某学院新校区施工总承包招标文件

********学院新校区一期工程施工总承包招标文件招标单位：********学院招标代理单位：********有限公司日期：二〇一〇年二月二十四日目录HYPERLINK\l"_Toc254785366"目录1HYPERLINK\l"_Toc254785367"投标邀请书2HYPERLINK\l"_Toc254785368"第一章投标须知3HYPERLINK\l"_Toc254785369"一、投标须知前附表3HYPERLINK\l"_Toc254785370"二、投标须知修改表6HYPERLINK\l"_Toc254785371"第二章开标、评标及定标办法11HYPERLINK\l"_Toc254785372"一、开标、评标及定标办法修改表11HYPERLINK\l"_Toc254785373"第三章合同条款17HYPERLINK\l"_Toc254785464"第四章投标文件格式75HYPERLINK\l"_Toc254785465"第五章技术条件（工程建设标准）86HYPERLINK\l"_Toc254785466"第六章图纸及勘察资料87HYPERLINK\l"_Toc254785467"第七章工程量清单88投标邀请书致：[投标人名称]贵公司已报名参加我********学院新校区一期工程施工总承包工程施工公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从********有限公司处购买招标文件和相关资料。时间为2010年月日上午时。请注意：1.招标文件售后不退。2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交80万元（人民币）的投标担保。3．投标文件提交的截止时间为2010年月日时分正，提交到广州建设工程交易中心室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。4．本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州建设工程交易中心室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。招标单位：********学院联系人：**联系电话：**************招标代理：********有限公司地址：***************联系人：**联系电话：***************注：本投标邀请书使用GZZB200612-018-1招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本邀请书的组成部分，同其他部分具有同样的效力。第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB200612-018-1招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人人）：**********学院项目建设管理单位位：//招标代理：**********有限公司设计单位：*************研究院监理单位：2工程名称*********学院新校区区一期工程施施工总承包3建设地点******************4建设规模*********学院新校区区位于*****区*****地段，用地地面积约3548003平方米，总总建筑面积约约1611000平方米。其其中一期工程程包括：学生生食堂（活动动中心）约13510平方米，北北边四栋学生生宿舍约36000平方米，综综合楼约6900平方米，培培训楼约8470平方米，地地下车库约7750平方米，四四栋教学楼约约16990平方米（教教学楼顶部的的连接结构最最大跨度约444.5米），西北校校门约100平方米，总总建筑面积约约81870平方米；校校园主校道工工程约15220米（施工至基基层）；桥梁梁工程，最大大单跨跨度约约50米；部分球场场及体育设施施工程；管网网及其他配套套工程。以上仅为概括性描描述，最终以以经批准的设设计文件为准准。5承包方式包工、包料（甲供供料除外）、包包工期、包质质量、包安全全生产、包文明明施工、包检检验检测、包包验收；综合合单价包干、项项目措施费总总价包干。6质量标准符合国家和行业现现行验收标准准，一次性验验收合格。7招标范围根据招标人提供的的招标图纸、资资料和有关文文件，包括但但不限于以下下内容的施工工和工作（最最终以设计图图纸、工程量量清单内容为为准）：（1）土建工程：地基基与基础工程程，主体工程程，屋面工程程，门窗工程程，装饰装修修工程，楼地地面工程（含含散水、台阶阶等）；（2）建筑设备安装工工程：电气安安装工程（含含消防报警系系统、弱电项项目及防雷项项目），建筑筑卫生工程(给排水)，通风空调调设备采购与与安装工程，电电梯设备采购购与安装工程程，热供水设设备采购与安安装工程，发发电机组设备备采购与安装装工程；（3）室外附属工程：：球场及体育育设施工程，室室外场地标高高调整土石方方工程，室外外管沟(网)，校园主校校道工程（施施工至基层），室室外水井（水水池）等、配配套绿化工程程、桥梁工程程；（4）总包管理配合服服务：施工过过程中，承包包人负责有关关专业承包单单位（指发包包人另外委托托的专业承包包单位）进行行全面管理、协协调及配合等等工作，包括括组织项目整整体竣工验收收（含资料汇汇总、整理）等等并取得相关关政府部门认认可的验收合合格证明文件件。8工期要求计划2010年55月1日开工，20110年9月30日前完成北边边四栋学生宿宿舍及四栋教教学楼的主体体结构工程，2011年5月30日前本工程全部竣工完成，施工总工期395日历天（亚运会等原因工期不予顺延）。93.1资金来源省财政及部分自筹筹资金，资金金已落实104.14.5投标人资质等级及及项目负责人人等级要求详见本工程招标公公告114.2资格审查方式详见本工程招标公公告1213.1报价以及单价和总总价计算方式式采用工程量清单方方式报价，并并采用综合单单价包干和项项目措施费总总价包干的计计价方式。1315.1投标有效期90日历天（从从投标截止之之日计起）1416.1投标担保80万元人民民币投标保证证金，缴纳时时间在递交投标文文件截止时间间之前户名：*****************银行账号：***********************开户银行：****************咨询电话：**************已按规定办理有效效企业年度投投标保证金的的无需另外缴缴纳投标保证证金。155.1踏勘现场在本工程开标时间间前，由投标标人自行前往往现场考察。168.1投标答疑疑问提交时间:22010年月日时前传传真：*************并Email至：***********@126..com答疑会时间：20010年月日时。地点：广州建设工工程交易中心心室。1711投标文件的组成组成一（既编制技技术标，又编编制经济标）1817.1投标文件份数方式一(要求分别别编制技术标标与经济标)：技术标投标文件：：1份正本（含含电子文件二二套），2份副本。经济济标投标文件件：1份正本（含含电子文件二二套），2份副本。独自自分开的封包包数共为4包。中标人另须须无偿提供盖盖章确认的投投标文件文本本五套。1919.1投标文件提交及截截止地点和时时间收件人：*********学院地点：*************交易中心，具具体地点另行行通知开始接收投标文件件时间：22010年年月日时截止时间：20010年月日时投标人代表凭法定定代表人证明明书原件、法法定代表人授授权委托证明明书原件（仅仅限于法定代代表人不出席席而委托授权权代表出席开开标会的）、本本人身份证原原件、投标保保证金收据原原件（或企业业年度投标保保证金收据复复印件）递交交投标文件，招招标人进行检检验确认有效效后，才接收收其投标文件件。2024.1开标时间方式一（技术标与与经济标先后后分别开启）：：技术标开标时间：：2010年月日时分，地地点：广州建建设工程交易易中心室经济标开标时间：：2010年月日时分，地地点：广州建建设工程交易易中心室2133.4开标评标办法办法一（平均值评评标法，技术术标与经济标标先后分别开开启）2238.2履约担保方式一：中标人提提供的履约保保证金为中标标价款的100%。23招标控制价本项目招标控制价价为人民币2250，000，000元，其其中安全防护护、文明施工工措施费为775000000元，余泥泥渣土运输与与排放费为99500000元,投标价超过过招标控制价价的投标文件件将被拒绝。24保修期按照《建设工程质质量管理条例例》规定25评标参考价候选下下浮率评标参考价下浮率率为3%。26评标委员会人数组成人数一：技术术标评标组由由9人组成成，经济标评评标组由77人组成。二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB200612-018-1招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州建设工程交易中心网站（网址：）下载查阅。条款号：5.1修改类型：修改原文：5.1…，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标…。现文：5.1…，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标…。条款号：8.3修改类型：修改原文：8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。现文：8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分，为合同和工程结算的依据之一。条款号：11.2修改类型：修改原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:11.2.1技术投标书（原件放在正本上，副本可用复印件，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。企业资质证书、营业执照。法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书。项目管理机构配备。（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；（3）其他辅助说明资料。企业在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。施工组织设计或施工方案。余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：（1）合法的余泥渣土运输单位及排放点；（2）施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；（3）《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）或遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。投标担保凭证（复印件）。技术标电子文件，用MicrosoftWord软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:11.2.1技术投标书（按第四章格式1,正本附原件）。企业简况表（按第四章格式2,正本附原件）。法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书（正本附原件）。项目管理机构配备（1）施工组织机构框架图；（2）拟投入本合同工程的主要人员承诺书（按第四章格式3,正本附原件）；(3）拟投入本合同工程的主要人员简历表（按第四章格式4,正本附原件）；（4）其他辅助说明资料（如有）。拟投入本合同工程的主要施工机械设备承诺书（按第四章格式5，并附：机械设备为自有或租赁的说明；机械设备如属于租赁的，应承诺其租赁是不属于重复租赁,正本附原件）。施工组织设计或施工方案（按第四章格式6）。余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：（1）合法的余泥渣土运输单位及排放点；（2）施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；（3）《施工总承包单位安全总责承诺书》。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。投标担保凭证（复印件）。技术标电子文件，用MicrosoftWord软件或广州建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（按第四章格式7）。条款号：11.3修改类型：修改原文：11.3经济部分投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：经济投标书(按招标文件的要求填写)。工程量清单计价表。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。（1）投标报价说明；（2）工程量清单报价表（格式按招标文件要求填写，余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；（3）单价分析表。经济标电子文件，包括用MicrosoftExcel软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用MicrosoftWord软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。现文：11.3经济部分投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：经济投标书（按第四章格式8,正本附原件）。工程量清单计价表。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》GB50500-2008及广东省相关定额及清单规范执行。（1）投标报价说明；（2）工程量清单报价表（格式按招标文件要求填写，余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；（3）单价分析表。经济标电子文件，包括用MicrosoftExcel软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用MicrosoftWord软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》（按第四章格式9）。条款号：修改类型：增加现文：投标报价时应当考虑的因素：（1）安全防护、文明施工措施项目费按穗建筑[2008]967号文执行；（2）意外伤害保险费按穗建筑[2008]882号文执行；（3）平安卡费用按粤建价函[2008]38号文和粤建造函[2008]043号文执行；（4）预拌砂浆管理办法按穗建质[2008]850号文执行；（5）主要材料(如钢材、水泥、铜材、混凝土等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法执行穗建筑〔2008〕1120号文规定；（6）投标人须对工程施工现场及周围环境进行考察，并充分了解相关部门的批复、要求及有关编制投标文件和工程施工所需的各项情况，投标人必须承担考察和了解的责任及承担风险的责任，考察现场和了解有关情况的费用由投标人自行承担。投标人必须在仔细勘察现场及调查相关资料的基础上进行报价，投标人必须在编制标价时考虑本工程所有责任及风险因素，其中包括可能发生不可预计的工作。无论投标人是否在投标报价中反映该部分的费用或本工程的其它风险因素报价以及其他不可预计的工作报价在投标报价中，招标人都认为投标人已充分了解本工程的所有责任、风险以及洽谈不可预计的工作。投标人应在仔细勘查现场及调查相关资料的基础上报价。（7）中标单位在收到中标通知书后5天内必须组织人员、机械设备进场施工，以满足本工程的工期要求。（8）若在施工过程中发生设计变更，则可由施工单位提出变更申请，但必须征得设计单位、监理单位、招标人书面认可后方可实施。中标人不能假定设计单位、施工监理单位及招标人能同时查核并审批所有的设计补充或变更资料，所有补充或施工变更资料的提交必须按程序进行，中标人必须预留足够时间给设计单位、监理单位及招标人审核所有施工图纸及设计，其中包括驳回、修改、要中标人提供的说明、再呈批以及再审批的程序所花的时间，以使工程竣工期限不受影响。（9）招标人为本工程提供水源接驳点和电源接驳点，由投标人在投标报价时综合考虑由接驳点接至施工现场的费用。中标单位按实际水电用量向建设单位缴纳水电费。（10）投标人应充分意识到工、料、机消耗量的水平将直接影响到其报价价格的水平，而报价价格的水平又将直接影响其报价的竞争性和评价结果。（11）承包人自行解决施工用电、通讯等一切施工必须条件，费用包干，并包含在投标报价中，结算不予调整。（12）本工程使用泵送商品砼，且需按照穗建筑[2005]126号文及穗建质[2008]850号文关于使用干混砂浆和预拌砂浆的相关规定执行，相关费用计入投标报价。（13）按有关部门和文件要求进行必要的安全文明设施和措施（含监控等）均含在安全防护、文明施工措施项目费中，招标人不再另行支付费用。（14）由于本工程的工期较紧，特别是必须确保关键节点工期的实现，因此投标人在投标时应综合考虑为满足本工程工期需要，投入足够的人力、物力、机械设备等因素，所需的赶工费用由投标人在投标报价中综合考虑。（15）本程实施过程中可使用或不使用该暂列金额。若中标单位在工程实施过程中，根据建设单位的指令可将暂列金额的部分或全部用于本工程建设，招标人对该费用按实支付。（16）投标人在报价时，应充分考虑“2010年广州亚运会”举办前后及期间省、市有关部门对建筑工地要求停止施工及采取的所有安全、文明施工管理措施的影响及费用，招标人不另作补偿及支付相关费用。条款号：13.4修改类型：修改原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价包干措施费，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价及综合合价包干措施费也不发生改变现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价包干措施费，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价及综合合价包干措施费也不发生改变（合同另有约定的除外）。条款号：13.7修改类型：修改原文：13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。现文：13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、垂直运输条件及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。条款号：13.8修改类型：修改原文：属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。现文：承包人自行采购的主要材料、设备应满足招标文件第三章合同条款第三部分合同专用条款。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。主要材料由招标人在招标文件中推荐三个或以上的品牌，供投标人在投标时参考使用，且投标人所选用的主要材料档次不应低于招标人在招标文件中推荐的品牌，即投标人如未选用招标人推荐的品牌，则其选用的品牌对应的本项目招标公告发布当期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》价格应高于招标人推荐的品牌对应的本项目招标公告发布当期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，否则在施工时，招标人有权要求中标人使用招标人推荐的品牌。一旦中标，投标人应按招标文件中推荐的材料品牌投入施工，若投标人确需更换中标主要材料品牌，应征得招标人同意，并且其更换的品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格应高于中标投标文件中所报的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，否则招标人有权要求投标人退回差价。条款号：13.9修改类型：修改原文：施工期一年以上的工程，招标人应在招标文件及合同中明确招标工程的主要材料(如钢材、水泥、铜材、沥青等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法；并明确主要材料的名称、材料价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。现文：主要材料(如钢材、水泥、铜材、混凝土等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法执行穗建筑〔2008〕1120号文规定。条款号：19.1修改类型：修改原文：19.1投标人代表应按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。现文：19.1投标人代表应按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件、投标保证金收据原件（或有效企业年度投标保证金收据原件）、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、投标保证金收据原件（或有效企业年度投标保证金收据）递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件，并办理好送达签到手续。第二章开标、评标及定标办法一、开标、评标及定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB200612-018-1招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州建设工程交易中心网站（网址：）下载查阅。条款号：41.1修改类型：修改原文：41.1开标由招标人主持；现文：41.1开标由招标代理机构主持，并由招标代理做好开标记录；条款号：可选办法一41.3.2修改类型：修改原文：41.3.2.先开技术标，经济标封存在广州建设工程交易中心封标室；现文：41.3.2.先开技术标，经济标封存在广州建设工程交易中心封标室；技术标书开启顺序按技术标书递交签到先后顺序进行。条款号：附表一11修改类型：修改原文：11未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度的；现文：11未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度的（已按规定办理年度投标保证金的除外）；注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）附表一技术标有效性审查查表工程名称：**********学院新校区区一期工程施施工总承包序号投标单位评审内容1投标文件所列投标标人名称、项项目（经理）负负责人与资格格审查不一致致；2不能满足完成投标标项目工期的的；3不符合招标文件及及有关技术规规格、质量要要求、检验标标准和方法的的；4没有载明合法的余余泥渣土运输输单位及排放放点；5（1）没有明确施工总总承包单位的的专职安全员员兼任工地的的余泥渣土运运输与排放管管理员（适用用于施工总承承包招标项目目）；6（1）没有《施工总承承包单位安全全总责承诺书书》（适用于于施工总承包包招标项目）；；7在技术投标文件中中涉及本工程程项目投标报报价的；8投标文件中没有有有效的法定代代表人证明书书原件，或由委托代理人人签署的投标标文件中没有有法定代表人人授权书原件件；9投标文件的封面没没有加盖投标标单位的法定定印章并经投投标人代表签签署的；10投标文件未按规定定的格式填写写，或主要内内容不全，或或关键字迹模模糊、无法辩辩认的；11未按招标文件的要要求交纳投标标担保或交纳纳投标担保未未达到招标文文件规定的额额度的（已按按规定办理年年度投标保证证金的除外）；12标书异常相同（由由不同单位独独立编制标书书时不可能存存在的相同）；；13附有招标人无法接接受的条件。14无《参与编制技术术标投标文件件人员名单》的的结论：（填写有效效或无效）注：1.本表使用GZZBB2006112-0188-1招标文件范范本，与范本本内容不同之之处均以下划划线标明。2.凡出现以上任何一一项情形，结结论均为无效效，否则就为为有效。3.如对本表中某种情情形的评审意意见不一致时时，以评审组组过半数成员员的意见作为为评审组对该该情形的认定定结论。评委签名：附表二编制技术标书的经经济标有效性性审查表工程名称：**********学院新校区区一期工程施施工总承包序号投标单位评审内容1投标文件的封面没没有加盖投标标单位的法定定印章并经投投标人代表签签署的；2对同一招标项目出出现两个或以以上的投标报报价，且没有有申明哪个有有效；3投标报价高于招标标控制价的；；4投标报价低于企业业自身成本的的；5投标报价中对招标标文件规定的的余泥渣土运运输与排放费费用进行浮动动或改变；6算术复核后的投标标报价与原投投标报价相比比存在1%或以上误差差的；7投标文件未按规定定的格式填写写，或主要内内容不全，或或关键字迹模模糊、无法辩辩认的；8标书异常雷同（由由不同单位独独立编制标书书时不可能存存在的相同）；；9附有招标人无法接接受的条件。10无《参与编制经济济标投标文件件人员名单》的的结论：（填写有效效或无效）注：1.本表使用GZZBB2006112-0188-1招标文件范范本，与范本本内容不同之之处均以下划划线标明。2.凡出现以上任何一一项情形，结结论均为无效效，否则就为为有效。3.如对本表中某种情情形的评审意意见不一致时时，以评审组组过半数成员员的意见作为为评审组对该该情形的认定定结论。评委签名：附表六经济标评分表工程名称投标人名称投标报价PT（元元）计算参考数据招标控制价：元；招标控制价价的80%：元；评标参参考价（PC）：元P减分（A）得分(I=100-A))得分排名次序评委签名：附表七算术复核表工程名称：投标单位:单位：元编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率

r=|A--B|/A**100%经评审的最终投标标报价当B>A时，修正后后报价与原报报价的差额；；当B≤A时,R=01[单位工程1]2[单位工程2]……n[单位工程n]∑投标总报价∑A=A1+A2++…An；∑B=B1+B2+…Bn修正原则：按就低低不就高原则则，当修正后后报价小于原原报价，总价价按修正后报报价；当修正正后报价大于于原报价，总总价按原报价价，并在签订订合同时载明明在结算价中中扣除修正报报价与原报价价的差额。评委签名：日期：：算术复核表工程名称：编号投标人名称原投标报价（A）算数复核后投标报报价（B）误差率（r=|AA-B|/AA*100%%）评委签名：第三章合同条条款第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共共和国合同法法《中华人民民共和国建筑筑法》及其他有关法律律法规，遵循循平等、自愿、公平和和诚实信用的的原则，合同同双方当事人人就合同工程程施工有关事事项达成一致致意见，订立本协协议书。一、工程概况工程名称：**********学院新校区区一期工程施施工总承包工程地点：广州市市白云区钟落落潭障岗地段段工程内容：工程规模：**********学院新校区区位于广州市市白云区钟落落潭障岗地段段，用地面积积约3548803平方米，总建建筑面积约11611000平方米。其中中一期工程包包括：学生食食堂（活动中中心）约133510平方米，北边边四栋学生宿宿舍约360000平方米，综合合楼约69000平方米，培训训楼约84770平方米，地下下车库约77750平方米，四栋栋教学楼约116990平方米（教学学楼顶部的连连接结构最大大跨度约444.5米），西北校校门约100平方米，总建建筑面积约881870平方米；校园园主校道工程程约1520米（施工至基基层）；桥梁梁工程，最大大单跨跨度约约50米；部分球场场及体育设施施工程；管网网及其他配套套工程。以上仅为概括性描描述，最终以以经批准的设设计文件为准准。结构形式：工程立立项、规划批批准文件号：：资金来源：省财政政及部分自筹筹资金，资金金已落实二、工程承包范围围承包范围包括但不不限于以下内内容的施工和和工作：（1）土建工程：地基基与基础工程程，主体工程程，屋面工程程，门窗工程程，装饰装修修工程，楼地地面工程（含含散水、台阶阶等）；（2）建筑设备安装工工程：电气安安装工程（含含消防报警系系统、弱电项项目及防雷项项目），建筑筑卫生工程(给排水)，通风空调调设备采购与与安装工程，电电梯设备采购购与安装工程程，热供水设设备采购与安安装工程，发发电机组设备备采购与安装装工程；（3）室外附属工程：：球场及体育育设施工程，室室外场地标高高调整土石方方工程，室外外管沟(网)，校园主校校道工程（施施工至基层），室室外水井（水水池）等、配配套绿化工程程、桥梁工程程；（4）总包管理配合服服务：施工过过程中，承包包人负责有关关专业承包单单位（指发包包人另外委托托的专业承包包单位）进行行全面管理、协协调及配合等等工作，包括括组织项目整整体竣工验收收（含资料汇汇总、整理）等等并取得相关关政府部门认认可的验收合合格证明文件件。三、合同工期工程合同工期总日日历天数：395天。计划2010年55月1日开工，20110年9月30日前完成北边边四栋学生宿宿舍及四栋教教学楼的主体体结构工程，2011年5月30日前本工程全部竣工完成，施工总工期395日历天。工期开始以监理工程师签发的开工日期之日起计算，亚运会等原因工期不予顺延。四、质量标准工程质量标准：符符合国家和行行业现行验收收标准，一次次性验收合格格。五、合同价款合同总（大写）：：；（小写：。项目单价：详见承承包人的投标标报价书（招招标工程；其中：1．分部分分项工程费：：￥；1.1余泥渣土场场外运输与排排放分部分项项工程费￥；2．措施项目费：￥￥；3．安全防护、文明明施工措施费费：￥；4．暂列金额：￥。承包人必须在收到到施工图会审审后按发包人人针对本工程程编制的相关关管理办法规规定的天数，按照合同文件关于工程价款的计价办法和投标文件分系统编制并提交施工预算，报监理单位审核，经发包人审批后可作为调整合同总价及支付工程款的依据。承包人需根据经原设计单位审核盖章的深化设计，编制投资变化情况分析，报监理单位审核，发包人确认。六、组成合同的文文件组成合同的文件及及其优先解释释顺序按合同同第三部分《专专用条款》第第2.2款赋予的规规定一致。七、词语含义本协议书中有关词词语含义按合合同第二部分分《通用条款款》及第三部部《专用条款款》的第1条赋予它们们的定义相同同。八、承包人承诺承包人向发包人承承诺已阅读、理理解并接受本本合同所有条条款，按照本本合同约定实实施、完成并并保修合同工工程，履行本本合同所约定定的全部义务务。九、发包人承诺发包人向承包人承承诺已阅读、理理解并接受本本合同所有条条款，按照本本合同约定的的时限和方法法支付工程款款及其他应当当支付的款项项，履行本合合同所约定的的全部义务.十、合同生效订立合同时间：年年月日订立合同地点：合同双方当事人约约定本合同自自双方签字、盖盖章后，于生效。发包人（公章）承包人（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人人：委托代理人：委托代理人人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：：电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条条款（按广东省建设工工程标准施工工合同20009年版执行行）第三部分专用条条款1.53所采用用的书面形式式包括：是指指手写、打印印、传真或印印刷的并经授授权代表签字字或加盖公章章的函件。eq\o\ac(□,√)文书；eq\o\ac(□,√)信件；eq\o\ac(□,√)电报；eq\o\ac(□,√)传真；2．合同文件及解释释2.2下列组组成本合同的的文件是一个个合同整体，彼彼此应当能相相互解释，互互为说明。当当出现相互矛盾时，组组成本合同文文件的优先解解释顺序如下下：（1）本合同履行期间发发包人与承包包人双方签订订的补充合同同(协议)或修正文件件；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）本合同《合同专用用条款》；（5）本合同《合同通用用条款》；（6）发包人针对本工程程建设管理的的各项制度、规规定、管理办办法；（7）招标文件(含招标标文件补充文文件、澄清文文件、答疑文文件、工程量量清单（含《清清单编制说明明》等)；（8）投标书及其附件((含投标文件件澄清等)；（9）标准、规范及有关关技术文件；；（10）图纸；（11）组成合同的其他文文件。3.2合同一方方当事人违背背本合同的承承诺，要求另另一方当事人人接受其对拟拟订立或正在在履行的本合合同条款修改改后存在不公公平的条款，另另一方当事人人不接受的，应应及时提出修修正意见。4．语言及适用的法法律、标准与与规范4.3约定适用用的标准、规规范的名称发包人可根据本工工程具体情况况，聘请专家家委员会依照照国家有关标标准制订的施施工技术规定定及验收办法法。除由发包人聘请的的专家委员会会制订的施工工技术规定及及验收办法外外，发包人不不向承包人提提供任何标准准与规范。确确需由发包人人聘请的专家家委员会制订订施工技术规规定及验收办办法的，由发发包人在不影影响施工进度度的合适时间间内向承包人人提供该资料料一式一份。承包人必须接受政政府有关部门门对本工程的的监督，并无无条件配合发发包人指定的的审计机构的的审计。5．施工设计图纸5.1施工设计图图纸由发包人人提供(1)发包人向承包人提提供图纸日期期和套数：发发包人分阶段段向承包人提提供。(2)施工设计图纸纸提供的数量量：发包人分分阶段向承包包人提供10套图纸(竣工图的编编制按照合同同专用条款58.15款执行)。承包人确确需增加图纸纸套数的，所所需费用由承承包人承担。5.2.1深化设设计图纸由承承包人提供(1)深化设计图纸纸提供的时间间：按工期进进度提交。(2)深化设计图纸纸提供的数量量：14套5.6发包人对对图纸的保密密要求：由发发包人提供的的图纸、文件件等，未经发发包人许可，承承包人不得用用于本合同以以外的用途或或转借、出让让、泄露给第第三方，承包包人由此需要要的费用由承承包人承担。6．通讯联络6.2各方通讯讯地址、收件件人及其他送送达方式(1)各方通讯地地址和收件人人：发包人通讯地址：收件人人：邮政编码码：承包人通讯地址：收件人人：邮政编码码：监理单位通讯地址：收件人人：邮政编码码：造价咨询单位：通讯地址：收件人人：邮政编码码：(2)视为送达的的其他方式：：7．工程分包7.5(1)指定定分包工程：：(2)分包工程价款款的支付方式式：按合同通通用条款78条款执行9、招标错失的修正9.1（3）修正正合同条款及及格式的义务务；（4）澄清并改正合同同条款的义务务；9.2（3）本合合同《合同通通用条款》9..2（3）不适用，工工程量清单计计价规定按《工工程量清单》相相关规定执行行。10投标文件的完完备性10.3承包人投投标文件中出出现算术性错错误，导致其其实际总造价价与报价总金金额不一致时时，合同双方当事人可可按照招标文文件相关规定定执行；如招招标文件没有有规定，可按按照国家、省省有关规定予予以修正，并并相应调整合合同价款。13．交通运输13.1道路通行行权和场外设设施的约定：：按合同通用用条款执行。13.2场外施工工道路的约定定：按合同通通用条款执行行。13.4超大件和和超重件运输输的约定：按按合同通用条条款执行。18．财产18.3如果承包包人依据第87.4款规规定的情形解解除合同则承包人有有权要求发包包人支付已完工程价款。发发包人应为承承包人撤出现现场提供便利利和协助。19．发包人19.2发包人完完成下列工作作的约定(1)办理土地征用用、拆迁、平平整工作场地地等工作，使使施工场地具具备施工条件件的时间：施施工条件详见见附件，施工工场地采取分分片分区的形形式从开始施施工之日起开始进行交交接。(2)完成施工所需需水、电、通通讯线路接驳驳的时间及地地点：发包人人负责开工前前督促总承包包人将施工所所需的水、电电接至施工现现场，并提供供水、电驳接接点。(3)开工施工现场场与城乡公共共道路间的通通道的约定：：已开通。(4)提供有关资料料的时间：工工程地质和地地下管线资料料开工前提供供。(5)办理有关所需需证件的约定定：发包人负负责办理本工工程投资许可可证、建设用用地规划许可可证、建设工工程规划许可可证、报建审审核书、建设设用地通知书书。(6)现场交验的时时间：督促总总承包人在施施工现场将已已施测的水准准点高程与平平面控制点坐坐标以书面形形式提供给承承包人，由承承包人做好交交验记录。(7)提供施工设计计图纸、设计计文件的时间间：按合同专专用条款第5款执行。(8)组织图纸会审审和设计交底底的约定：承承包人接到施施工图纸7天内进行。(9)协调处理施工工场地周围地地形关系问题题和做好邻近近建筑物、构构筑物（包括括文物保护建建筑、古树名木木等的保护工工作的约定：：按《合同通通用条款》执执行。（10）委托给承包人负负责的部分工工作有配合办理工程质量量、安全监督督报建手续及及本项目须进进行的验收手手续。19.4发包人向向承包人提供供标准与规范范名称、图纸纸及技术要求求的约定(1)提供的时间：：合同专用条条款第4.3款(2)提供的份数：：合同专用条条款第4.3款19.5支付期及及支付方式的的约定(1)工程价款支付付期限：按合合同专用条款款规定期限支支付。(2)工程价款支付付方式：支票票支付。19.8发包包人委托承包包人应办理的的工作：配合合办理工程质质量安全监督督报建手续及及其他验收手手续。19.9根据据招标文件及及承包人的承承诺，发包人人保留下列的的权利：19.9.1对本工程使用用之材料品质质及工程质量量确认审查的的权利。19.9.2发包人有权按设设计要求和根据工程实实际需要增加加或减少部分分工程，并对对变更或新增增的设备材料料进行甲供或甲招乙供，通通过依法招标标，确定合格格供应商和价价格，承包人不得拒拒绝。招标文文件另有约定定的除外。19.10与与设计人共同同审查批准承承包人的施工工详图、工艺艺文件、车间间工艺图纸或或变更。19.11发发包人可随时时安排监造人人员进入承包包人相关的工工厂及工地开开展工作。20．承包人20.2承包包人完成下列列工作的约定定：（1）承包人须于每月月25日向总监理理工程师提供供如下计划、报报表，经监理理单位审核后后，报发包人人批准实施：：A、当月应完成的工工程进度和实实际完成进度度统计报表一一式四份(说明提前或或拖延原因))；B、当月完成的工程程量申报，要要求分细项申申报，并有完完成金额一式式四份；C、下月资金使用计计划一式四份份，需详细列列明需要支付付的设备、材材料货款(时间从本月26日至下月25日)；D、下月施工进度计计划一式四份份(时间从本月26日至下月的25日)；E、下月施工拟投入入设备、劳动动力计划一式式四份(时间从本月26日至下月25日)；F、当月工程质量、安安全生产、文文明施工情况况报告一式四四份(时间从上月26日至当月25日)；G、承包人负责向发发包人提供工工程事故报告告一式四份((如果发生时时)。H、承包人应在每月月25日前递交上上月工程进度度款《资金使使用反馈表》，由由监理工程师师核实确认资资金落实情况况，保证承包包人及平行分分包专业应将将工程进度款款专用于实施施本合同工程程各单体建筑筑所需的材料料及人工费用用、施工机械械、工程设备备。I、承包人应在每月月25日前向发包包人提交对各各专业间的组组织管理、协协调、配合等等方面情况及及所出现问题题的专项报告告。(2)所述的计计划、报表的的具体格式，先先由承包人提提出格式建议议，经监理单单位和发包人人调整后按统统一格式执行行。（3）根据本工程需要，承承包人提供和和维修白天或或夜间施工使使用的照明、围围栏设施，并并负责安全保保卫。若承包包人未履行上上述义务造成成工程、财产产、人身损害害等，由承包包人承担责任任及因此所发发生的一切费费用。承包人负责所负责责标段的施工工平面、工地地门卫管理，承承担应负责的的一切安全保保卫义务，要要求符合《广广州市建设工工程文明施工工管理方法（试试行）》穗建建筑[19999]1755号规定。（4）需承包人办理的的有关场地交交通、环卫、施施工噪音管理理和施工许可可等手续：按按工程所在地地政府的规定定办理，规定定由承包人支支付的费用，承承包人需及时时支付，并在在开工后2个月内以书书面形式知会会发包人。（5）已完工工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：未移交交后续施工单单位使用前，对对自行施工的的已完工工程程的保护工作作及费用均由由承包人负责责，发生损坏坏由承包人自自费修复；移移交后续施工工单位使用后后，对已完工工工程的保护护工作及费用用均由后续施施工单位负责责，发生损坏坏由后续施工工单位自费修修复。（6）承包人应对施工场场地及周围的的地下管线、建建筑物、构筑筑物(含文物保护护建筑)、古树名木木之状况进行行勘察，根据据勘察结果确确定具体的保保护措施。若若发现正常施施工措施及现现有条件已不不能达到保护护目的，承包包人应及时报报告，经总监监理工程师、发发包人批准采采取特殊保护护处理的，发发包人承担不不包含在招投投标内容中的的额外保护费费用。承包人应对所采取取的保护措施施进行监测，并并应根据监测测结果及时反反馈信息指导导施工，以确确保上述受保保护物件及作作业人员、居居民的安全。若若发现正常施施工措施及现现有条件已不不能达到保护护目的，承包包人应及时报报告，经总监监理工程师、发发包人批准采采取特殊保护护处理的，发发包人承担不不包含在招投投标内容中的的额外保护费费用。（7）施工场地清洁卫生生的要求：承承包人须按发发包人批准的的施工组织设设计进行施工工现场布置、放放置材料机械械及其他设施施，及时将施施工垃圾、余余泥运出场外外，达到市文文明施工样板板工地标准，保保证施工场地地清洁符合环环境卫生管理理的有关规定定。交工前清理现场要要求：工程竣竣工验收后10天内，承包包人应对施工工场地进行清清理。施工场场地的清理应应达到：按《安安全生产、文文明施工现场场管理办法》。（8）承包人应做的其其他工作：A、保证执行投标文文件所承诺的的施工组织设设计中的资源源投入计划，将将工程施工所所需的机械设设备、人员、材材料等资源，根根据工程进度度计划按时、按按标准、足额额投入。a.各分项工程开工前前，承包人必必须在施工组组织设计中编编制资源投入入计划，报总总监理工程师师和发包人批批准后实施。特特别是施工所所需的机械设设备(包括自有和和租赁)，应与投标标文件填报的的品牌、数量量、质量、规规格、性能相相符且具备正正常施工功能能，并配有明明显的承包人人单位标志，且且为合法使用用设备(如年检证、使使用证等)，便于发包包人检查承包包人施工设备备投入情况。b.施工过程中，承包包人因特殊原原因需变更资资源投入计划划或者对已投投入的资源进进行调整的，应应当提前7天提出申请请，报总监理理工程师和发发包人批准。允允许机械、设设备调整的原原则为：所调调整机械、设设备，规格、标标准只能比原原计划提高，不不能降低；数数量原则上不不允许减少，如如确因更换先先进设备提高高了工效，可可考虑在总工工作能力不降降低的前提下下同意调整。未未经发包人许许可，承包人人开工后已进进场的机械设设备在任何情情况下都不得得在计划使用用期间撤出现现场。若施工工机械、设备备在施工过程程中发生损坏坏的情况，承承包人必须在在3天内修复或或更换。c.承包人必须在收到到施工图后按按相关管理办办法的规定时时间，按照合合同文件关于于工程价款的的计价办法编编制一份完整整的施工图预预算（含电子子版），报监监理单位审核核，经发包人人审批后可作作为支付合同同价款的依据据。并提供3套与施工单单位正在使用用的相同软件件，相关费用用已含在投标标报价内。d.因设计变更、施工工现场情况变变化造成工程程内容、工程程量变化，须须调整机械、设设备的规格、数数量的，承包包人须在变更更或变化确定定后3天内，提出出完整的更新新施工方案和和资源投入计计划，报总监监理工程师和和发包人批准准后实施。B．严格遵守国家、省省、市有关防防火、爆破和和施工安全以以及文明施工工、夜间施工工、环卫和城城管等规定，建建立规章制度度和防护措施施，并承担由由于自身措施施不力造成事事故的责任和和发生的费用用。C．施工图、技术资资料认真地复复核和检查，有有预见性的发发现和指正设设计缺陷和错错误，应提出出能实质性地地节约资金和和缩短工期的的建议和措施施。以书面报报告形式报送送发包人审批批。并按时按按质提供需要要深化设计的的钢结构等图图纸。D．工人的意外事故故或伤害。对对于承包人或或其分包人所所雇用的工人人出现的伤亡亡事故或损失失，应由承包包人自行负责责。对于这类类伤亡或损失失，发包人不不负责任，不不负担涉及这这类伤亡或损损失的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿及其它费费用。对分包包单位出现的的工人意外事事故或伤害，由由于分包单位位原因造成的的，承包人同同样需承担连连带责任。因因事故的处理理需要由发包包人参与协调调、仲裁、诉诉讼，所发生生的一切费用用包括但不限限于仲裁费、诉诉讼费、律师师费等费用均均由承包人负负责。若发包包方根据生效效判决、仲裁裁、裁决或其其他生效法律律文书应对工工人的意外事事故或伤害承承担赔偿责任任，承包商在在此承诺，在在发包方先行行赔付后立即即全额补偿发发包方所承担担的赔偿责任任以及由此产产生的费用、利利息等。E．干扰与协调a.承包人应当清楚地地预计到施工工期间对外界界可能产生的的必需的不可可能避免的干干扰，并为此此保证主动努努力减少这些些干扰对外界界的影响，且且应当积极主主动与外界进进行协调。b.除必须发包人出面面的情况外，承承包人应负责责协调施工期期间外界的各各种干扰。c.发包人将在承包人人的配合下，充充分运用自己己对各方面的的影响力，尽尽可能地将外外界对工程的的干扰减少到到最少程度。这这种协调并不不解除承包人人的各项责任任与义务。F．工程临建必须按按照招标文件件指定的地点点、方案和标标准建设，并并经监理单位位和发包人同同意后施工。承承包人的临建建费用必须全全额投入。G．发包人有权按设设计变更程序序增加或减少少部分工程，并并对变更或新新增的设备、材材料进行甲招招乙供，通过过依法招标，确确定合格供应应商和价格，承承包人不得拒拒绝或要求调调整任何单价价及收费。20.9根据工工程需要，承承包人应采用用计算机信息息管理技术建建立相应的信信息技术网络络，以便与发发包人、各有有关单位及各各专业分包单单位进行数据据交换，提高高工作效率。20.10承包包人应在合同同签订的同时时，与发包人人签订《工程程建设项目廉廉政责任书》(附件一)20.11承包人人项目管理机机构中各级管管理人员和所所使用的机械械设备的标准准与数量不得得低于其投标标文件的标准准与数量，否否则，视为违违约，并按《合合同专用条款款》规定承担担违约责任。20.12民工工工资的支付付（1）承包人应当根据劳劳动合同约定定的民工工资资标准等内容容，按照依法法签订的集体体合同或劳动动合同约定的的日期按月支支付工资，并并不得低于当当地最低工资资标准。（2）承包人支付民工工工资应编制工工资支付表，如如实记录支付付表，支付时时间、支付对对象、支付数数额等工资支支付情况，并并保存备查。（3）承包人应对其专业业分包或劳务务分包单位工工资支付进行行监督，督促促其依法支付付民工工资。（4）承包人应按上述要要求及国家、地地方有关规定定按时支付民民工工资，否否则，视为违违约，并按《合合同专用条款款》相关违约和相相应条款承担担违约责任。20.13履行行规定的施工工和配合服务务。20.14供电电负荷不能满满足施工要求求时，承包人人通过增加发发电设备、平平衡各专业单单位用电等办办法自行解决决，所涉及费费用由承包人人负责。20.15承包人人在施工过程程中，如发现现招标清单的的表述与设计计图纸矛盾时时，应提前两两个工作日书书面告知监理理单位，否则则，由此引起起的经济责任任均由承包人人负责。20.16承包包人在施工过过程中，如发发现招标清单单的量与实际际计划施工的的量相差超过过10%，应提前7个工作日书书面告知监理理单位。20.17承包包人应对其获获知的所有有有关工程的图图纸、资料、数数据进行保密密，所有之对对外沟通仅限限对设计单位位、监理单位位、发包人指定定的其它单位位，或发包人授权之之宣传活动，又又或政府人员员依其职权审审查工程施工工的工作时进进行的沟通。合合同文件无论论因何种原因因被解除，承承包人应立即即向发包人交还其其持有的所有有与本工程有有关的资料、图图纸、数据、电电子文档、电电脑程序或设设备控制程序序及密码，并并保证在承包包人停止执行行工程后的任任何时间都不不使用、利用用、告知他人人任何与工程程有关的资料料、图纸、数数据、电子文文档、电脑程程序或设备控控制程序及密密码。如因承承包人未严格格执行上述保保密条款而导导致发包人遭受任任何损失，承承包人均应负负责全部赔偿偿。20.18服从从规定的专业业工程施工管管理配合服务务。22．发包人代表表22.1发包人代代表及其权力力的限制(1)发包人任命为为发包人代表表，其联络通通讯地址如下下：通讯地址：邮政编码：：联系电话：传真号码：(2)发包人对发包包人代表权力力做如下限制制：23．监理工程师师23.1负责合同同工程的监理理单位及任命命的监理工程程师(1)监理单位：法定代表人人：(2)任命为监理工工程师，其联联络通讯地址址如下：通讯地址：邮政编码：：联系电话：传真号码：：23.3（1）需需要发包人批批准的其他事事项：23.4监理工程程师应按照合合同约定时间间向承包人提提供实施合同同工程的进度度、质量和安安全工作所需需的批准、确确认和通知等等指令。监理理工程师提供供的指令，均均应采用书面面形式。在紧紧急情况下，监监理工程师可可发出口头指指令但应在48小时内给给予书面确认认对监理工程程师的口头指指令承包人应予予执行。如果果承包人在监监理工程师发发出口头指令令48小时后后未收到书面面确认，则应应在接到口头头指令后的7天内向监理理工程师发出出书面确认函函。监理工程程师应在承包包人发出书面面确认函后48小时内给给予答复。23.5如果承承包人认为监监理工程师的的指令不合理理，应在收到到指令后244小时内向向监理工程师师提出书面报报告，监理工工程师应在收收到承包人报报告后24小时内做出出修改指令或或继续执行原原指令的决定定，并书面通通知承包人。逾逾期不做出决决定的，承包包人可不执行行监理工程师师的指令。24．造价工程师师24.1负责合同同工程的造价价咨询单位及及任命的造价价工程师(1)造价咨询单位位：法定代表表人：(2)任命（）为造造价工程师，其其联络通讯地地址如下:通讯地址：邮政编编码：联系电话：传真号号码：24.3合同《通通用条款》中中24.3在本合同不不适用；造价工程师职权限限制：造价工工程师按发包包人的相关管管理办法授予予的职权范围围内履行权力力和义务。24.4造价工程程师应按照合合同约定时间间向承包人提提供实施合同同工程的工程程造价工作所所需的核实、调调整和通知等等指令。造价价工程师提供供的指令，均均应采用书面面形式。在紧紧急情况下，造造价工程师可可发出口头指指令但应在48小时内给给予书面确认认对造价工程程师的口头指指令承包人应予予执行如果承包人人在造价工程程师发出的口口头指令48小时后未未收到书面确确认，则应在在接到口头指指令后的7天内向造价价工程师发出出书面确认函函。造价工程程师应在承包包人发出书面面确认函后48小时内给给予答复。24.5如果承包包人认为造价价工程师的指指令不合理应在收到指指令后24小时内向向造价工程师师提出书面报报告，造价工程程师应在收到到承包人报告告后24小时内做做出修改指令令或继续执行行原指令的决决定，并书面面通知承包人人。25．承包人代表表25.1承包人任任命（）为承包人人代表，其联联络通讯地址址如下：通讯地址：邮政编编码：联系电话：传真号号码：25.2.1指挥挥长和项目经经理承包人应组建项目目指挥部，指指挥部由承包包人的现任公公司副总经理理或以上行政政级别人员任任指挥长，负负责各种重大大问题的处理理及关系协调调；由承包人人的现任公司司职能部门经理理及以上行政政级别人员任副指挥长，负负责配合总指指挥长进行人人员、设备、资资金等调配工工作。25.2.2项项目部管理机机构1承包人必必须按照投标标文件中所做做出的承诺建建立以项目经经理为首的现现场管理机构构，并执行《建建设工程项目目管理规范》(GB/T50236-2001)。现场项目目管理部现场场管理机构主主要部门负责责人如下：序号人员姓名职称备注1项目经理2技术负责人3安全管理负责人4质检负责人5测量负责人2项目部主主要负责人员员在开工前必必须全部到位位，并接受总总监理工程师师、发包人代表表的查验。承包人委派的现场场项目部主要要负责人不得得有兼职情况况存在，并需需接受监理单单位的监督。发包人要求承包人人撤换不合格格人员，承包包人必须立即即执行。如果果发包人的撤撤换通知下达达7天后，承包包人仍拒不执执行，则视为为该部门负责责人空缺，承承包人需按本本合同的约定定承担违约责责任。3承包人在履履行合同过程程中应严格执执行其投标文文件中的任何何承诺，发包包人不接受承承包人低于发发包人要求的的承诺。承包人投标时承诺诺的以下项目目，除合同规规定的不可抗抗力之外，若若出现违约说说明的情况，承承包人将无条条件承担以下下违约责任：：序号承诺项目违约说明承包人承诺的违约约金（人民币币元）1施工项目部更换项目经理200000更换技术负责人150000更换 专业工程师师1000002各阶段投入劳动力力每少1人10004承包人所所投入的工程程管理人员和和工程技术人人员应与投标标文件保持一一致，发包人人不要求更换换时不得更换换。因特殊情情况需要更换换的，承包人人应以书面形形式向监理单单位提出意向向（附前任和后后任人员的详详细履历资料料），经总监理理工程师签署署意见后向发发包人提出申申请，并征得得发包人同意意。承包人必必须保证后任任人员的资质质、资历、业业绩、实际工工作能力不低低于前任人员员的素质，即使征得发发包人同意更更换，承包人人仍应按《合合同专用条款款》第条规定定承担违反投投标承诺的违违约责任。前任人员更换后，后后任继续行使使合同文件约约定的前任的的职权，履行行前任的义务务。承包人擅自更换项项目经理及现现场管理机构构主要部门负负责人的，除除按《合同专专用条款》第第条规定承担担违反投标承承诺的责任，还还应参照《合合同专用条款款》第的约定定承担违约责责任。5项目部主主要负责人员员的实际工作作能力和工作作表现达不到到招标文件明明确要求或投投标文件的承承诺、或工作作态度存在严严重不足，不不适应现场工工作需要，发发包人有权向向承包人提出出撤换。承包包人可以提出出整改意见；；如发包人不不予接受，或或认为整改效效果不明显的的，则承包人人必须在7天内无条件件撤换，并按照《合合同专用条款款》第款的约约定承担违约约责任。所调调换来人员的的资质、资历历、学历、职职称、业绩、实实际工作能力力不低于原投投标书中所承承诺人员的素素质，否则，按《合合同专用条款款》第条规定定承担违约责责任。6施工期间间，项目部主主要负责人员员必须全职在在现场办公（含含节假日），不不得兼职或者者擅自离岗。因因特殊情况需需短暂离岗的的，应当事先先报监理单位位批准，必须须妥善安排工工地现场的工工作交接，并并按以下规定定执行：（1）离场1天内，须将工作交交接情况知会会现场监理工工程师；（2）离场2～3天，须须将工作交接接情况知会现现场监理工程程师，并经总总监理工程师师批准；（3）离场3天以上，须须将工作交接接情况知会总总监理工程师师，并经发包包人批准；（4）但一个月内累计计离场时间不不得超过5天（含节假日）。若违反上述规定，总总监理工程师师可发出停工工令，待人员员回到岗位后后才批准复工工；承包人必必须就此做出出书面解释和和保证，自行行承担由此产产生的工期延延误等损失，并并按照本合同同的约定承担担违约责任。本合同所称“现场场办公”，指在工程程实施过程中中，现场项目目经理部、项项目部主要负负责人员必须须在施工场地地全职上班，履履行各自的职职责。7承包人应在工工地上提供满满足本工程建建设需要的在在相关专业领领域中业务熟熟练且经验丰丰富的技术管管理人员和完完成工程施工工而需要的工工人。劳务工工人的素质必必须符合其岗岗位要求。技技术工人需持持有有关工种种的资格证书书。8发包人有权要要求承包人更换发包人认为不不称职的承包包人的任何雇雇员。承包人应立即即从工地上将将其撤离，而而且没有承包包人的同意不不得允许这些些人重新参与与本工程有关关的施工工作作。9对从工工地撤走的任任何人员，承承包人应尽快快以发包人、工程师认可可的人员替代代，同时做好好撤走人员的的思想工作，避避免对工程的的不利影响，如如产生不利影影响的，由承承包人负责全全部责任，并并赔偿发包人人因此受到的的损失。10除合同同文件中另有有特殊约定外外，承包人应自行行从当地或其其它地方雇用用所有职员和和劳务人员，并并负责安排他他们的报酬、住住房、膳食和和交通及社会会保险。与上上述工作有关关的费用均已已包含在合同同价款中。11承包人根据发包人或工程程师的要求，按按发包人或工程程师预先规定定的格式和时时间间隔，提提交表明承包包人在现场随随时雇用的职职员、各种等等级的劳务人人员的姓名、人人数等相关情情况及承包人设备的的详细报告。12承包人违反反《合同专用用条款》第25.2..2.1款约定的，每每发现一例，承承包人必须按按照总监理工工程师或者发发包人的指令令限期改正，并并承担一般违违约责任；承承包人拒不限限期改正的，必必须承担严重重违约责任，直直至部分或全全部解除合同同。13监理工程师师和发包人在在日常工作检检查中发现承承包人在人员员投入中有违违约行为，有有权向承包人人发出违约通通知，要求承承包人必须在在监理工程师师或发包人限限定的时间内内履行义务。同同时，监理工工程师和发包包人有权根据据情节的轻重重，给予承包包人书面警告告、限期整改改、一般违约约责任和严重重违约责任的的处罚。每次次书面警告，承承包人应当支支付违约金人人民币2000元给发包人人；每次限期期改正，承包包人应当向发发包人支付违违约金人民币币5000元；每次一一般违约责任任，承包人应应当向发包人人支付违约金金人民币10000元；每次严严重违约责任任，承包人应应当向发包人人支付违约金金人民币50000元。26．指定分包人人26.1依法指指定的分包人人及其有关规规定：（1）实施、完成任何何永久工程的的分包人：（2）提供本合同工程程材料和工程程设备、服务务的分包人：：28．工程担保28.1承包人人提供履约担担保的约定承包人向发包人提提供履约担保保。担保方式式为：担保保保证金