2023年监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷A卷附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D2、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B3、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D4、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A5、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C6、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B7、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D8、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A9、热拌沥青混合料纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开（）以上。A.10cmB.15cmC.20cmD.50cm【答案】B10、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B11、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D12、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D13、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A14、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B15、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B16、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B17、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.抽检记录D.监理指令单【答案】B18、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A19、（）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。A.直接控制B.间接控制C.主动控制D.被动控制【答案】C20、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C21、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B22、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C23、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C24、价值工程数学表达式V=F/C中的成本C是指产品的（）。A.生产成本B.维护成本C.使用成本D.寿命周期成本【答案】D25、河道防护工程中，导流设施不包括（）。A.护岸墙B.顺坝C.调水坝D.围堰【答案】D26、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A27、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A28、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B29、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于（）mm。A.20B.30C.40D.50【答案】A30、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A31、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D32、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A33、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A34、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D35、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B36、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】B37、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A38、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B39、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A40、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风险评估的是（）。A.经论证出现了新的重大风险源B.风险源（致险因子）发生了重大变化C.现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大D.施工工艺发生实质性改变【答案】D41、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D42、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A43、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B44、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。A.室内照明B.景观照明C.装饰照明D.大面积照明【答案】B45、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C46、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A47、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C48、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A49、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D50、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A51、路基填方材料最小强度控制指标是（）。A.回弹模量B.压实度C.CBR值D.塑性指数【答案】C52、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B53、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B54、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C55、下列关于公路工程竣工决算说法错误的是（）。A.竣工决算反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.施工单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收C.没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收D.所有的新建、扩建、改建和恢复项目竣工后都要编制竣工决算【答案】B56、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B57、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D58、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（）。A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mmB.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm【答案】D59、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A60、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D61、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C62、关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】D63、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A64、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】B65、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D66、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C67、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D68、河道防护工程中，导流设施不包括（）。A.护岸墙B.顺坝C.调水坝D.围堰【答案】D69、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C70、要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】A71、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C72、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B73、石砌防护构造物主要起（）作用，以防止冲刷和风化。A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】B74、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果【答案】B75、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C76、加固土桩工程以（）为单位进行计量。A.m3B.m2C.mD.kg【答案】C77、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A78、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B79、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D80、渗井顶部四周应设（）。A.反滤层B.黏土层C.防腐层D.垫层【答案】B81、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A82、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】A83、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D84、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C85、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A86、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D87、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B88、政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。A.审批、核准B.核准、审批C.审批、备案D.核准、备案【答案】A89、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.盈亏平衡分析D.敏感性分析【答案】D90、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D91、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D92、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C93、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B94、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B95、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C96、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A97、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D98、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C99、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】C100、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C多选题（共50题）1、安全生产专项费用计量支付的工作内容包括（）。A.审查施工单位月度安全生产费用清单合规性B.监理审核当月实际使用安全经费台账C.现场核查施工单位安全生产费用实际使用情况D.总监办签认后，报建设单位审批E.建立安全生产费用监理审核台账【答案】ABC2、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD3、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3mD.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD4、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC5、下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD6、对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（）。A.光面爆破B.预裂爆破C.药壶爆破D.空气间隔爆破E.特殊爆破法【答案】AB7、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD8、张某与李某因买卖合同纠纷，经某区人民法院审理作出一审判决。李某不服，向市中级人民法院上诉。该市中级人民法院经审理作出维持原判的终审判决。两年后，市检察院在检查工作中发现某区人民法院的一审判决中认定事实的主要证据不足，于是决定提出抗诉。关于本案的叙述，正确的有：A.检察院依审判监督程序提出抗诉无期限的限制，故本案中检察院可以在两年后提出抗诉B.本案应由市检察院向某区人民法院提出抗诉C.本案应由市检察院向某市中级人民法院提出抗诉D.本案应由市检察院提请省检察院向某市中级人民法院提出抗诉【答案】AD9、关于仰拱施工说法正确的是（）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC10、施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，下列当（）发生变化时，应重新进行风险评估。A.设计方案B.工人人数C.施工队伍D.施工方案E.水文地质【答案】ACD11、童童系一9岁儿童，玩耍中将同学小明的左眼捅瞎，其父林某代其进行诉讼，被法院判决赔偿对方医药费等30万元。执行开始后，林某拒不履行，并欲带童童出国定居。此种情况下：A.法院可以依职权采取限制出境措施B.对方可书面申请法院采取限制出境措施C.童童提供充分、有效的担保或者小明父亲同意的，可以解除限制出境措施D.法院可以限制林某高消费，包括购买生活用车辆【答案】ABCD12、根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有足够的（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】ABC13、我国民事诉讼法规定，在执行过程中，案外人有权对执行标的提出书面异议，关于该执行异议的说法，正确的是：A.人民法院审查案外人异议期间中，不得对执行标的进行处分B.案外人对法院对其异议的裁定不服，只能向上一级人民法院申请复议C.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致新的诉讼的发生D.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致审判监督程序的发生【答案】ACD14、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD15、下列关于检查排水垫层施工描述正确的有（）。A.设置在路基侧时，宜沿路线方向布置B.设在低洼地带或天然沟谷时，宜沿沟谷走向布置C.暗沟顶面应设置混凝土盖板或石料盖板，板顶填土厚度应不小子500mmD.不同区域的填充料应采用不同粒径分层填筑E.渗井顶部四周要用粉土围护，并加盖封闭【答案】ABC16、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD17、按照受力体系分类，桥梁基础体系有（）。A.梁式桥B.刚架桥C.拱式桥D.斜拉桥E.悬索桥【答案】AC18、下列有关材料费的表述中，正确的是（）。A.材料费=工材料消耗量x材料预算单价B.材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗费、采购及仓库保管费组成C.外购材料价格参照本行政区域内交通运输主管部门发布的价格和按调查的市场价格进行综合取定D.自采的砂、石、黏土等材料，按定额中开采单价加辅助生产间接费和矿产资源税（如有）计算E.辅助生产间接费按定额人工费的3%计，该项费用并入材料预算单价内构成材料费，并直接出现在概预算中【答案】ABCD19、环境保护的基本原则包括（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合的原则C.污染者付费的原则D.工众参与、社会监督E.政府对环境质量负责的原则【答案】ABC20、桥梁用的高性能混凝土宜选用（）。A.早强水泥B.硅酸盐水泥C.普通硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥E.火山灰质硅酸盐水【答案】BC21、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD22、按照民事诉讼法的规定，法定不公开审理的民事案件有：()A.婚姻案件B.涉及个人隐私案件C.涉及商业秘密的案件D.涉及国家秘密案件【答案】BD23、公路工程中使用的石灰的要求包括（）。A.高速公路和一级公路用石灰应不低于I级技术要求B.高速公路和一级公路用石灰应不低于II级技术要求C.二级公路用石灰应不低于III技术要求D.二级以下公路应不低于IV级技术要求E.高速公路和一级公路的基层宜采用磨细消石灰【答案】BC24、关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.路基的土石D.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度【答案】AB25、在价值工程中功能的分类按其重要程度，可以分为（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.过剩功能E.辅助功能【答案】C26、地下排水设施包括（）。A.排水垫层B.渗井C.边沟D.暗沟E.蒸发池【答案】ABD27、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD28、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC29、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD30、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】ACD31、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD32、对于拱桥质量问题描述，下列说法错误的有（）。A.两拱脚墩台不均匀沉降引起拱圈开裂，一般出现在拱顶区段，横桥向贯穿全拱圈，裂缝宽度上下变化不大，且两侧有错动B.肋拱、刚架拱、桁架拱、双曲拱的肋间横向联结（如横系梁、斜撑）强度不够引起开裂C.拱上排架、梁、柱开裂，短柱的两端开裂，侧墙斜、竖方向开裂，侧墙与拱连接处开裂D.预制拼装拱桥或分环砌筑的圬工拱桥，沿连接部位或砌缝发生纵向裂缝E.双曲拱桥的拱顶环向开裂【答案】D33、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD34、分项工程应按照（）等项目分别检查。A.基本要求B.关键项目C.外观质量D.原材料质量E.质量保证资料【答案】AC35、施工单位出具的质量事故报告应翔实地反映该项工程（）。A.处理方案B.损失的费用C.事故原因D.应急措施E.死亡人数【答案】ABCD36、项目建设涉及的环保工程，主要包括（）。A.声屏障B.护坡工程C.废水处理工程D.绿化工程E.减排工程【答案】ABCD37、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石应干燥B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格