某电影院新建工程委托监理合同

广州***度假村有限公司电影院新建工程委托监理合同合同编号：委托人：广州***度假村有限公司监理人：广州***工程咨询监理有限公司签订日期：二〇〇七年月第一部分协议书委托人广州***度假村有限公司与监理人广州***工程咨询监理有限公司经双方协商一致，签订本合同。委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：广州***度假村有限公司电影院新建工程；工程地点：广州***度假村内；工程规模：总建筑面积为1600平方米；总造价：约3000万元。本合同中的有关词语含义与合同第二部分、第三部分及有关附件同义。下列文件均为本合同的组成部分：协议书；在实施过程中双方共同签署的补充、修正文件和协议；本合同专用条件；本合同标准条件。监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。委托人同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人计付酬金。本合同一式十二份，具有同等法律效力，委托人执七份，监理人执五份，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）

委托人：广州****度假村有有限公司（盖章）监理人：广州****工程咨询询监理有限公公司（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：地址：地址：广州市****路***街***传真：传真：***电话：***电话：***第三部分合同专用条件第一条本专用条件是对《工程建设监理合同标准条件》中的条款内容进行解释、补充、删除或修改，其顺序与标准条件的条款一一对应，未作改动的条款按标准条件执行。第二条本合同适用的法规及监理依据适用法规全国人大颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》及有关法律；国务院颁布的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及有关法规；建设部颁布的《工程建设监理规范》（GB50319-2000）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其它有关的部门规章；广东省、广州市有关的建设规定和办法，如《广东省建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程招标投标管理条例》、《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》等。监理依据本监理合同；委托人和承包商签订的工程施工合同，委托人与材料设备供应商签订的材料设备销售及安装合同，以及委托人及其他方签订的有关本项目的协议书、合同、备忘录；经委托人审查并经认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术洽商记录、设计修改的变更文件；国家和广州地区现行的设计规范(程)、建筑工程质量评定标准、施工和验收规范。第四条监理范围总监理工程师监理人委派为总监理工程师。当总监理工程师需要调整时，监理人将征得委托人同意并书面通知委托人。监理范围土建工程，包括：地基与基础工程，主体结构工程，建筑装饰装修工程，建筑屋面工程。机电安装工程，包括：建筑给水、排水工程，建筑电气工程。其它专业工程施工监理，包括：白蚁防治，室外给水，室外排水，室外供电。监理服务期监理人的服务期为施工阶段监理服务期加上工程质量保修阶段监理服务期之和。本工程的施工阶段监理服务期为4个月，自2007年7月1日至2007年10月31日止，工程质量保修阶段监理服务期为12个月。监理业务施工阶段施工准备阶段的监理工作在监理合同签订后14个工作日内完成工程《监理规划》的编制，在相应工程施工开始一个月前编制完成《监理实施细则》。总监理工程师和预算计量人员参加由委托人组织的设计技术交底会和图纸会审，并对设计技术交底会议纪要和图纸会审纪录进行签认。工程项目开工前，签阅承包人报送的施工组织设计（方案），提出签阅意见后报委托人。工程项目开工前，审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系审查以下内容：质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；质量管理、技术管理制度；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。分包工程开工前，审查承包人报送的分包单位有关资质资料，符合有关规定后，予以签认。对分包单位资格审查以下内容：分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。按以下要求对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，对承包人报送的施工测量成果报验申请表予以签认：检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人：施工许可证已获政府主管部门批准；施工组织设计已经总监理工程师签阅；承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电等已满足开工要求。工程项目开工前，参加由委托人主持召开的第一次工地会议。负责起草第一次工地会议纪要，并经与会各方代表会签。工地例会在施工过程中，总监理工程师定期主持每周召开的工地例会，负责起草会议纪要，并交与会各方代表会签。工地例会应包括以下主要内容：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。监理人与委托人定期召开会议进行沟通，监理人向委托人汇报工程完成情况、存在的问题及解决建议，委托人听取监理人的汇报并做出工作指示。工程质量控制工作在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，提出专业意见并报委托人。要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审查同意后签认。对承包人在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：试验室的资质等级及其试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；试验室的管理制度；试验人员的资格证书；本工程的试验项目及其要求。对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。定期检查承包人直接影响工程质量的工程计量设备的技术情况。对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站。根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未验收或验收不合格的工序，拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。对施工过程中出现的质量缺陷，及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改。整改完毕并经复查，符合规定要求后，及时签署工程复工令。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工令，应事先向委托人报告。对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。工程进度控制工作审批承包人报送的施工总进度计划和月度施工进度计划，对进度计划实施情况检查、分析。当实际进度符合计划进度时，要求承包人编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时，与委托人商定采取进一步措施。在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出预防由委托人原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。定期检查承包人是否按照施工合同和施工进度计划的要求组织配置足够的人员、材料和设备，并就检查情况提出相应措施加以落实。安全生产管理及文明施工管理工作审查施工单位的施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的应当及时向有关主管部门报告；按照省、市及施工合同中对文明施工要求的有关规定，定期组织工地范围内文明施工情况的检查，对不符合要求的施工单位采取措施督促其进行整改，并将检查、整改的情况向委托方报告；每月组织定期的安全检查，并将检查情况向委托方报告；按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。现场管理及协调工作根据委托方对工程项目开发进度的要求，编制整个工程项目包括所有专业分包单位在内的总体施工进度控制计划；督促总承包单位按配合合同要求完成其配合工作（包括施工水电、临设、垂直运输、放线定位、施工场地等），为各分包单位进场、施工提供条件，安排各分包单位进场施工；在有必要时，安排总包与分包或各分包单位之间进行场地或工序交接，明确各施工单位对中间产品的照管责任；根据现场实际情况及时调整总包与分包或各分包单位之间的施工顺序及进度，使之能协调有序地施工；对于机电安装工程，组织有关单位进行管线综合平衡工作，减少施工过程中发生的不必要的修改；建立定期协调会议、巡场检查等工作制度，及时协调、解决总承包单位与各分包单位之间的矛盾与纠纷；检查、督促各分包单位及时向总承包提交竣工资料，根据广州市档案馆的要求整理合同文件及施工技术资料，按计划进行竣工资料的整理、分类和归档工作，使其能按时在竣工验收阶段向委托人移交数量和质量符合要求的全部竣工资料。竣工验收工作依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，总监理工程师应在收到资料15个工作日内书面通知承包人整改。整改完毕签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求承包人进行整改。工程质量符合要求后，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。工程质量保修阶段本工程的工程质量保修责任期从工程竣工验收之日起计；范围为本合同第四条第2款所规定的范围。保修监理责任期间的工作由监理架构各专业各负责人按照相关职责负责跟踪处理完成为止。工程质量保修期监理工作内容为：对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人；对由承包人原因造成的工程质量缺陷进行检查和记录，组织有关各方制定维修方案，并督促承包人及时进行维修，对承包人进行修复的工程进行验收，合格后予以签认移交。监理工作时间对上述监理内容，监理人正常工作时间按国家有关规定执行。正常工作时间除工作日的每日八小时工作外，还包括以下工作时间：正常工程进度需要监理人员在每日八小时工作外验收隐蔽工程、大体积砼浇筑、见证取样和材料设备验收项目。工程出现意外突发事件。其它完成监理内容需要在八小时外进行的工作。第八条删除此条。第九条外部条件包括：由委托人负责完善以下工程开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件，支付有关费用。具体内容如下：设计条件项目规划方案已批准；具有工程地质勘探资料，工程设计委托合同；施工图出图计划。规划报建资料。应具有广州市城市规划局的《规划许可证》、《报建审核书》和《建设工程放线、验线册》、广州市国土局的《建设用地批准书》和四至红线图、广州市计委的《投资立项批文》以及其它有关资料；向有关部门缴纳有关费用，包括质量监督费、劳保费和市政配套设施费，向广州市人防办公室缴纳人防费等；场地条件。具有地下管线资料；拆迁和场地三通一平完成，能满足工程开工。施工阶段应完善以下工作，并及时将有关资料和副本提供给监理人。选择或委托总包承包商或各专业工程承包商并签订工程施工合同；按项目施工进度计划委托材料设备供应商和订购材料设备；按竣工计划办理建管验收工作和门牌申报工作；参加工程竣工验收，按时组织工程移交。第十条委托人提供的工程资料和提供时间详附件一。第十一条委托托人应在七个个工作日内对对监理人书面面提交并要求求作出决定的的事宜作出书书面答复。若若在特殊情况况下有特殊时时间要求的，委委托人应根据据情况按监理理人要求及时时答复。第十二条委托托人指派为委委托人代表，联联系电话：，该该代表应能对对本工程的事事宜作出决定定：签署和批准项目指指令。项目概概算、项目预预算和设计修修改、变更指指令；及时批示监理人的的请示、报告告、信函等；；向监理人提供有关关信息。第十六条删除除此条。第二十三条监监理人在施工工阶段监理责责任期内每月月向委托人提提交监理工作作月报。第二十五条对于非非监理人责任任造成进度的的推迟或延误误而超过监理理合同有效期期，双方可进进一步约定相相应延长合同同期，延长日日期的监理酬酬金为1.0万元/每人每月（延延期不足30天不计算，超超过30天未满60天按1个月计算，以以此类推），延延长期每月所所投入的监理理人员数量由由双方根据实实际情况协商商确定。第二十六条监监理人的违约约责任监理人在责任期内内如果失职，同同意按以下办办法承担责任任，赔偿损失失：赔偿金：直接经济济损失×2.0%(扣除税金)委托人有权要求监监理人撤换不不能胜任监理理工作或玩忽忽职守的工作作人员。如因监理人监理工工作不力造成成重大工程事事故，或管理理不力阻碍工工程顺利进行行，并经委托托人屡次敦促促改善仍未有有结果，委托托人有权提出出终止合同。第二十九条委委托人的违约约责任委托人未按时支付付监理酬金，从从第28天的次日起起，每拖延一一天，需向监监理人支付逾逾期未付金额额万分之三的的逾期违约金金；委托人未按合同规规定的时间提提供有关资料料给监理人，委委托人应承担担工期延误或或其它损失；；第三十九条委托人人同意按以下下计算方法、支支付时间与金金额，支付监监理人的酬金金：监理酬金和支付方方式：正常工作的监理酬酬金根据《国国家发展改革革委、建设部部关于印发《建建设工程监理理与相关服务务收费管理规规定》的通知知》（发改价价格【2007】670号）的方法法计算，本工工程计费额暂暂按3000万元计算，收收费基价为778.1万元元，施工监理理服务收费专专业调整系数数为1.0，复杂程度度为I级，高程调调整系数为1.0，所以暂定监理费＝＝监理收费基基价×专业调整系系数×复杂程度调调整系数×高程调整系系数＝78.1×11.0×0..85×1..0＝66.3885万元（大写：：陆拾陆万叁仟捌佰伍拾元整）。支付方式：签订合同后预付本本合同酬金的20%给监理理人。其余酬金在工程竣竣工验收合格格后7日内由监理人人提交支付申申请给委托人人，委托人在在收到监理人人的付款申请请后经财政局局审定且拨款款到位后一次次性付给监理理人。服务酬金的调整发生委托方提出额额外的工作要要求，可对该该部分工作内内容另外商定定酬金。付款以支票支付方方式，由监理理人持委托人人开出的转帐帐支票存入监监理人的开户户银行。第四十一条监监理酬金以人人民币支票方方式支付。第四十五条奖奖励办法：在监理工作中由于于监理人提出出合理化建议议使委托人减减少了投资，取取得经济效益益，委托人按按以下办法奖奖励监理人：：奖励金=委托人确确认的采用合合理化建议节节省的投资×20%第四十九条本本合同在履行行过程中发生生争议时，当当事人双方应应及时协商解解决。协商不不成时，双方方任一方可向向广州市天河河区人民法院院起诉。

第二部分合合同标准条件件词语定义、适用范范围和法规第一条下列名名词和用语，除除上下文另有有规定外，有有如下含义：：(1)“工程”是是指委托人委委托实施监理理的工程。(2)“委托人”是指承担直直接投资责任任和委托监理理业务的一方方以及其合法法继承人。(3)“监理人”是指承担监监理业务和监监理责任的一一方，以及其其合法继承人人。(4)“监理机构构”是指监理人人派驻本工程程现场实施监监理业务的组组织。(5)“总监理工工程师”是指经委托托人同意，监监理人派到监监理机构全面面履行本合同同的全权负责责人。(6)“承包人”是指除监理理人以外，委委托人就工程程建设有关事事宜签订合同同的当事人。(7)“工程监理理的正常工作作”是指双方在在专用条件中中约定，委托托人委托的监监理工作范围围和内容。(8)“工程监理理的附加工作作”是指：①委托人委托托监理范围以以外，通过双双方书面协议议另外增加的的工作内容。②由于委托人人或承包人原原因，使监理理工作受到阻阻碍或延误，因因增加工作量量或持续时间间而增加的工工作。(9)“工程监理理的额外工作作”是指正常工工作和附加工工作以外或非非监理人自己己的原因而暂暂停或终止监监理业务，其其善后工作及及恢复监理业业务的工作。(10)“日”是是指任何一天天零时至第二二天零时的时时间段。(11)“月”是是指根据公历历从一个月份份中任何一天天开始到下一一个月相应日日期的前一天天的时间段。第二条建设工工程委托监理理合同适用的的法律是指国国家的法律、行行政法规，以以及专用条件件中议定的部部门规章或工工程所在地的的地方法规、地地方规章。第三条本合同同文件使用汉汉语语言文字字书写、解释释和说明。如如专用条件约约定使用两种种以上(含两种)语言文字时时，汉语应为为解释和说明明本合同的标标准语言文字字。监理人义务第四条监理人人按合同约定定派出监理工工作需要的监监理机构及监监理人员，向向委托人报送送委派的总监监理工程师及及其监理机构构主要成员名名单、监理规规划，完成监监理合同专用用条件中约定定的监理工程程范围内的监监理业务。在在履行合同义义务期间，应应按合同约定定定期向委托托人报告监理理工作。第五条监理人人在履行本合合同的义务期期间，应认真真、勤奋地工工作，为委托托人提供与其其水平相适应应的咨询意见见，公正维护护各方面的合合法权益。第六条监理人人使用委托人人提供的设施施和物品属委委托人的财产产。在监理工工作完成或中中止时，应将将其设施和剩剩余的物品按按合同约定的的时间和方式式移交给委托托人。第七条在合同同期内或合同同终止后，未未征得有关方方同意，不得得泄露与本工工程、本合同同业务有关的的保密资料。委托人义务第八条委托人人在监理人开开展监理业务务之前应向监监理人支付预预付款。第九条委托人人应当负责工工程建设的所所有外部关系系的协调，为为监理工作提提供外部条件件。根据需要要，如将部分分或全部协调调工作委托监监理人承担，则则应在专用条条件中明确委委托的工作和和相应的报酬酬。第十条委托人人应当在双方方约定的时间间内免费向监监理人提供与与工程有关的的为监理工作作所需要的工工程资料。第十一条委托托人应当在专专用条款约定定的时间内就就监理人书面面提交并要求求作出决定的的一切事宜作作出书面决定定。第十二条委托托人应当授权权一名熟悉工工作情况、能能在规定时间间内作出决定定的常驻代表表(在专用条款款中约定)，负责与监监理人联系。更更换常驻代表表，要提前通通知监理人。第十三条委托托人应当将授授予监理人的的监理权利，以以及监理人主主要成员的职职能分工、监监理权限及时时书面通知已已选定的承包包合同的承包包人，并在与与第三人签订订的合同中予予以明确。第十四条委托托人应在不影影响监理人开开展监理工作作的时间内提提供如下资料料：(1)与本工程合合作的原材料料、构配件、设设备等生产厂厂家名录。(2)提供与本工工程有关的协协作单位、配配合单位的名名录。第十五条委托托人应免费向向监理人提供供办公用房、通通讯设施、监监理人员工地地住房及合同同专用条件约约定的设施，对对监理人自备备的设施给予予合理的经济济补偿(补偿金额＝＝设施在工程程使用时间占占折旧年限的的比例×设施原值+管理费)。第十六条根据据情况需要，如如果双方约定定，由委托人人免费向监理理人提供其他他人员，应在在监理合同专专用条件中予予以明确。监理人权利第十七条监理理人在委托人人委托的工程程范围内，享享有以下权利利：(1)选择工程总总承包人的建建议权。(2)选择工程分分包人的认可可权。(3)对工程建设设有关事项包包括工程规模模、设计标准准、规划设计计、生产工艺艺设计和使用用功能要求，向向委托人的建建议权。(4)对工程设计计中的技术问问题，按照安安全和优化的的原则，向设设计人提出建建议;如果拟提出出的建议可能能会提高工程程造价，或延延长工期，应应当事先征得得委托人的同同意。当发现现工程设计不不符合国家颁颁布的建设工工程质量标准准或设计合同同约定的质量量标准时，监监理人应当书书面报告委托托人并要求设设计人更正。(5)审批工程施施工组织设计计和技术方案案，按照保质质量、保工期期和降低成本本的原则，向向承包人提出出建议，并向向委托人提出出书面报告。(6)主持工程建建设有关协作作单位的组织织协调，重要要协调事项应应当事先向委委托人报告。(7)征得委托人人同意，监理理人有权发布布开工令、停停工令、复工工令，但应当当事先向委托托人报告。如如在紧急情况况下未能事先先报告时，则则应在24小时内向委委托人作出书书面报告。(8)工程上使用用的材料和施施工质量的检检验权。对于于不符合设计计要求和合同同约定及国家家质量标准的的材料、构配配件、设备，有有权通知承包包人停止使用用。对于不符符合规范和质质量标准的工工序、分部、分分项工程和不不安全施工作作业，有权通通知承包人停停工整改、返返工。承包人人得到监理人人复工令后才才能复工。(9)工程施工进进度的检查、监监督权，以及及工程实际竣竣工日期提前前或超过工程程施工合同规规定的竣工期期限的签认权权。(10)在工程施施工合同约定定的工程价格格范围内，工工程款支付的的审核和签认认权，以及工工程结算的复复核确认权与与否决权。未未经总监理工工程师签字确确认，委托人人不支付工程程款。第十八条监理理人在委托人人授权下，可可对任何承包包人合同规定定的义务提出出变更。如果果由此严重影影响了工程费费用或质量、或或进度，则这这种变更须经经委托人事先先批准。在紧紧急情况下未未能事先报委委托人批准时时，监理人所所做的变更也也应尽快通知知委托人。在在监理过程中中如发现工程程承包人人员员工作不力，监监理人可要求求承包人调换换有关人员。第十九条在委委托的工程范范围内，委托托人或承包人人对对方的任任何意见和要要求(包括索赔要要求)，均必须首首先向监理人人提出，由监监理人研究处处置意见，再再同双方协商商确定。当委委托人和承包包人发生争议议时，监理人人应根据自己己的职能，以以独立的身份份判断，公正正地进行调解解。当双方的的争议由政府府建设行政主主管部门调解解或仲裁机构构仲裁时，应应当提供作证证的事实材料料。委托人权利第二十条委托托人有选定工工程总承包人人，以及与其其订立合同的的权利。第二十一条委委托人有对工工程规模、设设计标准、规规划设计、生生产工艺设计计和设计使用用功能要求的的认定权，以以及对工程设设计变更的审审批权。第二十二条监监理人调换总总监理工程师师须事先经委委托人同意。第二十三条委委托人有权要要求监理人提提交监理工作作月报及监理理业务范围内内的专项报告告。第二十四条当当委托人发现现监理人员不不按监理合同同履行监理职职责，或与承承包人串通给给委托人或工工程造成损失失的，委托人人有权要求监监理人更换监监理人员，直直到终止合同同并要求监理理人承担相应应的赔偿责任任或连带赔偿偿责任。监理人责任第二十五条监监理人的责任任期即委托监监理合同有效效期。在监理理过程中，如如果因工程建建设进度的推推迟或延误而而超过书面约约定的日期，双双方应进一步步约定相应延延长的合同期期。第二十六条监监理人在责任任期内，应当当履行约定的的义务。如果果因监理人过过失而造成了了委托人的经经济损失，应应当向委托人人赔偿。累计计赔偿总额(除本合同第第二十四条规规定以外)不应超过监监理报酬总额额(除去税金)。第二十七条监监理人对承包包人违反合同同规定的质量量要求和完工工(交图、交货)时限，不承承担责任。因因不可抗力导导致委托监理理合同不能全全部或部分履履行，监理人人不承担责任任。但对违反反第五条规定定引起的与之之有关的事宜宜，向委托人人承担赔偿责责任。第二十八条监监理人向委托托人提出赔偿偿要求不能成成立时，监理理人应当补偿偿由于该索赔赔所导致委托托人的各种费费用支出。委托人责任第二十九条委委托人应当履履行委托监理理合同约定的的义务，如有有违反则应当当承担违约责责任，赔偿给给监理人造成成的经济损失失。监理人处理委托业业务时，因非非监理人原因因的事由受到到损失的，可可以向委托人人要求补偿损损失。第三十条委托托人如果向监监理人提出赔赔偿的要求不不能成立，则则应当补偿由由该索赔所引引起的监理人人的各种费用用支出。合同生效、变更与与终止第三十一条由由于委托人或或承包人的原原因使监理工工作受到阻碍碍或延误，以以致发生了附附加工作或延延长了持续时时间，则监理理人应当将此此情况与可能能产生的影响响及时通知委委托人。完成成监理业务的的时间相应延延长，并得到到附加工作的的报酬。第三十二条在在委托监理合合同签订后，实实际情况发生生变化，使得得监理人不能能全部或部分分执行监理业业务时，监理理人应当立即即通知委托人人。该监理业业务的完成时时间应予延长长。当恢复执执行监理业务务时，应当增增加不超过42日的时间用用于恢复执行行监理业务，并并按双方约定定的数量支付付监理报酬。第三十三条监监理人向委托托人办理完竣竣工验收或工工种移交手续续，承包人和和委托人已签签订工程保修修责任书，监监理人收到监监理报酬尾款款，本合同即即终止。保修修期间的责任任，双方在专专用条款中约约定。第三十四条当事事人一方要求求变更或解除除合同时，应应当在42日前通知对对方，因解除除合同使一方方遭受损失的的，除依法可可以免除责任任的外，应由由责任方负责责赔偿。变更或解除合同的的通知或协议议必须采取书书面形式，协协议未达成之之前，原合同同仍然有效。第三十五条监监理人在应当当获得监理报报酬之日起30日内仍未收收到支付单据据，而委托人人又未对监理理人提出任何何书面解释时时，或根据第第三十一条及及第三十二条条已暂停执行行监理业务时时限超过六个个月的，监理理人可向委托托人发出终止止合同的通知知，发出通知知后14日内仍未得得到委托人答答复，可进一一步发出终止止合同的通知知，如果第二二份通知发出出后42日内仍未得得到委托人答答复，可终止止合同或自行行暂停或继续续暂停执行全全部或部分监监理业务。委委托人承担违违约责任。第三十六条监监理人由于非非自己的原因因而暂停或终终止执行监理理业务，其善善后工作以及及恢复执行监监理业务的工工作，应当视视为额外工作作，有权得到到额外的报酬酬。第三十七条当当委托人认为为监理人无正正当理由而又又未履行监理理义务时，可可向监理人发发出指明其未未履行义务的的通知。若委委托人发出通通知后21日内没有收收到答复，可可在第一个通通知发出后35日内发出终终止委托监理理合同的通知知，合同即行行终止。监理理人承担违约约责任。第三十八条合合同协议的终终止并不影响响各方应有的的权利和应当当承担的责任任。监理报酬第三十九条正正常的监理工工作、附加工工作和额外工工作的报酬，按按照监理合同同专用条件中中约定的方法法计算，并按按约定的