2022年监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

2022年监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共100题）1、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（）。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B2、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B3、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】D4、多级网络计划系统编制的原则不包括（）A.整体优化B.连续均衡C.简明适用D.自顶向下【答案】D5、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。A.23B.24C.25D.27【答案】B6、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B7、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B8、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C9、当采用前锋线法对实际进度与计划进度进行比较时，下列说法正确的是（）。A.工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际超前B.工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致C.工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度拖后D.无法分析和预测工程项目整体进度状况【答案】B10、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。A.负责货物装船前的一切费用和风险B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】D11、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】A12、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A13、标底价格在招投标过程中的主要作用是作为()A.签订合同的价格依据B.投标报价的依据C.评定标价的参考值D.确定中标价的标准【答案】C14、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B15、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A16、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B17、国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。A.现场管理费B.总部管理费C.分包费D.风险费【答案】D18、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按()划分系统过程。A.物质形态的转化阶段B.质量形成的时间C.施工对象的层次D.质量控制的程序【答案】B19、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门【答案】C20、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。A.二B.三C.四D.五【答案】B21、工程网络计划实施过程中,当某项工作实际进度拖后而影响工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A22、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。A.方案策划B.组织计划C.管理状态D.实施状态【答案】D23、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：A.①一②一③一⑥一④一⑤B.①一③一②一⑥一④一⑤C.①一③一②一⑤一④一⑥D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】D24、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个项目的按期投产D.以便分年度计划【答案】B25、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C26、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。A.采购方式的选择B.采购厂商的选择C.采购方案的修订D.采购方案的编制或审查【答案】D27、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】A28、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D29、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测【答案】A30、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D31、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B32、某建筑分部工程消耗的材料原价为40万元，运输损耗费为1万元，采购及保管费为1.5万元，运杂费为2万元，材料一般检验试验费为1.2万元。则该分部工程的材料费为（）万元。A.41.0B.43.0C.44.5D.45.7【答案】C33、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C34、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B35、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式【答案】A37、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A38、（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A39、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C40、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C41、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A42、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C43、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间【答案】C44、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A45、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()A.要求补充资料B.见证取样试验C.专家分析论证D.退回重新报审【答案】B46、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C47、编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经()审查同意后实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.承包方项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A48、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖【答案】A49、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B50、下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.施工单位项目经理部组织能力C.已完工程项目的实际进度D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】D51、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A52、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下【答案】B53、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.检查验收【答案】D54、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5.650D.6.328【答案】B55、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.返回进度监测系统C.确定后续工作和总工期的限制条件D.采取措施调整进度计划【答案】A56、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C57、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C58、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D59、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A60、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.仪器仪表使用费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费【答案】D61、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单【答案】A62、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C63、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成()后，予以审核签认。A.技术论证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告【答案】B64、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A65、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知【答案】D66、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D67、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。A.估计工程量单价B.纯单价C.可调总价D.可调单价【答案】B68、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】D69、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有()特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性【答案】A70、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C71、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A72、若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍，生产能力指数为0.63，投资额大约为原投资的()(n=0.63，f=1)。A.200％B.199.8％C.63％D.126％【答案】B73、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A74、关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由负责人代表发布【答案】C75、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。A.分包法B.实物量法C.概算法D.参数法【答案】D76、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。A.提高功能B.提高价值C.降低成本D.提高设计方案施工的便利性【答案】B77、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方【答案】C78、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B79、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.利息备付率C.投资收益率D.项目投资财务净现值【答案】C80、BIM是从()发展起来，逐渐扩建到全球。A.英国B.日本C.中国D.美国【答案】D81、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个项目的按期投产D.以便分年度计划【答案】B82、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。A.30B.35C.40D.45【答案】B83、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C84、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D85、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C86、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D87、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的()计划。A.抽样检验B.平行检验C.旁站监理D.复测复检【答案】A88、某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C89、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00【答案】B90、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C91、在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】B92、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】A93、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等【答案】B94、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A95、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D96、在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作B.分析进度偏差是否超过总时差C.分析进度偏差是否超过自由时差D.分析相关工作的逻辑关系【答案】A97、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B98、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A99、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的()计划。A.抽样检验B.平行检验C.旁站监理D.复测复检【答案】A100、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】D多选题（共50题）1、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD2、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】CD3、旁站监理要求施工单位认真执行“三检制”，下列属于三检制的有（）。A.自检B.互检C.抽检D.专检E.质检【答案】ABD4、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD5、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.安全可靠，不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】ABC6、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有()。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC7、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有()A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目C.不需要复杂设备D.检验结果准确性高E.检验所需时间较少【答案】AB8、关于建设工程质量保修的说法正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.施工单位接到保修通知后在工程质量保修书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.工程质量缺陷造成使用人财产损失由施工单位承担款项【答案】ABD9、在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，下列说法正确的有（）。A.技术员、安全员等关键岗位人员是否到位B.能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实C.特种作业人员是否持证上岗D.是否进行了技术交底并有记录E.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品【答案】BCD10、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC11、施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷B.不可整改质量缺陷C.短期质量缺陷D.可修补质量缺陷E.可整改质量缺陷【答案】B12、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，施工方案审查应包括的基本内容有（）。A.编审程序应符合相关规定B.建设工程施工合同文件C.工程基础资料D.工程质量保证措施应符合有关标准E.经批准的建设工程项目文件【答案】AD13、下列建筑工程进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A.采用网络计划技术等计划方法B.审查承包商提交的进度计划C.加强合同风险管理D.监理工程进度报告制度E.编制进度控制工作细则【答案】AB14、下列经济评价指标中，属于动态评价指标的有（）A.内部收益率B.动态投资回收期C.净现值D.利息备付率E.净年值【答案】ABC15、按照物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为()A.人工消耗定额B.土建工程定额C.材料消耗定额D.安装工程定额E.机械消耗定额【答案】AC16、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，应参加建筑节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.质量监督机构人员D.勘察单位项目负责人E.总监理工程师【答案】AB17、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】BD18、（2017年真题）根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD19、建筑安装工程费中的文明施工费包括（）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC20、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.持续受控C.全面有效性D.系统性E.静态性【答案】ABCD21、根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.履约保证金()【答案】BCD22、城市轨道交通建设工程的单位工程验收，具备的条件有（）。A.完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意B.质量控制资料应完整C.已通过对试运行有影响的相关专项验收D.已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收E.观感质量应符合验收要求【答案】AB23、以下哪种材料不属于可降解建筑材料？（）A.聚氯乙烯B.玻璃C.石膏制品D.铝合金型材【答案】B24、项目监理机构处理施工单位提出的费用索赔时，正确的做法有（）。A.应及时收集、整理有关工程费用的原始资料B.审查费用索赔报审表C.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位D.施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应自主做出费用索赔和工程延期的综合处理意见E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应自主做出综合处理意见【答案】ABC25、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应()。A.按规定的程序进行审批B.经过专家评审后再提交给监理工程师审核C.按质量管理有关程序进行检查和验收D.满足技术标准和合同规定的要求E.满足勘察任务书的要求【答案】ACD26、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，关于投标价格的编制原则下列说法正确的有（）。A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制E.投标人的投标报价低于招标控制价的应予废标【答案】ACD27、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC28、现场签证的范围一般包括()。A.适用于施工合同范围以外零星工程的确认B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减【答案】ACD29、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD30、BIM技术在概念设计中应用主要体现在()等方面。A.空间形式思考B.饰面装饰及材料运用C.室内装饰色彩选择D.结构形式选择【答案】ABC31、赢得值法的评价指标有（）。A.已完工作预算投资B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数E.进度偏差【答案】CD32、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,关于建设工程最低保修期限的说法,正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为10年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】AC33、施工单位技术、质量部门负责人应参加的分部工程验收有（）。A.地基与基础B.主体结构工程C.装饰装修工程D.节能E.屋面【答案】ABD34、（2021年真题）确定建设工程施工进度分解目标时，需考虑（）。A.合理安排土建与设备的综合施工B.尽早提供可动用单元C.同类工程建设经验D.承包单位控制能力E.外部协作条件配合情况【答案】ABC35、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的费用，延误的工期和相应利润情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD36、在地震区地下室用于沉降的变形缝宽度，以下列何值为宜？（）A.20～30mmB.40～50mmC.70mmD.等于上部结构防震缝的宽度【答案】D37、建设工程进度控制的技术措施有（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A38、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收应具备的条件描述正确的有（）。A.已完成设计及合同约定的内容B.对不影响运营安全及使用功能