某工程机房及大楼综合布线设计项目招标文件

xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目招标文件招标编号：项目名称：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目招标人：（盖章）法定代表人：（盖章）招标代理单位：（盖章）法定代表人：（盖章）日期：2010年1月目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）第一部分投标人须知（一）总则1工程说明1.1项目名称：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目1.2建设地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.3建设规模：约550㎡1.4设计质量标准：符合规范要求1.5设计质量保证（详附表一）1.6招标范围：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计1.7设计工期：设计工期为10日历天1.8误期违约金：￥1000元/天1.9资金来源：自筹2投标人的资格资质要求2.1本招标项目要求投标人资质等级为具备承担本工程项目的设计能力并具备主管部门核发计算机机房设计一级或建筑智能化系统设计专项资质乙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别），本项目要求注册通信工程师须是申请人本企业职员（以注册通信工程师证书上的工作单位为准）。2.2凡符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人均可参与投标。3投标有效期30日历天（从投标截止之日算起）。4投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。5本招标工程项目不允许违法转包。（二）招标文件6招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、修改和澄清的答疑文件组成。投标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。招标人不组织投标答疑会。7招标文件的澄清及修改莆田市招投标中心网（http://）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于在莆田市招投标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。8设计费用设计费按人民币伍万元整包干。建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。9.1投标保证金金额为人民币：壹仟元整（￥1000元），投标人必须按规定缴交。开户单位名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx中心

开户银行：农业银行田xxxx行市府分理处

账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx或开户行：中国邮政储蓄银行xxxxx支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxx投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当转入招标人指定的银行专户，投标人应按招标文件规定的金额，将投标保证金从投标人银行基本帐户按招标项目单标单笔一次性汇入招标文件指定的银行帐户。若因投标人分批分笔缴交投标保证金而导致的投标保证金统计失误的，由投标人自行负责。投标人在缴纳投标保证金时，须注明招标项目编号(即招标文件上注明的招标编号)或招标项目名称，若招标文件指定银行出具的对帐单或投标人汇款凭证上有体现招标项目编号或招标项目名称，则视为该投标人已提交投标保证金。否则，按未提交投标保证金处理。是否注明招标编号或招标项目名称，以招标文件指定银行提供的对帐单或投标人汇款凭证为准。截标时，市招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入账情况，并及时通知招标人。投标人除开标时提交一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）外，还应将一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）装订在资格审查投标文件中。投标人的投标保证金退还投标人的开户行基本账户。评标完成后次日起3个工作日内，招标人向除中标人外的其它投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金在承包合同签订后五个工作日内退还。9.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的或不按规定签订设计承包合同的；(3)中标人在规定的期限内未提交履约保证金的。（三）投标文件的编写10投标文件的组成10.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。10.2投标文件由下列内容组成：承诺书法定代表人资格证明书法定代表人授权委托书营业执照副本复印件资质证书副本复印件注册通信工程师证书复印件银行开户许可证复印件投标保证金交纳凭证复印件（四）投标文件的递交11投标文件的密封及标记投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。12投标文件的提交和投标截止时间12．1投标文件提交截止时间2010年2月5日15：00时，提交投标文件地点为：xxxxxxxxxxxxxxxx。12.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。12．3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：（1）投标文件逾期送达的；（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；（3）投标人代表未随带有效身份证的；（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（6）未按规定交纳投标保证金或投标保证金缴交凭证和指定银行对帐单上均没有体现投标项目招标编号或投标项目招标名称的。（五）开标、评标、定标13开标13.1开标会定于2010年2月5日15：00时在xxxxxxxxxxxxxx进行，开标会由招标人或招标代理机构主持，建设行政主管部门监督，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。13.2开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；(3)随机抽取确定中标人。14评标14．1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。14．2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件、原件或证书复印件、原件提供不全的；投标人的企业资质不符合招标文件要求；投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；投标人的承诺不满足招标文件要求的；15确定中标人15.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。招标人或招标代理机构宣布抽取规则；按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；15.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后入档。15.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。15.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在莆田市招投标中心网上公示。16中标通知在开标完成，中标结果在莆田市招投标中心网（）公示，待公示后招标代理人以“中标通知书”的形式通知中标人。（六）授予合同17签订合同17.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。17.2中标人应在签订建设工程设计合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。17.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程设计合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。18履约担保18.1中标人中标后在签订建设工程设计合同前须向招标人交纳人民币伍仟元（￥5000元）的履约保证金。18.2履约保证金在中标人递交的施工图经相关部门审查合格后三十天内无息退还。GF-2000-0210建设工程设计合同(二)（专业建设工程设计合同）工程名称：xxxxxx（总行行）机房及大大楼综合布线线设计项目工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同编号：设计证书等级：发包人：xxxxxxxxxxxxxxxx小组组办公室设计人：签订日期：中华人民共和国建建设部监制国家工商行政管理理局发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxx小组办公室设计人：发包人委托设计人承担xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目，工程地点为xxxxxxxxxxxxxx路，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国标GB2887-2000《电子计算机场地通风规范》；国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》；国标GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》；国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》；国标GB50016-2006《建筑设计防火规范》；国标GBT18883-2002《室内空气质量标准》；国标GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》；国标GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》；国标GB50054-1995《低压配电设计规范》；国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》；国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》；国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》；国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）；国标GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》；国标TEC1312《雷电电磁脉冲的保护》；国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》；国标GB7450-887《电子设备备雷击保护导导则》；国标GB50243--2002《通风与空空调工程施工工及验收规范范》；国标GB50370--2005《气体灭火火系统设计规规范》；国标GB50116--98《火灾自动动报警系统设设计规范》；；国标GB50263--2007《气体灭火火系统施工及及验收规范》；国标GB50166--2007《火灾自动动报警系统施施工及验收规规范》；国标GB50348--2004《安全防范范工程技术规规范》；国标GBT503144-20066《智能建筑筑设计标准》；国标GB50339--2003《智能建筑筑工程质量验验收规范》；；国标GB50311--2007《综合布线线工程设计规规范》；并执行国家现有法法律、法规及及其它未提及及的规范的安安全标准进行行设计；第三条合同文件件的优先次序序构成本合同的的文件可视为为是能互相说说明的，如果果合同文件存存在歧义或不不一致，则根根据如下优先先次序来判断断：3.1本合同书3.2标准、规范范及有关技术术文件3.3投标书及其其附件3.4中标通知书书、答疑纪要要及工程设计计质量保证3.5发包人要求求或委托书第四条本合同项项目的名称、规规模、阶段、投投资及设计内内容（根据行行业特点填写写）4.1xxxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目：建筑面积约约550㎡。4.2设计阶段：：4.3工程造价估估算为万元；；4.4设计内容要要求:设计部分主要内容容：（1）设备平面规划设计计；（2）电气系统规划设计计；（3）通风系统和排烟系系统的设计；；（4）消防系统规划设计计；（5）安防及场地监控系系统规划设计计；（6）综合布线及KVMM系统规划设设计；（7）防雷系统的设计；；具体内容包含：◆主机房区包括：主主机房、网络络机房、配电电室、操作室室、测试及维维修室、介质质室、值班室室。◆监控机房区包括：：监控室、值值班室及休息息室。◆辅助办公区包括：：经理室、副副经理室、办办公室、开发发部、仓库等等。◆机房室内装修项目目：天地墙的六六面装修，防防尘、防水、防防鼠处理，达达到A级机房规范范标准。◆供配电系统：对照照明、暖通、及及计算机设备备进行供配电电，达到A级机房规范范标准。◆雷电及静电防护系系统：设计机机房电源信号号防浪涌装置置，防静电防防感应雷装置置，接地装置置，达到电子子类机房防雷雷规范要求。◆暖通系统：设计新新风、排风、防防排烟系统、防火阀联动系统，达到防A级机房标准及消防规范要求。◆火灾自动报警及消消防灭火系统统：设计机房房独立火灾报报警系统，气气体灭火系统统，消防联动动系统，达到到电子类机房房消防规范要要求。◆结构化布线系统：：设计六类布布线系统，实实现三网分离离，设计一套套KVM控制系统，达达到电子类机机房通信安全全规范要求。◆安全防范及场地环环境监控系统统：设计一套套门禁系统，一一套视频监控控系统，一套套入侵报警及及呼叫报警系系统，一套场场地环境监控控系统，并集集中在一个监监控平台上，达达到A级机房规范范标准。设计要求：本次设计投标中标标单位，必须须对为本公司司设计的方案案进行详细的的说明，确保保本公司各项项目组提出的的所有相关问问题得以解决决，同时也可可增加因初期期本公司各项项目组考虑不不足而遗漏的的问题，另一一方面也满足足和方便本公公司日后各项项工作开展。设计部分应提交的的设计资料包包括以下内容容，并且设计计要求达到施施工图的深度度，设计资料料和图纸应包包含：（1）整体设计说明；（2）设备平面布置图（天天棚图、地面面图、隔墙材材料示意图、隔墙立面图、立面详图、框架结构图、剖面图、大样图等设计图）；（3）电气系统设计说明明、配电系统统回路布置图图、照明系统统回路布置图图、配电柜系系统图、电缆缆桥架走向布布置图；（4）防雷防静电设计说说明、防雷均均压带及直流流网络布置图图、设备及彩彩钢板接地示示意图、强弱弱电钢质桥架架接地示意图图、设备接地地示意图、防防雷均压带安安装大样图及及电源防雷示示意图；（5）综合布线设计说明明、信息点平平面布置图、布布线机柜图、布布线系统图。（6）场地监控系统设计计说明、温湿湿传感器布置置图、漏水检检测及设备检检测布置图、摄摄像机红外双双鉴探头布置置图、门禁系系统布置图、场场地监控系统统图；（7）暖通设计说明、排排烟管道布置置图、新风管管道布置图、给给排水及空调调铜管走线示示意图；（8）消防设计说明、消消防报警控制制布置图、联联动控制系统统图、喷淋平平面布置图、防防火阀联动控控制布置图、手手动报警控制制器布置图、消消防广播及背背景音乐布置置图、手提灭灭火器布置图图；（9）工程量清单（按不不同专业分别别提供工程量量清单）；（10）设计要求提提交所有图纸纸和资料的书书面版本、电电子版本及消消防、防雷审审核意见书；；（11）技术文件注：设计所提供的的工程量清单单和细化的施施工图应能满满足进行安装装施工报价的的要求。第五条发包人向向设计人提交交的有关资料料、文件及时时间：发包人在签定本合合同文件后当当内向设计人人提交以下资资料:第六条设计人向向发包人交付付的设计文件件、份数、地地点及时间6.1在签定设计计合同后的33天内，设计计人向发包人人提交优化设设计方案文件件5份；6.2在设计方案案审查、批复复后的3天内，设计计人向发包人人提交初步设设计文件(含概算)5份；6.3在初步（含含概算）设计计文件批复或或发包人向设设计人提供经经审查合格的的初设批准文文件后的9天内设计人人向发包人提提交送审的施工图设计计文件4份并负责通通过相关部门门组织的施工工图设计审查查；审查合格格后，提供审审后施工图15份（含电子子版）。6.4电力工程、照照明工程及道道路绿化的设设计文本与其其它设计文本本需分开。第七条费用（1）设计费按人民币伍伍万元整包干干。（2）建设规模中面积可可能变化，中中标单位不得得以任何理由由拒绝设计。第八条支付方方式8.1施工图设计计文件完成，经经施工图审查查中心审查、修修改批准，并并提交了修改改文件后的三三十日内，发包人向向设计人支付付设计费总额额的50%；8.3工程开工后后三十日内，发发包人向设计计人支付设计计费总额的20%；8.4工程竣工后后三十日内，发发包人向设计计人支付设计计费总额的20%；8.5工程竣工验验收合格后三三十日天内结结清设计费；；8.6设计费需以以银行转帐形形式支付。第九条双方责任任9.1发包人责任任发包人按本合同第第五条规定的的内容，在规规定的时间内内向设计人提提交基础资料料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责。发包人提交上述资资料及文件超超过规定期限限15天以内，设设计人按本合合同第六条规规定的交付设设计文件时间间顺延；发包包人交付上述述资料及文件件超过规定期期限15天以上时，双双方协商权重重新确定提交交设计文件的的时间。发包人变更委托设设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计返工时，双双方除另行协协商签订补充充协议（或另另订合同）、重重新明确条款款。在合同履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，退退还设计人已已付的合同履履约保证金；；已开始设计计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。发包人应按本合同同规定的金额额和日期向设设计人支付设设计费，每逾逾期支付一天天，应承担应应支付金额千千分之二的逾逾期违约金，且且设计人提交交设计文件的的时间顺延。逾逾期超过３００天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均应支支付应付的设设计费。发包人要求设计人人比合同规定定时间提前交交付设计文件件时，须征得得设计人同意意，不得严重重背离合理设设计周期，且且发包人应支支付赶工费。设计文件中选用的的国家标准图图、部标准图图及地方标准准图由发包人人负责解决。9.2设计人责任任设计人应按国家规规定和合同约约定的技术规规范、标准进进行设计，按按本合同第六六条规定的内内容、时间及及份数向发包包人交付设计计文件（出现现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交交付设计文件件顺延的情况况除外）。并并对提交的设设计文件的质质量负责。设计合理使用年限限为50年。负责该合同项目的的设计联络工工作。设计人对设计文件件出现的遗漏漏或错误负责责修改或补充充。由于设计计人设计错误误造成工程质质量事故损失失，设计人除除负责采取补补救措施外，应应免收受损失失部分的设计计费，并根据据损失程度向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金数额由由双方商定为为实际损失的的1％。由于设计人原因，延延误了设计文文件交付时间间，每延误一一天，应减收收该项目应收收设计费的千千分之二。合同生效后，设计计人要求终止止或解除合同同，发包人不不退还合同履履约保证金。设计人交付设计文文件后，按规规定参加有关关上级的设计计审查，并根根据审查结论论负责不超出出原定范围的的内容做必要要调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计文件件一年内项目目开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，可按所所需工作量向向发包人适当当收取咨询服服务费，收费费额由双方商商定。其他：（1）办理设计图纸图审审工作，确保保通过消防、公公安、气象主主管部门的审审核；（2）与甲方、施工单位位的技术负责责人商讨并协协助解决工程程中存在的技技术问题；（3）负责向甲方及施工工单位进行设设计交底、与与设计相关的的施工咨询服服务、处理施施工过程中与与设计有关的的问题。其它方面由采购部部门在商务条条款（设计合合同）上明确确。第十条保密双方均应保护对方方的知识产权权，未经对方方同意，任何何一方均不得得对对方的资资料及文件擅擅自修改、复复制或向第三三人转让或用用于本合同项项目外的项目目。如发生以以上情况，泄泄密方承担一一切由此引起起的后果并承承担赔偿责任任。第十一条仲裁本建设工程设计合合同发生争议议，发包人与与设计人应及及时协商解决决。也可由当当地建设行政政主管部门调调解，调解不不成时，双方方当事人同意意由莆田市仲仲裁委员会仲仲裁。双方当当事人未在合合同中约定仲仲裁机构，当当事人又未达达成仲裁书面面协议的，可可向工程所在在地人民法院院起诉。第十二条合同生效效12.1发包人要要求设计人派派专人长期驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方应应另行签订技技术咨询服务务合同。12.2设计人为为本合同项目目的服务至工工程竣工验收收后六个月为为止。12.3本工程项项目中，设计计人不得指定定建筑材料、设设备的生产厂厂或供货商。发发包人需要设设计人配合建建筑材料、设设备的加工订订货时，所需需费用由发包包人承担。12.4发包人委委托设计人承承担本合同内内容以外的工工作服务，另另行签订协议议并支付费用用。12.5由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。12.6本合同双双方签字盖章章即生效，一一式捌份，发包人人肆份，设计人人肆份，具有同同等法律效力力。12.7本合同生生效后，按规规定应到项目目所在地省级级建设行政主主管部门规定定的审查部门门备案；双方方认为必要时时，到工商行行政管理部门门鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。12.8双方认可可的来往传真真、电报、会会议纪要等，均均为合同的组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。12.9未尽事宜宜，经双方协协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等法律律效力。第十三条其他他另附：13.1网上公布布的招标公告告13.2答疑纪要要13.3中标通知知书附表一三、质量保证：施工图设计质量保保证一、单位质量方式式：精心设计优质质服务质量为本用户至上。树立以用户为中心心的理念，依依据法律法规规和用户的需需求，信守合合同，遵守承承诺，为用户户提供经济、合合理、先进的的设计成果，以以高品质的产产品和服务，达达到用户满意意。二、设计质量管理理主要程序及及管理理点：：（一）明确各级岗岗位质量责任任制，加强设设计阶段的过过程控制。在设计过程的质量量控制中，首首先确定项目目负责人、专专业负责人、设设计人员、校校对人员、审审核人员，明明确相关人员员岗位职责，确确保设计文件件、图纸符合合规范、规程程规定，满足足各部门对本本项目的要求求。在设计过过程中，要求求各级岗位做做到职责分明明，层层控制制把关，使设设计中出现的的错、漏、碰碰、缺等常见见病切实得以以克服。（二）加强对设计计项目的安排排和管理工作作，确保设计计文件按期交交付。为了保证设计文件件按时交付和和满足工期要要求，对每项项设计工作都都制订了严密密的计划作业业表，并对作作业表的执行行情况进行考考核，对于按按期或提前完完成作业表计计划或因主观观原因推迟完完成作业表计计划的专业，规规定了严格的的奖罚措施。（三）针对项目难难点和关键问问题，拟定对对策措施。（四）加强对不合合格品的控制制，防止不合合格品出门。（五）加强配合施施工管理，努努力提高服务务质量。做好设计文件交付付后的技术交交底、施工配配合、设计变变更及各类验验收等后期服服务工作，及及时派遗设计计人员前往工工地，解决施施工中出现的的技术问题。当当工程交付运运营一段时间间后，我院将将有代表性地地组织有关人人员赴现场进进行设计回访访，听取用户户意见，实地地了解工程状状况和设备使使用情况，总总结设计经验验不断提高设设计水平。第三部分投标标文件的组成成（格式）xxxxx（总行行）机房及大大楼综合布线线设计项目投标文件（本）“开标时间前不得开开封”招标编号：项目名称：招标人:投标人：（盖章）法定代表人或其委委托代理人：：(签字并盖章)投标人地址:投标人邮政编码：：编制时间：一投标文件的组成1、承诺书2、法定代表人资格格证明书3、法定代表人授权权委托书4、营业执照副本复复印件5、资质证书副本复复印件6、注册通信工程师证证书复印件7、银行开户许可证复复印件8、投标保证金交纳凭凭证复印件1、承诺书（招标人全称）1、我公司企业资质为为级，目前没没有处于被停停业、停标。2、我公司目前没有有处于财产被被接管、冻结结、破产状态态。3、我公司在此承诺诺，公司现有有的资金能够够满足招标工工程项目所需需的流动资金金。4、我方愿以招标人的的设计费[人民币（大大写）伍万元（RMB：￥50000元）]包干的价格作作为承包价。5、一旦我方中标，我我方将派为本本工程工程师师。6、我公司近一年内内（即递交资格格后审申请书书当日与上年年度同月同日日）没有下列列严重违约行行为：（1）同一项目因不履履行投标承诺诺的行为受到到有关行政主主管部门通报报三次及以上上的；（2）除不可抗力外，因因中标人