一级建造师《建设工程法规及相关知识》

1,下列关于行使撤销权要求的表述，不精确的是()。A,债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的B,债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的C,撤销权的行使范围以债权人的债权为限D,债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担2,继承人甲,乙因继承纠纷诉至法院，要求人民法院对被继承人遗产，包括：小楼一栋,存款若干及珠宝等其他动产作出分割。一审判决中未涉及对存款的继承问题，甲上诉，二审人民法院正确处理方法是()。A,告之甲对一审判决未涉及的诉讼恳求另行起诉B,二审中，就一审判决未涉及的诉讼恳求一并作出判决C,可按自愿原则进行调解，调解不成发回重审D,驳回上诉3,关于证据保全制度，说法正确的是()。A,当事人申请保全证据的，应当供应相应的担保B,仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C,人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场D,人民法院进行证据保全，可以采纳查封,扣押,拍照等方法4,在施工合同履行过程中，（）享有“同时履行抗辩权”。A,业主B,承包商C,工程师D,业主和承包商5,在建设工程平安生产管理基本制度中，()是上级管理部门或企业自身对平安生产状况进行定期或不定期检查的制度。A,平安生产责任制度B,平安生产检查制度C,平安生产教化培训制度D,平安责任追究制度6,出租单位出租未经平安性能检测或检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令()。A,限期改正并处以1～5万元的罚款B,停业整顿，并处以5～10万元罚款C,限期改正并处以10万元以下罚款D,停业整顿，并处以3～5万元的罚款7,建设工程合同当事人之间的纠纷一般有()。A,建设工程施工合同纠纷B,建设工程物资选购 合同纠纷C,建设工程监理合同纠纷D,建设工程勘察,设计合同纠纷E,相邻关系纠纷8,依据合同的约定，某甲应当在四点钟之前将一台电视机送到某丙的家里。当某甲抱着电视机向某丙家里走去的时候，碰见了喝醉酒的某乙。某乙撞倒了某甲，电视机掉在地上摔碎了，导致某甲无法依据约定的时间将电视机送到某丙家，则()。A,由于不是某甲主观有意造成的违约，某甲不须要担当违约责任B,应当由某乙向某丙担当违约责任C,某甲须要向某丙担当违约责任，然后要求某乙对其损失进行赔偿D,某甲须要向某丙担当违约责任，然后要求某乙担当违约责任9,某建筑工程股东会拟换监事，在下列人员中，可以做监事的应当是()。A,王某，现任公司总经理B,孙某，现任公司财务总监C,张某，为公司职工代表D,赵某，现任公司董事会董事10,某有限责任公司的居处地在A市，后在B地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司由于无力支付货款，与该贸易公司发生纠纷。下列说法中正确的是()。A,买卖合同无效，因为该分公司不具有法人资格，而且无母公司的授权依据B,买卖合同有效，该合同产生的法律责任由母公司担当C,买卖合同有效，该合同产生的法律责任由母公司及其分公司担当连带责任D,买卖合同有效，法律责任由合同当事人独立担当11,王铁柱在府城建筑工程队打工，现年15岁，在一次施工过程中违章操作，在没有细致视察的状况下将粉刷桶扔到楼下，造成一人轻伤，请问以下哪些人应当担当相应的法律责任()。A,将粉刷桶递给王铁柱的同事B,王铁柱的父母C,王铁柱的好挚友郑某D,王铁柱12,某建筑工程股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中属于公司法规定的不得担当董事的情形为()。A,陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B,张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C,王某，一的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D,赵某，两年前被任命为一家长期经营不善,负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产E,李某，曾任本公司的董事，但因受刺激，患间歇性精神病13,下列有关法律关系变更的说法正确的是()。A,法律关系客体变更，主体不变更，不会引起法律关系的变更B,法律关系内容变更，主体不变更，不会引起法律关系的变更C,只有法律关系主体变更，才能引起法律关系的变更D,只要法律关系主体,客体和内容其中有一个发生变更，就能引起法律关系变更14,建筑施工企业转让,出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，应担当的法律责任为()。A,责令改正B,构成犯罪的，依法追究刑事责任C,没收违法所得，并处以罚款D,责令停业整顿E,降低资质等级15,招标人在评标委员会依法举荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处()。A,中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款B,五万元以上二十五万元以下的罚款C,项目合同金额百分之五以上百分之十以下的罚款D,项目合同金额千分之十以上千分之二十以下的罚款16,下列不属于安装工程一切险的责任范围的是()。A,安装的机器及安装费B,机场建设C,安装工程运用的承包人的设备D,附带投保的土木建筑工程17,张某和薛某均为甲市人，双方在乙市登记结婚，后薛某在丙市被判处有期徒刑三年，服刑一年后张某迁居丁市，欲起诉至法院，与尚在服刑的薛某离婚，对此案有管辖权的法院是()。A,甲市张某原居处地法院B,乙市张,薛二人结婚登记地法院C,丙市薛某服刑地法院D,丁市张某现居住地法院18,注册建立师执业的下列专业中，未区分工程类别，按项目只设一级建立师执业资格的专业是()。A,铁路工程B,民航机场工程C,马路工程D,通信与广电工程19,开标时，由()检查投标文件的密封状况。A,投标人B,投标人推选的代表C,招标人D,招标人推选的代表E,招标人托付的公证机构20,下列关于合同无效的表述中，正确的是()。A,一方以欺诈,胁迫的手段订立合同B,损害国家,集体或者第三人利益C,以合法形式掩盖非法目的D,违反地方性法规的强制性规定21,某医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由某城建集团承包建立，则施工许可证应由()申领。A,医院B,城建集团C,城建集团分包商D,医院或城建集团22,建设项目环境影响评价文件未经批准，建设单位擅自开工建设的，法律后果为()。A,由有权审批该项目环境影响评价文件的环境爱护行政主管部门责令停止建设B,视情节轻重降低建设单位的资质或吊销其资质证书C,可以处以5万元以上20万元以下的罚款D,可以处以项目金额5％以上10％以下的罚款E,对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法赐予行政处分23,小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发觉有以下疑点难以确定，请扶植分析下列选项中不符合颁发施工许可证条件的有()。A,已经交了土地出让金，但土地证尚未办好B,没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函C,有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D,已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满意要求E,办理了质量监督手续24,物权的主要爱护方法包括（）。A,恳求确认物权B,恳求解除阻碍C,恳求复原原状D,恳求返还原物E,恳求接着履行25,政府及其所属部门的工作人员限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的，应()。A,赐予责任人撤职处分B,赐予主管撤职处分C,由上级机关责令改正D,担当连带赔偿责任26,下列说法正确的是()。A,分包单位应当接受总承包单位的平安生产管理B,分包单位各负其责，不须要接受总承包单位的平安生产管理C,假如分包单位不听从总承包单位的平安管理导致生产平安事故的，由分包单位自己担当责任D,假如分包单位不听从总承包单位的平安管理导致生产平安事故的，由分包单位担当主要责任E,总承包单位与分包单位对全部工程的平安生产担当连带责任27,建设单位因故不能按期开工的，最多可以向发证机关申请()延期。A,2次B,3次C,4次D,5次28,以下哪一项不是合同终止的缘由（）。A,债务人依法将标的物提存B,经双方协议解除C,合同抵押物灭失D,债权人免除债务29,在建设工程平安生产管理的基本制度中，()是“平安第一，预防为主”的具体体现，是建筑平安生产的基本制度。A,平安生产责任制B,平安生产检查制度C,群防群治制度D,平安责任追究制度30,甲欠乙10万元未还，于是确定将自己对丙的债权转让给乙，该债权附有房产抵押和专属甲自己的权利。下列说法正确的是()。A,甲转让债权应当通知丙B,甲转让债权则债权上附属的从权利都被转让C,该债权的转让在办理房产抵押转让登记手续后，才是有效的D,甲转让债权但是具有人身性的从权利并不被转让E,债权转让后，丙对甲的抗辩权可以对抗乙31,必需进行招标的项目而不招标的，可以处项目合同金额()的罚款。A,5‰以下B,5％以下C,5％以上到10％以下D,5‰以上到10‰以下32,依当事人之间权利义务是否存在对价关系，合同可以分为有偿合同与无偿合同。下列合同中，属于无偿合同的是()。A,买卖合同B,赠与合同C,无偿借用合同D,租赁合同E,施工合同33,某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500元看成了5000元，多支付了4500己。承包商发觉后，向这名工人讨要。这种债产生的缘由是()。A,合同B,侵权行为C,不当得利D,无因管理34,经济法律关系客体主要包括()。A,物B,权利C,行为D,智力成果E,义务35,依据《合同法》，下列合同中无效的有()。A,损害社会公共利益的合同B,附条件的合同C,以合法形式掩盖非法目的的合同D,附期限的合同E,恶意串通，损害第三人利益的合同36,下列选项中，()属于安装工程一切险的除外责任。A,原子核裂化B,火灾C,罢工和骚乱D,一般性盗窃E,核辐射37,关于建设项目环境爱护的法律规定，以下说法不正确的是()。A,建设项目须要配套建设的环保设施，必需与主体工程同时设计,同时施工,同时投产运用B,分期建设,分期投产或运用的建设项目，其相应的环保设施应当分期建设,分期投产及运用C,分期建设,分期投产或运用的建设项目，其相应的环保设施应当分期验收D,环境爱护行政主管部门应当自收到环保设施竣工验收申请之日起30日内完成验收38,未依据规定设立平安生产管理机构或者配备平安生产管理人员的，处()的罚款。A,五万元以上十万元以下B,五千元以上五万元以下C,二万元以上二十万元以下D,二万元以下39,施工单位挪用列入建设工程概算的平安生产作业环境及平安施工措施所需费用的，依据《建设工程平安生产管理条例》的规定，责令限期改正，并处以()。A,挪用费用20％～50％的罚款B,挪用费用20％～30％的罚款C,挪用费用10％～30％的罚款D,挪用费用10％～50％的罚款40,某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则()。A,某乙可以对之行使撤销权B,假如某甲行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事务发生之日起2年内可以行使撤销权C,假如该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D,假如该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权41,工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外损害保险，该保险责任期限到该项目()之日为止。A,提交竣工验收报告B,竣工验收合格C,竣工验收备案D,交付运用42,依据国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A,1个月B,3个月C,6个月D,1年43,下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是()。A,具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务B,承接方在异地承接勘察设计业务时，须经项目所在地的建设行政主管部门审批C,设计师承接工程设计任务需经有资质的设计机构盖章，该机构与设计师对此担当连带责任D,建筑师最多只能在两个工程设计机构执业44,如当事人一方没有准确证据证明对方有法定的行使不安抗辩权的情形．而中止履行合同，则其应担当的法律责任是()。A,缔约过失责任B,违约责任C,行政责任D,刑事责任45,注册执业人员()，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严峻的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大平安事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A,未经平安培训或培训不合格的B,未执行法律,法规和工程建设强制性标准的C,未依据平安施工的要求配备齐全有效的平安设施和装置的D,未对施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案进行审查的46,某施工企业于2004年3月1日取得平安生产许可证，该许可证至()届满。A,2006年3月1日B,2007年3月1日C,2008年3月1日D,2009年3月1日47,当债务人期满不能清偿债务，债权人将债务人的抵押物折价或拍卖,变卖后，如价款不足或超过了债权数额，则()。A,超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B,超过部分归债权人，不足部分由债权人担当C,超过部分归债务人，不足部分由债权人担当D,超过部分归债权人，不足部分由债务人清偿48,下列选项中，()符合《建设工程平安生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施平安管理的规定。A,在施工现场安装,拆卸施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施，必需由具有相应资质的单位担当B,安装,拆卸施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案,制定平安施工措施，并由专业技术人员现场监督C,施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行平安运用说明，办理验收手续并签字D,施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施的运用达到国家规定的检验检测期限的，不得接着运用E,检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施，应当出具平安合格证明文件，并对检测结果负责49,某市工商局的住宅工程项目，经招标某建筑公司胜利中标。但在签订合同时，该甲方单方强硬坚持降低工程价款10％而其他要求却不变，并坚持只与该乙方合作，乙方无奈只好违心签定了合同。则此合同主要违反了合同法原则中的()。A,诚恳信用原则B,公允原则C,同等原则D,自愿原则E,损害社会公益原则50,某施工现场的负责人没有对作业场所存在的平安危险因素进行说明的状况下就要求刚刚签订劳动合同的操作人员马上进入现场作业，则该负责人侵犯了从业人员的()。A,拒绝权B,知情权C,紧急避险权D,依法要求赔偿的权利答案：1,B2,C3,D4,D5,B6,B7,ABCD8,C9,C10,B11,B12,CDE13,D14,ACDE15,A16,B17,D18,A19,ABE20,C21,A22,ACE23,ABD24,ABCD25,C26,AD27,A28,C29,A30,ADE31,D32,BC33,C34,ACD35,BCD36,ACE37,B38,D39,A40,C41,B42,C43,A44,B45,B46,B47,A48,ABCE49,BCD50,B1,建筑业企业依据其拥有的()等级资质条件申请资质。A,人员数量B,专业技术人员C,注册资本D,业绩E,成立年限2,甲,乙签订一份试用买卖合同，但没有约定试用期。之后，双方对是否购买标的物没有达成协议。下列哪些说法正确的有()。A,试用买卖合同没有约定试用期的，应适用法律规定的6个月试用期B,试用买卖合同没有约定试用期的，假如不能依据合同法的规定加以确定，应由出卖人确定C,试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D,试用期间，买受人没有对质量提出异议的，则应当购买标的物E,试用买卖合同没有约定试用期的，甲乙双方不能达成补充协议的，依据合同有关条款或交易习惯确定3,依据《工程建设标准强制性条文》的规定，对于某项重点工程，或工程中某些重点内容进行的检查，属于以下监督检查方式中的（）。A,重点检查B,抽查C,普查D,专项检查4,王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其平安职责的表述正确的有()。

A,应当制定平安生产规章制度B,落实平安生产责任制度,平安生产规章制度和操作规程C,确保平安生产费用的有效运用D,制定平安施工措施,清除平安事故隐患E,及时,照实报告安：全生产事故5,依据《合同法》的规定，导致合同终止的缘由主要有()。A,债务已经依据约定履行B,债务相互抵消C,当事人一方延迟履行债务D,债务人依法提存标的物E,债权债务同归于一人6,建设项目试生产期间，()应当对环境爱护设施运行状况和建设项目对环境的影响进行监测。A,施工单位B,设计单位C,检验单位D,建设单位7,依据《建筑法》的规定，依据围务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告状况，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A,1个月B,3个月C,6个月D,1年8,我国刑法规定的附加刑包括()。A,剥夺政治权利B,罚金C,没收财产D,拘留E,管制9,某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应担当80％的过错责任，则损失担当为()。A,甲方赔偿乙方l万元损失B,甲方赔偿乙方3万元损失C,甲方赔偿乙方4万元损失D,甲方赔偿乙方4．2万元损失10,以下()状况下，仲裁协议无效。A,约定的事项超出法律规定的仲裁范围B,间歇性精神病人神智醒悟时订立的仲裁协议C,完全民事行为实力人神智不醒悟时订立的仲裁协议D,一方实行胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议E,仲裁协议中当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，并无补充协议的答案1,BCD2,BCE3,A4,BC5,ABDE6,D7,C8,ABC9,B10,ADE1,《建设工程质量管理条例》要求施工单位在施工过程中，必需依据工程设计图纸和施工技术标准施工，不得()。A,偷工减料B,变更施工工艺C,改变施工方法D,改变混凝土设计协作比参数E,擅自修改设计2,依据《劳动法》，有()情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。A,在试用期内B,用人单位用暴力手段强迫劳动C,用人单位用威胁手段强迫劳动D,用人单位用利诱手段要求劳动E,用人单位未按劳动合同约定支付劳动酬劳3,合同中关于()的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效,变更或者终止的影响。

A,违约责任B,解决争议C,价款或酬金D,数量和质量4,建设工程质量必需实行（）监督管理。A,建设单位B,工商行政C,设计单位D,政府5,有些刑事责任可以依据具体状况而免除刑事惩罚。对免除刑事惩罚的罪犯，有关部门可以依据法律的规定使其担当其他种类法律责任。这些案例包括()。A,罪犯因违反建设项目管理法律,法规B,罪犯解除刑事惩罚C,罪犯减轻刑事惩罚D,罪犯免除刑事惩罚6,大华公司新建某商业中心项目，选址在市中心商业区，建设工期约两年。依据《建筑工程施工许可管理方法》，大华公司领取施工许可证必需()。A,已办理建筑工程用地批准手续B,已经取得建设工程规划许可证C,已经确定施工企业D,建设资金到位合同价的50％E,建设资金到位合同价的25％7,建设工程合同举荐采纳()的合同形式。A,口头合同形式B,书面合同形式C,其他合同形式D,三者皆可8,依据合同法的规定，具有撤销权的合同当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权歼灭。A,6个月B,1年C,2年D,3年9,招标人在评标委员会依法举荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处()。A,中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款B,五万元以上二十五万元以下的罚款C,项目合同金额百分之五以上百分之十以下的罚款D,项目合同金额千分之十以上千分之二十以下的罚款10,代位权的行使中，关于“专属于债务人自身的债权”的含义，错误的表述是()。A,是指只有债务人本身才能享有的权利B,包括专属于债务人的人身权利C,包括专属于债务人的财产权利D,不包括因身体被损害而产生的损害赔偿恳求权

答案1,AE2,ABCE3,B4,D5,D6,BE7,B8,B9,A10,D1,下列关于抵押的表述中，正确的有()。A,抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，只须要通知抵押权人B,转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押人不能转让C,抵押权与其担保的债权同时存在，债权歼灭时，抵押权也歼灭D,抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人全部E,抵押权因抵押物灭失而消逝，因灭失所得的赔偿金应作为抵押财产2,仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力，关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。A,当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B,仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D,仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效3,为了提高城市的形象，完善城市功能，经有关部门批准拟拆除某写字楼。下列关于拆除写字楼的说法正确的是()。A,施工单位拆除写字楼前，应得到工程所在地的建设行政主管部门批准B,拆除写字楼前，施二亡单位应到工程所在地的建设行政主管部门备案C,建设单位拆除写字楼前，应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门批准D,在拆除写字楼前，建设单位应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门备案4,建筑意外损害保险承保的范围有()。A,工程本身受损B,施工用设施受损C,被保险人从事建筑施工时由于操作不当受损害致残D,被保险人在施工现场被高空坠物砸死E,场地清理费5,可以申请参与一级建立师执业资格考试，下列条件中正确的是()。A,取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年B,取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年C,取得工程类或工程经济类双学士学位或探讨生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年D,取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年E,取得工程类或工程经济类博士学位，工作满1年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年6,不属于建筑业企业资质的序列是()。A,总承包B,专业承包C,专业分包D,劳务分包7,依据《建设工程平安生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证平安施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A,15日B,1个月C,45日D,2个月8,下列对于要约的表述，错误的是()。A,要约是一种意思表示B,要约的内容具体确定C,要约是一种法律行为D,要约约束受要约人而非要约人9,甲公司欠乙公司30万元，始终无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以实行以下哪些措施()。A,恳求人民法院撤销甲方放弃债权的行为B,乙行使权利的必要费用可向丙方主见C,乙行使权利的必要费用可向甲方主见D,乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权E,乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权10,下列行为没有违反《平安生产法》的是()。A,某甲发觉了平安事故隐患没有向现场平安生产管理人员报告，后事故发生B,某乙发觉脚手架要倒塌，在没有实行其他措施的状况下快速逃离现场C,某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业D,某丁没有依据本单位的规定在施工现场戴平安帽

答案1,CE2,D3,D4,CD5,ABCDE6,C7,A8,D9,ACE10,B1,工程监理单位在实施施工监理过程中，发觉平安事故隐患，其能够实行的措施有()。A,罚款B,要求施工单位整改C,要求施工单位短暂停工D,要求施工单位停业整顿E,向有关主管部门报告2,依据《招标投标法》，下面的项目中可以不进行招标的是()。A,个人投资建设的全部工程B,国外资金占工程投资总额超过一半的项目C,施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D,部分由国家投资建设的项目3,当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由()。A,仲裁委员会主任指定B,仲裁庭指定C,当事人共同选择D,仲裁委员会指定4,依据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是()。A,设计标准B,施工及验收标准C,设计定额D,技术标准5,建设单位办理工程竣工验收备案应提交()材料。A,环境影响报告书B,工程竣工验收报告C,工程竣工验收备案表D,法律法规规定应由规划,公安消防,环保部门出具的认可文件E,施工单位签署的工程质量保修书6,法人的法定代表人,负责人越权订立的合同，该合同订立行为()。A,一律有效B,一律无效C,除相对人知道或者应当知道其超越权限外，一律有效D,除相对人知道或者应当知道其超越权限外，一律无效7,下列情形中，构成无因管理之债的是()。A,甲将乙丢失的牛牵回家，乙向甲索要，甲要求乙支付草料费200元B,甲的邻居乙长期出差未归，甲见乙的小狗快要饿死，于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤，甲要求乙支付医药费C,某天晚上甲乙刚练完跆拳道，在公园的河堤边闲聊。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边，以为是鬼怪，惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元D,甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙，结果钢材滚落轧伤甲，甲要求乙支付医药费E,某日大雨，甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏，就帮邻居收好，又将大衣送去干洗店干洗，甲要求乙支付干洗的费用8,下列人员中属于建筑工程从业人员的是()。A,注册建筑师B,注册结构工程师C,注册监理工程师D,注册会计师E,注册建立师9,除了当事人在保险合同中约定的除外责任以外，依据《保险法》及相关法律规定，保险人的除外责任概括起来，主要包括的情形有()。A,被保险人或者受益人在未发生保险事故的状况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金的恳求的B,保险事故发生后，投保人,被保险人或者受益人以伪造,变造的有关证明,资料或者其他证据，变造虚假的事故缘由或者夸大损失程度的，保险人对其虚假的部分不担当赔偿或者给付保险金的责任C,保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三者的恳求赔偿的权利的D,被保险人或受益人有意不履行照实告知义务的，对保险事故发生有严峻影响的E,在合同有效期内，保险标的危险程度增加，被保险人未履行通知义务，因保险标的危险程度增加而发生的保险事故，保险人不担当赔偿责任10,《建设工程平安生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给（）的施工单位。

A,能完成拆除任务B,具有相应资质条件C,专业拆除D,达到拆除施工要求答案1,BCE2,C3,A4,D5,BCDE6,C7,ABDE8,ABCE9,ABCE10,B1,下列选项中，()属于安装工程一切险的除外责任。A,结构方面的错误B,材料方面的错误C,在车间制作方面的错误D,短路E,离心力引起的断裂2,关于证据保全制度，说法正确的是()。A,当事人申请保全证据的，应当供应相应的担保B,仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C,人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场D,人民法院进行证据保全，可以采纳查封,扣押,拍照等方法3,建设工程合同当事人之间的纠纷一般有()。A,建设工程施工合同纠纷B,建设工程物资选购 合同纠纷C,建设工程监理合同纠纷D,建设工程勘察,设计合同纠纷E,相邻关系纠纷4,联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，法律后果包括()。A,已提交的投标保证金不予退还B,给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分担当连带赔偿责任C,给招标人造成损失超过投标保证金数额的，由招标人自己担当损失D,给招标人造成损失超过投标保证金数额的，由联合体按份担当赔偿责任E,已提交的投标保证金可以与招标人协商适当退还5,陈某与刘某二人达成如下协议：“双方如就祖传字画的继承权发生争议，则提交双方居处地以外的仲裁委员会(北京市仲裁委员会)进行裁决，并将自动履行其裁决”。后双方果真在继承问题上发生争议，则双方解决争议的可行法律途径是()。A,只能向有管辖权的人民法院起诉B,只能申请北京市仲裁委员会仲裁C,只能申请双方或一方居处地仲裁委员会仲裁D,既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁6,甲公司与乙公司就双方签订的加工承揽合同达成仲裁协议，约定一旦合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。后合同履行发生争议，甲公司将乙公司告上法庭。对此乙公司没有向受诉法院提出异议。开庭审理中，甲公司举出充分证据，乙公司败诉已成定局，于是乙公司向法院提交了双方达成的仲裁协议。则人民法院应()。A,接着审理B,判决该仲裁协议无效C,如甲公司对仲裁协议效力没有异议，则裁定驳回起诉D,将仲裁协议的效力问题移交有关仲裁委员会审理7,某建设工程为大型购物广场，设计过程中严格执行国家工程建筑消防技术标准，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核，未经审核或者经审核不合格的，不得发给施工许可证。A,规划行政主管部门B,公安消防机构C,建设行政主管部门D,城建档案馆(室)

8,评标委员会里的专家由招标人从()中确定。A,招标人上级主管部门供应的专家名册B,国务院有关部门供应的专家名册C,省,自治区,直辖市人民政府有关部门供应的专家名册D,项目所在地人民政府举荐的专家名册E,招标代理机构的专家库9,依当事人之间权利义务是否存在对价关系，合同可以分为有偿合同与无偿合同。下列合同中，属于无偿合同的是()。A,买卖合同B,赠与合同C,无偿借用合同D,租赁合同E,施工合同10,甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是()。A,该电子邮件发出的时间B,该电子邮件进入乙单位指定的电子邮箱的时间C,乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D,乙单位知悉该电子邮件内容的时间答案1,ABC2,D3,ABCD4,AB5,A6,C7,B8,BCE9,BC10,B1,下列社会关系中，()属于我国劳动法调整的劳动关系。A．施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C．家庭雇佣劳动关系D．社会保险机构与劳动者之间的关系标准答案：B解析：劳动合同又称劳动契约，是指劳动者与用人单位之间为确立劳动关系，依法协商达成的双方权利和义务的书面协议。2,法律另有规定除外，劳动者解除劳动合同，应当()通知用人单位。A．提前10日B．提前30日以书面形式C．口头D．事先书面标准答案：B解析：劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位。

3,依据《消防法》的规定，责任人可能受拘留的行政惩罚的有()。A．有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的B．阻拦报火警的C．指使他人违反消防平安规定，强令他人冒险作业，尚未造成严峻后果的D．经公安消防机构批准，可在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍标准答案：B解析：违反《消防法》的规定，有下列行为之一的，处警告,罚款或者10日以下拘留：①违反消防平安规定进入生产,储存易燃易爆危险物品场所的；②违法运用明火作业或者在具有火灾,爆炸危险的场所违反禁令，吸烟,运用明火的；③阻拦报火警或者谎报火警的；④有意阻碍消防车,消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的；⑤拒不执行火场指挥员指挥，影响灭火救灾的；⑥过失引起火灾，尚未造成严峻损失的。4,下列不属于建筑工程的从业人员的有()。A．注册造价师B．注册结构工程师C．注册资产评估师D．注册建立师标准答案：C解析：建筑工程的从业人员目前主要包括：注册建筑师,注册结构工程师,注册监理工程师,注册造价工程师,注册询问工程师,注册建立师,注册房产估价师，（共7种）以及法律,法规规定的其他人员。5,工程法律责任的特殊构成要件是由()法律责任的构成要件，是分别同一般要件共同构成的法律责任。A．法律一般规定的B．法律规定的C．法律特殊规定的D．法律特殊授权的标准答案：C解析：特殊构成要件是指由法律特殊规定的法律责任的构成要件，它们不是有机地结合在一起的，而是分别同一般要件构成法律责任。6,安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括()。A．不可抗力B．人为破坏C．短路,过电压,电弧所造成的损失D．电力不足标准答案：C解析：安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程一切险中规定的内容外，还包括：①短路,过电压,电弧所造成的损失；②超压,压力不足和离心力引起的断裂所造成的损失；③其他意外事故，如因进入异物或因安装地点的运输而引起的意外事务等。7,无效合同从()之日起就不具备法律效力。A．确认B．订立C．履行D．谈判标准答案：B解析：无效合同是指合同虽然已经成立，但囚违反法律,行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。8,某公司授权其选购 员去选购 A公司的某产品100件，选购 员拿着公司的空白合同书与A公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当()。A．要求某公司支付200件产品的货款B．某公司可以向A公司无偿退货C．由A公司交付100件产品，某公司支付相应的货款D．由A公司交付200件产品，某公司支付相应的货款标准答案：D解析：假如善意相对人有理由信任无权代理人具有代理权，且据此而与无权代理人订立合同，依据《合同法》第49条规定，该代理行为有效。9,执行政府定价或者政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格变化时，正确的处理方法是()执行。A．遇价格上涨时，依据新价格执行B．遇价格下跌时，依据平均价格执行C．遇价格上涨时，依据原价格执行D．遇价格下跌时，依据原价格执行标准答案：C解析：《合同法》第63条规定："执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，依据交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，依据原价格执行；价格下降时，依据新价格执行。10,出现违约责任后，要求违约方接着履行合同，对于()而非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。A．法律上或者事实上不能履行的B．质量不符合合同约定要求的C．债权人在合理的期限内未要求履行的D．债务标的不适于强制履行的标准答案：B解析：《合同法》第110条规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：●法律上或者事实上不能履行；●债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；●债权人在合理期限内未要求履行。11,合同变更中的原合同必需是()。A．无效合同B．有效合同C．被撤销的合同D．未生效的合同标准答案：B解析：合同的变更是新合同对旧合同的替代，所以必定在变更前就存在合同关系。假如没有这一作为变更基础的现存合同，就不存在合同变更。另外，原合同必需是有效合同，假如原合同无效或者被撤销，则合同自始就没有法律效力，不发生变更问题。12,合同债权的转让()。A．必需是全部权利的转让B．可以是部分权利的转让C．可以改变部分合同权利的内容D．必需连同合同义务一起转让标准答案：B解析：债权转让的法律特征有：●合同权利的转让是在不改变合同权利内容的基础上，由原合同的债权人将合同权利转移给第三人；●合同债权的转让只能是合同权利，不应包括合同义务；●合同债权的转让可以是全部转让也可以是部分转让；●转让的合同债权必需是依法可以转让的债权，否则不得进行转让，转让不得进行转让的合同债权的协议无效。13,依据《合同法》的规定，合同关系正常歼灭的缘由是()。A．合同撤销B．合同履行C．合同无效D．合同解除标准答案：B解析：合同的解除是合同终止的一种非正常的方式，合同履行才是合同终止的正常方式。14,仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议，自愿将争议交给第三者，由第三者对合同双方()作出裁决的一种解决争议的方式。A．权利和义务B．合同争议C．一般责任D．相互责任标准答案：B解析：仲裁是指由合同双方当事人自愿达成仲裁协议,选定仲裁机构，由仲裁机构对合同争议依法作出有法律效力的裁决的解决合同争议的方法。15,下列合同纠纷防范措施中，()不属于质量纠纷的防范措施。A．严格依据建设程序进行B．依据法律,行政法规和建筑工程质量平安标准的要求进行设计和施工C．避开合同总价与分项工程单价之和不符D．完善质量保修制度标准答案：C解析：选项C属施工合同工程款纠份的防范措施16,依《合同法》的规定，即时清结的合同或内容简单的合同可以采纳()。A．书面形式B．口头形式C．数据电文D．其他形式标准答案：B解析：除即时清结的合同或内容简单的合同可用口头形式外，其他应当采纳书面形式。17,在合同中，衡量合同当事人权利义务大小尺度的是()条款。A．标的B．数量C．质量D．价格标准答案：B解析：合同标的的数量是衡量合同当事人权利义务大小的尺度。18,在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是()。A．部分承诺B．承诺C．拒绝承诺D．新要约标准答案：D解析：受要约人对要约内容的实质性变更。受要约人假如对要约的内容进行实质性变更，此时，不能构成承诺而应当视为新的要约。19,默示合同是指当事人()或者书面形式进行意思表示，而是以默示的方式达成的合同。A．用口头B．不用口头C．用电子D．用电报标准答案：B解析：默示合同是指当事人并不直接用口头或者书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的缄默方式进行意思表示而达成的合同。20,保证合同是()签订的合同。A．债权人与债务人B．债权人与保证人C．债物人与债务人D．保证人与被保证人标准答案：B解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。一,单项选择题(每题备选项中,只有1个最符合题意)

1,甲与乙是好挚友。甲约乙一同去庐山旅游，乙欣然答应，约定某月某日在机场见面，不料动身当日，乙临时有急事来不及通知甲而使甲未能成行，甲一气之下告到法院，要求乙赔偿因失约而造成的经济损失5000元。据此法院应当（）A.依法判决乙赔偿甲的全部经济损失B.依法判决甲和各担当一半损失C.不予受理D.主持双方调解2,某建筑公司拟向商标局申请注册商标，2003年4月6日申请书以挂号信寄出，11月10日商标局收到申请书，12月4日商标局对其申请的商标予以公告，2004年7月2日核准注册。该注册商标有效期自（）起算。A．2003年4月6日B．2003年11月10日C．2003年12月4日D．2004年7月2日3,下列社会现象中，不属于法律关系变更的是（）。A,买卖关系中，卖方收款后将标的物交付给买方B,买卖关系中，买卖双方改换了标的物C,买卖关系中，买方发生变更D,买卖关系中，买方依据卖方恳求延缓了其交货期限4,某建设单位2004年4月６日申请办理施工许可证，施工许可证记载的时间是2004年６月８日，同年７月８日办证机关通知其来领证，７月18日建设单位领到了施工许可证。施工许可证的有效期从（）计算。A．2004年4月6日B．2004年6月8日C．2004年7月8日D．2004年７月18日5,甲市某公司在建宿舍时，需购一批水泥，故托付职工王某去乙市选购 。某公司为王某开具了介绍信，并授权他可按乙市的市价签订合同。王某到乙市后与光明建材公司以乙市市价签订了购买20吨水泥的合同。后来，王某发觉乙市的木材价格也比较便宜，想到制作宿舍门时用得上，于是与乙市明光木材公司签订了购买20立方米红松的合同。两项货物运至甲市后，某公司认为，水泥购入价比本市还高，并且没有购买木材准备，因而拒收货物。某公司与王某之间为（）A．合同关系B．托付代理关系C．聘用关系D．无关系6,某公司与光明建材公司之间的合同（）A．有效B．无效C．效力待定D．未成立7,若王某所持介绍信中仅仅注明授权其购买建材，则购买木材的合同（），产生法律后果为（）。A．有效；某公司负责B．有效；王某负责C．有效；某公司与王某为此负连带责任D．无效；都不负法律责任８,若王某所持介绍信明确注明王某有权选购 水泥，则某公司拒收木材（）对此（）。A．合法；王某应自己担当合同责任B．不合法；某公司应担当违约责任C．不合法；王某应担当违约责任D．不合法；某公司与王某担当连带责任９,若王某接受建材公司贿赂，以乙市的市价购入劣质水泥，则（）A．合同有效，某公司应担当合同责任B．合同无效，王某担当法律责任C．合同效力待定，法律责任待定D．合同无效，某公司与王某负连带责任10,若木材公司曾经为王某是否有权利代理签订合同一事向某公司询问，而某公司未在合理期限内予以答复，于是木材公司与王某签了合同，对此（）A．合同生效，某公司有权拒收木材B．合同生效，某公司无权拒收木材C．合同无效，某公司有权拒收木材D．合同无效，某公司无权拒收木材11,2000年6月1日,甲寄存在乙处的物品丢失,甲于2000年10月15日和2000年12月1日分别两次向乙要求赔偿损失,没有结果,甲于2001年7月15日第三次要求乙赔偿损失时,乙称甲已经超过了诉讼时效,问实际诉讼时效期间应当在()届满.A,2001年5月31日B,2001年10月14日C,2001年11月30日D,2002年7月14日12,2002年6月1日张三向李四借款5000元,说好年底前归还,但是到期并未归还.张三2003年3月1日离家出走,2004年7月31日才回来.则李四最迟应当在()前恳求行使自己的债权.A,2004年12月31日B,2005年1月31日C,2005年6月1日D,2005年3月1日分析：

１,双方约定2002年12月31日前张三向李四还款5000元．但2002年12月31日前张三并未归还．

２,2003年1月1日李四的权利受侵害。李四恳求爱护的诉讼时效期间为：2003年1月1日至2004年12月31日3,2004年7月1日至2004年12月31日期间若发生不可抗力或其他障碍诉讼时效中止。4,张三2003年3月1日至2004年7月31日出走。5,诉讼时效期间从2004年7月1日暂停（从中止缘由消退之日起，诉讼时效接着算即从2004年7月31日起补6个月。）6,所以李四最迟应当在2005年1月31日前行使自己的债权.

13,依据招标投标法及有关规定，下列表述正确的一项是（）A,公民个人投资的项目不须要招标B,施工单项合同估算价为100万美元的项目不须要招标C,运用国际组织资金的项目，假如规模标准没达到法定要求也可以不招标D,全部总投资额在3000万元人民币以上的项目都须要招标14,为了提高城市形象，完善城市功能，经有关部门批准拟拆除某写字楼。下列关于拆除写字楼的说法正确的是（）A,施工单位拆除写字楼前，应得到工程所在地的建设行政主管部门批准B,拆除写字楼前，施工单位应到工程所在地的建设行政主管部门备案C,建设单位拆除写字楼前，应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门批准D,在拆除写字楼前，建设单位应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门备案15,某住宅楼工程开工前，建设单位组织设计,施工,监理等单位在施工现场进行设计技术交底，以下（）做法不符合建设工程质量管理条例对设计单位质量责任和义务的规定。A,由于悬挑梁运用的¢22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B,电器工程师对配电箱的注册商标,规格,型号,入网许可等要求进行了具体交待C,水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的限制阀不得取消D,建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必需运用耐碱产品16,在正常运用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的规定，符合建设工程质量管理条例规定的是（）A,基础设施工程,房屋建筑的地基基础和主体结构工程为50年B,屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为5年C,电气工程,给排水工程为２年D,地基基础和主体工程为永久17,某大厦系某市政府投资建设的大型项目，依据施工支配，预料在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在（）进行。A,2007年７月1日前B,2007年７月1日后C,2007年12月31日前D,2007年12月31日后18,下列情形中，构成承诺的是（）A,甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B,甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C,甲向乙发出要约，明确７天内不答复则视为承诺，乙未如期答复D,甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品19,某钢材购销合同签订于2006年2月5日，某建筑公司作为买方于2006年3月9日得知自己有撤销权，则下列关于其撤销权歼灭的表述中错误的是（）A,2007年2月5日前未行使B,2007年3月9日前未行使C,该建筑公司表示不予追究此事D,该建筑公司主动履行了该合同20,甲向乙借款5万元，约定１年后还款。结果１年后甲做生意亏本，根本无力还款。这时乙了解到，甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元，到期半年多仍未交付，甲不好意思向丙催要。则下列说法正确的是（）A,乙可以以甲的名义向丙要回6万元，其中5万元用于偿还自己的债务B,丙在外地居住，乙前往丙住处的路费由丙担当C,乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金，其中5万元用于偿还自己的债务D,乙可以自己名义向丙要回５万元，用于偿还自己的债务21,甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发觉乙财务恶化，无支付货款实力，并有准确证据证明，遂提出终止合同，但乙未允。则下列说法正确的是（）A,甲有权不按合同约定交货，除非乙供应了相应的担保B,甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙供应相应的担保C,甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D,甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任22,甲是乙的债务人。甲于５月１日将自己的房产无偿转让给了丙，则（）。A,乙可以对之行使撤销权B,假如甲行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该事务发生之日起２年内可以行使撤销权C,假如该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起１年内可以行使撤销权D,假如该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起５年内可以行使撤销权23,甲乙之间的施工合同约定乙方应在2006年4月30日竣工，但是乙方因管理缘由导致工期延误，最最终2006年6月1日才竣工。依据合同约定，工期每拖延一天依据合同总价5000万元的万分之四罚款，但是在2006年５月１3日－５月１８日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事务，因此，乙方应支付（）万元的工程拖期违约金。A,48B,50C,52D,62

24,建设工程施工合同解除后，下列说法不正确的是（）A,已经完成的建设工程质量合格的，发包人可不支付相应的工程价款B,已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收合格，承包人担当修复费用C,已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人担当修复费用D,已经完成的但质量不合格造成的损失，发包人有过错的也应担当相应的民事责任25,依据建筑工程施工发包与承包计价管理方法，下列关于工程决算的说法不正确的是（）A,承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件B,发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可C,发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商D,承包双方对工程造价询问单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的在接到该申请意见后的45日内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解26,甲于1月租住乙的一套房屋，租期1年。半年后乙出国。租期届满，乙并未作出任何表示。次年3月乙归来。要求甲马上搬出。则下列说法正确的是（）A,双方没有续订合同，租赁关系歼灭B,次年1-3月，双方存在无偿合同关系C,次年1月起，原合同应视为续订1年D,次年1月起，该合同转变为不定期租赁合同27,某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审，则不可能是因为原审判决（）A,认定事实不清B,违反法定程序C,证据不足D,适用法律错误28,仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力，关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）A,当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B,仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中所约定的争议事项进行仲裁C,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D,仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效29,某市建委的下列行为中，当事人不服，但不能申请行政复议的是（）A,对某建筑公司罚款2000元B,没收该公司违法所得8万元C,责令某建筑公司停产停业D,对某施工合同纠纷进行调解30,下列关于行政诉讼的表述中，错误的是（）A,诉讼期间一般不停止具体行政行为的执行B,审理行政诉讼案件不适用调解C,当事人申诉，申请再审，判决,裁定暂停执行D,当事人申诉，申请再审，判决,裁定不停止执行31,某天夜晚，甲开车逆行迫使骑车人乙为躲避甲而向右拐，跌入修路挖的坑里，负责修路的施工单位对该坑未设置爱护措施，造成车毁人伤。乙的损失应当由（）A,甲担当责任B,施工单位担当责任C,甲和施工单位担当各自责任D,甲和施工单位担当连带责任32,由于项目负责人王某存在违法犯罪行为，被法院判处管制6个月，在法院判决生效前，王某被羁押了1个月，则王某在判决生效后的刑期是（）个月。A,3B,4C,5D,6

33,甲乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（）。A,该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级B,假如该施工联合体中标，甲,乙应就各自担当的工程与建设单位签订合同C,假如该施工联合体中标，甲,乙应就中标项目向建设单位担当连带责任D,假如在合同履行过程中，乙破产，则甲应当担当原由乙担当的工程任务34,某重点工程依据法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，下列说法正确的是（）。A,建设单位应将保证平安施工的措施报送开工报告发证机构审查B,建设单位应将保证平安施工的措施报送开工报告发证机构备案C,建设单位应将保证平安施工的措施报送建设行政主管部门批准D,建设单位应将保证平安施工的措施报送建设行政主管部门备案35,工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外损害保险，该保险责任期限到该项目（）之日为止。A,提交竣工验收报告B,竣工验收合格C,竣工验收备案D,交付运用36,关于平安施工技术交底，下列说法正确的是（）。A,施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B,专职平安生产管理人员向施工作业人员交底C,施工单位负责项目管理的技术人员向专职平安生产管理人员交底D,施工作业人员向施工单位负责人交底37,工程开工前，设计单位要到施工现场给施工等单位进行设计交底，按建设工程质量管理条例要求，此时用于交底的图纸应是（）。A,经建设单位认可的B,经设计院总工审查合格的C,经施工图设计审查中心审查合格的D,经注册建筑师,结构工程师签字，设计院盖章的38,某工程试验员王某欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土，按建设工程质量管理条例要求，试验员王某应当在（）监督下在混凝土浇筑口制备试块。A,建设单位B,监理单位C,建设单位或监理单位D,建设单位和监理单位39,某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付运用。则该消防工程的保修期始于（）。A,2006年5月1日B,2006年5月5日C,2006年5月8日D,2006年5月15日40,下列有关建设工程勘察设计任务发包承包的表述正确的是（）。A,评标时应充分考虑建筑师王某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B,建设工程勘察设计方案评比时，可以采纳综合评估法，也可以采纳最低单一标准法C,经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察,设计再分包给其他有相应资质等级的建设工程勘察,设计单位D,签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付机构登记方可生效41,甲向乙购买钢材，双方在买卖合同中没有约定履行依次。此时乙向甲供应了一半的货物，要求甲付款。关于甲的做法，下列说法正确的是（）。A,不得主见同时履行抗辩权B,可以就全部货物主见同时履行抗辩权C,只能就未给付货物主见同时履行抗辩权D,针对乙未完全履行的状况而主见行使合同解除权42,关于债权人转让权利的说法正确的是（）。A,债权人转让权利的，应当经过债务人同意B,债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外C,债权人转让权利的通知不得撤回，但经受让人同意的除外D,债权人转让权利的通知不得撤销，但经债务人同意的除外43,甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度爱护自己的利益，应当恳求（）。A,甲双倍返还定金8万元B,甲双倍返还定金8万元，同时恳求甲支付违约金6万元C,甲支付违约金6万元，同时恳求返还预付的定金4万元D,甲支付违约金6万元二,多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1,某申请人有（）状况，属于不予注册的情形：A,去年被惩罚金若干B,因执业活动受到刑事惩罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止，不满6年C,因交通肇事罪受刑事惩罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止，不满3年D,被吊销注册证书E,其负责项目曾发生过重大质量和平安事故2,某申请人有（）状况，不予注册：A,为限制民事行为实力人B,因执业活动以外缘由，上一个月被判管制一年C,去年6月被吊销注册证书D,前年，其负责项目发生过重大质量和平安事故E,年龄未满65周岁3,注册建立师有（）状况的，其注册证书和执业印章失效：A,聘用单位亏损B,聘用单位被吊销营业执照C,去年，聘用单位被吊销资质证书D,注册有效期满并且未持续注册的E,死亡或致残的4,取得建立师资格证书的人员应当受聘于下列（）中一个具有有关资质的单位，经注册后方可执业A,建设单位B,勘察单位C,设计单位D,监理单位E,施工单位5,下列事实中，能引起经济法律关系发生的有（）A,王某因车祸死亡B,太阳每天从东方升起C,李某每天早上熬炼一小时D,张某将自己的自行车卖给李某E,不可抗力6,导致法定代理或指定代理终止的缘由有（）A,代理人或被代理人死亡B,被代理人不同意代理C,被代理人取消托付D,指定代理有关单位或法院取消指定E,代理人或被代理人致残7,在诉讼时效的最终六个月内，发生下列哪些状况可以适用诉讼时效中止？（）A,权利被侵害的无行为实力人没有代理人B,权利人提起诉讼C,权利人与义务人经过调解达成协议D,权利被侵害的限制行为实力的人的法定代理人丢失行为实力E,债权人一方提出要求8,甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量缘由遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各担当50%的比例，则（）。A,业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B,甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主担当债务C,甲公司支付了10000元后，可以依据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D,业主假如要求甲公司支付10000元，甲公司可以以与乙公司有协议为由拒绝支付E,甲公司支付了10000元后，乙公司也须要向业主支付10000元9,下面说法错误的是（）。A,只要施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目都必需招标B,运用国有资金投资的项目必需招标C,符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目都必需招标D,符合工程招标范围，监理单项合同估算价在10万元人民币以上的必需招标E,只要建设项目中包含的施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，该项目就不须要招标10,除了当事人在保险合同中约定的除外责任以外，依据保险法及相关法律规定，保险人的除外责任概括起来，主要包括的情形有（）A,被保险人或者受益人在未发生保险事故的状况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金的恳求的B,保险事故发生后，投保人,被保险人或者受益人以伪造,变造的有关证明,资料或者其他证据，编造虚假的事故缘由或者夸大损失程度的，保险人对其虚假的部分不担当赔偿或者给付保险金的责任C,保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三者的恳求赔偿的权利的D,被保险人或者受益人有意不履行照实告知义务的，对保险事故发生有严峻影响的E,在合同有效期内，保险标的危险程度增加，被保险人未履行通知义务，因保险标的危险程度增加而发生的保险事故，保险人不担当赔偿责任参考答案

一,单选1C2D3A4D5B6A7C8A9D10B11D12B13C14D15B16B17A18D19A20D21A22C23D24A25D26D27D28D29D30C31C32B33B34D35B36A37C38C39D40A41C42B43C二,多选1AC2ABCD3BCD4BCDE5AD6AD7AD8ABC9ABDE10ABCE1,同一机关制定的新的一般规定与旧的特殊规定不一样时，由()裁决。A,制定机关B,地方人民政府C,国务院D,全国人民代表大会

答案：A

2,自然人能否成为法律关系的主体，取决于是否具有民事行为实力。民事行为实力不包括()。A,无民事行为实力B,限制民事行为实力C,完全民事行为实力D,不完全民事行为实力

答案：D

3,某单位出2000元运费托付某运输公司将一批货物运往海南，此类合同的客体是()。A,非物质财宝B,行为C,财D,物

答案：B

4,15周岁的人只能实施的法律行为是()。A,与其意思实力相适应的法律行为B,自己实力范围之外的行为C,事后经其法定代理人同意的行为D,托付代理的行为

答案：A

5,银行储蓄员因自己疏忽大意导致多给了李某4200元现金，李某没有点数就拿走了，回到家发觉钱多了，于是打车给送回银行，这属于()。A,不当得利之债B,合同之债C,侵权行为D,无因管理之债

答案：D

6,某业主没有依据合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程款的收回，承包商的诉讼时效为()。A,两年B,一年C,十八个月D,六个月

答案：A

7,建设单位领取施工许可证的单位是()。A,工程所在地县级以上人民政府B,工程所在地人民政府行政主管部门C,县级以上人民政府建设行政主管部门D,工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

答案：D

8,有满意施工须要的施工图纸及技术资料是指()。A,设计单位已经完成设计任务B,设计图纸已经交付建设单位C,建设单位已经将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查通过D,编制施工图设计文件满意设