某农民安置房小区A标段＃、＃、＃楼及室外总体工程招标文件

**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件（专用本）项目名称：**县**镇大学**农民安置房小区A标段（1＃、2＃、14＃楼及室外总体）工程工程招标编号：**招标人：**县**镇人民政府（盖公章）招标代理机构：**省**造价咨询有限公司（盖公章）招标文件开始发出日期：2008年8月《专用本》使用说明本招标工程的招标文件由《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本通用本》和本《专用本》组成。《通用本》由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。本招标工程《专用本》是招标人根据招标项目的特点和实际情况对招标项目做出的专门约定。《专用本》是本招标项目招标文件的组成部分，招标人和投标人应当将《专用本》与《通用本》配合使用。有关招标文件《通用本》和《专用本》相互关系的约定详见《通用本》编制说明。目录HYPERLINK\l"_Toc142107785"《专用本》使用说明1HYPERLINK\l"_Toc142107786"一．招标公告4HYPERLINK\l"_Toc142107787"〔对应于《通用本》第一章招标公告〕4HYPERLINK\l"_Toc142107788"招标公告5HYPERLINK\l"_Toc142107789"二．投标须知前附表7HYPERLINK\l"_Toc142107790"（对应于《通用本》一投标须知前附表）6HYPERLINK\l"_Toc142107791"投标须知内容修改表6HYPERLINK\l"_Toc142107792"三．合同专用条款数据表6HYPERLINK\l"_Toc142107793"（对应于《通用本》四专用条款中的“合同专用条款数据表”）6HYPERLINK\l"_Toc142107794"四．招标项目概况和说明6HYPERLINK\l"_Toc142107795"（对应于《通用本》六招标项目概况和说明）6HYPERLINK\l"_Toc142107796"五．招标项目专用经济技术要求6HYPERLINK\l"_Toc142107797"（对应于《通用本》七、八、九、十）6HYPERLINK\l"_Toc142107798"六．工程量清单6HYPERLINK\l"_Toc142107799"（对应于《通用本》十三招标项目工程量清单）（另册提供）6HYPERLINK\l"_Toc142107800"七．招标项目图纸6HYPERLINK\l"_Toc142107801"（对应于《通用本》第六章招标项目图纸）6HYPERLINK\l"_Toc142107802"（一）招标项目图纸清单6HYPERLINK\l"_Toc142107803"（二）招标项目图纸（另册提供）6HYPERLINK\l"_Toc142107804"八．投标文件格式补充6HYPERLINK\l"_Toc142107805"（一）资格标补充格式6HYPERLINK\l"_Toc142107806"（二）技术标封面、包封封面格式6HYPERLINK\l"_Toc142107807"（对应于《通用本》第七章投标文件格式第二部分（二）技术标封面、包封封面格式）6HYPERLINK\l"_Toc142107808"（三）商务标格式补充6HYPERLINK\l"_Toc142107809"九．《通用本》补正30HYPERLINK\l"_Toc142107810"通用本补正数据表6HYPERLINK\l"_Toc142107811"十．评标细则6HYPERLINK\l"_Toc142107812"（对应于《通用本》第八章评标细则）6招标公告〔对应于《通用本》第一章招标公告〕招标公告1、**县**镇人民政府建设的招标编号为**价[2008]招字2007-23-1号的**县**镇大学**农民安置房小区A标段（1＃、2＃、14＃楼及室外总体）工程项目，已经有关部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。本次招标项目的概况如下：2.1.工程建设规模：总投资人民币约2400万元，建筑面积为18951㎡；本次招标范围为桩基、土建、安装及室外总体，具体依据施工图纸及工程量清单；2.2工程建设地点：**县**镇**村；2.3.施工现场状况及周边环境：具备施工条件；2.4.工期：350日历天；2.5.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准；2.6.资金来源：财政拨款。3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审方式。招标人发售招标文件（含资格审查文件）的时间为2008年8月14日至2008年8月20日，每天上午9时30分至11时30分，下午3时00分至5时00分（公休日、节假日除外）；出售地点为**县建设工程交易中心**公司代表处（地址：**县甘蔗街道八一八西路185号）。招标文件（含资格审查文件、工程量清单、电子文本）每份人民币300元，招标最高控制价每份人民币200元，招标图纸每套人民币1700元。4、投标人资格要求：4.1具备经上一年检年度年检合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格；根据榕建筑[2007]110号文规定，在福州市行政区域外注册的施工企业（投标人），需具备《在榕施工（监理）企业登记备案手册》。4.2须具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包二级及以上的建筑业企业资质；4.3具备有效建设行政主管部门核发的安全生产许可证；4.4投标人拟派驻本工程的项目经理须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程专业二级以上(含二级)建造师执业证书（含临时执业证书）和《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书》B证，证书上的工作单位应与投标人的名称一致,如有变更(包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等)应有建设行政主管部门的合法变更记录；且无在建工程或无中标工程；根据榕建筑[2007]110号文规定，在福州市行政区域外注册的施工企业（投标人），拟派出项目经理应从企业登记备案的在榕工程技术、经济管理人员和执业资格人员中选择。4.5根据闽建法[2007]15号《关于建设立**省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》和榕建筑[2007]92号《福州市建筑市场主体不良行为认定及处理办法（试行）的规定，投标人（包括项目管理班子人员配备）应未处于建筑市场主体（或个人）不良行为警示期内，未存在被暂停或限制参加政府投资工程的情形；4.6资格审查内容和标准的其他要求详见招标文件《通用本》第二章的投标须知和《专用本》的投标须知前附表及评标细则，只有资格审查合格的投标人才有资格参加投标或下一程序的评标，否则，其投标为废标。5、本招标项目采用经评审的最低投标价中标法的评标办法。6、投标人在提交投标文件时应按照招标文件有关规定提交不少于人民币叁拾万元的投标保证金。7、投标文件提交的截止时间为2008年9月9日9时30分（北京时间），提交地点为**县建设工程交易中心**公司代表处（地址：**县甘蔗街道八一八西路185号）。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持建造师执业资格证书(含临时执业证书)、《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书》B证及身份证复印件（加盖单位公章，原件核对），法定代表人或其授权代理人应持身份证及授权委托书原件(若有委托时)到场核验登记，并出示购买招标文件的凭证原件供核验。一张购买招标文件的凭证仅代表一家投标单位投标，不得重复使用。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。招标人：**县**镇人民政府地址：**县**镇**：联系人:招标代理机构：**省**造价咨询有限公司地址：邮编：**：传真：联系人：投标保证金银行帐号（凭证上应注明招标工程名称及标段号）：账户名称：**县建设工程交易中心开户银行：**县建设银行账号：交易中心名称：**县建设工程交易中心地址：投标须知前附表（对应于《通用本》一投标须知前附表）投标须知前附表说明：投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.2本招标项目招标人人和招标代理理机构招标人：**县***镇人民政政府地址：**县**镇镇联系人：电话：招标代理机构：***省**造价咨询询有限公司地址：联系人：电话：1.3本招标项目名称招标项目名称：***县**镇大学**农民安置置房小区A标段（1＃、2＃、14＃楼及室外外总体）工程程招标编号：**价价[20088]招字2007--23-1号1.4本招标项目建设地点**县**镇***村1.5本招标项目建设规规模建筑面积189551㎡2.1招标范围和内容桩基、土建、安装装及室外总体体（具体依据据施工图纸及及工程量清单单）2.2工程质量要求符合《工程施工质质量验收规范范》合格标准准2.3工期要求350日历天2.4承包方式固定总价合同3.1资金来源财政拨款4.1合格投标人资格条条件1.本项目采用资格后后审方式对投投标人进行资资格审查，只只有经资格审审查合格的投投标人才能有有资格成为中中标人。2.投标人应当按本附附表及招标文文件《通用本本》第二章投投标须知、第第七章投标文文件格式之第第一部分资格格标中规定的的格式和内容容提交资格标标。3.投标人的企业资质质要求：须具具备有效的建设行政主管管部门核发的的房屋建筑工工程施工总承承包二级及以以上建筑业企企业资质。4.项目经理资质要求求：建管的工级业业施理生格上位人致流更改合分行门更无或程5.招标人对投标人其其他合格投标标人条件详见见招标文件《评评标细则》。4.2是否接受联合体投标招标人不接受联合合体投标。6踏勘现场和投标预预备会招标人不组织踏勘勘现场。招标人不召开投标标预备会。8招标文件的澄清投标人对招标文件件质疑的时间间为20088年8月24日17时00分（北京时间间）之前。投标人对招标文件件质疑的方式式为无记名方方式，投标人人质疑的内容应应以不署名、不不盖章（但应应标明招标项项目名称、招招标编号和日日期）的书面面形式提交给给招标人，也也可通过下列列形式提交：：网站：《福州州建设工程招招标投标信息息网》（wwww.**.orgg）《**招标与采购网网》(www.***.)招标人对投标人质质疑的答复或招招标文件的澄澄清修改、补补充内容发布布的方式为不不登记投标人人名称方式，投投标人凭收据据领取补充招招标文件的时时间为2008年8月25日10时30分至2008年8月25日17时00分止（北京时时间），地点点为：**省**造价咨询询有限公司（福福州市鼓屏路路60号粮食大厦10层北区）。招招标人并通过过下列方式发发布：网站：《福州州建设工程招招标投标信息息网》（wwww.**.orgg）《**招标与采购网网》(www.***.)资格审查方式和《资格标》提提交时间本招标项目招标人人对投标人的的资格审查采采用资格后审审方式。采用资格后审方式式的，投标人人提交《资格格标》的时间间为20088年9月9日9时30分（北京京时间）之前前，地点为：：**县建设工工程交易中心心**公司代表表处（地址：：**县甘蔗街街道八一八西西路185号）。逾期送达的的或不符合规规定的投标将将被拒绝。本招标项目《商务务标》与《资资格标》同时时提交。标段划分不适用13.3技术标本招标项目招标人人不要求投标人人提交技术标标。15.1投标有效期投标截止期后900日历天。16投标保证金投标保证金金额：：人民币叁拾拾万元整；投标保证金提交方方式：应在22008年9月8日下午17：00之前从投标标人所在地银银行的投标人人企业基本账账户以电汇或或银行转账的的形式，汇到到招标公告中中招标代理机机构指定的投投标保证金账账户；投标人人须将投标保保证金有关银银行汇款单据据复印件（加加盖投标人单单位公章）与与资格审查申申请书同时提提交。投标保证金有效期期：截止到投投标有效期满满后30天。17.1投标文件份数商务标：一套正本本（含工程量量清单计价文文件相应的电电子文档一套套）两套副本本资格标：一套正本本,两套副本18.4商务标、技术标（如如有）和资格格标的总包封封和标志规定定商务标和资格标的的总包封和标标志规定要求求为：商务标(含工程量量清单计价文文件相应的电电子文档)和资格标（资资格审查申请请文件）分别别按《通用本本》投标须知知第18.2款规定包封封和标识后提提交；商务标、资格标（资资格审查申请请文件）不需需合包在一个个总包封内。19递交投标文件的地地点和截止时时间地点：**县建设设工程交易中中心**公司代表表处（地址：：**县甘蔗街街道八一八西西路185号）收件人：**省省**造价咨询询有限公司截止时间：20008年9月9日9时30分（北北京时间）。招招标人在截止止时间前600分钟开始接接收。在递交交投标文件的的同时，投标标人拟派出的的项目经理应应当持建造师师执业资格证书书(含临时执业业证书)、《建筑施施工企业管理理人员安全生生产考核合格格证书》B证及身份证复印件件（加盖单位公公章，原件核对），法定代表表人或其授权权代理人应持持身份证及授授权委托书原原件(若有委托时)到场核验登登记，并出示示购买招标文文件的凭证原原件供核验。逾期送达的的或不符合规规定的投标将将被拒绝。23.1开标时间：22008年9月9日9时30分（北京京时间）开标地点：**县县建设工程交交易中心公布内容：《投标标函》中的投投标人名称、项项目经理姓名名、投标保证证金、投标报报价、质量、工工期等；设有有随机参数的的，公开抽取取确定。30.1中标公示方式地点点公示方式：网站公公示公示地点：**县县建设工程交交易中心公示示栏公示网站：《福州州建设工程招招标投标信息息网（wwww.**.orgg）《**招标与采购网网》(www.***.)31.1履约保证金履约保证金数额：：为合同总额额的10％；履约保证金形式：：履约保证金金以转帐的方方式提交。32合同签订中标人在收到中标标通知书后55天内，应派派代表与招标标人联系，商商讨签订合同同事宜。34监管部门部门名称：**县县检察院、发发改局、建设设局、监察局局地点：**县城**：其他工程量清单核对及及增减：详见见招标文件专专用本中的《专专用合同数据据表》第23.2及第五《招招标项目专用用经济技术要要求》的(七)、(八)、(九)。投标须知内容修改表说明：招标人原则上应当引用《通用本》投标须知的全部条款内容，如确因投标须知的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应写明条款号、需要修改的原条款内容和修改后的条款内容。如本表格不够填写，可以按照同样的格式加页。在本项目招标文件中，招标人对《通用本》第二章“二投标须知”中的部分内容的修改如下：条款号原条款内容修改后的条款内容容4.2全部内容本招标项目不接受联联合体投标。6.1全部内容招标人不组织踏勘勘现场，投标标人应于答疑疑时限前自行行对工程现场场和其周边环环境进行踏勘勘，以便投标标人获取有关关编制投标文文件和签署实实施工程的合合同所需的各各项资料。投投标人不参加加现场踏勘的的，视同对招招标项目现场场已经了解。投投标人应自行行承担踏勘现现场的责任、风风险和费用。6.2全部内容本工程不召开投标标预备会。8.1全部内容投标人获取招标文文件后，应仔仔细检查招标标文件的所有有内容，如有有疑问应在投投标须知前附附表第13项规定的时时限之前以书面面形式（包括括网络、传真真等可以有形形地表达所载载内容的形式式，下同）要要求招标人对对招标文件予予以澄清。8.2全部内容无论是招标人根据据需要主动对对招标文件进进行必要澄清清或是根据投投标人的要求求对招标文件件做出澄清，招招标人对投标标人提出的问问题将视其情情况作出必要要的澄清（但但不指明澄清清问题的来源源），并以书书面形式于本本须知前附表表第13项所述投标标答疑时限前前在所述媒介上上公告，该澄澄清作为招标标文件的组成成部份，具有有约束作用。对对超出规定时时间提出的问问题，代理单单位视具体情情况可以不予予解答。1.1全部内容改为：本招标项目目招标人对投投标人的资格格审查方式：：见投标须知知前附表第14项。投标人人的《资格标标》与《商务务标》同时提提交。.3全部内容投标人提交的《资资格标》封面面上应清楚地地注明“招标项目名名称、招标编编号”字样。16.2全部内容投标人不按投标须须知前附表第第18项规定的金金额和方式要要求提交投标标保证金的，该该投标文件将将被拒绝，作作废标处理。21全部内容投标文件有下列情情形之一的，招招标人不予受受理：逾期送达的或者未未送达指定地地点的；未按照招标文件要要求密封的。24.1全部内容24.1开标按下下列程序进行行：24.1.1主主持人宣布开开标纪律、公公布在投标截截止时间前递递交投标文件件的投标人、招招标人、唱标标人、记录人人、监标人等等有关单位代代表；2由招标人和监督人员检检查投标人的的法定代表人人或其授权委委托人身份及及项目经理的的执业资格证证书、安全考考核B证和身份证证；2由投标人的项目经经理或其委托代理理人检查投标标文件的密封封情况，并签签字确认；24.1.4开标标前，由招标标人代表在监监督部门的监监督下，在6%～9%(含6%，不含9%)范围内内当众抽取确确定本工程的的下降幅度K值（按百分数表表示的K值小数点后后保留2位）。抽取方法:分三次抽取,首先抽取整整数位,整数位为6、7、8，分别对应应三个球；其其次抽取小数数点后第一位位，对应数值值为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，分别对应应十个球；最最后抽取小数数点后第二位位，对应数值值为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，分别对应应十个球。24.1.5商务标的开开启：首先说说明标有“修改”或“撤回”字样包封的的投标人名称称（如果有），随随后当众宣读读承诺书中的投投标人名称、投投标报价、工工期承诺、质量承承诺、项目经理姓姓名等内容；；2投标人拟承担本工工程的项目经经理（或建造造师）对唱标标内容与结果果进行签字确确认，否则视为该投投标人默认开开标结果。24.1.7开标标会议结束。29.3全部内容招标人应当确定排排名第一的中中标候选人为为中标人。当当排名第一的的中标候选人人放弃中标、因因不可抗力提提出不能履行行合同或中标标被依法确认认无效的，招招标人可以确确定排名第二二的中标候选选人为中标人人；当排名第第二的中标候候选人因前款款规定的同样样原因不能签签订合同的，招招标人可以确确定排名第三三的中标候选选人为中标人人。招标人也也可以授权评评标委员会直直接确定中标标人。若某投投标人在本招招标项目所投投标段为第一一中标候选人人，则该投标标人就不能成成为其他标段段的中标候选选人。35.1全部内容中标人非因不可抗抗力原因放弃弃中标，导致致招标人从其其他中标候选选人中重新确确定中标人的的，应当向招招标人赔偿中中标差价等损损失；导致招招标人重新招招标的，应当当向招标人赔赔偿本次招标标和重新招标标所发生的费费用等损失。合同专用条款数据表（对应于《通用本》四专用条款中的“合同专用条款数据表”）说明：1.本《专用合同数据表》是合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分，如与专用条款不一致的，则以本数据表内容为准。专用合同数据表序号条款号信息或数据19.1（4）承包人应向发包人人和监理工程程师各提供施施工现场不少少于0平方米的办公公用房和必要要的办公设施施。213.3本招标项目发包人人给承包人施施工准备时间间为签订合同同后7日历天。本招招标项目以发发包人发出开开工令之日起起计算工期。承承包人应按投投标须知前附附表规定的工工期完成施工工。323.2本合同采用固固定总价合同方式式确定。合同价款中包括的的风险范围：：除设计变更更外其余可能能影响合同价价款的政策性性调价、现场场施工配合、技技术因素。风险费用的计算方方法：详见《合合同专用条款款补正表》第第23.3条款款。风险范围以外合同同价款调整方方法：详见《合合同专用条款款补正表》第第23.3条款。424（1）发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：（1）承包人应应在合同生效效后7天内提交合合同价款10%的履约保证证金，甲方在在工程正式动动工后支付合合同总价的10%作为工程预预付款。（2）工程预付款按工工程进度每月月扣回（按完完成50%后开始扣回回）。5工程程款（进度款款）支付的方方式和时间：：（1）工程进度款按当当期工程完成成量的60%支付；人承包人人工程款非为为本工程使用用，发包人有有权延后支付付进度款，直直至承包人提提交发包人可可接受的对帐帐单为止。（2）承包人在施工过程程中经发包人人确认同意变变更后，引起起工程造价增增加的项目，变变更价款应在在每月的进度度款中按监理理工程师审定定的价款60%比例同期支支付。（3）待工程竣工验收收交付使用后后14天内付至80%；待工程竣竣工结算审核核完成后14天内付至90%。26.1.2工程程完成量和进进度款拨付的的确认审批程程序：乙方现现场施工员审审报工程完成成量—乙方驻工地地工程师审核核确认—乙方签章—总监理工程程师现场审核核确认—监理部签章—甲方驻工地地工程师或代代表（两人）审审核签字—甲方项目负负责人（各项项目工程指挥挥部总指挥或或常务副指挥挥）审批—乙方凭审审批件和缴税税正式发票到到甲方财务部部门办理付款款。26.1.3工程程竣工验收结结算后，预留留结算价10%的质量保证证金（质保期期为1-2年，有规定定高于两年的的按有关规定定）。632.1承包人应在验收前前七天内向发发包人提供竣竣工结算书及及竣工图一式式肆份，但编制制竣工图的蓝蓝图应由发包包人提供，费费用由承包人人承担。732.6中间交工工程的范范围和竣工时时间：根据现现场实际情况况另行确定。833（4）本招标项目约定的的工程竣工结结算报告审查查期限为：承承包人应在工工程竣工验收收交付使用后后的28天内，出具具公函向发包包人递交竣工工结算报告及及结算资料；；待发包人对对承包人提交交的结算资料料完整性审查查合格后，60个工作日内内完成工程竣竣工结算审查查。933（4）本招标项目的工程程质量保证（保保修）金为结结算审核核定定价款的10％。由发包人在在工程结算时时预留，待工工程交付使用用保修期满后后清算，质保保期内如有返返修，发生费费用应在质量量保修金内扣扣除。1035.2（1）总工期每延误一天天罚款人民币币5000元，违约金由发发包人从工程程款中扣除。误期赔偿费限额为为合同价款的的10%。总工期提前不奖励励。承包人应当按照建建设工程施工工合同约定的的工期开工和和施工。当实实际施工工期期由于承包人人原因造成落落后于各阶段段工期时，承承包人应当按按照发包人的的要求无条件件加班赶工。承承包人无正当当理由未能根根据合同时间间开工；或者者无正当理由由未能采取措措施加快进行行本工程或其其他关键部分分的施工；或或者委托的施施工人员明显显不具备施工工能力；或者者工程质量达达不到合同规规定，经发包包人或监理工工程师催告两两次后仍不改改正的，承包包人有权单方方通知承包人人解除合同，承承包人应当无无条件撤离工工地。1135.2（2）承包人向发包人支支付工程质量量违约金最高高限额为合同同价款的100%。1235.2（3）擅自更换项目经理理每人次5万元人民币币；擅自更换项目技术术负责人每人人次1万元人民币币；擅自更换施工员、质质检员、材料料员、安全员员、预算员或或造价师每人人次5000元。擅自变更项目管理理人员超过50%的，招标人人有权清退该该承包企业。1340．140.1本工程双双方约定投保保内容如下：：⑴发包人投保内容：：无。发包人委托承包人人办理的保险险事项：无。⑵承包人投保内容：：工程险、劳劳工险和第三三者责任险由由承包人负责责，其费用已已含在投标报报价中。1441.3（2）履约保证金为合同同价款的10％，承包人应在在签订合同后后7天内向发包包人提交。1546.146.1双方约定定合同正、副副本份数：正正本两份、副副本陆份（双双方各执肆份份）。合同专用条款补正表序号条款号原专用条款内容删除、补充或修改改后内容19.1（4）承包人应向发包人人和监理工程程师各提供施施工现场不少少于0平方米的办公公用房和必要要的办公设施施。210.1修改10.1承包人提提供施工组织织设计(施工方案)和进度计划划的时间：承承包人应于合合同签订后三三天内按监理理方要求的份份数向监理工工程师提交符符合要求的《施施工组织设计计》，承包人人应于每月的的25日按监理方方规定的份数数上报下月工工程进度计划划。工程师确定的时间间：收到承包包人递交的报报告后七天内内。317.1修改17.1双方约定定中间验收部部位按规范规规定。所有隐隐蔽工程和中中间验收均经经监理工程师师及业主现场场代表验收确确认后方可进进入下道工序序施工，承包包人应提前24小时通知监监理工程师和和业主现场代代表，事先作作好检查准备备，并保证监监理工程师和和业主代表有有机会和合适适时间进行检检测。423.3全部内容23.3双方约定定合同价款的的其他调整因因素：工程设计变变更价款调整整，按下列方方法计算：（一）工程程量清单内项项目1、单个项目目工程量变动动幅度超过±30%并导致合同同总价变动幅幅度超过±1%的，增加部部分的工程量量或减少后剩剩余部分的工工程量，发、承承包一方可以以重新提出综综合单价，经经另一方确认认后变更合同同价款；未超超过上述幅度度的，按合同同已有的价格格变更合同价价款。2、分部分项项工程量变更更影响措施项项目费用的，相相应的措施项项目费用应作作相应调整。（二）工程程量清单外项项目：清单外外项目合同无无约定的，由由承包人重新新提出综合单单价，经发包包人确认后变变更合同价款款。按上述（一一）、（二）规规定需要重新新提出综合单单价的，其单单价按照国家家和省现行计计价办法，有有关部门颁发发的消耗量定定额、人工预预算单价和施施工机械台班班单价进行计计算，材料价价格按同期信信息价或经市市场询价后确确定，取费标标准按中标文文件中的中标标优惠率计算算。 1724修改发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：（1）承包人应应在合同生效效后7天内提交合合同价款10%的履约保证证金，甲方在在工程正式动动工后支付合合同总价的10%作为工程预预付款。（2）工程预付款按工工程进度每月月扣回（按完完成50%后开始扣回回）。1825.1修改25.1承包人向向工程师提交交已完工程量量报告的时间间：承包人应应于每月25日向监理工工程师送交当当月完成工程程量和进度报报表。报表应应按发包人批批准的格式填填写，一式五五份。1926.1修改26.1.1工程程款（进度款款）支付的方方式和时间：：（1）工程进度款按当当期工程完成成量的60%支付；人承包人人工程款非为为本工程使用用，发包人有有权延后支付付进度款，直直至承包人提提交发包人可可接受的对帐帐单为止。（2）承包人在施工过程程中经发包人人确认同意变变更后，引起起工程造价增增加的项目，变变更价款应在在每月的进度度款中按监理理工程师审定定的价款60%比例同期支支付。（3）待工程竣工验收收交付使用后后14天内付至80%；待工程竣竣工结算审核核完成后14天内付至90%。26.1.2工程程完成量和进进度款拨付的的确认审批程程序：乙方现现场施工员审审报工程完成成量—乙方驻工地地工程师审核核确认—乙方签章—总监理工程程师现场审核核确认—监理部签章—甲方驻工地地工程师或代代表（两人）审审核签字—甲方项目负负责人（各项项目工程指挥挥部总指挥或或常务副指挥挥）审批—乙方凭审审批件和缴税税正式发票到到甲方财务部部门办理付款款。26.1.3工程程竣工验收结结算后，预留留结算价10%的质量保证证金（质保期期为1-2年，有规定定高于两年的的按有关规定定）。2026.3修改26.3超支支度人发包人发出要要求付款的通通知，发包人人收到承包人人通知后仍不不能按要求付付款，可与承承包人协商签签订延期付款款协议。工程程款全部以银银行转账形式式支付。承包包人支取工程程款时，应提提交同等金额额的正式发票票。27修改发包人不供应材料料设备。27.6修改发包人供应材料设设备的结算方方法：不适用用。2129.2修改29.2施工中承承包人提出合合理化建议，经经设计单位同同意，并经发发包人批准的的设计变更引引起的工程量量变化，其工工程量调整和和合同价款调调整参照29.1款规定。凡凡承包人提出出属于施工技技术和施工工工艺要求变更更的，增加的的造价不予调调整；降低造造价，发包人人按实扣回。2235.2（1）修改35.2本合同中中关于承包人人违约的具体体责任如下：：⑴本合同通用条款第第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：承包人应当按照建建设工程施工工合同约定的的工期开工和和施工。当实实际施工工期期由于承包人人原因造成落落后于各阶段段工期时，承承包人应当按按照发包人的的要求无条件件加班赶工，延误总工期的，以每误1日处以罚款人民币5000元计算违约金。承包人无正当理由未能根据合同时间开工；或者无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其他关键部分的施工；或者委托的施工人员明显不具备施工能力；或者工程质量达不到合同规定，经发包人或监理工程师催告两次后仍不改正的，承包人有权单方通知承包人解除合同，承包人应当无条件撤离工地。当工期延误超过30天时，发包人有权没收承包人的履约担保，误期赔偿金最高限额为合同价款的10%。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予罚款。工期提前，不予奖励。2537.1修改37.1本合同在在履行过程中中发生争议，可可以和解或要要求有关主管管部门调解当当事人不愿和和解、调解或或者调解不成成的，双方约约定按下列第第（2）种方式解决决：⑴提交福州仲裁裁委员会仲裁裁。⑵依法向人民法院起起诉。2638修改38.2承包人非非经发包人同同意，承包人人不得将承包包工程的任何何部分分包。若若经发包人同同意分包所承承包的部分工工程，则其工工程分包应符符合《中华人人民共和国建建筑法》和《中中华人民共和和国招标投标标法》、《房房屋建筑和市市政基础设施施工程施工分分包管理办法法》及其他相相关法律法规规的规定。38.3如承包人人将工程进行行转包或未经经发包人同意意擅自分包或或违法分包，发发包人有权责责令其出场、按按承包合同总总额5％处罚承包包人，并有权权单方面取消消承包人的中中标资格，终终止合同，由由此产生的责责任和损失均均由承包人负负责，发包人人有权向承包包人索赔。38.4经发包人人批准的合法法的工程分包包不能解除承承包人任何责责任与义务。承承包人应在分分包场地派驻驻相应管理人人员，保证本本合同的履行行。分包单位位的任何违约约行为或疏忽忽导致工程损损害或给发包包人造成其他他损失，均视视为承包人的的责任。2740.6修改40.6本工程双双方约定投保保内容如下：：⑴发包人投保内容：：无。发包人委托承包人人办理的保险险事项：无。⑵承包人投保内容：：工程险、劳劳工险和第三三者责任险由由承包人负责责，其费用已已含在投标报报价中。2841.3⑵修改⑵承包人向发包人提提供履约担保保，担保方式式为：银行转转帐或电汇方方式。［《通通用本》中的的(二)投标函附录录应作相应修修改］。在签订合同后7天天内，承包人人应向发包人人提交履约保保证金为合同同总价的10%。履约保证证金不计利息息其有效期至至工程完成竣竣工验收达合合格标准后14天。46.1修改双方约定合同正、副副本份数：正正本贰份，副本陆份，双方各各执肆份。2947补充内容47.补充条款：：47.1承包人应应当按照《建建设领域农民民工工资支付付管理暂行办办法》及时支支付农民工工工资》。47.2施工承包包人是工程质质量终身责任任人，因此，施施工承包人应应健全质量保保证体系和安安全生产责任任体系，配备备相关专业的的管理人员，组组成项目管理理团队。工程程开工前，施施工承包人应应将项目质保保体系和安全全生产责任体体系上报到发发包人工程管管理部门备存存，并附上相相关人员的职职称证书、岗岗位证书原件件及复印件。47.3施工承包包人必须严格格履行投标承承诺，保证机机械设备按时时到位。如发发现承包人未未按投标承诺诺履行，发包包人先以口头头通知其整改改，对坚持不不整改或整改改不到位的，发发包人应以书书面通知承包包人继续整改改。对整改仍仍不到位或未未整改，发包包人可参照以以下办法对承承包人作出经经济处罚或终终止合同。机机械设备到位位率（按投标标文件计算）在90％以上者不作处罚，到位率在90％—70％之间者，对未到位的设备以每台件1万元罚款，到位率在70％以下(不含70％)者以终止合同处理。47.4为保证工工程质量、承承包人和监理理人员应严把把材料（含成成品、半成品品的材料）质质量关，坚决决杜绝不合格格材料进场，无无论合同约定定与否，对进进入施工现场场的材料、构构配件、设备备等按相关标标准规定要求求进行检验，必必须具备二证证，即产品出出厂合格证和和进场后复验验合格单。若若擅自使用未未送检或不具具备二证的材材料、构配件件、设备等的的，则按其使使用量及投标标单价的10倍处以罚款款，罚款从工工程款中扣除除。47.5进入现场场材料、构配配件、设备的的复检工作应应按规范规定定进行。送检检的试件应按按见证取样规规定办理（施施工承包人送送检员和监理理人的见证员员均需持有相相应的岗位证证书），并送送具备相应资资格的检测机机构进行检验验。47.6检验（或或试验）工作作应符合科学学性和规范化化要求，实事事求是，严禁禁弄虚作假。否否则一经发现现，发包人有有权报告有关关主管部门给给予处理。情情节恶劣，造造成严重后果果，发包人有有权终止合同同，追究承包包人的责任。47.7对涉及结结构安全和使使用功能的主主要材料（如如钢筋、水泥泥、砂石、铝铝合金、防水水材料、水卫卫电气主要配配件等），应应事先书面报报告发包人确确认后方可采采购。否则，视视承包人违约约。四、招标项目概况和说明（对应于《通用本》六招标项目概况和说明）招标项目概况和说明(一)工程建设地点的现场自然条件：本工程位于**县****安置点，纬度较低（约北纬26度），临近海洋，属亚热带海洋气候，夏天酷暑，冬天严寒，雨量充沛，光照丰富。天气春季多变，秋冬稳定。年最大降雨量1633㎜，最小隆雨量1006㎜，年平均降水量为134㎜，降雨多集中在4-9月份，约占全年的35-40%。7-9月份为台风暴雨期，最大风速和极大风速均达12级以上。除台风外，雷、雨、冰雹等灾害引起的风速亦达到24-30m/s（10级以上）,安置房附近的风向以东南风为主，其次为北风和西北风，风力一般4-6级。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。工程建设地点的现场施工条件：本工程已具备施工条件，各专业工程需现场配合，交叉施工。（三）招标项目说明本工程功能布局为底层为杂物间，2.400标高层以上为住宅，建筑等级三级，建筑耐火等级二级，上部结构体系为钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度为七度，设计标高为室内±0.000，相当于罗零标高，设计使用年限为50年。五、招标项目专用经济技术要求（对应于《通用本》七、八、九、十）招标项目专用经济技术要求本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准除了招标文件《通用本》约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：详见设计图纸。工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：无现场安全防护设施要求_本工程中标单位应做好详细的施工组织设计，自行解决施工场地内外的安全围护、临时设施及脚手架等施工措施布置工作。同时应对周边路面及施工便道造成的破坏要予以修复。中标单位应做好施工过程的安全及其防护工作，安全及其防护措施、协调市政关系及所发生的一切费用等均由中标单位负责，同时必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生。施工现场应与其他场地安全隔离，其费用应考虑在投标报价内_。(四)水土保持与环境要求中标单位应做好施工过程中现场的水土保持与环境工作；本工程施工现场内即有电源与水源提供给承包人使用，施工中用电用水的线路安装、使用费用应考虑在投标报价中。(五)招标人编制预算造价（即最高控制价）采用的计价办法和计价依据本工程采用工程量清单计价办法编制预算造价，招标最高控制价编制依据如下：1.招标文件、答疑纪要和补充通知；2.施工图纸和技术规范；3.施工现场情况；4.由北京中华建规划设计研究有限公司设计的**县**镇**村二期工程施工图。5.GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》、《**省建设工程综合单价计价办法》（闽建法［2004］3号）、《**省建设工程量清单计价宣贯教材》及《**省建设工程工程量清单计价指引》。6.FJYD-101-2005版《**省建筑工程消耗量定额》及《**省建筑工程综合单价表（2005）》。7.FJYD-201-2005版《**省建筑装饰装修工程消耗量定额》。8.《**省市政工程消耗量定额》。9.2002版《全国统一安装工程预算定额**省综合单价表》。10.2003版《**建筑安装工程费用定额》及闽建筑[2005]15、25号文件、闽建筑[2006]24号、**省建设厅闽建筑［2004］10、11、12、13号文等其它省市有关文件。11.闽建筑［2007］15号《**省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》以及闽建筑［2007］4号**省建设厅关于调整《**省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知。）12.2008年5月份**县建设工程材料综合价（除选定品牌的材料外）。13.2006年福州市安装工程材料价格1-6册、土建分册及消防工程分册，并结合市场询价。14.**县财政投资评审中心审核的**县**镇大学**农民安置房小区A标段（1＃、2＃、14＃楼及室外总体）工程工程量清单。15.机械台班费按2008年第一季度计；16.风险系数为1%；17.本工程类别为三类，各投标人的投标报价中的劳保费暂按甲类计取，合同价款以中标企业核定的实际劳动保险类别予以调整。(六)招标项目税金税率和工程排污费取费标准招标项目税金税率：__3.381％_工程排污费取费标准：不计(七)合同价格包干范围、价格调整因素和调整方法（风险包干系数）1.合同价格包干范围：本工程采用固定总价合同方式。投标人的综合单价在合同实施期间不因市场价格变化和政策性价格的调整而变动。除非招标文件和合同中另有规定，投标报价应包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、保险、管理、利润、税金、施工措施费用、政策性调价、不可预见费、市场变化、预制构件及铁件增值费、建筑垃圾处置费、渣土受纳费、环保噪音费、散装水泥押金、新型建材专项资金、特殊技术措施费、施工场地施工条件风险、工期赶工费、远地工程施工费、停窝工费、施工对周边建筑物(构筑物)造成影响及损伤的所有责任，以及合同所含的所有责任、义务和各种风险等各项应有费用。2.价格调整因素和调整方法：详合同专用条款补正表第23.3条款双方约定的其他调整因素及《通用条款》第31.1条款约定的变更合同价款的方法。风险包干系数：本工程风险费用为工程总价的1%，风险承包范围不包括①工程地下地质条件的变化；②设计变更、现场签证；③不可抗力；④双方约定的其他内容。(八)设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法详合同专用条款补正表第23.3条款双方约定的其他调整因素及《通用条款》第31.1条款约定的变更合同价款的方法。(九)有关工程量清单误差引起的合同价格调整办法中标人应在中标通知书发出后14天内向编制工程量清单的单位提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单单项子目与施工图纸实际情况存在误差的，其误差引起工程造价变化金额在合同总金额的正负2%之内的不予调整；超出上述规定（正负2％）之外部分,其项目综合单价按下列相应条款执行：（1）工程量清单内项目1）工程量增加部分①投标时所报的细目综合单价低于招标最高控制价中该细目的综合单价时，按投标时所报的细目综合单价调整；②投标时所报的细目综合单价高于（或等于）招标最高控制价中该细目的综合单价时，按招标最高控制价中该细目的综合单价乘以优惠率（[优惠率=（招标最高控制价-投标价）÷招标最高控制价]）计算。2）工程量减少部分，按投标时所报的细目单价调整；（2）工程量清单外的的项目：按本本项目招标最最高控制价编编审依据的有有关计价规定定计算后，乘乘以优惠率（[优惠率=（招标最高控制价-投标价）÷招标最高控制价]）计算该项目的综合单价。无定额依据的，由双方参照市场价格协商确定。核对后工程量清单单经建设单位位或授权监理理单位审核确确认后作为合合同价款调整整及竣工结算算的依据。中中标人逾期不不提交书面申申请报告或逾逾期未完成工工程量清单核核对工作的，视视作放弃核对对工程量清单单，由于工程程量清单偏差差引起的损失失由中标人自自行承担，招招标人有权不不予支付。(十)投标报价其它要求求1、有关施工场地交交通、环保、渣渣土处置、施施工安全和施施工噪音管理理等手续，由由承包人按照照有关部门要要求及时办理理，并支付费费用计入投标标报价中，由由投标人自行行考虑。2、投标人所填写的的综合单价在在合同实施期期间不因市场场变化因素而而变动。投标标报价应考虑虑人工、材料料、机械台班班等价格变化化因素（政策策性调整和市市场波动）以以及包干费、措措施费、企业业管理费、利利润以及采用用固定价格的的风险金等。3、投标报价中的措措施项目费、规规费、税金等等均应按《***省建筑安安装工程费用用定额》（2003版）及闽建筑[20055]15、25号文件等其其它省市有关关文件和闽建建筑［2007］15号《**省建设厅厅关于调整建建设工程人工工预算单价的的通知》以及及闽建筑［2007］4号**省建设厅厅关于调整《**省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知的规定计取，并应在投标报价表中体现所采用的费率，否则视为不响应招标文件实质性的要求。4、规费中的劳动保保险费按甲类类计入投标报报价，中标后后待签订工程程施工合同时时按核定的取取费类别计取取劳保费用，并并提供劳保核核定卡原件核核对。5、除不可抗力外投投标人应认真真考虑各种影影响工程造价价的因素，自自行考虑本工工程的风险费费用。投标报报价中应自行行考虑与其他他专业施工单单位的配合等等所有费用，中中标后不再调调整。6、参考品牌：招标标人确定的本本工程主要材材料设备参考考品牌，投标标人须在投标标文件中作出出响应。投标标人可从品牌牌中自行选择择报价，并在在报价文件中中载明各种材材料所采用的的品牌、质量量等级。未载载明或出现多多个品牌报价价或未选用招招标文件提供供的参考品牌牌的，视为默默认招标文件件载明的参考考品牌，施工工时应按招标标人从中任选选一个品牌作作为材料的品品牌，且价格格按中标人的的投标报价，不不予变动，中中标人应无条条件执行。招招标人有权拒拒绝使用不符符合招标文件件规定标准的的材料设备。（十一）提交投标标工程量清单单计价文件电电子文件要求求招标文件明确要求求投标人提交交投标工程量量清单计价文文件（投标报报价）电子文文件的，其投投标报价电子子文件的格式式应采用***省建设厅关关于发布《***省建设工工程造价电子子数据交换导导则》（试行行）的通知（闽闽建筑[20055]73号）规定的的格式（XML格式），电电子文件的内内容应与文本本文件的内容容一致（含项项目顺序列项项、项目编码码等均应一一一对应）。投标人未提提供工程量清清单计价文件件电子文件的的，或工程量量清单计价文文件电子文件件无法正常使使用的，作废废标处理。(十二)招标人自行采购的的材料设备一一览表本招标项目招标人人不自行采购购材料设备。主要材料设备参考考品牌明细表表(详见发布的的本招标工程程预算价)序号材料设备名称规格、型号、技术术参数质量等级参考品牌备注品牌1品牌2品牌3品牌41水泥主体用42.5RR，找平层用32.5RR合格炼石海螺牌武夷江西万年青装饰工程用国家允允许的合格水水泥；主体使使用42.5R，找平层使使用32.5RR2钢筋合格三钢江苏永钢牌鞍钢沙钢宝钢3铝合金门窗合格南平闽铝南平三源南安铝厂4外墙涂料合格申纽丽海峡ICI多乐士A9946三棵树SGE10005管桩合格建华牌三和牌大地牌6配电箱合格福州畅通**先行**瑞鑫内部空气开关采用用DZ系列或RWM系列7电缆电线合格雄力牌（广东顺德德）福州辉阳牌南平朝日牌8灯具合格鸿景雁福州丰灯福州侨兴9开关面板合格杭州鸿雁温州利尔温州联峰牌上海松日牌10电工套管合格**融林**振云**亚通牌泉州金日牌11水泵合格上海连城牌上海东方泵业山东博山中泉水泵12钢塑管合格福州力丰牌宁波西迪浙江黄岩六通牌13UPVC排水管和和空调凝结水水管合格**振云**亚通永安建牌泉州金日牌14阀门合格上海精蝶阀门厂天津瓦德斯特宁波埃美柯牌15卫生洁具合格佛山钻石唐山牌豪鹏牌16PP-R合格泉州金日牌沈阳金德牌**亚通牌说明：1.招标人人确定的本工工程主要材料料设备参品牌牌，投标人须须在投标文件件中作出响应应。投标人可可从品牌中自自行选择报价价，并在报价价文件中载明明各种材料所所采用的品牌牌、质量等级级。未载明或或出现多个品品牌报价或未未选用招标文文件提供的参参考品牌的，视视为默认招标标文件载明的的参考品牌，施施工时应按招招标人从中任任选一个品牌牌作为材料的的品牌，且价价格按中标人人的投标报价价，不予变动动，中标人应应无条件执行行。招标人有有权拒绝使用用不符合招标标文件规定标标准的材料设设备。2.投标人应同时阅读读招标人的工工程量清单中中的主要材料料设备参考品品牌明细表。（十三）其他要求求：无六、工程量清单（对应于《通用本本》十三招标项目工工程量清单）（另另册提供）七、招标项目图纸纸（对应于《通用本本》第六章招标项目图图纸）招标项目图纸清单单1．招标项目图纸清清单设计人：北京中华华建规划设计计研究有限公公司共1页第1页序号图号图纸名称日期备注1＃楼1J-01a杂物间平面图2007.52电施-E5杂物间层照明、插插座平面图2007.53目录-1图纸目录2007.54电修-01修改通知2007.65J01-07架空层平面图等2007.56目录-1图纸目录2007.57G1-13桩基础平面布置图图等2007.58目录-1图纸目录2007.59电修-01修改通知2007.610电施E1-14设计说明主要要设备材料表表等2007.511目录-1图纸目录2007.512水修-01修改通知2007.613水施P1-8给排水图例给给排水设计说说明等2007.52＃楼1J-01a杂物间平面图2007.52电施-E6杂物间层照明、插插座平面图2007.53目录-1图纸目录2007.64J修-01修改通知2007.65J修-03修改通知2007.66J01-06架空层平面图等2007.57目录-1图纸目录2007.68G1-12桩基础及平台、基基础梁平面布布置图等2007.59目录-1图纸目录2007.610电修-01修改通知2007.611电施E1-14设计说明主要要设备材料表表等2007.512目录-1图纸目录2007.613水修-01修改通知2007.614水施P1-8给排水图例给给排水设计说说明等2007.514＃楼1电施-E2配电干线系统图消消防栓按钮联联动系统图2电施-E13杂物间层弱电平面面图3J-01a杂物间平面图4水施-P2架空层给排水平面面图5水施-P3一层给排水平面图图6水施-P8给水原理图、消火火栓给水原理理图、空调冷冷凝排水原理理图7水施-P9雨水原理图、排水水原理图8电施-E7杂物间层照明、插插座平面图9目录-1图纸目录2007.610J修-03修改通知2007.611J01-11架空层平面图等2007.512目录-1图纸目录2007.513结施G1-14桩基础及承台、基基础梁平面布布置图等2007.514目录-1图纸目录2007.615电修-01修改通知2007.616电施E1-20设计说明主要要设备材料表表等2007.517目录-1图纸目录2007.518水修-01修改通知2007.619水施P1-9给排水图例给给排水设计说说明等2007.5180T室外消防防水池1结施G-1泵房及水池结构图图12007.52结施G-2泵房及水池结构图图22007.53J通-02总平面定位及坚向向图2007.54J-01建筑设计说明泵房房及消防水池池平面剖面图图2007.65电施ZP-E1-5AK配电系统图等2007.86水施ZP-P1-3泵房及水池平面大大样等2007.51结施GT1-4结构设计说明等2007.52J通01-06建筑设计说明等2007.5说明：本招标项目目按北京中华华建规划设计计研究有限公公司的工程名名称为“**县**镇大学**农民安置置房小区A标段（1＃、2＃、14＃楼及室外外总体）工程程”的设计图纸纸进行招标。招标项目标准图集集清单下列标准图集，仅仅限于招标文文件中指明的的章节和内容容，构成图纸纸的一部分：：共1页第1页序号图集编号图集名称日期编写人详见本工程施工图图纸及工程量量清单。招标项目图纸（另另册提供）八、投标文件格式式补充资格标补充格式除招标文文件《通用本本》第七章投投标文件格式式第一部分资资格标规定的的格式和内容容外，招标人人根据本招标标工程《评标标细则》规定定的资格审查查合格条件评评审标准要求求投标人还应应按照以下补补充格式提交交资格审查资资料。无补充格式。（二）技术标封面面、包封封面面格式（对应于《通用本本》第七章投标文件格格式第二部分（二）技术术标封面、包包封封面格式式）技术标封面、包封封封面格式说明：当本招标文文件《专用本本》明确规定定招标项目采采用暗标方式式评审技术标标时，由招标标人（招标代代理机构）按按照《通用本本》第七章投投标文件格式式第二部分技技术标规定的的技术标封面面、包封封面面格式，统一一编制后随本本招标文件《专专用本》发给给所有购买招招标文件的投投标人（潜在在投标人）。投投标人应按规规定的格式和和内容要求编编制技术标。（三）商务标格式式补充除招标文件《通用用本》“第七章投标标文件格式第第三部分商务务标”规定的格式式和内容外，招招标人根据本本招标工程《评评标细则》“商务的标初初步评审”中有关投标标人通过投标标文件的符合合性和响应性性评审的规定定，要求投标标人还应按照照以下补充格格式提交商务务标评审资料料。无补充格式。九、《通用本》补补正说明：招标人对《通通用本》进行行补正（删除除、补充或修修改）。除《投投标须知》以以外的其他有有关补正内容容填入下列《通通用本补正数数据表》。通用本补正数据表表序号条款号原通用本内容删除、补充或修改改后内容无十、评标细则（对应于《通用本本》第八章评标细则）评标细则数据表项号条款号条款名称编列内容15.2评标委员会组成评标委员会总人数数：5人，均从***县建设工程程交易中心专专家库中抽取取产生。29评标办法经评审的最低投标标价中标法310.1综合评估法的分值值组成不适用411.4最低投标价中标法法的K值Ｋ：6％～9％（含6%，不含9%）。5项目管理班子最低低资格和人数数要求项目经理1人，职职称：中级及及以上职称项目技术负责人11人，职称：：中级及以上上职称施工员2人，(土土建、安装各各1人)职称：初级及及以上职称质检员1人，职称称：初级及以以上职称材料员1人，职职称：初级及及以上职称安全员1人，职职称：初级及及以上职称造价工程师1人人或预算员2人，(若两人都是是预算员则要要求土建1名、安装1名，若预算算员具备两个个及以上相关关专业的可为为同一人，但但应注明专业业)；项目管理班子（除除技术负责人人外）以岗位位证书上注明明的工作单位位为准。其中中：项目技术术负责人须提提供职称证书书的复印件及及经劳动部门门鉴证的劳动动合同复印件件；项目经理理须提供资格格证书的复印印件(含年检合格格证明)；其它管理理班子人员须须提供岗位证证书复印件，所所有复印件必必须清淅可辩辩，并随带相相应原件备查查。6附加合格条件标准准无716是否要求提交技术术标、技术标标内容不适用817.1技术标评审办法不适用926综合评估法的评分分标准不适用1027.2低价风险保证金本招标项目的低价价风险保证金金为中标人不不合理报价偏偏差累计金额额的5倍。附件一本招标项目影响工工程质量安全全的基础、主主体结构等主主要分部分项项工程的项目目表：桩承台基础、矩形形柱、基础梁梁、异型梁、圈圈梁、过梁、有有梁板、平板板、天沟、挑挑檐板、雨篷篷、阳台板、直直形楼梯、现现浇混凝土钢钢筋、预制钢钢筋混凝土桩桩（详见工程程预算价）附件二本招标项目影响工工程质量安全全的钢材、商商品混凝土、门门窗、水泥、预预制桩等主要要材料、设备备的清单为：：水泥、圆钢、螺纹纹钢筋、铝合合金推拉窗、铝铝合金固定窗窗（详见工程程预算价）评标细则总则招标项目评标依据据《中华人民民共和国招标标投标法》、《工工程建设项目目施工招标投投标办法》（国国家发改委等等7部委局令第30号）、《评评标委员会和和评标方法暂暂行规定》（国国家发计委等等7部委令第12号）、《***省招标投标标条例》、《**省招标投标管理办法》（**省人民政府令第68号）、《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》的通知》（闽建筑[2005]69号）、《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法补充规定》的通知

（闽建筑[2007]34号）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。本评标细则为招标标项目的招标标文件的组成成部分。评标标委员会应当当按照本评标标细则进行评评标，招标文文件没有规定定的评标办法法和标准不得得作为评标依依据。评标委员会对投标标人递交的投投标文件，按按照本评标细细则规定的评评标程序及评评标办法和标标准进行评审审，推荐中标标候选人。招招标人依法确确定中标人。招招标人也可以以委托评标委委员会直接确确定中标人。评标委员会组成4．本招标项目的评评标由招标人人依法组建的的评标委员会会负责。5．评标委员会组成成5．1．评标委员会将由由招标人按照照有关法律、法法规、规章和和规定组建。5．2．本招标项目评标标委员会由5人以上单数数组成。其中中，造价、技技术类专家不不得少于评委委总人数三份份之二，采用用经评审的最最低投标价中中标法评标时时造价类专家家评委不得少少于评委总人人数的60％；本招标项项目的评标委委员会组成见见评标细则数数据表第1项。5.3.由评标委委员会成员推推选或招标人人指定一人担担任评标委员员会主任，负负责主持评标标工作。6.评标委员会成成员回避原则则。有下列情形之一的的评标委员会会成员应当主主动提出回避避：6.1投标人或者者投标人主要要负责人的近近亲属；6.2项目主管部部门或者行政政监督部门的的人员；6.3.与投标人人有经济利益益关系，可能能影响对投标标公正评审的的；6.4.曾因在招招标、评标以以及其他与招招标投标有关关活动中从事事违法行为而而受过行政处处罚或刑事处处罚的。7.评标委员会及及其成员的权权利、义务和和评标纪律：：7.1.评标委员员会成员享有有依据招标文文件规定的评评标标准方法法对投标文件件进行评审、充充分发表自己己的评审意见见并可保留自自己的评审意意见的权利，评评标不受任何何干预，但招招标文件没有有规定的评标标标准方法，不不得作为评标标依据。7.2.评标委员员会主任与评评标委员会其其他成员享有有同等的表决决权。7.3.允许投标标人投备选标标的，评标委委员会可以对对第一中标候候选人或中标标人所投的备备选标（替代代方案）进行行评审，以决决定是否采纳纳备选标。不不符合中标条条件的投标人人的备选标不不予考虑。7.4.评标委员员会成员应在在评标前应认认真审阅招标标文件并认真真评审所有的的投标文件。7.5.评标委员员会对同一招招标项目只能能做出一种评评标结论，评评标委员会成成员对评标结结论如有异议议，按照少数数服从多数的的原则投票表表决。对评标标结论持有异异议的评标委委员会成员可可以书面方式式阐述其不同同意见和理由由。评标委员员会成员不得得拒绝在评标标报告上签字字，如有不同同意见和理由由应当在评标标报告中陈述述，否则，视视为同意评标标结论。7.6.评标委员员会在评标过过程中发现的的问题，应当当及时作出处处理或者向招招标人提出处处理建议，并并作出书面记记录，发现有有违反“公开、公平平、公正和诚诚实信用”的情况应当当向监督部门门反映。7.7.评标委员员会成员应当当客观公正地地履行职责，遵遵守职业道德德并对所提出出的评审意见见承担个人责责任。7.8.评标委员员会成员不得得与任何投标标人或者与招招标结果有利利害关系的人人进行私下接接触，不得收收受投标人、中中介人、其他他利害关系人人的财物或者者其他好处。7.9.评标委员员会成员和与与评标活动有有关的工作人人员不得透露露对投标文件件的评审和比比较，中标候候选人的推荐荐情况以及与与评标有关的的其他情况。7.10.评标委委员会成员在在评标过程中中不得擅离职职守影响评标标程序正常进进行，评审活活动未结束，无无正当理由不不得中途退出出评标委员会会。7.11.评标委委员会及其成成员还享有并并应遵守有关关法律、法规规、规章等政政策法规文件件规定的权力力、义务和评评标纪律。7.12.评标委委员会成员有有违反以上行行为的，将由由违反者承担担道德、纪律律或法律责任任。评标程序8.本招标项目评标将将按以下程序序进行：8.1.评标前准准备工作；8.2.对投标人人资格标进行行资格评审；；8.3.对商务标标进行初步评评审8.4.对商务标标进行算术性性修正和细微微偏差补正；；8.5.对商务标标进行详细评评审；8.6.推荐中标标候选人；8.7.提交评标标报告。评标办法9.本招标项目采采用的评标办办法（经评审审的最低投标标价中标法）见见评标细则数数据表第2项。10.综合评估法法不适用本招招标项目（不不适用）。11.经评审的最最低投标价中中标法的评标标办法。11.1.本招标标项目以经批批准的工程预预算造价为招招标最高控制制价。招标项项目预算造价价是招标文件件的组成部分分，在截标前前20天公布。公公布内容包括括工程项目总总价表、单项项工程费汇总总表、单位工工程费汇总表表、分部分项项工程量清单单计价表、措措施项目清单单计价表、其其他项目清单单计价表、规规费分析计算算表、主要材材料设备价格格表，以及相相关说明等。设定本招标项目的预算价（最高控制价）为A。11.2.工程量量清单和预算算造价的编制制、审核单位位及其工程造造价执（从）业业人员应当对对其提交的编编审成果文件件的准确性、完完整性负责。评评标委员会可可以根据需要要，要求工程程量清单和预预算造价编审审单位到评标标现场说明工工程量清单和和预算造价的的编制、审核核情况，编审审单位应当予予以配合。11.3.设定定本招标项目目的招标最低低控制价为B，按预算造造价下降一定定幅度（设定定为K）计算。计计算公式为：：B=A×((1-K)（B值取小数点点后两位有效效数字，四舍舍五入取得），其中按百分数表示的K值小数点后保留2位。公式中K数值按招招标文件规定定的取值区间间内，在开标标前当众抽取取确定。11.4.K值的的产生及招标标工程最低控控制价的确定定：（1）在监督人的监督督下由招标人人代表在招标标文件规定的的取值区间内内按以下方式式随机抽取产产生:分三次抽取取，首先抽取取整数位，其其次抽取小数数点后第一位位，最后抽取取小数点后第第二位。（2）开标后经招标人或或其委托的招招标代理机构构计算，当投标报价（投投标文件评审审前）不低于于B的投标人家数数少于7家（不含7家）时，按上述方方法在上一次次抽取的K值和招标文文件规定的K取值区间下下限之间重新新抽取K值，直至投投标报价（投投标文件评审审前）不低于于B的投标人家数数不少于7家（含7家）为止；并并按最后一次次抽取的K值计算招标标工程最低控制制价。（3）当投标人的家数数少于7家（含7家）时，按招标文文件规定的K的取值区间间的下限计算算招标工程最低控制制价，不再抽抽取K值。11.5.本招标标项目Ｋ值的的取值区间见见评标细则数数据表第4项。11.6.开标后后，招标人或或其委托的招招标代理机构构应当按照招招标文件规定定，对投标报报价总价及其其构成与预算算造价相应项项目进行对比比，将偏差情情况形成书面面报告提供评评标委员会进进行评审。招招标人或其委委托的招标代代理机构应当当对偏差情况况书面报告的的准确性、完完整性负责。11.7.评标委委员会在评标标过程中应当当遵守下列规规定：投标人的投标总价价高于招标最最高控制价或或者低于招标标最低控制价价的，按废标标处理。投标标总价不高于于招标最高控控制价且不低低于招标最低低控制价的投投标文件，不不足7家的，应当当全部进行评评审；超过7家的，按投投标总价从低低到高选取7家进行评审审，经评审，合合格投标不足足3家时，按投投标总价从低低到高依次递递补5家进行评审审，直至合格格的投标文件件不少于3家为止不再