2022年监理工程师之水利工程目标控制综合检测试卷A卷含答案

2022年监理工程师之水利工程目标控制综合检测试卷A卷含答案单选题（共100题）1、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A2、投资方案净现值为零的折现率是（）。A.内部收益率B.投资利润率C.净现值率D.资金成本率【答案】A3、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D4、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B5、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A6、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A7、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D8、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A9、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B10、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（）m以下实际保护面积计算。A.3.2B.4.0C.4.5D.5.0【答案】B11、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）时间。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B12、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B13、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】D14、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B15、项目法人应当自收到专项验收成果文件之日起（）个工作日内，将专项验收成果文件报送竣工验收主持单位备案。A.3B.5C.7D.10【答案】D16、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D17、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D18、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C19、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B20、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C21、由建设单位造成（）情况发生时，承包单位不可以提出利润索赔。A.工程变更B.未能提供施工现场C.暂停施工D.文件有缺陷或技术性错误【答案】C22、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D23、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C24、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C25、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A26、以下不属于引发质量事故直接原因的是（）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】A27、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B28、监理人应当在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复给承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C29、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B30、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D31、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A32、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D33、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B34、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A35、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B36、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B37、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C38、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B39、按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，隐蔽工程施工时按规定通知监理，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果（如工期延误等）均由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工承包人D.第三方【答案】A40、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B41、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A42、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C43、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求每一工程所用水泥品种以1～2种为宜，并宜固定厂家供应。有条件时，应优先采用（）。A.散装水泥B.袋装水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸水泥【答案】A44、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C45、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A46、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A47、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.用数据说话【答案】A48、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A49、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】C50、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B51、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D52、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C53、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。A.具体化B.抽象化C.可视化D.虚拟化【答案】A54、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D55、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5，1.5B.1.0，2.0C.0.5，2.0D.1.0，1.5【答案】A56、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】B57、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.设计保证子体系D.工作保证子体系【答案】C58、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A59、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A60、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.分包人【答案】C61、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B62、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A63、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C64、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A65、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B66、以下关于单元工程质量评定标准的说法，错误的是（）。A.单元工程质量等级标准是进行工程质量等级评定的基本尺度B.当达不到合格标准时，全部返工重做的，可重新评定质量等级C.当达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格D.单元工程质量分为合格、一般和优良三个等级【答案】D67、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B68、工程的（）表现为工程产品适应外界环境变化的能力。A.性能B.可靠性C.经济型D.适应性【答案】D69、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C70、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B71、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C72、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（）。A.上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性B.分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的C.项目的分解应考虑组织管理的需要D.WBS结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编码【答案】C73、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A74、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B75、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C76、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D77、作业分类码相关描述正确的是（）。A.只能是某一EPS节点B.可以是特定项目的数据C.只能是全局的数据D.只能是某个项目的数据【答案】B78、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C79、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B80、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C81、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A82、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C83、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】B84、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D85、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C86、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D87、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B88、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C89、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（）%。A.1B.2C.3D.4【答案】B90、由于偶然性原因引起的在标准允许范围内的质量波动称为（）A.系统波动B.偶然波动C.正常波动D.异常波动【答案】C91、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B92、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D93、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。A.业主B.监理工程师C.项目经理D.质量负责人【答案】B94、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C95、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】C96、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B97、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D98、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.阶段性抽样检验【答案】B99、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A100、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D多选题（共50题）1、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C2、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD3、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD4、国家主席除代表国家进行国事活动，接受外国使节外，行使其他职权必须根据下列哪一或哪些？（）A.国务院的决定B.全国人大的决定C.中共中央的决定D.全国人大常委会的决定【答案】BD5、关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素C.价值工程应以提高产品的功能为出发点D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】ABD6、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系B.跨国银行的法律管制C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制D.跨国税收关系【答案】ABCD7、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD8、进度控制应遵循工程控制论基本原理，做好施工进度的（）工作。A.事前预控B.事中监督C.事后反馈纠偏D.事前强化控制E.事中控制【答案】ABC9、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD10、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC11、依UCP600，如受益人按照信用证的要求完成对指定银行的交单义务,出现下列哪些情形时，开证行应予承付？（)A.信用证规定指定银行议付但其未议付B.信用证规定指定银行延期付款但其未承诺延期付款C.信用证规定指定银行承兑,指定行承兑但到期不付款D.信用证规定指定银行即期付款但其未付款【答案】ABCD12、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC13、根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类B.人员设施类C.机械设备类D.设施场所类E.作业环境类【答案】ACD14、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD15、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B16、关于高处施工安全规定的说法，正确的有（）。A.特级高处作业，应与地面设联络信号或通信设置，并应有专人负责B.遇有4级以上的大风，没有特别可靠的安全措施，禁止从事高处作业C.进行三级、特级和悬空髙处作业时，必须事先制定安全技术措施D.高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆E.安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过5m【答案】ACD17、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC18、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B19、按照统计抽样检验的目的分为（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验【答案】ABC20、关于竣工验收的规定，说法错误的有（）。A.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后3年内进行B.不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过3个月C.竣工财务决算应当由竣工验收主持单位组织审查和审计D.竣工财务决算审计通过15日后，方可进行竣工验收E.竣工验收主持单位应当自收到竣工验收申请之日起20个工作日内决定是否同意进行竣工验收【答案】AB21、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD22、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD23、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD24、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理B.组织事故隐患排查治理C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划D.组织工程安全技术交底E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD25、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634—2012）适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC26、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD27、关于证据的审查判断，下列哪一说法是正确的：A.询问被害人地点不符合规定而形成的被害人陈述，经补正或者作出合理解释的，可以采用B.与被告人有利害冲突的证人提供的对被告人不利的证言，不得采信C.询问证人没有个别进行而形成的证人证言，经补正或者作出合理解释的，可以采用D.被害人有生理缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述不得采信【答案】A28、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD29、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD30、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC31、评价的内容大体上可以分为全过程评价和阶段性评价或专项评价两类。下列各项中，属于全过程评价内容的有（）。A.过程评价B.经济后评价C.生产经营评价D.水土保持评价E.社会影响评价【答案】AD32、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD33、人的不安全行为主要有（）。A.违反上岗身体条件规定B.不按规定使用安全防护品C.违章指挥D.作业场所的缺陷E.违章作业【答案】ABC34、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC35、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即（）。A.制定标准B.实施标准C.对标准实施的监督D.相关处罚有了明确的、具体的规定E.明确责任人【答案】ABC36、施工阶段的质量控制根据工程实体形成的时间可以分为（）。A.事前控制阶段B.事中控制阶段C.事后控制阶段D.基础控制阶段E.提高控制阶段【答案】ABC37、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。A.特种设备B.存弃渣场C.洞挖施工D.混凝土浇筑E.有限空间作业【答案】CD38、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D39、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC40、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物质生活条件所决定的