某电厂干灰库、汽化风机房、浓缩机基础承包合同

合同编号：*****建筑安装工程承包合同发包单位：******建设工程有限责任公司承包单位：******集团股份有限公司二00五年三月二十八日建筑安装工程承包合同发包单位：******建设工程有限责任公司（以下简称甲方）承包单位：******股份有限公司（以下简称乙方）经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将部分工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签定本合同，共同遵照执行。第二部分通用条款工程名称：干灰库、汽化风机房、浓缩机基础。二、工程地点：****项目部三、承包范围：（1）干灰库、汽化风机房、浓缩机基础建筑工程及采暖、通风空调安装工程（不含设备安装）（2）甲方可视乙方施工进度、质量等情况调增或调减其工程量，报项目部计划部办理增减手续。四、承包方式：包工不包料五、工期：严格按照甲方网络进度要求的工期执行。六、工程造价结算：（一）、本工程实行包轻工的方式，实行施工图预算加签证的方式。1、定额部分：建筑工程采用《电力建设工程预算定额》2001年版不足部分参照《***自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》2004年版。安装工程采用《全国统一安装工程预算定额》***自治区通用单位估价表2004年版。2、费用包干系数：施工图纸部分28元/工日计取综合费用含工期、质量、安全文明施工费，综合费用已包括冬季雨季施工增加费、夜间施工增加费、工具用具使用费、现场管理费、临时设施费、财务费用、利润、安全措施费、停窝工损失费、交叉作业费、施工措施增加费、政策性调整、企业的各项保险基金等不可预见的费用以及相应的风险费用。3、工程量以施工图纸为准。4、设计变更、变更设计及预算外签证的结算：4.1设计变更、变更设计的结算只计算定额直接费，不再计取任何费用，每工日按25元计取。4.2签证的手续必须由工地主任、工程管理部部长、项目部总工程师、项目主管土建（或安装）工程的（副）经理签章后方可结算，结算时补办签证的手续，一律无效。每工日按25元计取。5、工日单价中已包括了乙方应计取的所有费用，乙方严格按照甲方要求的施工进度、质量、安全文明施工。如乙方原因造成的未完尾留的工程，结算时扣除其未完尾留工程的双倍费用后，作为其最终的结算值。（二）、税金由甲方统一上交（综合费率中不包含税金）。（三）、项目部解决临时设施费,如果乙方租用附近的房子则由项目部综合部统计人数及租用房间并与出租方签订租房协议。（四）、本工程无预付款。（五）、特殊措施施工费用应：无（六）、工程进度款：图纸会审后，乙方根据所承担的工作内容在两周内将施工图预算编制完毕，经甲方审定后作为拨付工程进度款的依据。乙方在每月22日前向甲方报送当月已完工程量报表以及下月施工计划（一式三份），经甲方有关工地、工程管理部、安全保卫部、物资供应部签证后办理工程进度款结算；甲方按当月已完工程结算款，扣除质量保证金后，按资金到位情况支付工程进度款（进度款支付最高限额为预结算值扣除甲供材料价款后的80%）。如因工程进度款暂时不到位而影响施工，甲乙双方共同协商解决，不得影响工程施工和施工进度。（七）竣工结算：工程付款比例应为80%工程竣工后，一周内乙方向甲方项目部报送全部竣工资料及结算件，项目部在28日内审定预结算件，并签署预结意见，暂不盖章，报公司审计（审价）部门最终审定后，公司领导签字为分包工程的最终结算值。其中，质保金的返还按照项目部现场有关管理规定（或参照甲方与业主的主合同的有关规定）办理（质保金为工程结算值的5%）。七、材料供应甲方负责供应钢材、木材、水泥、建筑工程特种材料和建筑工程设备（安装设材），保证满足现场正常施工；1.1甲方供应的材料应向乙方提供产品的合格证明，并对其质量负责；乙方领料后负责妥善保管，因乙方原因发生丢失，按实际价加2.5%采购保管费从乙方结算中扣除，损坏时，由乙方负责赔偿。1.2乙方采购的材料应按设计的有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责；当乙方采购的材料与设计标准不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购合格的产品，承担由此发生的费用；甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用；材料复检，费用由乙方承担；乙方需要代用材料时，应经甲方批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定（原则应为，谁负责采购材料，谁承担材料代用费用）。2、甲方负责供应的材料由乙方提出材料计划，经甲方审批后作为供料的依据，乙方必须按照施工图纸和定额含量使用材料，领料的手续应由乙方负责填写领料单，并盖领料专用章，乙方负责人及领料人签字后，经甲方主管领导或工地负责人批准后，由物资部发料并建立台帐，并在每月25日将分包队伍领料分别汇总后报计划经营部一份；以确定分包队伍实际领用量是否超越图纸和定额用量。3、由甲方负责供应的材料，不得由工地二次发料，乙方必须从供应科领料。4、甲供材料实领量大于预算用量，对乙方超领部分，按实际采购价加2.5%的采购保管费从乙方的结算值中扣除。八、双方职责甲方：1、由甲方提供施工图纸二套，组织有关单位对施工图纸设计等技术资料进行交底。2、由项目工程部、质量部、安监部等共同监督施工进度并进行技术签证。3、做好施工现场协调工作。4、提供建筑物定位标准、标高、水准点和坐标点，5、按照总平面图，提供施工用水、电源。6、若乙方不能满足甲方要求，甲方有权对乙方承包范围内的工程进行调整。乙方：1、组织施工队伍、机具按期进入施工现场，服从甲方调度、安排。2、参加图纸会审，按设计图纸、规程、规范、定额工序要求进行施工，承担因违反工艺规程而造成的损失与责任。3、乙方配备完整的施工管理机构。负责编制施工技术措施及工程进度计划，按时向甲方报送工程质量、进度月报。4、乙方必须具备完整的质量保证组织。按甲方制定的质量保证体系文件严格施工，提供各种原始资料和二级及以下质量验收记录；5、已完工程在办理移交手续前，应认真保护，若发生损坏由乙方负责修复并赔偿。6、负责编制竣工结算书。7、遵守甲方现场的一切规章制度。8、乙方人员进入施工现场必须携带身份证和项目部人事部门办理的胸卡和暂住证。9、乙方施工人员在施工现场如有顶撞、谩骂业主和监理人员等不良行为者，一经发现立即清除出施工现场。10、乙方若在现场发生群殴、罢工事件，由项目部扣除本合同价款的5—8%作为惩罚，并将当事人移交当地公安司法部门处理。九、安全施工1、严格按照国家安全法规、工程建设安全生产有关管理规定和甲方《管理制度汇编——安全保卫类》的要求施工，强化安全意识，加强安全文明管理；并随时接受业主、监理、甲方安全检查人员依法实施的监督检查。2、施工现场决不允许出现重大设备、机械事故、重伤和死亡事故，因乙方原因造成的安全事故由乙方自负。3、乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，并由乙方承担经济责任和违约责任，违约金为合同价款的5%。4、如每个施工年内出现重大设备、机械事故、交通、火灾、环境污染事故，重伤和死亡事故，甲方扣定额直接费的1.5%作为惩罚；如未发生重大设备、机械事故、交通、火灾、环境污染事故，重伤和死亡事故，甲方以定额直接费的1%作为奖励。5、乙方负责编制安全技术措施，并按规定报送甲方有关部门经批准后实施；甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。6、乙方严格按照业主与甲方的要求进行文明施工，做到材料堆放整齐，杂物随时随地清理，安全警戒警示用语标志布置得当，安全设施完备，并做到工完料尽场地清。如乙方未按此条款执行，甲方有权代为完善，费用由乙方承担，从乙方结算中扣除。7、乙方在施工中满足下列环境要求：7.1施工现场噪音进行控制，不干扰周围相关方，厂界1m外白天≤65dB、夜晚≤55dB、力争减少夜间施工，对施工人员采取保护措施。7.1生活区、办公区、施工现场产生的固体废物分类、收集、统一处理，减少对环境的影响。7.3工作环境符合国家的标准要求，办公区、生活区、施工场区设施摆放井然有序，文明整洁，员工行为规范。7.4重要环境因素、重要危险源得到控制和消除，合格率100%。7.5特种工作人员特证上岗，符合国家要求。7.6危险化学品建立危险品库房，并设专人保管，得到有效控制。十．安全防护1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用双方在专用条款中约定。2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，安全防护措施费用双方在专用条款中约定。十一、工程质量验收1、工程质量必须达到国家优质工程、***自治区样板工程的标准分部分项优良品率必须大于等于80%（安装93%），且“关键”分部必须优良。质量检验评定标准为《电力建设施工及验收规范》、《火电施工质量检验及评定标准》及国家和行业有关技术规范、规定标准以及设计要求。因乙方原因未达到约定的质量标准，甲方有权清退，另选队伍；由乙方承违约责任。2、隐蔽工程的验收，乙方应提前二天书面通知甲方，甲方组织有关单位共同检查验收，质量不合格者，无偿返工并承担因此造成的一切损失，工期不得顺延。无论是否进行了验收，当甲方要求对已隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用；检验不合格，乙方承担由此发生的费用，工期不予顺延。3、全部工程竣工验收后，双方签署竣工验收证明。4、因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，违约金为工程造价的1%。5、如在工程竣工后，工程质量总评达省级（自治区）优质工程，增加综合取费系数0.3%作为乙方的奖励，工程质量总评达国家级优质工程，再增加综合取费系数0.5%作为乙方的奖励。十二．质量保修1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、保修期按有关规范规定要求，在保修期内发生的质量问题，由乙方无偿修复。如乙方不能按时组织修复，甲方可另行委托他人修复，发生的一切费用由乙方承担，并从质保金中扣除。竣工结算时，质量保证金按5%留甲方，保修期满后退还乙方，保修金不计取利息。十三、索赔1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给乙方造成经济损失，乙方可向甲方提出索赔。3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可向乙方提出反索赔。十四、违约责任：1、由于一方的原因造成合同不能履行,由责任方承担违约责任；由于双方原因，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。2、任何一方违约，均承担因违约而给对方造成的损失，损失费用由双方按实核定。3、执行合同过程中，如发生矛盾或经济纠纷，双方应本着实事求是的精神，平等互谅、协商解决。协商无效时，任何一方均可向有管辖权的合同签订地法院即呼和浩特市新城区人民法院起诉。4、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续，并保护好已完工程：⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；⑵调解要求停止施工，且为双方接受；⑶法院要求停止施工。十五、其它1、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。第二部分专用条款1、乙方发生的本工程以外的零星用工必须是当日发生的当日办理签证单，并以小时为计量单位，结算时累加小时数量后换算成工日数。凡是施工图纸以外的工程均为零星用工，单价均为25元每工日。甲方根据工程安全、进度、质量、安全文明施工情况，奖励乙方每工日2元工程款，其中：进度按0.5元∕工日；质量按0.5元∕工日；安全按0.5元∕工日；文明