2023年监理工程师之水利工程目标控制练习题(一)及答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制练习题(一)及答案单选题（共100题）1、对可获得较准确的实物工程量及资源投入量的工作进行估算时，工作待续时间的估算以（）为基础。A.以往工程经验B.设计概算C.定额预算D.定额估算【答案】D2、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C3、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A4、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A5、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B6、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。A.财务评价B.B国民经济评价C.环境评价D.社会评价【答案】A7、以下不属于按质量检验的内容及方式划分的是（）。A.施工预先检验B.全数检验C.隐蔽工程验收检验D.工序交接质量检验【答案】B8、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A9、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C10、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.平行检验D.巡视【答案】D11、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】A12、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B13、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】A14、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C15、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】B16、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A17、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D18、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D19、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A20、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D21、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C22、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】D23、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。A.不能按期竣工的违约金B.发包人的人员伤亡C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失D.承包人的停工损失【答案】D24、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A25、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B26、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，压实质量检测的取样应选择在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/4C.2/3D.1/3【答案】D27、关于竣工财务决算的条件的说法，错误的是（）。A.建设资金全部到位B.工程投资全部完成C.影响竣工财务决算编制的重大问题已解决D.涉及法律诉讼、工程质量、征地及移民安置的事项已处理完毕【答案】B28、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A29、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A30、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B31、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B32、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D33、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B34、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D35、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D36、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，对具有连续影响的索赔事件，承包人应在索赔事件影响结束后（）天内，提交最终索赔通知书。A.14B.28C.30D.54【答案】B37、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A38、对石料压实干密度的合格率不应小于（）%。A.80B.85C.90D.95【答案】C39、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天.第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】A40、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（）。A.自由时差B.时间间隔C.总时差D.时距【答案】C41、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D42、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C43、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D44、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B45、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处理阶段的主要任务是（）。A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正D.对计划实施过程进行科学管理【答案】C46、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B47、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C48、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】D49、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A50、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A51、设备费的构成为（）。A.设备原价、运输费、装卸费和运输保险费B.设备原价、运输费、装卸费和采购及保管费C.设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费D.设备原价、运输费、运输保险费和采购及保管费【答案】C52、重大风险由（）监督检查。A.主管部门B.项目法人C.监理单位D.施工单位【答案】A53、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D54、由于偶然性原因引起的在标准允许范围内的质量波动称为（）A.系统波动B.偶然波动C.正常波动D.异常波动【答案】C55、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B56、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】A57、以下关于原材料及中间产品检测取样数量的说法，错误的是（）。A.水泥检测取样数量13kgB.细骨料检测取样数量20kgC.粗骨料检测取样数量60kgD.粉煤灰检测取样数量2kg【答案】D58、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C59、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B60、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A61、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C62、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B63、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B64、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.30%B.50%C.60%D.85%【答案】D65、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B66、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.承包人发生合同约定的违约行为D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】B67、与土质防渗体结合的岩面或混凝土面等,铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆，涂刷均匀，无空白，混凝土面涂刷厚度为（）mm,裂隙岩面涂刷厚度为5~10mm,铺浆厚度允许偏差为0-2mm。A.2~4B.3~5C.4~6D.4~7【答案】B68、发生（发现）较大、重大和特大质量事故时，事故单位要在（）h内向有关单位写出书面报告。A.24B.48C.72D.12【答案】B69、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B70、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C71、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C72、在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.6B.8C.10D.11【答案】C73、见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】A74、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A75、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B76、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C77、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C78、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C79、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D80、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C81、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A82、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】B83、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B84、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B85、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C86、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B87、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D88、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D89、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B90、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C91、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D92、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A93、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C94、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A95、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D96、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D97、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A98、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D99、工程建设向生产转移的必要阶段是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.验收阶段D.施工阶段【答案】C100、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D多选题（共50题）1、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC2、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B3、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）A.不得将建设工程肢解发包B.不得擅自修改工程设计C.不得任意压缩合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD4、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD5、水利工程竣工验收前，需进行（）专项验收。A.环境保护B.水土保持C.移民安置D.工程档案E.通水验收【答案】ABCD6、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法C.荀子认为法律必须以道德为基础D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D7、工程单价中基本直接费包括（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】ABC8、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC9、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC10、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。A.工期B.材料C.费用D.利润E.工程设备【答案】ACD11、一般可以采用全数检验的情况有（）。A.批量大B.破坏性检验C.检查费用低D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合E.质量标准高【答案】CD12、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A13、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】ABD14、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。A.监理单位B.安装单位C.运输单位D.项目法人E.设备厂代表【答案】ABD15、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD16、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC17、《中华人民共和国安全生产法》明确规定了生产安全事故调查处理的原则，其中事故处理的内容包括（）。A.事故的善后处理B.事故当事人认定C.事故原因追责D.事故责任处理E.整改措施制定【答案】AD18、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A19、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B20、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD21、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC22、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D23、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD24、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC25、下列各项费用中，属于企业管理费的有（）。A.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD26、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC27、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD28、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD29、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD30、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC31、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB32、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C33、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC34、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C35、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC36、工程网络计划的关键路线是指（）。A.长度最长的路线B.全部由关键工作组成的路线C.时标网络计划中没有波形线的路线D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线【答案】ABC37、下列哪一个选项的表述符合西方法学中实证主义理论关于法的概念的观点？（）A.法律是主权者的命令、人民的服从及对不服从的制裁B.法律的生命不在于逻辑而在于经验C.法律是显露的道德，道德是隐藏的法律D.法律是社会的习惯和思想的结晶【答案】A38、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C39、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD40、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.持续改进【答案】ABD41、施工单位的质量检验是施工单位内部进行的质量检验，包括从原材料进货直至交工的全过程中的全部质量检验工作，它是（