2023年监理工程师之水利工程目标控制模拟题库及附答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制模拟题库及附答案单选题（共100题）1、设备费的构成为（）。A.设备原价、运输费、装卸费和运输保险费B.设备原价、运输费、装卸费和采购及保管费C.设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费D.设备原价、运输费、运输保险费和采购及保管费【答案】C2、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D3、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B4、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A5、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为0C.总时差最小D.时间间隔【答案】C6、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A7、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A8、某质量事故发生后，造成较大经济损失，经过处理后不影响正常使用但对寿命有一定影响的事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】B9、以下不属于勘察、设计单位质量责任的是（）。A.从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责C.设计单位应根据业主有关要求在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】C10、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.辅助工作过程保证子体系D.使用过程保证子体系【答案】A11、工期－费用优化方法中，当只有一条关键线路时，应找出（）率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；A.其他费用B.措施费用C.间接费用D.直接费用【答案】D12、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D13、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A14、分析要领的方法是（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】C15、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A16、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A17、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14【答案】D18、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A19、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C20、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C21、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A22、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B23、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.10C.20D.30【答案】D24、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。A.发包人B.勘察单位C.设计单位D.监理机构【答案】D25、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B26、水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量的基础环节指的是（）。A.质量控制措施的好坏B.原材料质量的好坏C.施工技术的好坏D.施工技术的先进性【答案】B27、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C28、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B29、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C30、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A31、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.包干总价合同D.固定工程量总价合同【答案】B32、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B33、“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税【答案】D34、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A35、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C36、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C37、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】C38、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C39、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A40、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域，共包括（）个部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B41、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B42、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B43、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A44、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A45、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A46、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C47、水利工程施工进度计划编制可分为（）个阶段。A.四B.三C.二D.一【答案】A48、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。A.工期B.费用C.费用+利润D.工期+费用【答案】B49、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B50、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D51、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A52、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C53、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C54、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D55、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A56、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.设计保证子体系D.工作保证子体系【答案】C57、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A58、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D59、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D60、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B61、全面质量管理必须强调从检验把关变为工序控制，从管质量结果变为管质量因素，防检结合，防患于未然。这是全面质量管理的（）观点的体现。A.质量第一B.预防为主C.全面管理D.用数据说话【答案】B62、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）A.极差B.方差C.均值D.离散系数【答案】C63、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D64、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B65、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D66、（）指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】B67、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B68、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A69、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D70、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C71、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D72、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。A.0.80B.0.85C.0.90D.1.09【答案】A73、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D74、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B75、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，压实质量检测的取样应选择在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/4C.2/3D.1/3【答案】D76、对涉及结构安全的试块试件应采用何种检验方式（）。A.见证取样B.全数检验C.抽样检测D.免检【答案】A77、在工程总承包企业的选择时，企业投资项目的工程总承包宜采用（）。A.单价混合合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总价合同【答案】D78、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C79、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查.验收和签证【答案】D80、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C81、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】B82、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B83、有抗冻要求的混凝土必须加入（）.A.引气剂B.早强剂C.防冻剂D.缓凝剂【答案】A84、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A85、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C86、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D87、下列不属于发包人控制性进度计划编制依据的是（）。A.工程所在地气象资料B.已批复的可行性研究报告C.征地移民、建设计划之间的协同D.工程建设地点的交通现状及近期发展规划【答案】C88、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B89、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B90、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A91、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A92、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D93、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C94、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A95、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。A.发包人B.勘察单位C.设计单位D.监理机构【答案】D96、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】D97、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D98、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C99、下列不属于最高投标限价编制依据的是（）。A.国家或省级.行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C100、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C多选题（共50题）1、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD2、将串联工作改为平行交叉工作的特点是（）。A.不改变工序间的逻辑关系B.不缩短各工序总的持续时间C.不违反工艺要求D.减少资源E.能收到最大的优化效果【答案】AB3、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC4、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B5、资金使用计划的编制方法包括（）。A.按工程投资构成编制资金使用计划B.按工程造价控制目标编制资金使用计划C.按工程项目规模编制资金使用计划D.按工程项目划分组成编制资金使用计划E.按工程进度编制资金使用计划【答案】AD6、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。A.土料摊铺的检验B.土料的检验C.土料的运输D.土方填筑基础面的检验E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】ABD7、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】CD8、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D9、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD10、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）A.d1≤C1，判定该批产品合格B.d1≤C1，判定该批产品不合格C.d1>C2，判定该批产品不合格D.d1>C2，判定该批产品合格E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC11、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD12、下列关于OC曲线用途的描述中，正确的是（）。A.OC曲线上的点不能估计连续提交批的接收概率B.曲线是选择和评价抽样方案的重要工具C.OC曲线能形象地反映出抽样方案的特征D.在选择抽样方案过程中，可以通过多个方案OC曲线的分析对比，择优使用E.OC曲线上的点不能估计连续提交批的给出过程平均不合格率【答案】BCD13、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD14、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：A.应当将案件退回侦查机关补充侦查B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D15、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC16、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD17、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC18、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC19、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD20、下列由于设计单位的责任导致投资增加的说法，正确的有（）。A.增加了工程静态投资4%以上时，应根据相应概算静态投资的大小实行惩罚B.超过限额10%以内者，扣相应比例的设计费C.超过限额10%-20%者，扣相应比例1.5倍的设计费D.超过限额20%以上者，扣相应比例2倍的设计费E.超过限额30%以上者，如无特殊原因，建议设计证书批准部门降低设计单位的设计等级【答案】BCD21、根据我国《民事诉讼法》的有关规定,我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？（）A.先要承认其效力，然后才交付执行B.对外国法院判决只进行形式性审査C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行D.依照我国《民事诉讼法》规定的程序执行【答案】ABD22、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD23、根据现行宪法的规定，下列关于国务院的说法中，正确的是哪些？（）A.国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成B.国务院总理由国家主席提名，全国人大决定；其余人选由总理提名，全国人大或常委会决定,通过后均由国家主席任命C.国务院总理、副总理、国务委员和秘书长连续任职不得超过两届D.国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定【答案】ABD24、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD25、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。A.指拌制每立方米混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD26、以下属于法人验收的有（）。A.截流验收B.分部工程验收C.单位工程验收D.合同工程完工验收E.竣工验收【答案】BCD27、关于立法的科学性原则，下列说法正确的有哪些？（）A.法律作为一种有目的性追求的社会规范和行为模式,应当具备理性化的特征。而理性化是科学性原则的具体体现B.法律的理性化判断并不单单是建立在纯粹的思维意识的基础上，它来源于大量的过去的人类已知经验C.合理性也是科学性原则的一个体现，它进一步反映了一个理想的法律模式对于各种社会关系的恰当的、适宜的界定D.主观符合客观，也是科学性原则的重要体现。法律是主观同客观、理性和经验结合的产物【答案】ABCD28、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A29、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC30、下列各项中，将资金用于（），属于间接投资。A.购买股票B.购买债券C.购买厂房D.购买期货E.购买设备【答案】ABD31、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】BD32、设备调平找正主要是使设备通过校正调整达到相关规范所规定的质量标准，其步骤包括（）。A.设备的初正B.设备的找正C.设备的初平D.设备的精平E.设备的终平【答案】BCD33、关于证据的审查判断，下列哪一说法是正确的：A.询问被害人地点不符合规定而形成的被害人陈述，经补正或者作出合理解释的，可以采用B.与被告人有利害冲突的证人提供的对被告人不利的证言，不得采信C.询问证人没有个别进行而形成的证人证言，经补正或者作出合理解释的，可以采用D.被害人有生理缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述不得采信【答案】A34、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD35、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC36、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC37、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB38、在价值工程中，提高产品价值的途径有（）。A.成本不变，提高功能B.功能不变，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC39、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC40、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生