2023年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库精选

2023年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库(精选）单选题（共100题）1、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】A2、投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。A.已完成工作量×预算单价B.计划工作量×预算单价C.已完成工作量×实际单价D.计划工作量×实际单价【答案】A3、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B4、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。A.600B.6600C.11500D.59900【答案】B5、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B6、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B7、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A8、建设工程物资供应计划的编制应（）。A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】A9、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（）。A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划【答案】C10、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D11、对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】D12、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C13、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A14、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）组织。A.监理机构B.建设单位C.商检部门D.施工单位【答案】A15、（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B16、某高层商业办公综合楼工程建筑面积为8760㎡。根据计算，建筑工程造价为2300元/㎡，安装工程造价为1200元/㎡，装饰装修工程造价为1000元/㎡,其中定额人工费占分部分项工程造价的15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5%，其他措施费费率合计1%。其他项目费合计800万，规费费率为8%，增值税率9%，计算招标控制价为（）。A.4732.06B.5327.76C.5765.42D.6033.41【答案】B17、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A18、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准【答案】D19、（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C20、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B21、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D22、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C23、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D24、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B25、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】A26、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。A.确定施工场地范围B.确定各单位工程的施工期限C.计算劳动量和机械台班数D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】B27、下列雨棚建筑面积计算正确的是()。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A28、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告【答案】C29、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。A.2B.6C.1D.5【答案】B30、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】B31、平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复【答案】B32、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C33、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()A.产品说明书B.权威性认证资料C.技术说明书D.材料样品【答案】D34、根据《建设工程工程量清单计价规范》，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的零星额外工作，应列入（）中。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.措施项目费【答案】C35、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】B36、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。A.施工单位技术负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】B37、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B38、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D39、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。A.全数B.抽样C.整体D.综合【答案】A40、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000【答案】C41、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A42、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B43、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C44、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A45、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A46、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目负责人，专业监理工程师D.施工单位技术负责人，专业监理工程师【答案】A47、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B48、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费【答案】A49、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A50、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B51、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D52、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B53、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D54、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。A.1000B.-1000C.300D.-300【答案】A55、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准【答案】B56、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【答案】C57、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。A.监理单位技术负责人B.现场监理员C.测量专业监理工程师D.总监理工程师【答案】C58、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A59、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A60、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%【答案】C61、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】C62、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B63、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】A64、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】D65、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D66、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。A.正常B.可提前4天完成C.影响总工期2天D.影响总工期4天【答案】D67、（2022年真题）用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。A.1.05B.1.10C.0.95D.0.90【答案】A68、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B69、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工【答案】B70、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D71、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】A72、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B73、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C74、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C75、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D76、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()A.湿润条件B.自然干燥条件C.一定温度条件D.任意的自然条件【答案】A77、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D78、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A79、建设工程进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.确保提前交付使用【答案】A80、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C81、关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B82、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C83、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C84、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A.0B.1C.2D.3【答案】B85、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设计单位【答案】A86、混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()A.均按体积B.均按重量C.水泥、水按重量，其余按体积D.砂、石按体积，其余按重量【答案】B87、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为()万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A88、分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C89、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D90、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D91、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C92、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表【答案】C93、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A94、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C95、住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。A.建设要求B.建设进程C.建设资金D.建设周期【答案】D96、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B97、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B98、下列评价指标中，()属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率A.①②B.③④C.②③D.④⑤【答案】B99、某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为()万元。A.360B.390C.330D.415【答案】A100、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。A.编审依据B.编审程序C.编审方法D.编审原则【答案】B多选题（共50题）1、采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有()A.以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价B.按照预算定额确定综合单价C.确定分包工程费D.按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动E.按有关部门规定计算规费和税金【答案】D2、下列关于我国古代法律思想的表述，正确的是A.西周时期统治者提出“德主刑辅”的思想B.汉代中期的法律思想是“明刑弼教”C.明朝法律思想是“明德慎罚”D.唐代的法律思想是“礼法合一”【答案】D3、建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC4、（2020年真题）建设单位要求监理单位进行平行检验的，双方应在监理合同中明确的内容有（）。A.检验项目B.检验数量C.检验结果D.检验频率E.检验效率【答案】ABD5、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC6、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD7、企业未来生产经营净现金流量与（）等有关。A.净利润B.折旧C.无形资产摊销D.利润分红E.利息【答案】ABC8、监理工程师控制施工进度的工作内容有()A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款的支付申请D.制订突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】ABC9、监理企业编制质量管理体系文件时，应遵循（）原则。A.符合性B.相容性C.可操作性D.有效性E.系统性【答案】ABC10、在风管标注命令中，标准方式可以选择()。A.单选手动标注B.多选手动标注C.单选引出标注D.多选引出标注E.同类自动标注【答案】A11、下列工程项目的划分中，可以认为是一个隐蔽工程的有（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】AB12、经济费用和效益分析常用指标有（）。A.经济净现值B.经济净年值C.经济内部收益率D.经济投资收益率E.经济效益费用比【答案】AC13、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价C.投标人的投标报价不得低于其工程成本D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标E.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】AC14、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC15、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB16、下列描述中属于城市轨道交通工程单位工程验收应具备的条件有（）。A.完成工程设计和合同约定的各项内容B.质量控制资料完整C.观感质量应符合验收要求D.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求E.住房城乡建设主管部门责令整改的问题已经整改完毕【答案】ABC17、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与()进行协商。A.承包单位B.发包人C.设计单位D.使用单位E.建设行政主管部门【答案】AB18、工程质量事故的特点有A.复杂性B.严重性C.可变性D.多发性E.持久性【答案】ABCD19、（2018年真题）监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时，向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（）。A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】ABC20、工程建设其他费用中，取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.城市建设配套费C.土地投资补偿费D.土地管理费E.拆迁补偿与临时安置补助费【答案】AB21、（2021年真题）对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】ABCD22、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。A.创新性B.团结性C.整体性D.一致性E.协调性【答案】CD23、（2019年真题）对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD24、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.施工段之间可能有空闲时间B.相邻专业工作队的流水步距相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.各专业工作队能够在施工段上连续作业E.专业工作队数等于施工过程数【答案】ACD25、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习.改进与创新【答案】ABD26、甲以犯绑架罪被公诉机关起诉，由于案件受到媒体的大量报道，一时成为全民热点话题，法院于是决定召开庭前会议。关于本案的庭前会议，错误的说法是？A.本案属于应当召开庭前会议的情形B.甲可以在会议上提出审判人员回避的请求C.甲有权参加庭前会议D.甲的辩护人申请排除非法证据的，可以在庭前会议中就是否排除做出决定【答案】ACD27、关于法学基本理论，下列说法正确的有A.法是由国家强制力保证实施的，国家强制力是保证法实施的唯一力量，法具有国家强制性B.《刑法》第7条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”该法条体现了法的普遍性特征C.《物权法》第116条规定：“天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。”该规定说明习惯具有正式的法律渊源地位D.小王2016年通过了国家司法考试，决定申请律师执业证书，他查询了有关法律规定，认为自己符合条件，遂提交了申请材料。这体现了法的社会作用【答案】B28、分包单位资格报审表应经项目经理签字确认，下列属于该报审表附件的有（）。A.分包单位资质材料B.分包单位业绩材料C.分包单位专职管理人员资格证书D.施工单位对分包单位的管理制度E.工程质量检查验收制度【答案】ABCD29、工程网络计划优化的目的有（）。A.使计算工期满足要求工期B.按要求工期寻求资源需用量最小的计划安排C.工期不变条件下资源强度最小D.寻求工程总成本最低时的工期安排E.工期不变条件下资源需用量尽可能均衡【答案】AD30、建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.经济B.节能C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】BC31、与BOT融资方式相比，TOT的特点包括（）。A.是为筹建中的项目融资B.只涉及经营权的转让C.从东道国角度看，TOT缓解了中央和地方财政压力D.可规避建设中超支风险E.需要较为复杂的信用保证结构【答案】BCD32、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，建筑安装工程措施费包括()A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定额测定费()【答案】CD33、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.专家论证D.方案比较E.定期观测【答案】AB34、为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.关系管理E.稳定发展【答案】ABCD35、监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有（）。A.分解投资控制目标B.进行工程计量C.严格控制设计变更D.审查施工组织设计E.审核竣工结算【答案】AB36、（2022年真题）项目监理机构对进场用于工程的钢材，应查验的质量证明文件有（）。A.使用说明B.产品出厂合格证C.出厂检验报告D.进场复验报告E.生产许可证【答案】BCD37、关于当前BIM市场的现状，下列表达中正确的是()。A.基于工程项目的具体要求，大量具有