环境境构成威胁E．传统发展观的惟惟一目标是经经济增长，现现代发展观的的惟一目标是是生态的可持持续性55．新方法论与成本本效益分析的的主要区别在在于（ACDE）。A．旧方法是以国内内价格作为项项目评价的基基础，新方法法论着重把国国际市场价格格及各种汇率率作为价值准准则B．旧方法注重项目目对于社会分分配的影响，新新方法论兼顾顾了项目对于于社会生产和和社会分配的的效果C．旧方法忽视项目目对于社会分分配的影响，新新方法论兼顾顾了项目对于于社会生产和和社会分配的的效果D．旧方法假设国家家政策是既定定的，孤立地地考虑项目，新新方法论则从从宏观和微观观两方面进行行评估E．旧方法大体采用用的是局部均均衡分析，新新方法论则着着眼于一般均均衡的分析56．若将预算资金的的社会机会成成本作为公益益性项目评价价时确定贴现现率的依据，则则下列说法正正确的是（CDE）。A．将贴现率确定在在资金的社会会机会成本的的水平上，可可能造成资源源配置的扭曲曲B．所谓社会机会成成本，是指在在公共支出项项目的多方案案比较过程中中，放弃某种种方案可能失失去的那部分分社会效益C．所谓社会机会成成本，是指同同样一笔资金金若不用于公公共支出项目目，而投入私私人部门所创创造的社会效效益D．预算资金的社会会机会成本通通常可以用资资金市场上的的利率表示E．在不存在完全竞竞争市场的情情况下，应用用影子利率来来表示社会机机会成本率57．我国政府考虑到到今后财政预预算体制的改改革，并参考考国外发达国国家对政府财财政性基本建建设资金的管管理办法，采采取的严格管管理公益性政政府投资项目目的措施有（ABDE）。A．严格的立项审批批制度B．严格的政府采购购制度C．严格的建设监理理制度D．严格的项目评审审制度E．严格的项目管理理制度58．分散的支付制度度的弊端有（ABCD）。A．支出过程脱离财财政监督B．财政资金管理分分散C．大量的财政资金金沉淀在各部部门、各单位位、使用效率率不高D．财政收支信息反反馈迟缓E．资金流动环节少少59．国际上普遍采用用的集中支付付制度的优点点有（ACDE）。A．资金流动环节少少B．资金易发发生沉淀C．有效的防止建设设单位私自挪挪用建设资金金D．有效的防止建设设单位私自扩扩大建设规模模及提高建设设标准E．有利于加强财务务管理，提高高资金的使用用效益60．规范政府采购行行为需要监督督体系的制约约，这种监督督应是（BCDE）。A．随机的B．制度化的C．刚性的D．全面的E．内外部监督机制制的有机结合合61．项目的特征应当当包括（ACDE）。A．一次性B．产品的单一性C．渐近明细的特征征D．项目的多目标属属性E．项目包含一定的的不确定性62．下列关于项目的的论述正确的的是（BCE）。A．项目是一项具有有多目标属性性的周而复始始的活动B．项目具有明确的的开始时间和和结束时间C．项目产品与其他他产品之间存存在明显的差差别D．项目产品就是项项目的实施目目标E．项目是在项目组组织的所有层层次上进行的的63．下列活动中属于于项目的包括括（ABD）。A．开发一种新产品品B．实施一项企业人人事制度改革革C．为一个住宅小区区提供物业管管理服务D．策划一个庆祝节节目的晚会E．定期维护机动车车辆64．下列关于项目管管理的论述正正确的是（ABCD）。A．项目管理是一种种有意识地按按照项目的特特点和规律，对对项目进行组组织管理的活活动B．项目管理是探求求项目活动科科学组织管理理的理论与方方法C．项目管理是以项项目为对象的的系统管理方方法D．项目管理通过项项目的各个阶阶段得以完成成E．项目管理的主体体是项目业主主65．项目管理知识体体系包括（ABC）。A．已被其他学科包包含但仍为本本学科人员普普遍接受、特特有的知识和和实践B．一般管理的知识识C．与项目相关的应应用领域的知知识D．广泛的应用领域域的实践E．管理学科的全部部知识和实践践66．从项目管理范围围的角度，项项目管理应包包括（ABC）。A．宏观项目管理B．中观项目管理C．微观项目管理D．高层项目管理E．基层项目管理67．微观项目管理可可以划分为（CDE）。A．国家对具体项目目的管理B．行业主管部门对对同类项目的的管理C．不同主体的项目目管理D．不同层次的项目目管理E．不同生命周期的的项目管理68．工程项目生命周周期可分为四四个阶段，其其中包括（ABDE）。A．决策阶段B．计划与设计阶段段C．控制阶段D．实施阶段E．竣工验收阶段69．建设项目按照建建设性质划分分为（AC）。A．基本建设项目B．生产性建设项目目C．更新改造项目D．非产性建设项目目E．公益性项目70．基本建设项目叉叉划分为大型型、中型和小小型三类，其其划分的依据据有（AD）。A．设计生产能力B．建设性质C．投资的作用D．投资额E．工业产值71．工程项目管理的的范围广泛，我我国目前工程程项目管理的的内容主要包包括（ACDE）。A．成本管理B．阶段管理C．质量与工期管理理D．组织与信息管理理E．合同管理72．从实施工程项目目管理活动的的角度来看，工工程项目管理理的主要特点点应包括（ABCD）。A．管理理论、方法法和手段的科科学化B．项目管理的专业业化和社会化化C．项目管理的标准准化和规范化化D．项目管理过程实实施动态控制制E．项目管理决策者者众多73．按照传统的工程程项目管理方方式，工程项项目管理的参参与者应包括括（ACDE）。A．业主B．CM经理C．承包商D．专业设计人员E．监理工程师74．业主作为工程项项目的发起人人，一般情况况下，在工程程项目管理中中的主要职责责包括（ABC）。A．提出项目设想B．选定工程师C．向承包商支付工工程费用D．承包商带资承包包时负责项目目资金的筹措措E．项目竣工后完成成工程保修工工作75．一般说来，项目目组织的组织织形式包括（ABC）。A．职能式组织B．项目式组织C．矩阵式组织D．工程指挥部式组组织E．BOT式组织76．下列关于项目组组织形式论述述中正确的包包括（ACD）。A．在职能式组织中中，职能部门门的作用得到到发挥B．在职能式组织中中，各个部门门建立了信息息通道，关系系容易协调C．项目式组织中，项项目经理对项项目全权负责责D．项目式组织中，纵纵向信息传递递迅速E．项目式组织中，项项目组织中各各部门没有明明显的界限，各各部门之间容容易沟通77．下列BOT方式式论述正确的的是（ADE）。A．东道国政府或委委托一家咨询询公司组织招招标工作B．项目发起人组织织招标工作C．项目公司组织招招标工作D．项目发起人组织织投标工作E．项目特许期满时时，将项目移移交给东道国国政府78．在工程项目管理理方式中，可可以采用阶段段法施工的方方式有（BCD）。A．传统方式B．CM方式C．设计一建造方式式D．设计一管理方式式E．工程指挥部方式式79．在制定工程项目目计划时，应应满足计划的的（ABCD）要求。A．符合实际B．全面性C．弹性D．详细程度E．便于行政管理80．工程项目结构分分析工作应包包括（ABC）等工作内内容。A．工程项目的结构构分解B．项目单元的定义义C．项目单元之间的的逻辑关系分分析D．决策者决定结构构图E．确定各单元的说说明文件81．按项目目标进行行分类，包括括（CDE）计划。A．劳动力使用B．物资供应C．质量标准D．工期E．成本82．工程项目年度计计划的内容除除文字说明外外，所包括的的表格有（ACD）。A．年度计划项目表表B．投资计划年度分分配表C．年度建设资金平平衡表D．年度设备平衡表表E．年度施工计划表表83．工程项目资源使使用的约束条条件应包括（ABCD）。A．总量限制B．单位时间用量限限制C．供应条件限制D．供应过程限制E．企业的分配政策策限制84．工程项目目标控控制措施包括括（BCDE）。A．行政措施B．组织措施C．技术措施D．经济措施E．合同措施85．能够作为工程项项目成本和进进度控制的方方法包括（BC）。A．网络计划法B．S曲线控制法C．香蕉曲线控制图图D．直方图控制法E．控制图控制法86．能够作为工程项项目质量控制制的方法包括括（AD）。A．直方图控制法B．横道图C．香蕉曲线控制图图D．控制图控制法E．网络计划法87．根据水利项目的的服务对象和和经济属性，将将水利项目划划分为（CDE）。A．甲类B．乙类C．生产经营型D．有偿服务型E．社会公益型88．甲类水利项目主主要是指（ABE）等公益型型较强的项目目。A．防洪除涝B．水土保持C．水库养殖D．水上旅游E．水资源保护89．水利建设项目应应推行项目法法人负责制，其其中项目法人人负责制的主主要职责应包包括（ABCE）。A．项目资金的筹集集B．审查或审定工程程设计C．组织工程施工招招标D．工程施工E．项目投产前，组组织运行管理理班子90．水利项目实行法法人负责制后后，项目总经经理的职权包包括（BCE）。A．提出项目开工报报告B．组织编制项目初初步设计文件件C．编制项目财务预预、决算D．负责提出项目竣竣工验收申请请报告E．组织项目后评价价，提出项目目后评价报告告91．水利项目实行项项目法人负责责制后，项目目董事会的职职责包括（BCE）。A．编制并组织实施施归还贷款和和其他债务计计划B．负责筹措项目资资金C．审核、上报项目目初步设计和和概算文件D．负责生产准备工工作和培训有有关人员E．研究解决建设过过程中出现的的重大事故92．按照风险来源进进行划分，工工程项目的风风险因素包括括（ABE）。A．自然风险B．社会风险和经济济风险C．环境风险和市场场风险D．人为风险和不可可抗力风险E．法律风险和政治治风险93．一般而言，风险险管理对策包包括（ACD）。A．风险控制B．风险规划C．风险保留D．风险转移E．风险计划实施94．在风险对策计划划制定并付诸诸实施之前，应应完成的风险险管理工作有有（ABDE）。A．风险识别B．风险分析和评价价C．风险分类D．目标建立E．风险规划及决策策95．建设工程合同是承承包人进行工工程建设，发发包人支付价价款的合同。建建设工程合同同包括（ACD）。A．勘察合同B．监理合同C．设计合同D．施工合同E．材料供应合同96．建设工程合同是（ACD）合同。A．主合同++B．从合同C．双务合同++D．互负债务合同+++E．诺成性合同97．下列说法正确的的是（ABCD）。A．发包人可以与总总承包人订立立建设工程合合同，也可以以分别与勘察察人、设计人人、施工人订订立勘察、设设计、施工承承包合同++B．建设工程合同应当当采用书面形形式++C．总承包人或者勘勘察、设计、施施工承包人经经发包人同意意，可以将自自己承包的部部分工作交由由第三人完成成++D．建设工程主体结结构的施工必必须由承包人人自行完成++E．分包单位可以将将其承包的工工程再分包98．勘察、设计的质量量不符合要求求或者未按照照期限提交勘勘察、设计文文件拖延工期期，造成发包包人损失的，（AD）。A．勘察人应当继续完完善勘察，减减收或者免收收勘察费并赔赔偿损失B．勘察人应当继续完完善勘察，不不必赔偿损失失C．设计人应当继续完完善设计，不不必赔偿损失失D．设计人应当继续完完善设计，减减收或者免收收设计费并赔赔偿损失++E．设计人无须继续完完善设计，但但应减收或者者免收勘察费费并赔偿损失失99．勘察、设计合同同的内容包括括（ABDE）以及其他他协作条件等等条款。A．提交有关基础资资料的期限++B．提交勘察、设计计文件（包括括概预算）的的期限++C．勘察、设计招标标投标要求D．质量要求++E．勘察、设计费用用++100．建设工程程合同的当事事人包括（ABCE）。A．发包人++B．承包人++C．勘察人++D．监理人E．设计人++101．关于工程程发包与分包包，下列说法法正确的是（ABCE）。A．禁止承包人将工程程分包给不具具备相应资质质条件的单位位++B．禁止发包人将工程程发包给不具具有相应资质质条件的单位位++C．禁止分包单位将其其承包的工程程再分包++D．建设工程主体结构构的施工无须须由承包人自自行完成E．建设工程主体结构构的施工必须须由承包人自自行完成++102．属于非法法分包工程的的情形包括（ABDE）。A．将承包的工程肢体体后全部分包包出去++B．承包分包工程后再再分包++C．经发包人和监理人人同意将所承承包工程的某某项专业施工工任务分包D．将主体工程的结构构施工分包++E．未经发包人或监理理人同意的分分包++103．下列职责责中，（ADE）属于《水水利水电土建建工程施工合合同条件》规规定发包人的的职责。A．在合同约定的时时间内向承包包人提供施工工场地++B．在合同约定范围围内采取相应应安全措施，保保障已完工程程不受损害C．承担工程风险D．按合同规定的时时间向承包人人支付工程款款++E．按合同规定的时时间向承包人人提供施工图图纸++104．承包人在在施工合同中中应享有的合合法权利包括括（ABD）。A．按合同约定完成成合格工程后后，按时获得得发包人付款款的权利++B．非承包人的责任任导致损害时时的索赔权++C．对不可抗力的确确认权D．有权拒绝与发包包人选择的指指定分包人签签订分包合同同++E．有自行变更的权权利105．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，结结清单在（AC）情况下才才生效。A．发包人已按最终支支付证书支付付之后++B．承包人撤离工地之之后C．履约保函退还承包包人之后D．全部退还了保留金金++E．监理人履行监理合合同结束之后后106．按《水水利水电土建建工程施工合合同条件》规规定，保留金金应当分别在在（BD）之后退还还承包人。A．提交履约保函B．颁发工程移交证证书++C．签发完工付款证证书D．颁发保修责任终终止证书E．签发最终付款证证书++107．建设工工程竣工后，发发包人应当根根据（ACE）和及时进进行验收。A．施工图纸及说明书书++B．经监理人批准的施施工组织设计计C．国家颁发的施工验验收规范++D．监理规划E．质量检验标准+++108．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》通用条条款规定，工工程发生（ACE）风险造成成的损失和损损坏，均应由由承包人承担担风险责任。A．由于承包人对工程程（包括材料料和工程设备备）照管不周周造成的损失失和损坏++B．恶劣的天气气候C．由于承包人的施工工组织措施失失误造成的损损失和损坏++D．战争、动乱等社会会因素E．其他由于承包人原原因造成的损损失和损坏++109．施工合同同按价格（款款）是否可以以调整，分为为（ABE）。A．固定价格（款）合合同++B．可调价格（款）合合同++C．咨询服务合同D．基础处理合同E．成本加酬金合同同++110．总价合同同可以分为（AB）。A．固定总价合同+++B．调价总价合同+++C．建设工程保险合合同D．建设工程担保合合同E．纯总价合同111．按照建设设工程承发包包方式分类，建建设工程合同同类型包括（AC）。A．勘察、设计或施施工总承包合合同++B．总价合同C．工程项目总承包包合同++D．工程监理合同E．建设工程物资采采购合同112．关于颁发发《水利水电电工程施工合合同和招标文文件示范文本本》的通知中中指出（AD）。A．列入国家或地方计计划的大中型型水利水电土土建工程使用用本《范本》++B．外国承包商承包的的工程应采用用本《范本》C．外商投资的工程应应使用本《范范本》D．小型水利水电工程程可参照使用用本《范本》++E．国际工程应使用本本《范本》113．在合同同文件解释时时，根据明显显证据优先原原则（ABC）。A．图纸上标注的数据据尺寸优先于于通过图纸比比例推算的尺尺寸++B．单价优先于合价+++C．定量说明优先于定定性说明++D．合同通用条款优先先于合同专用用条款E．图纸优先于技术条条款114．在建设设施工过程中中，对发包人人和承包人有有法律约束力力的合同包括括（ABCD）等文件。A．合同协议书+++B．施工合同的通用用条款++C．施工合同的专用用条款++D．双方协商一致达达成的合同补补充协议++E．发包人与监理人人订立的监理理合同115．施工单位位中标后与建建设工程项目目招标人进行行合同谈判后后达到一致的的内容，应以以（AB）方式确定定下来作为合合同的附件。A．合同补遗++B．会议纪要C．协议书D．投标补充文件+++E．工程变更文件116．按照FIIDIC《施工合同同条件》的约约定，如果遇遇到下列情况况造成承包商商成本增加和和工期延长，则则承包商可同同时索赔成本本、工期和合合理利润的有有（ADE）。A．业主未能按时提提供现场++B．工程暂停C．难以合理预见的的地下障碍物物D．由业主委托的设设计单位所做做的工程设计计的错误++E．业主提前占用合合同规定以外外的永久工程程++117．FIDIIC合同条件下下的变更可包包括（BCD）。A．合同中包括的、一一定构成变更更的任何工作作内容的数量量的改变B．任何工作内容的的质量或其他他特性的改变变++C．实施工程的顺序序或时间安排排的改变D．任何部分工程的的标高、位置置和尺寸的改改变++E．交他人实施的任任何工作的删删减++118．FIDIIC合同条件的的最新版本包包括四份新的的合同条件，它它们是（ACDE）。A．施工合同条件+++B．NED合同条件C．EPC交钥匙项目目合同条件++D．永久设备和设计计－建造合同同条件++E．合同的简短格式式++119．构成合合同法律关系系的要素包括括（ABE）。A．主体++B．客体++C．违约D．争议E．内容++120．以代理权权产生的依据据不同，可将将代理分为（ACE）。A．委托代理++B．间接代理C．法定代理++D．直接代理E．指定代理++121．代理的特特征是（ABCD）。A．代理人必须在代代理权限内实实施代理行为为++B．以被代理人的名名义实施行为为++C．在被代理人的权权限范围内独独立表现自己己意志++D．被代理人对代理理行为承担民民事责任++E．代理人需与被代代理人协商才才能进行代理理122．当事人人可以依照《中中华人民共和和国担保法》约约定一方向对对方给付定金金作为债权的的担保。下列列说法正确的的是（ABD）。A．债务人履行债务后后，定金应当当抵作价款或或者收回++B．给付定金的一方不不履行约定的的债务的，无无权要求返还还定金++C．给付定金的一方不不履行约定的的债务的，有有权要求返还还定金D．收受定金的一方不不履行约定的的债务的，应应当双倍返还还定金++E．债务人履行债务后后，定金不能能抵作价款或或者收回。123．诉讼时效效中断的起因因有（ABC）。A．提起诉讼++B．当事人一方提出出要求++C．当事人一方同意意履行义务++D．当事人双方协商商一致++E．因不可抗力124．《中华人人民共和国水水法》规定，开开发、利用、节节约、保护水水资源和防治治水害，应当当（ABCD），发挥水水资源的多种种功能，协调调好生活、生生产经营和生生态环境用水水。A．全面规划++B．统筹兼顾++C．标本兼治++D．综合利用++E．节水优先125．《中华人人民共和国水水法》规定，建建设水力发电电站，应当保保护生态环境境，兼顾（ABCD）、竹木流流放和渔业等等方面的需要要。A．防洪++B．供水++C．灌溉++D．航运++E．海运126．《中华人人民共和国水水法》规定，新新建、扩建、改改建建设项目目，应当制订订节水措施方方案，配套建建设节水设施施。节水设施施应当与主体体工程（BCD）。A．同时开工B．同时设计++C．同时施工++D．同时投产++E．相同等级127．《中华人人民共和国水水法》规定，使使用水工程供供应的水，应应当按照国家家规定向供水水单位缴纳水水费。供水价价格应当按照照（ABCD）的原则确确定。A．补偿成本++B．合理收益++C．优质优价++D．公平负担++E．效益优先128．《中华人人民共和国水水法》规定，地地方各级人民民政府应当结结合本地区水水资源的实际际情况，按照（ACE）的原则，合合理组织开发发、综合利用用水资源。A．地表水与地下水水统一调度开开发++B．全面开发C．开源与节流相结结合++D．地表水与地下水水分别调度开开发E．节流优先和污水水处理再利用用++129．根据《中中华人民共和和国水法》规规定，水资源源战略规划包包括（ABCD）。A．流域综合规划+++B．流域专业规划++C．区域综合规划+++D．区域专业规划+++E．区域发展规划130．合同生效效后，当事人人不得因（ABCD）而不履行行合同义务。A．姓名的变更+++B．名称的变更+++C．法定代表人的变变动++D．负责人、承办人人的变动++E．发生不可抗力致致使合同无法法履行131．全面履行行合同的原则则是指（ABCD）。A．按合同约定的期期限履行++B．按合同约定的数数量履行++C．按合同约定的地地点履行++D．按合同约定的标标的履行++E．可以变更合同的的标的132．合同终止止的情形有（ACDE）。A．债务已经按照合合同约定履行行++B．当事人违约C．合同解除++D．债务互相抵消+++E．债务人依法将标标的提存++133．合同变更更的条件有（ABCD）。A．依据法律的规定定++B．当事人之间已存存在有效的合合同关系++C．当事人须就合同同内容变更达达成合意++D．须有合同权利义义务关系之变变更E．合同的变更是合合同全部内容容的变更134．合同争议议调解的方式式包括（ABDE）。A．社会调解B．行政调解C．当事人直接友好好磋商++D．仲裁调解++E．司法调解++135．公开开标标体现了招标标活