文化站建筑工程施工合同专用条款

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.**镇综合文化站工程施工合同目录一、合同协议书二、合同通用条款三、合同专用条款一、协议书发包人（全称）：__________________________________________________________________承包人（全称）：___________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：________________________________________________________________工程地点：________________________________________________________________工程内容：________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________资金来源：________________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：招标文件（含工程量清单、答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。___三、合同工期：开工日期：_____年月日（以开工令为准）。____竣工日期：_____年月日。___合同工期总日历天数（中标工期，包括法定节假日）__________天四、质量标准工程质量标准：_________________________________五、合同价款（即中标价）金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书10、发包预公告双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：__________________________________本合同双方约定________双方签字并盖章_____________后生效。发包人：（公章）________________承包人：（公章）__________________住所：_____________________住所：_________________________法定代表人：_________________法定代表人：_____________________委托代表人：_______________委托代表人：________________电话：________________电话：________________传真：____________________传真：___________________________开户银行：___________________开户银行：______________________账号：________________________账号：_________________________邮政编码：____________________邮政编码：_____________________。二、合同通用条款具体内容见建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）通用条款部分三、专用条款一、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：_执行通用条款，另增加本项目的发包预公告３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：__《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》_、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等。____________3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》的规定执行。___发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决，费用自理。_______________国内没有相应标准、规范时的约定：_______________________________４、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：提供三套（含竣工图套），不足的由承包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用发包人对图纸的保密要求：____未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。_____使用国外图纸的要求及费用承担：_____________________________________二、双方一般权利和义务５、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：________________职务：________________发包人委托的职权：___委托专业监理的，执行监理合同_______________需要取得发包人批准才能行使的职权：______执行监理合同。_________________________需要取得发包人批准才能行使的职权:1、涉及增加合同价格的设计变更最终指令2、工程变更单价、数量的最终核定权3、工程量清单遗漏项目单价最终核定权4、工程施工工期延期天数确定权5.3发包人派驻的工程师姓名：________________职务：________________________职权：____执行通用条款。_____________________________________5.6不实行监理的，工程师的职权：1工程各项指令的下达2工程采购的材料设备质量验收、检测见证及认可3工序质量监督、检查、验收4工程进度检查、督促、认定5施工单位组织机构、人员、机械设备到岗情况核查认定。6工程量计量及支付确认７、项目经理（中标的项目经理）姓名：________________职务：________________项目经理（或注册建造师）应常驻现场组织工程施工。以下环节项目经理必须在现场：1施工合同的签订2项目施工内容的现场确定（主要是装修工程合同）3施工场地移交4工程正式开工5材料、设备采购及进场检验6重点关键工序施工过程的现场旁站7地槽验收、基础分部工程验收、隐蔽工程验收、主体工程验收、竣工验收。8工程设计变更、工程进度、专项检查及协调会议等。9工程师要求项目经理随时到场的通知项目经理离开施工现场外出须实行请假制度，经工程师批准后方可离开工地。并委托本项目的技术负责人（或委派一名懂技术会管理的人员）作为现场临时施工组织负责人，负责施工现场的施工组织及相关协调工作。项目经理未履行请假手续擅自离开现场的，建设单位每发现一次罚款500元。每月累计达8次以上的，处以合同价2%的违约金。情节严重且在限期内仍不能整改的，直至解除合同，扣除履约保证金。８、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：____开工前7日内完成。_______________（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本项目水、电、路开通工作责任及费用承担约定：施工用水水源：□建设单位负责□中标单位负责施工用电电源：□建设单位□中标单位场内施工便道开通及维护：□建设单位□中标单位发包预公告或工程量清单中有约定的，遵其约定。没有约定的，以现状条件为准，费用由中标单位自理，招标人不再另支付该部分任何费用。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_施工现场与公共交通道路开通：□建设单位□中标单位（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_____开工前7日内完成。____（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：______（6）水准点与座标控制点交验要求：___发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。___（7）图纸会审和设计交底时间：____开工前7日内完成。____________（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_____发包人负责协调相关单位进行处理，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日的，经发包人签证后可以顺延。____________（9）双方约定发包人应做的其他工作：_____双方另行协商。__8.2发包人委托承包人办理的工作：_____双方另行协商。______９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_______双方另行协商。____（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。___（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：__承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。_____（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：___另行协商。（5）需承包人办理的的有关施工场场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手手续：__承包人负负责办理，其其费用由应承承担单位承担担。（6）已完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：___执行通用条条款。（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：___承包人人负责施工场场地及周围地地上地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护，其费用用由承包人在在措施费中考考虑。________________________________________（8）施工场清洁卫生生的要求：____符合合合肥市对施施工场地文明明施工和清洁洁卫生的有关关要求。_______（10）双方约定承承包人应做的的其他工作：：______双方另行协协商。_______三、施工组织设计计和工期１０、进度计划10.1承包人提提供施工组织织设计（施工工方案）和进进度计划的时时间：__开工前7日内提供施施工组织设计计和总进度计计划（含进度度计划网络图图、横道图）。_____开工时间约定：合合同约定开工工日期的，工工期时间计算算的起点为合合同约定的日日期起计算开开工时间。合合同约定开工工日期当天未未能开工的，最最迟应在约定定开工时间后后的第8天开工并开开始计算工期期。中标单位位应在领取中中标通知书后后的14天内，组建建项目管理班班子进场、完完成临时设施施搭建、施工工机械进场、施施工组织设计计、进度计划划及开工申请请的递交，建建设单位（或或代建单位）、现现场监理机构构最迟应在合合同签订后7天内下达工工程开工令，开开工时间以开开工令要求的的时间为计算算起点。工程师确认的时间间：___收到后3日内进行确确认和提出修修改意见。___10.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：_乙方标段范范围内的工程程进度计划安安排应服从和和满足甲方对对于整个项目目群体工程总总体进度计划划的安排，并并能根据总体体进度计划的的需要进行调调整。10.3补充劳动力、施工机械械、施工进度度计划完成情情况要求：工程实施期间，承承包人必须按按照投标文件件要求和投标标文件承诺，以以及经批准的的施工组织设设计、总进度度计划、关键键节点的进度度计划，向发发包人报劳动动力和施工机机械使用计划划，使用计划划经发包人和和监理单位审审定后，必须须严格执行，发发包人和监理理单位将进行行严格考核，经经考核，有效效劳动力人数数和机械数量量达不到计划划要求的，视视为承包人违违约，违约金金按如下标准准计算：劳动动力按200元/人·天，施工机机械按1000--5000元/台·天。累计出出现10次（含10次）以上者者，影响工程程进度且不能能如期完成节节点工期或总总工期的，发发包人可解除除合同，扣除除履约保证金金，并清除出出现场，并要要求承包人赔赔偿给发包人人造成的损失失。因施工企业自身原原因导致施工工节点月进度度不能按照计计划时间完成成的，延误一一周的，必须须采取赶工措措施在二周内内补齐。出现现两次施工节节点延期超过过两周以上，解解除合同，剩剩余工程量分分割，由建设设单位另行委委托其他施工工单位施工，剩剩余价格按原原价的1.2倍计算，由由原施工企业业承担，并赔赔偿建设单位位10-20万元的违约约金。中标人未能按照投投标承诺到岗岗尽职的，招招标人将视情情况严重程度度对其作出相相应处理，给给予警告并发发出整改通知知。如仍未及及时整改，招招标人有权责责令其停工整整改、直至终终止合同，引引进新的承包包商。并扣留留相当于未完完成工程量合合同价的120%工程价款，招招标人还将停停止支付工程程款项，扣留留任何未付的的工程进度款款项补偿建设设单位的有关关损失或工期期延误的损失失，并就此向向承包单位索索赔。１３、工期延误13.1双方约定定工期顺延的的其他情况：：____执行行通用条款；；因工期顺延延增加的费用用由承包人在在风险费中考考虑，不予调调整合同价款款。________四、质量与验收１７、隐蔽工程和和中间验收17.1双方约定定中间验收部部位：___按国家家现行的《建建筑工程质量量检验评定标标准》、国家家现行的各专专业《施工及及验收规范》的的规定执行。___隐蔽工程验收、中中间验收、重重要材料采购购的质量确认认、进度支付付前已完成工工程的质量验验收必须有建建设单位、使使用单位项目目负责人参加加并签字确认认。承包人如在施工质质量方面存在在隐患的，发发包人如认为为承包人无能能力按招标文文件履行合同同的，承包人人未按发包人人要求采取有有力措施对有有关问题进行行整改的，或或整改后无明明显成效的，承承包人拒不执执行监理通知知及指令的，对对承包人处完完成该项工作作2倍的违约金金。１９、工程试车19.5试车费用用的承担：______试车消耗的的生产性原材材料由发包人人承担；试车车其他费用（包包括试车所需需水电油等费费用）由承包包人在措施费费中考虑。___五、安全施工增加：承包人如在在施工安全方方面存在隐患患的，发包人人如认为承包包人无能力按按招标文件履履行合同的，承承包人未按发发包人要求采采取有力措施施对有关问题题进行整改的的，或整改后后无明显成效效的，承包人人拒不执行监监理通知及指指令的，对承承包人处完成成该项工作2倍的违约金金。六、合同价款与支支付２３、合同价款及及调整23.2本合同价价款采用_______固定价格____________方式确定。（1）采用固定价格合合同，合同价价款中包括的的风险范围：：_人工、材料料、机械费用用的市场价格格变化；除不不可抗力以外外的其它风险险；_风险费用的计算方方法：__投标人在在投标报价时时已经考虑，不不再另行计取取。____________风险范围以外合同同价款调整方方法：______________详见补充条条款。__________________________（2）采用可调价格合合同，合同价价款调整方法法：_______________不采用。_____________________（3）采用成本加酬金金合同，有关关成本和酬金金的约定：_________不采用。___________________23.3双方约定定合同价款的的其他调整因因素：____________详见补充条条款。________________２４、工程预付款款发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：扣回工程款的时间间、比例：__________________２５、工程量确认认25.1承包人向向工程师提交交已完工程量量报告的时间间：__每月25日后提交当当月已完工程程量报告；工工程师在7日内审核完完毕。_____25.2增加：已已完成工程量量的计量应约约请使用单位位参与并签字字确认。２６、工程款（进进度款）支付付双方约定的工程款款（进度款）支支付的方式和和时间：（内内容见发包预预公告）26.1增加：任任何工程进度度款的支付均均须有监理工工程师、使用用单位负责人人签字才能支支付。七、材料设备供应应27.2增加：实实行暂定价的的材料或对工工程功能、外外观有直接影影响的，采购购均须有使用用单位参加。28.3增加：使使用单位发现现或提出进场场材料不符合合要求时，监监理单位应要要求施工单位位进行重新检检验。承包单单位应及时进进行相关实验验、检测，如如出现不合格格的，严禁使使用并应立即即清运出场，检检验试验费用用由责任单位位承担。２７、发包人供应应27.4发包人供供应的材料设设备与一览表表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下：（1）材料设备单价与与一览表不符符：________执行行通用条款。____（2）材料设备的品种种、规格、型型号、质量等等级与一览表表不符：____执行行通用条款。（3）承包人可代为调调剂串换的材材料：______________执行通通用条款。_________（4）到货地点与一览览表不符：_________执行行通用条款。____________（5）供应数量与一览览表不符：_________执行行通用条款。_________（6）到货时间与一览览表不符：___执行通通用条款，但但保管费用不不予调整。___27.6发包人供供应材料设备备的结算方法法：（1）开工前承包人提提交材料需求求明细计划；；每种材料进进场批次不超超过2批。（2）发包人按照承包包人提交的计计划供应材料料；当材料出出现短缺时，承承包人必须至至少提前一周周以书面通知知发包人；（3）发包人供应的材材料由承包人人负责按相关关规定检验，合合格后方可用用于工程；承承包人未按规规定检验造成成的后果由承承包人负责。（4）甲供材料的检验验检测费用由由承包人在合合同价款的措措施费中考虑虑，不再另行行计取；若发发包人自行检检验的，须提提供检验报告告，检验费用用从合同价款款中扣除。（5）因承包人计划不不周造成增加加费用由承包包人承担，工工期不予顺延延。（6）因承包人原因造造成发包人供供应材料超供供的，如不能能退货，该部部分材料归乙乙方所有，其其价款由发包包人直接从工工程款中扣除除，承包人另另赔偿发包人人材料价款7%作为管理费费用；可以退退货的，退货货产生的费用用由承包人承承担，承包人人另赔偿发包包人材料价款款10%作为管理费费用。（7）承包人供应的材材料数量为图图纸用量。（8）因发包人材料供供应不及时影影响关键线路路工程施工的的，工期顺延延。（9）发包人供应的材材料进入现场场即视为供应应到位，由承承包人负责卸卸货入库等其其他工作，费费用由承包人人在合同价款款中考虑，不不再另行计取取。２８、承包人采购购材料设备28.1承包人采采购材料设备备的约定：___执行通通用条款，发发包人对材料料设备品牌有有要求的，承承包人应按发发包人的规定定采购。____________本工程对部分材料料限定最低采采购价，其中中：地砖：45元/㎡㎡，外墙面漆漆：35元/公斤八、工程变更1涉及主要功能、装装饰标准变化化、材料更换换、暂定价材材料采购（须须重新招标的的除外）、工工程投资增加加等变更，代代建单位项目目负责人、使使用单位单位位负责人必须须参与。2工程变更应严格执执行县内有关关工程变更的的规定，履行行报批手续。3变更价款的确定办办法：（１）合同中已有有适用于变更更工程的价格格，按合同已已有的价格变变更合同价款款；（２）合同中只有有类似于变更更工程的价格格，可以参照照类似价格变变更合同价款款；（３）合同中没有有适用或类似似于变更工程程的价格，由由承包人提出出适当的变更更价格，变更更价格水平应应保持与中标标价格同等的的竞争水平，经经工程师确认认后执行。必必要时由原本本项目清单编编制单位或审审计机构审核核确定。（4）涉及变更金额超超过招标限额额的，还应进进行二次招标标。九、竣工验收与结结算３２、竣工验收32.1承包人提提供竣工图的的约定：____承包包人提供全套套竣工图套，另提供供水、电（含含弱电）竣工工图2套；所有竣竣工图应为新新图纸；发包包人提供的图图纸不足的，由由承包人自行行复制，费用用由承包人在在合同价款中中考虑。_____32.6中间交工工工程的范围围和竣工时间间：_________________33竣工结算33.1工程验收收合格交付建建设单位后，承承包单位应在在10日内向建设单单位（或监理理单位）提交完整的的竣工结算资资料，委托监监理的，监理理单位应在5日内完成初初步审查并提提交审查意见见给建设单位位（或使用单单位）。33.2建设单位位收到初步审审查意见后应应在25日内完成结结算审计工作作。十、违约、索赔和和争议３５、违约35.1本合同中中关于发包人人违约的具体体责任如下：：本合同通用条款第第24条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：____按通用条条款双方协商商解决_____________本合同通用条款第第26.4款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：__按通用条款双双方协商解决决____本合同通用条款第第33.3款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：____按通用条条款双方协商商解决_____________双方约定的发包人人其他违约责责任：__双方另行协商。__________________________35.2本合同中中关于承包人人违约的具体体责任如下：：本合同通用条款第第14.2款约定承包包人违约承担担的违约责任任：因施工单位责任的的原因，工程程不能按期竣竣工的，每延延期一天，对对承包单位处处以合同价的的千分之二且且不少于1万元/每天的工期期违约罚款。本合同通用条款第第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：____承包人应应无条件修复复达到合同约约定的质量标标准；无法维维修的，双方方协商处理。_发生该条违违约时，发包包人有权停止止支付所有工工程款项，不不退还履约保保证金。___双方约定的承包人人其他违约责责任：______双方另行协协商。３７、争议37.1双方约定定，在履行合合同过程中产产生争议时，请____有关部门调解，调解不成的，按照以下第种方式解决：（1）向合肥仲裁委员会会提请仲裁；；（2）向人民法院提起起诉讼。十一、其他３８、工程分包38.1本工程发发包人同意承承包人分包的的工程：_____执行通通用条款，发发生时双方另另行协商。__________________________分包施工单位为：：________发生时时双方另行协协商。__________３９、不可抗力39.1双方关于于不可抗力的的约定：____执行行通用条款；；发生不可抗抗力影响时，承承包人有义务务采取措施减减小损失，否否则扩大的损损失由承包人人承担。___４０、保险40.6本工程双双方约定投保保内容如下：：（1）发包人投保内容容：______法律法规规规定的保险。____________发包人委托承包人人办理的保险险事项：_____________________（2）承包人投保内容容：___建筑工工程一切险（包包含第三者责责任险），意意外伤害险；；法律法规规规定的其他保保险。___________４１、担保41.3本工程双双方约定担保保事项如下：：__________（3）__________________（1）发包人向承包人人提供履约担担保，担保方方式为：担保保合同作为本本合同附件。（2）承包人向发包人人提供履约担担保，担保方方式为：担保保合同作为本本合同附件。（3）双方约定的其他他担保事项：：____承包包人向发包人人提交履约保保证金和低价价风险保证金金（如果有的的话，按照招招标文件的规规定计算）作作为本合同附附件。__________４６、合同份数46.1双方约定定合同副本份份数：___正本贰贰份，双方各各执壹份，副副本柒份，双双方各执叁份份，招投标中中心备案壹份份。____________４７、补充条款本补充条款是专用用条款的一部部分，其解释释顺序优先于于专用条款内内的其他条款款。47.1人员及职职责47.1.1发包包人委派的工工程师或监理理工程师（以以下简称“工程师”）无权更改改合同，也无无权解除发包包人和承包人人的义务和责责任。47.1.2工程程师的任何批批准、检查、证证书、同意、通通知、建议、检检验、指令和和要求等不解解除承包人在在合同中的责责任。47.1.3承包包人只能从工工程师或其授授权代表处接接受指令。47.1.4发包包人如需更换换工程师须提提前14天通知承包包人。47.1.5承包包人的项目经经理离开现场场的，须经工工程师同意，并并书面指定临临时代表，代代为行使项目目经理的权力力；该临时代代表的一切行行为，甲方均均认为是项目目经理的行为为。47.1.6承包包人委派经办办人，负责工工程施工过程程中来往文件件接收传递。47.1.7承包包人提交发包包人的任何文文件，发包人人都认为该文文件已经承包包人内部程序序批准；承包包人提交的文文件发生修改改的，应及时时将最新版本本提交工程师师。47.1.8承包包人应始终采采取一切合理理防范措施来来避免在项目目人员内部发发生违法、动动乱或妨碍治治安的行为，保保持项目的安安定；并保护护好现场和周周围的人员和和财产安全。47.1.9承包包人雇佣职员员或工人应遵遵守相关法律律法规的规定定。47.1.10参参与本项目的的承包人代表表或其雇员不不遵守合同规规定或一贯行行为不轨或或或不能胜任工工作或危害安安全，工程师师有权要求更更换；原人选选未经承包人人许可不得再再进入本项目目（包括项目目经理在内）。47.1.11承承包人更换项项目经理的，须须提前28天通知发包包人，并征得得发包人同意意；该行为视视为违约，承承包人须支付付发包人万元元违约金。更更换后的项目目经理资历、水水平不得降低低。47.1.12承承包人提交发发包人的任何何文件，都被被认为该文件件已经承包人人内部程序批批准；承包人人提交的文件件发生修改的的，应及时将将最新版本提提交工程师。47.1.13项项目经理、技技术负责人、五五大员及建设设单位项目负负责人姓名、照照片须在施工工现场张榜公公布，接受监监督。47.2变更与调调整47.2.1在工工程移交前，工工程师有权签签发变更指令令，承包人应应按照指令来来实施变更，并并进行工期和和费用的估算算，提交工程程师。47.2.2工程程师收到承包包人的估算后后，可以决定定撤销、修改改或确认实施施该项变更。47.2.3如果果承包人认为为自己的建议议能缩短工期期、降低工程程实施或运营营成本，或对对业主产生其其他利益，可可以向工程师师提交建议书书；建议书的的编制费用自自理。47.2.4如果果发包人采纳纳承包人的建建议节省了工工程费用，将将给予承包人人节约费用适适当比例的奖奖励。47.2.5上一一款中节省费费用的计算方方法为：降低低的合同额度度减去因变更更而引起在工工程质量、寿寿命、以及运运营效率等方方面为发包人人带来的潜在在损失。47.2.6任何何变更指令都都应由工程师师签发给承包包人，承包人人收到后应回回函说明；涉涉及到费用调调整的，按照照相关条款执执行。47.2.7设计计文件示意内内容的尺寸做做法、要求等等标注有错误误、有遗漏，或或理解不一致致，发包人或或其委托的勘勘查设计单位位根据工程施施工需要而对对其进行更正正和补充的，称称为技术核定定；技术核定定不调整合同同价款，也不不调整工期。47.2.8未经经工程师批准准，承包人不不得对工程进进行任何变更更。47.3分包与配配合47.3.1承包包人进行工程程分包的，应应遵守通用条条款第38条的规定，发发包人视其为为承包人自行行施工的工程程；工程师对对分包的同意意或批准并不不解除承包人人的任何责任任，也不代表表发包人对此此承担任何责责任。47.3.2发包包人分包的专专业工程范围围如下：（1）（2）47.3.3发包包人通过招标标方式选择专专业工程分包包施工单位，承承包人参与分分包工程的招招标，认可招招标结果，并并作为总包单单位与分包工工程的中标人人（以下简称称“分包人”）签订工程程分包施工合合同。47.3.4发包包人支付给承承包人专业分分包工程合同同价款（不含含设备价格）的的%作为为总承包服务务配合费用，承承包人不得向向分包人收取取其他费用；；该项费用包包括但不限于于以下内容：：（1）乙方承担总包责责任所发生的的费用。（2）“分包工程”施工完完毕、土建工工程的收尾和和修复以及使使用承包人的的施工所用水水电管线等费费用（水电费费用装表计量量，按照实际际用量结算）。（3）分包人使用承包包人现场临时时工程及在用用的脚手架、塔塔吊、施工电电梯等费用。（4）分包人使用工程程的施工道路路，到总包单单位搭伙，使使用总包单位位的卫生间等等。（5）门窗洞口、安装装工程管道口口、楼地面墙墙面凿洞、槽槽等的后塞及及修补等，以以及整个工程程的安全保卫卫等。（6）为分包人提供标标高、轴线、定定位，隐蔽工工程指引等。（7）分包人的工程资资料收集整理理和移交；工工程质量的检检验和验收。（8）保证分包工程在在施工期间有有足够的工作作面，保证其其按时开工和和连续施工，并并承担因乙方方原因使分包包工程不能按按时开工和配配合不及时造造成的工期延延误责任。47.3.5配合合工程：是指指某一位于施施工现场内或或现场外的工工程，并非由由承包人施工工或总包，但但与承包人的的工程有一定定联系，需要要承包人配合合的工程；配配合工程如下下：（1）（2）47.3.6对于于配合工程，承承包人除不需需要承办总包包责任外，其其他责任和义义务同分包工工程；发包人人给予承包人人万元作为承承包人承担配配合工作的配配合费用。47.3.7凡在在与已交工工工程有关联的的部位施工时时，必须提前前向甲方提出出书面联系单单，经甲方同同意，并签字字后方可施工工。47.4结算47.4.1承包包人的投标报报价（合同价价款）是承包包人基于业主主提供的资料料和现场数据据及承包人的的解释和现场场考察计算出出来的，覆盖盖了完成合同同义务所包括括的一切工作作，不得以漏漏项或考虑不不周提出索赔赔。47.4.2水电电费的结算：：（1）发包人在现场安安装计量装置置，承包人负负责施工期间间的保护，并并在工程移交交的同时完好好地移交给发发包人。（2）承包人投标报价价已经包含水水电费用，工工程结算时按按照发包人实实际缴纳的水水电费在结算算价（税前）中中扣除。（3）因承包人保护不不善造成计量量装置损坏，承承包人负责修修复，并承担担由此造成的的增加费用（包包括修复费用用和水电损失失费用以及可可能发生的罚罚款或其他费费用）。47.4.3发包包人供应材料料设备的结算算：材料按照照总价的%计取保管费费（材料数量量最多不超过过设计文件的的用量（可以以计算定额损损耗））；设设备按照总价价的%计取保管费费；此费用仅仅计取税金。47.4.4分包包