2022年监理工程师之交通工程目标控制精选题库与答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制精选题库与答案单选题（共100题）1、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C2、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A3、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D4、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C5、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A6、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C7、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果【答案】B8、钻孔灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于（），当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径较大等情况时，应适当提高其超灌的高度。A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】A9、政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。A.审批制、审核制B.审核制、核准制C.审批制、核准制D.核准制、审批制【答案】C10、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A11、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C12、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D13、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C14、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B15、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A16、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B17、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A18、某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元/件，单位产品增值税金及附加为5元/件。则以单位产品价格表示的盈利点是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00【答案】A19、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C20、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D21、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B22、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（）。A.施工计划的不均衡性B.施工计划的被动性C.施工计划的多变性D.施工计划的调整性【答案】A23、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A24、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】A25、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C26、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A27、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B28、先张法预应力施工，横梁需要有足够的刚度，受力后挠度不应大于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】B29、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C30、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）A.低水位指在枯水季节的最低水位B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。【答案】C31、加固土桩工程以（）为单位进行计量。A.m3B.m2C.mD.kg【答案】C32、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A33、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。A.重大危险源清单收悉后3天内B.重大危险源清单收悉后5天内C.重大危险源清单收悉后7天内D.合同段工程开工之后【答案】C34、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。A.45B.48C.50D.52【答案】C35、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B36、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B37、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。A.基层B.面层C.垫层D.路基【答案】A38、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C39、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（）。A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单B.进场时应检查其外观和标志C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月【答案】D40、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D41、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.线性盈亏平衡分析D.非线性盈亏平衡分析【答案】C42、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C43、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A44、交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”A.20%B.30%C.50%D.70%【答案】A45、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A46、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A47、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C48、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C49、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A50、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A51、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A52、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C53、安全生产事故报告与处理，实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B54、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A55、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A56、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28【答案】D57、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B58、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B59、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B60、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A61、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D62、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C63、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（）。A.钻孔爆破B.药壶爆破C.预裂爆破D.深孔爆破【答案】C64、下列清单支付的项目中，不属于总额包干的是（）。A.保险费B.安全生产费用C.计日工D.施工标准化费用【答案】C65、下列关于路堤填筑的碾压原则的说法中，不正确的是（）。A.先快后慢B.先静压后振动C.由弱振至强振D.先低后高【答案】A66、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A67、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C68、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准【答案】C69、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B70、计算价值系数Vi满足（）时，零件实现其功能所分配的成本偏高，或存在过剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B71、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B72、在隧道施工过程中，洞顶和洞外的排水，多采用（）实施。A.二次衬砌B.复合式衬砌施工工艺C.截水沟、排水沟D.防水混凝土【答案】C73、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B74、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D75、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B76、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A77、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C78、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B79、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B80、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B81、实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B82、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B83、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A84、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A85、“对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更“属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】D86、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C87、有一人工挖土作业队按合理劳动组织为8人，已知人工挖二类土每立方米需0.4工日，则挖土过程的流水强度为（）。A.3.2m3/日B.20m3/日C.0.4m3/日D.2.5m3/日【答案】B88、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B89、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C90、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A91、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C92、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C93、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B94、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C95、以下属于总监理工程师岗位职责的是（）。A.负责组织实施安全监理工作B.落实安全监理各项管理制度C.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则D.编制并组织实施安全监理实施细则【答案】A96、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】B97、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D98、发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的金额称为（）。A.暂估价B.暂列金额C.生产费用D.特定估价【答案】A99、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A100、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A多选题（共50题）1、应用于一级公路的水泥混凝土路面施工的是（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC2、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC3、关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.路基的土石D.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度【答案】AB4、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD5、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务C.直接将股票抵偿给甲公司D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC6、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD7、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。A.强度与刚度B.稳定性C.耐久性D.平整度和粗糙度E.透水性【答案】ABCD8、下列属于招标控制价的编制依据的有（）。A.建设工程设计文件B.招标文件中的工程量清单C.企业定额D.工程特点E.常规施工方案【答案】ABD9、下列属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.旁站记录D.抽检记录E.监理指令单【答案】AD10、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。A.产品合格证B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告C.监理工程师评价表D.项目说明文件E.构件发运和包装清单【答案】AB11、费用支付的基本原则包括（）。A.高效、迅速B.以合同为依据C.遵循规定的程序D.以工程计量为基础E.准确、及时【答案】BCD12、钢筋混凝土梁桥的裂缝处理：当裂缝的宽度大于限值及裂缝分布超出正常范围时，应做如下处理（）。A.当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树脂胶B.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料C.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定进行加固处理D.当裂缝的宽度大于限值时，应用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补E.当裂缝发展严重时，应重新修筑钢筋混凝土梁桥【答案】ABC13、关于施工准备阶段安全监理，监理工程师对专项安全方案的审查内容包括（）。A.程序性审查B.符合性审查C.针对性审查D.强制性审查E.条件性审查【答案】ABC14、下列（）属于隧道洞口段洞顶出现偏压的原因。A.隧道单侧压力过大B.隧道埋深过深C.隧道结构受力不均D.局部应力集中E.地表水渗透到衬砌中【答案】ACD15、下列选项中，属于总体施工进度计划内容的有（）。A.工程项目的合同工期B.不同季节及气温条件下各项工程的时间安排C.完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期D.各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算E.各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量【答案】ACD16、法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行？()A.具有给付赡养费、扶养费、抚育费内容的法律文书B.具有强制执行内容的民事制裁决定书C.刑事附带民事判决、裁定、调解书D.以撤销或变更已执行完毕的法律文书为内容的新判决书【答案】ABCD17、以下关于工程量清单的含义与作用，正确的有（）。A.招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础B.工程量清单是建设工程计价的依据C.工程量清单是工程付款和结算的依据D.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据E.工程量清单是合同文件的重要组成部分，是总价合同的产物【答案】ABCD18、支架及拱架卸落顺序正确的有（）。A.模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则B.拆除梁、板等结构的承重模板时，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落C.连续梁宜从支座向跨中依次循环卸落D.简支梁宜从跨中向支座依次循环卸落E.悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落【答案】ABD19、下列关于明洞回填施工的说法中，正确的有（）。A.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行，机械回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%B.明洞回填施工应遵循对称均衡的原则C.回填料不得采用膨胀岩土。顶面0.2m可以使用耕植土回填D.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.2mE.回填时，宜采用倾填作业【答案】BC20、护坡、护面墙工程中，护面墙工程主要分为（）。A.预制安装混凝土护面墙B.干砌片（块）石护面墙C.现浇混凝土护面墙D.满铺干砌片（块）石护面墙E.浆砌片（块）石护面墙【答案】AC21、新奥法的三大要素是（）。A.光面爆破B.喷锚支护C.超前支护D.监控量测E.地表注浆【答案】ABD22、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD23、桥涵工程施工的高程和平面控制测量符合规定的有（）。A.大桥、特大桥以及特殊结构桥梁的平面控制测量坐标系其投影长度变形值不应大于10mm/kmB.当采用独立坐标系、抵偿坐标系时，应确认与国家坐标系的转换关系C.在布设面控制点时，四等及以上平面控制网中相邻点之间的距离不得小于500mD.特大桥及特殊结构桥梁的每一端应至少埋设3个平面控制点E.一级平面控制网中相邻点之间的距离在平原、微丘区不得小于100m，重丘、山岭区不得小于200m【答案】ABCD24、工程计量常用的表格包括（）。A.工程费用支出单B.工程计量单C.工程计量单附表D.工程计量汇总表E.计量资料审查确认表【答案】BCD25、关于喷射混凝土作业的说法正确的是（）。A.应按初喷、复喷两个阶段进行，复喷混凝土可分层多次施作B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行C.初喷混凝土厚度宜控制在20～50mm，岩面有较大凹洼时，可用初喷混凝土找平D.复喷的最小厚度不宜小于50mm，拱顶部位每次复喷厚度不宜大于80mm，边墙部位每次复喷厚度不宜大于100mmE.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行【答案】ABC26、水泥混凝土路面施工中，拌合站的搅拌能力配置指标包括（）。A.最小生产能力B.最大生产能力C.总设计标称搅拌能力D.拌合机规格E.料仓大小【答案】AC27、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD28、孔某在A市甲区拥有住房两间，在孔某外出旅游期间，位于A市乙区的建筑工程队对孔某隔壁李某房屋进行翻修。在翻修过程中，施工队不慎将孔某家的山墙砖块碰掉，砖块落人孔某家中，损坏电视机等家用物品。孔某旅游回来后发现此情，遂交涉，但未获结果。孔某向乙区法院起诉。乙区法院认为甲区法院审理更方便，故根据被告申请裁定移送至甲区法院，甲区法院却认为由乙区法院审理更便利，不同意接受移送。以下哪些说法是正确的？A.甲、乙二区对本案都有管辖权B.向哪个法院起诉，由原告选择决定C.乙区法院的移送管辖是错误的D.甲区法院不得再自行移送，如果认为无管辖权，应报A市中级人民法院指定管辖【答案】ABCD29、按照受力体系分类，桥梁基础体系有（）。A.梁式桥B.刚架桥C.拱式桥D.斜拉桥E.悬索桥【答案】AC30、衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的原因是（）。A.隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应，引发裂损病害B.偏压地段未采用偏压衬砌C.对基底软弱和易风化泥化地段，未设可靠防排水设施，混凝土铺底厚度及强度不足D.由于施工测量放线发生差错、欠挖、模板拱架支撑变形、塌方等原因，造成局部衬砌厚度偏薄E.采用先进的施工技术设备，尽量减少施工对围岩的扰动，提高衬砌质量【答案】ABCD31、下列费用构成中属于建设项目管理费的有（）。A.建设单位管理费B.建设项目信息化费C.工器具购置费D.生产人员培训费E.工程保险费【答案】AB32、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD33、下列关于防水层铺设施工应符合的规定正确的有（）。A.防水层应超前二次衬砌施工1~2个循环的距离衬砌段进行铺设B.拱部和边墙应有纵向搭接C.无纺布与防水板应分别铺挂，先铺挂防水板后铺挂无纺布D.纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺挂E.铺挂的固定点间距：拱部宜为0.5~0.7m，侧墙宜为0.7~1.0m【答案】AD34、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注浆C.冻结法D.井点降水E.插钢板支护【答案】A35、某企业向银行借款200万元，借款期6年，借款的年利率为8%，半年复利一次，第6年末一次归还额的计算公式为（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】C36、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.烟花爆竹生产企业E.医疗器械【答案】ABCD37、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。A.射水沉桩B.锤击