2023年监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷A卷含答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷A卷含答案单选题（共100题）1、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A2、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣【答案】A3、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A4、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】B5、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D6、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B7、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C8、下列哪一期间应计入办案期限？A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】B9、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。A.①→③→④→②→⑤B.④→③→②→①→⑤C.④→②→③→①→⑤D.②→④→③→①→⑤【答案】C10、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（)之积。A.计划工程量和实际单价B.计划工程量和计划单价C.已完工程量和实际单价D.已完工程量和计划单价【答案】B11、保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用()进行计量支付。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】C12、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A13、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C14、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C15、下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（）。A.策划与准备B.质量管理体系总体设计C.确定质量方针D.编写质量管理体系文件【答案】C16、编制物资供应计划的一般程序分为（）。A.计划阶段和实施阶段B.准备阶段和编制阶段C.计划阶段和控制阶段D.计划阶段和编制阶段【答案】B17、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A18、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】A19、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C20、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C21、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C22、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C23、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2【答案】C24、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D25、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C26、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线【答案】A27、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C28、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】A29、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率【答案】D30、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B31、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D32、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。A.施工机具使用费B.运杂费C.安拆费及场外运费D.措施项目费【答案】C33、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A34、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A35、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。A.实际进度数据的加工处理B.定期收集反映工程实际进度的有关数据C.现场实地检查工程进展情况D.定期召开现场会议【答案】B36、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D37、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】B38、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C39、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C40、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D41、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A42、建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（）的特点。A.差异明显B.需单独计算C.确定依据复杂D.确定层次繁多【答案】B43、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A44、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。A.工期定额B.计算工期C.合同工期D.总工期【答案】A45、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C46、对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细【答案】C47、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】A48、对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。A.T=nt+∑G+∑Z+m×tB.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×tC.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×tD.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t【答案】C49、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B50、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B51、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂【答案】C52、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对工期的影响C.确定工期的限制条件D.比较实际进度与计划进度【答案】D53、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A54、根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.造成拖延的责任方【答案】D55、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A56、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C57、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资和建设期利息B.建设投资.建设期利息和流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B58、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C59、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C60、中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？A.卖方有权自由选择在何处交货B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】B61、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B62、某项目建设投资额5000万元，建设期贷款利息500万元，全部流动资金600万元。项目投产后正常年份的息税前利润800万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.14.29%B.14.55%C.13.11%D.16%【答案】C63、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间【答案】A64、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D65、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.勘察单位【答案】C66、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A67、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】A68、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】B69、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D70、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A71、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D72、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施【答案】C73、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C74、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C75、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B76、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B77、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C78、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。A.工程设计B.施工过程C.工程勘察D.最终产品【答案】D79、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。A.制定工作计划B.收集整理资料C.提案编写D.成果评价【答案】B80、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】A81、关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】D82、下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】A83、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。A.建设单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C84、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D85、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C86、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位现场负责人【答案】B87、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A88、工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】B89、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B90、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A91、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业【答案】A92、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】A93、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D94、工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。A.严密性、合理性B.严密性、科学性C.科学性、合理性D.合理性、准确性【答案】A95、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。A.分析工作之间的逻辑关系B.计算工作持续时间C.进行项目分解D.确定进度计划目标【答案】D96、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。A.科学确定投资控制目标B.以决策和设计阶段为重点C.施行建设全过程的投资控制D.技术与经济相结合【答案】D97、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A98、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C99、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中由关键工作组成C.单代号搭接网络计划中时距之和最大D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D100、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍【答案】C多选题（共50题）1、材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经（）确认。A.建设单位B.项目监理机构C.设计单位D.施工单位E.供货单位【答案】AB2、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人工期、费用和利润的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人要求承包人提前竣工C.发包人原因引起的暂停施工D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求E.法律变化引起的价格调整【答案】CD3、下列情况应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验的是（）。A.钢材混批B.国外进口钢材C.对质量有疑义的钢材D.板厚等于或大于50mm，且设计有Z向性能要求的厚板E.设计有检验要求的钢材【答案】ABC4、根据相关标准要求，监理单位可根据管理需求，确定是否编制程序文件，其内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定，下列属于其程序文件内容的是（）。A.文件控制B.纠正措施控制C.不合格品控制D.人力资源控制E.内部审核控制【答案】ABC5、工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时间间隔全部为零B.双代号时标网络计划中没有波形线C.双代号网络计划中没有虚工作D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大E.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】ABD6、在编制建设工程物资供应计划的准备阶段，项目监理机构必须明确的物资供应方式有（）。A.建设单位采购供应B.施工单位自行采购C.设计单位指定采购D.专门物资采购部门供应E.监理单位指定采购【答案】ABD7、监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时，应重点核查其()。A.营业执照的有效期B.近期承揽任务的情况C.盈利状况D.资质证书的类别、等级和适用范围E.融资能力【答案】ABD8、双代号网络计划的计算工期等于计划工期时关于关键节点和关键工作的说法正确的有（）。A.关键工作两端节点必为关键节点B.两端为关键节点的工作必为关键工作C.完成节点为关键节点的工作必为关键工作D.两端为关键节点的工作的总时差等于自由时差E.开始节点为关键节点的工作必为关键工作【答案】AD9、项目监理机构施工质量控制的依据，主要包括（）。A.工程合同文件B.工程勘察设计文件C.施工现场质量管理制度D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件E.工程建设标准【答案】ABD10、工程网络计划中的关键线路是指()的线路。A.单代号搭接网络计划中由关键工作组成B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线E.双代号时标网络计划中由关键节点组成【答案】BC11、当监理工程师受业主委托，需要编制建设工程施工总进度计划时，其编制依据包括（）。A.进度控制工作程序B.施工总方案C.资源供应条件和各类定额资料D.合同文件及工程项目建设总进度计划、工程动用时间目标E.建设地区自然条件及有关技术经济资料【答案】BCD12、监理单位质量目标的制定要突出监理工作的（）。A.科学性B.经济性C.公正性D.公平性E.服务性【答案】AD13、对进场的设备，专业监理工程师应会同（）等的有关人员进行开箱检验。A.安装单位B.供货单位C.建设单位D.质量监督机构E.设计单位【答案】AB14、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.通过设计节约投资E.合理安排施工人员的任务分工【答案】C15、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.工程定位复测费C.实名制费用D.环境保护费E.临时设施费【答案】BCD16、工程监理单位，设备制造前质量控制的主要工作内容有（）。A.对设计变更的处理B.对加工作业条件的控制C.对不合格零件的处置D.明确设备制造过程的要求及质量标准E.对检验计划和检验要求的审查【答案】D17、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A.砂浆的制备过程B.地下工程C.主体工程D.混凝土制备过程E.屋面工程【答案】AD18、工程量清单是（）的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.建设工程计价D.支付工程进度款E.办理工程结算【答案】ACD19、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC20、监理机构在工程施工过程中的质量控制工作包括（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验E.施工试验室的检查【答案】ABCD21、初步设计评审是依据建设单位提出的（），逐条对照，审核设计是否均已满足要求。A.设计质量B.设计依据C.相关设计要求D.工程设计委托任务E.设计原则【答案】D22、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费C.冬雨季施工增加的材料费D.由于设计变更增加的材料费E.材料二次搬运费【答案】BD23、根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC24、采用环境测试舱法，能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量？（）A.氡B.游离甲醛C.苯D.氨【答案】B25、固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD26、对进场的设备，专业监理工程师应会同（）等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的要求。A.设备安装单位B.供货单位C.设计单位D.建设单位E.施工单位【答案】AB27、在施工进度计划调整过程中，缩短某些工作的持续时间可采取的经济措施有()。A.增加每天的施工时间B.改善外部配合条件C.实行包干奖励D.提高奖金数额E.实施强有力的调度【答案】CD28、施工准备工作计划中施工准备的工作内容通常包括()。A.技术准备B.物资准备C.劳动组织准备D.生产准备E.施工现场准备和施工场外准备【答案】ABC29、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD30、在政府的监督管理职能中，建立和落实工程质量责任制包括（）等。A.工程质量行政领导的责任B.项目法定代表人的责任C.参建单位法定代表人的责任D.工程质量终身负责制E.承建单位行政领导的责任【答案】ABCD31、（2022年真题）分项工程可按（）进行划分。A.材料B.使用功能C.主要工种D.设备类别E.施工工艺【答案】ACD32、按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。A.直接工程费B.施工机具使用费C.企业管理费D.总承包服务费E.措施项目费【答案】BC33、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】ABCD34、在施工准备阶段，专业监理工程师查验施工控制测量结果，应从施工单位（）来检查、复核施工单位相应证书。A.测量人员B.试验室