2022年监理工程师之土木建筑目标控制经典试题

2022年监理工程师之土木建筑目标控制经典试题单选题（共100题）1、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】D2、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A3、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。A.④②⑤①③B.④⑤②①③C.②⑤④③①D.②⑤④①③【答案】D4、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D5、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D6、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】B7、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C8、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A9、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D10、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D11、下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C12、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B13、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B14、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。A.22B.20C.18D.16【答案】B15、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B16、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C17、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.建立实际进度检查分析制度D.建立信息沟通网络【答案】A18、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A19、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A20、设计单位的选定方式不包括（）。A.直接指定B.设计招标C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】D21、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63【答案】A22、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。A.在非关键线路上缩短工作持续时间B.采用平行作业方式加快施工进度C.不改变工作之间的先后顺序关系D.保持网络计划中关键工作不变【答案】C23、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D24、下列选项中说法不正确的是()。A.BIM与云计算集成应用，是利用云计算的优势将BIM应用转化为BIM云服务，基于云计算强大的计算能力，可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端，以提升计算效率B.BIM技术与互联网的集成指的是BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而互联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能C.BIM与数字化加工集成目前主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面D.BIM与GIS集成应用，是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的，可在BIM应用中集成GIS，也可以在GIS应用中集成BIM【答案】B25、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A26、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C27、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度【答案】D28、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%【答案】C29、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B30、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D31、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C32、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A33、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（）之后、（）之内完成。A.1h，48hB.2h，48hC.1h，24hD.2h，24h【答案】A34、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A35、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件【答案】A36、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C37、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A38、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】A39、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。A.压实系数必须由设计指定B.压实系数按规定执行C.压实系数不得少于0.95D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】D40、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C41、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】D42、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】B43、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。A.工程费用B.设备购置费C.工艺设备投资D.建筑安装工程费【答案】C44、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D45、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是()。A.方园标志B.PRC标志C.长城标志D.3C标志【答案】D46、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。A.过程B.数量C.程度D.标准【答案】C47、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D48、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A49、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D50、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.设计合同的计价方式C.设计各专业之间的协调配合程度D.施工承发包模式的选择【答案】C51、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D52、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B53、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A54、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B55、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。A.投资偏差为10万元B.进度偏差为30万元C.投资绩效指数为1.07D.进度绩效指数为0.89【答案】B56、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D57、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D58、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B59、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位【答案】D60、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D61、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A62、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认【答案】B63、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A64、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】A65、（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D66、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人【答案】D67、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C68、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B69、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。A.总时差为零B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B70、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A71、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A72、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力【答案】A73、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C74、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】D75、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D77、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A78、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C79、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A80、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D81、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C82、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】A83、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.改善外部协作配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D84、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A85、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B86、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B87、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B88、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】D89、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.分部分项工程费【答案】A90、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A91、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。A.现场质量管理体系B.勘查实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C92、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C93、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责运输保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D94、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】C95、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D96、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C97、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件【答案】A98、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A99、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B100、在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。A.直接费用率最小的关键工作B.直接费用率最大的关键工作C.直接费用率最小的非关键工作D.直接费用率最大的非关键工作【答案】A多选题（共50题）1、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD2、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC3、在各种流水施工形式中，通常采用“累加数列错位相减取大差法”确定流水步距的有（）。A.固定节拍流水B.一般的成倍节拍流水C.加快的成倍节拍流水D.无节奏流水E.异节奏流水【答案】BD4、建设工程组织平行施工的特点有（）。A.能够充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较为均衡C.不利于资源供应的组织D.施工现场的组织管理比较简单E.不利于提高劳动生产率【答案】AC5、（2018年真题）工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD6、建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有()。A.完善的检测手段B.相应的施工技术标准C.施工质量检验制度D.健全的质量管理体系E.综合施工质量水平评价考核制度【答案】BCD7、在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程，室外工程的子单位工程包括（）。A.附属建筑工程B.路基C.道路工程D.围墙E.边坡【答案】AC8、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD9、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定【答案】CD10、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，审查的主要依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.经批准的设计文件C.工程基础资料D.工程质量保证措施E.经批准的建设工程项目文件【答案】ABC11、甲、乙两国同为一开放性多边条约的缔约国，丙国是即将加入该条约的国家，但其意欲对该条约中的一些条款提出保留。甲乙丙均为《维也纳条约法公约》缔约国。下列哪一判断是正确的？A.甲乙两国必须接受丙国提出的保留B.若甲国不接受丙国的保留，则丙国的保留不生效C.该条约生效后，丙国仍可以提出保留D.若甲国不接受丙国的保留，该条约对甲丙两国不产生效力【答案】C12、（2021年真题）下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】BCD13、项目监理机构处理施工单位提出的费用索赔时，正确的做法有（）。A.应及时收集、整理有关工程费用的原始资料B.审查费用索赔报审表C.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位D.施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应自主做出费用索赔和工程延期的综合处理意见E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应自主做出综合处理意见【答案】ABC14、项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有（）。A.自主评估工程变更费用B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据【答案】BD15、赢得值法的评价指标有（）。A.已完工作预算投资B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数E.进度偏差【答案】CD16、（2020年真题）项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD17、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC18、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC19、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（）。A.地下埋藏文物的保护及处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.有关方拖欠资金D.计划安排原因导致相关作业脱节E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误【答案】BD20、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置包含哪些？()A.自定义B.垂直网格连续C.水平网格连续D.边界网格连续E.边界和垂直网格连续【答案】BC21、将()结合起来，实现基于BIM的施工过程结构安全分析，能有效捕捉施工过程中可能存在的危险状态，指导安全维护措施的编制和执行，防止发生安全事故。A.BIMB.4D技术C.GISD.VRE.时变结构分析方法【答案】AB22、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC23、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD24、下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有（）。A.设计标准变化B.投资规划不当C.建设手续不全D.施工方案不当E.未及时提供施工场地【答案】BC25、（2019年真题）网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）的关键工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC26、物资供应计划叙述正确的有（）。A.是对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排B.是指导和组织工程项目的物资采购、加工、储备、供货和使用的依据C.是保障工程建设物资的需要D.是保证按施工进度计划组织施工E.是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资且标、进度目标和质量目标的实现【答案】ABCD27、砌筑块材强度检测的方法有（）。A.取样法B.回弹法C.原位轴压法D.钻心法E.原位单剪法【答案】ABD28、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】CD29、（2019年真题）网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC30、编制监理总进度计划的依据有（）。A.工程项目可行性研究报告B.工程建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目前期工作计划【答案】AB31、下列选项中，关于BIM技术与云计算说法正确的是()。A.根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段B.初级阶段以项目协同平台为标志，主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台，初步形成文档协作级别的BIM应用C.初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用D.中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用E.高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用【答案】ABD32、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以()阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】AB33、建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E