某假日花园二期商住小区电气工程施工合同

电气工程合同书甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》甲、乙双方在平等、真实、自愿的基础上，经双方友好协商，一致同意达成以下条款并签定本合同，以资共同遵照执行。工程名称：工程地点：工程造价计算依据建设单位提供的全套施工图纸。2006年广东省安装工程诗人办法之工程清单计价。国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2006。《广东省安装工程综合定额》（2006）招标文件及招标答疑文件有关规定。工程承包范围：本合同包括：1.1包括***假日花园二期商住小区(1-22、1-23、1-31、1-32、1-33幢小高层层住宅)的低压电气安装,从2＃配电房低压出线电缆到住户室内的低压部分（2＃配电房低压出线电缆，从配电房外墙计起）；1.2住户电气安装只到入户，按图安装一灯一插座一开关，图纸设计配电箱到饭厅灯位的线路由明敷设改为用PVC20管暗敷设；同时每户增加预埋由配电箱到客厅中间的灯位管道（不含导线）；1.3阳台灯的管及其接线盒的安装（不含灯具及开关）；1.4二期小区33套照明路灯基础的制作及电缆（电线）的敷设和电缆保护管的安装）；1.5敷设由2＃配电房至水泵SAP1柜的进线电缆一条（型号NH-YJV22-3*35+2*16）及其保护管的安装；1.6水泵房的照明安装；1.7电视、电话、智能对讲、信息预留线管。本合同不包括：2.1总图所涉及的一期管线不包含在本次报价范围内；2.2二期小区33套照明路灯的灯杆、灯具；2.3电视、电话、智能对讲、信息系统的线路敷设；2.4消防水泵动力配电箱（柜）和其他控制柜的安装及其线路的敷设；2.5发电机房至SAP1柜的进线电缆敷设；2.6消防、给排水、防雷工程。3、其他说明：3.1应招标文件上的要求,图纸上低压电缆为五芯电缆,报价时修改为四芯电缆优化报价；3.2取消1-23幢的配电分线箱AP2-11及其进线电缆，配电箱AP2-11-1的进线电缆型号及起讫点按一期及二期动力总平面图中的2#低压配电房竖向配电系统图计算（电缆规格为YJV22-4*95）；配电箱AP2-11-2的进线电缆型号及起讫点按一期及二期动力总平面图中的2#低压配电房竖向配电系统图计算（电缆规格为YJV22-4*120）；3.3电梯配电箱应该采用双电源供电方式,但由于招标文件没有提及,故该报价是按图纸采用单电源的供电方式。施工期限：1、配合土建的施工进度要求的工期，乙方不得以任何借口停工怠工，由于乙方原因造成工期每延迟一天竣工，罚款5000.00元。2、如遇下列情况经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：甲方不能按时提供施工场地；由于甲方未能按期支付材料款，或明确由甲方负责供应的材料、设备、成品、半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品、半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响工程进度者；甲变更设计方案，经甲、乙双方确认工程顺延者；甲方未按合同规定支付工程款，而影响工程进度者；因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、地震、大面积爆发的传染性疾病等）而影响工程进度者。物资供应本工程所需的物资材料由乙方负责采购，主材品牌按***假日水电招标主材统一附件，具体如下：（1）电线、电缆：中山通达（2）按钮开关：TCL（3）空气开关：佛山求精（4）PVC线路线槽：顺德联塑（5）镀锌线槽：中山华顺（6）配电箱、表箱、开关箱：中山德成（7）灯具：中山古镇（8）光管：顺德松日工程造价及支付方式：工程造价：经甲、乙双方同意，工程含税总价为人民币=1570000\*CHINESENUM2壹佰伍拾柒万元正（1570000.00元），本工程造价造价含该项目工程总额1.5%的总包管理费和总包配合费。付款方式：本工程根据工程进度分期付款，每次工程进度款按实际进度，经监理单位核实后支付，具体如下：2.1合同签订后，甲方必须在15天内付给乙方工程总造价的15%作为预付款，乙方在收到预付款后，不因市场材料单价变化而调整合同总价。2.2乙方进场施工后，甲方必须在一周内付给乙方工程总造价的15%。2.3甲方在乙方施工过程，必须按工程进度付给乙方工程进度款，在工程完工后，经双方检验合格，进度款付至本工程总造价的80%，工程验收后办理竣工结算支付15%的工程款即本工程总造价的95%（此时，乙方必须交付工程造价的全额发票）。2.4剩余5%工程款作为质量保证金，在保修期满后一周内办理保修金结算。工程变更及变更造价的调整本工程采用包干的形式，除以下情况之外造价不发生变化。1、除甲方提出的招标范围及图纸之外的工程项目变更，没有甲方的指示，乙方不得变更。2、若发生变更的，在取得甲方同意的情况下，乙方及时做好变更记录，变更及现场签证必须有甲方盖章方能作为结算的有效文件。3、投标书中有适用于变更项目的单价或总价，按投标书已有的价格予以估价。投标书中没有的项目，变更工程的价格按中山市的市场价格由双方协商一致后执行。协商不成的，甲方有权另请其他施工单位施工。工程质量要求工程质量合格。施工单位必须严格按照国家颁布的现行施工规定及安全操作规程进行文明施工，接受监理公司的监督。如乙方原因导致工程质量验收不合格时，由乙方负责全部责任。如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为工程质量合格，由此而产生的一切问题，与乙方无关。乙方提交竣工资料后十日内，乙方组织验收并验收日期以书面通知甲方，甲方收到乙方发出竣工通知书后，逾期不组织工程验收，乙方可视为工程已通过验收；竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，导致验收后的工程发生损失，应由甲方承担；某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，现行移交。竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工验收时，乙方应提供下列文件：8.1增减变更文件和其它洽商记录；8.2技术资料及交工文件；8.3工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位，工程变更大的，施工单位绘制竣工图。工程验收期限：电气工程完成后，甲方配合做好相关工作，乙方配合按供电部门要求完善工程，并一个月内完成交接（供电部门直接对用户抄表）。工程保修：保修范围：本合同工程范围（不含光源）。保修期限：验收合格之日起保修1年，在保修期内确由施工单位原因造成的质量事故，乙方应负责无偿修理，如因甲方或其他方所造成对乙方工程损坏的一切返工费用均由甲方或其他责任方负责；甲方如有需要对乙方所安装设备继续保养，则可委托乙方作有偿终身保养技术服务。因使用过程中人为损坏、不可抗力因素损坏及易损件均不属保修范围。工程要求及规定：施工单位必须以直属施工队伍参加施工，未经招标单位同意，不得更换投标函内申报的项目经理，不得使用挂靠施工队伍，一经发现，甲方有权终止合同并由投标单位承担违约责任，赔偿甲方的经济损失。施工单位必须严格按工程要求，施工技术标准和合同约定施工，并对建筑材料、设备等进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用。本工程需按中山市建委的有关文件要求进行安全施工、文明施工，在投标预算中不另列出文明施工费用，所需费用包含在投标承包价内。施工场地的主出入口必须保持干净，所有进出工地的工程车辆必须确保不弄脏工地附近的街道，达到黄圃镇建委文明施工要标准。施工场地要合理布置，各种建筑材料要堆放有序，每项工序完成后必须要及时清理场地。施工期间如在建筑物内发现大小便，每次罚款500.00元。甲方应积极协助乙方开展工作，向乙方无偿提供施工用水、用电及存放工具、材料等施工条件，施工中出现的问题应及时协商解决。工程竣工验收将会给甲方使用后，所发生的一切盗抢、天灾等损失，乙方不承担一切责任。十二、违约责任由于乙方原因造成工期每延迟一天竣工，罚款5000.00元。甲方逾期不支付工程款，每延期一天，罚款5000.00元；乙方还可以停止施工，待甲方支付工程款后再行施工；完工后甲方逾期不结算工程款，乙方有权采取暂停甲方的设备使用等措施，直至甲方履行合同为止，损失由违约方负责。本合同如有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不能达成共识，双方均可由：请建设主管部门调解；向仲裁委员会提请仲裁或向中山市人民法院提起诉讼