一级建造师资格考试精选题库（全国通用）

一级建造师资格考试精选题库（全国通用）第一部分单选题（100题）1、横梁长度大于30m时，上横梁宜采用分段浇注，（）。A:设置后闭合块B:设置沉降缝C:设置施工缝D:设置后浇节点【答案】：D2、用于给水处理构筑物的是（）。A:混凝沉淀池B:曝气池C:氧化沟D:消化池【答案】：A3、（2017年真题）关于采用定额单价法编制施工图预算的说法，错误的是（）。A:当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，应调价不换量B:当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定的材料不一致时，应该按照实际使用材料价格换算定额单价C:当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价D:当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价【答案】：A4、关于单价合同的说法，正确的是（）。A:实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算B:单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同C:变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担风险较小D:固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目【答案】：D5、水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（）索赔。A:直接费B:额外工作C:利润D:间接费【答案】：B6、架桥机架梁作业时，抗倾覆稳定系数不得小于1.3；过孔时，起重小车应位于对稳定有利的位置，抗倾覆稳定系数不得小于（）。A:1.5B:1.8C:2.5D:1.3【答案】：A7、传输系统的硬件组成不包括()。A:传输媒介B:线路接口设备C:计费系统D:交叉连接设备【答案】：C8、钢筋的塑性指标在工程应用中通常用（）表示。A:伸长率B:疲劳强度C:屈服强度D:抗拉强度【答案】：A9、

广泛应用于制造胶管和减振零件的橡胶是（）。

A:天然橡胶B:丁酯橡胶C:氯化橡胶D:丁苯橡胶【答案】：A10、城市新型分流制排水体系中，雨水源头控制利用技术有（）、净化和收集回用。A:雨水入塘B:雨水湿地C:雨水调蓄D:雨水下渗【答案】：D11、（2017年）混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。A:钻孔灌桩试验B:采用红外线检测弹模C:钻孔压水试验D:在混凝土浇筑中埋设测缝计监测裂缝【答案】：B12、某工程需要材料，这批材料的加工方式有两种，方案一需要固定成本10万元，每吨加工费用为100元；方案二需要固定成本8万元，每吨加工费用为150元，则从经济上考虑，优先考虑方案一的情况是材料加工量为（）吨。A:420B:300C:380D:340【答案】：A13、可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类，其中投资控制、进度控制、质量控制等是按（）划分的。A:信息的内容属性B:项目管理工作的任务C:项目管理工作的对象D:项目实施的工作过程【答案】：B14、（2019年真题）采用滑模摊铺机摊铺水泥混凝土路面时，如混凝土坍落度较大，应采取（）。A:低频振动，高速度摊铺B:高频振动，高速度摊铺C:低频振动，低速度摊铺D:高频振动，低速度摊铺【答案】：A15、常见建筑结构体系中，适用房屋高度最小的是（）。A:框架-剪力墙结构体系B:筒体结构体系C:框架结构体系D:剪力墙结构体系【答案】：C16、下列关于曳引式电梯说法错误的是（）。A:井道照明电压宜采用36V安全电压B:电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封C:井道内照度不得小于50LxD:井道最高点和最低点1m内应各装一盏灯【答案】：D17、某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，釆用逐层深入排查的方法，分析确定其最主要原因。这种方法是（）。A:直方图法B:因果分析图法C:排列销法D:控制图法【答案】：B18、各类耐压塑料管最小强度试验压力（冷水）为（）。A:0.5倍工作压力B:0.9MPaC:1.15倍工作压力D:0.6MPa【答案】：B19、下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。A:筒体结构体系B:混合结构体系C:桁架结构体系D:框架—剪力墙结构体系【答案】：A20、材料进场验收工作按质量验收规范和（）进行。A:计量检测规定B:入库验收规范C:质量验收标准D:质量合格标准【答案】：A21、某技术方案前5年累计财务净现值为50万元，第6年、第7年、第8年年末净现金流量分别为40万元、40万元、30万元，若基准收益率为8%，则该技术方案8年内累计财务净现值为（）万元。A:160B:134.39C:145.15D:114.76【答案】：D22、于建筑装饰装修工程高温施工环境温度控制的说法，正确的是（）。A:抹灰环境温度不宜高于50℃B:粘贴饰面砖环境温度不宜高于45℃C:涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃D:塑料门窗储存的环境温度应低于60℃【答案】：C23、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农［1997］220号），水电工程建设监理单位对其验收合格项目的施工质量负（）责任。A:全部B:部分C:直接D:间接【答案】：C24、下列污水处理方法中，属于物理处理方法的是（）A:污水土地处理B:稳定塘C:筛滤截留D:活性污泥法【答案】：C25、锅炉钢结构组件吊装时，与吊点选择无关的是（）。A:吊装机具的起升高度B:锅炉钢结构开口方式C:组件的结构强度和刚度D:起重机索具的安全要求【答案】：B26、沉井基础下沉主要通过井孔内除土，消除刃脚正面阻力及沉井壁摩阻力，依靠（）下沉。A:压重B:沉井自重C:炮振D:高压射水【答案】：B27、国际工程投标报价的程序中，紧接“制定进度计划与施工方案”之后的程序是（）。A:待摊费用计算和各细目单价分析B:标价分析与投标报价决策C:按工程量清单汇总标价D:人工.材料.设备基础单价计算【答案】：D28、

飞行区指标II为E的跑道宽度至少为（）。

A:35B:90C:60D:45【答案】：D29、某施工企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（）万元。A:124B:126.53C:125.97D:158.69【答案】：B30、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）A:工程变更必须导致施工合同条款变更B:当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更C:施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D:施工合同变更应当办理批准登记手续【答案】：B31、下列项目中，不属于盾构施工选择考虑因素的是（）。A:地面建筑物多B:砌块形式C:软弱地层D:地表沉降控制严格【答案】：B32、工程量清单计价中的一般项目是指（）的项目。A:常规土建B:技术难度低C:没有特殊技术要求D:不要求计算工程数量【答案】：D33、GPS全球卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统，整个系统分为卫星星座、地面控制和监测站、（）三大部分。A:打印机B:计算机C:用户设备D:GPS接收机【答案】：C34、大管道闭式循环冲洗工艺确定时，第一步是通过冲洗压力、冲洗流量的计算，确定（）。A:冲洗速度B:冲洗能量损失C:冲洗长度D:冲洗温度【答案】：C35、沙质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径大于（），颗粒间无粘结力；在高潮线附近，泥沙颗粒较粗，海岸剖面较陡；从高潮线到低潮线，泥沙颗粒逐渐变细，坡面变缓；在波浪破碎带附近常出现一条或几条平行于海岸的水下沙堤。A:0.1mmB:0.01mmC:0.5mmD:1.0mm【答案】：A36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应按统一的（）进行编制。A:项目名称、项目特征、计量单位B:项目编码、项目名称、项目特征C:项目编碍、项目名称、计量单位D:项目编码.计量单位、项目特征【答案】：B37、关于平面控制测量必须遵循的组织实施原则的说法，正确的是（）。A:由整体到局部B:由平面到立面C:由立面到平面D:由局部到整体【答案】：A38、（2016年真题）投标过程中，若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时，应以（）为准进行报价。A:实际施工的项目特征B:招标文件中的施工图纸说明C:投标人按规范修正后的项目特征D:招标工程量清单的项目特征【答案】：D39、关于施工测量工作的基本目标，说法正确的()。A:可以对建筑物定位、放样B:标定建筑物的大小、高程C:确定设计图纸的尺度D:保证建筑物施工精度【答案】：A40、钢为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过（）A:0.017B:0.015C:0.01D:0.012【答案】：A41、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A:0.98B:0.9C:0.8D:0.85【答案】：B42、某地铁车站结构采用地下连续墙作为基坑围护结构，需要与主体结构外墙共同受力，（）必须选择刚性接头。A:与主体结构外墙形成整体墙体处B:墙内接缝位置设结构壁柱C:墙顶设置通长冠梁D:围护墙分段浇筑连接处【答案】：A43、关于土钉墙的施工要求，下列说法正确的是（）。A:土钉筋体保护层厚度不应小于30mmB:成孔注浆钢筋土钉应采用一次注浆工艺C:喷射混凝土作业应分段分片依次进行，同一段内应自下而上进行喷射D:每2~3层土钉施工后，应按要求抽查土钉的抗拔力【答案】：C44、不同地质灾害可采用的预报级别不同，4级预报可用于（）地质灾害。A:D级B:A级C:C级D:B级【答案】：A45、矿业工程建设项目总投资中，属于工程建设其他费用的是（）。A:设备运杂费B:土地使用费C:建设期利息D:生产家具购置费【答案】：B46、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。A:工作量控制信息B:合同管理信息C:编码信息D:前期技术信息【答案】：C47、

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，履约担保的退还时间为（）。A:质量保修期满7个工作日B:合同完工证书颁发后的28天内C:合同完工证书颁发后的14天内D:质量保修期满30个工作日【答案】：B48、普通房屋建筑，一般环境、轻微作用影响下，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是（）。A:C20B:C25C:C35D:C30【答案】：B49、长距离输电线路铁塔基础施工，当长度在（）时可用钢尺量距。A:20~300mB:20~200mC:20~150mD:20~80m【答案】：D50、利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散、使得废物对环境的污染减少，此做法属于固体废物（）的处置。A:压实浓缩B:稳定和固化C:减量化D:填埋【答案】：B51、

某技术方案有三个投资者共同投资。若要比较三个投资者的财务内部收益率是否均衡，则适宜采用的现金流量表是（）。A:投资现金流量表B:投资各方现金流量表C:资本金现金流量表D:财务计划现金流量表【答案】：B52、桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是（）A:顶推法或现浇法B:顶推法或转体施C:预制拼装法或顶推法D:预制拼装法或现浇法【答案】：D53、关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（）。A:事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告B:各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告C:一般情况下，事故现场有关人员应立即向应急管理部门报告D:应急管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府【答案】：D54、因季节性大雨，施工单位机械未能及时进场导致的工期延误是（）。A:不可原谅不可补偿延误B:不可原谅可补偿延误C:可原谅可补偿延误D:可原谅不可补偿延误【答案】：A55、（2013年真题）《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。A:电力线路的保护区B:变电站保护区C:发电厂保护区D:换流站保护区【答案】：A56、施工企业成本核算或投标报价时，周转性材料消耗量指标应根据()确定。A:最终回收量B:摊销量C:一次使用量D:第二次使用时需要的补充量【答案】：B57、标记牌分为（）两大类。A:跑道标记牌和滑行道标记牌B:跑道标记牌和指令标记牌C:指令标记牌和信息标记牌D:信息标记牌和滑行道标记牌【答案】：C58、某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（）。A:第二、三段段间环焊组对焊接B:第二段找正C:紧固地脚螺栓D:第一、二段段间环焊组对焊接【答案】：D59、关于建设索赔证据，下列说法不正确的是（）。A:能够证明案件真实情况的音像资料可以作为索赔证据使用B:索赔证据是索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否C:各种会议纪要是常见的工程索赔证据之一D:在可以作为索赔证据的各种材料中，只有鉴定结论具有专门性【答案】：D60、在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，效力应以（）中的价格为准。A:工程造价咨询机构确认书B:招标文件C:审计报告D:投标文件【答案】：D61、下列盾构施工监测项目中，属于必测的项目是（）。A:衬砌环内力B:土体深层水平位移C:隧道结构变形D:地层与管片的接触应力【答案】：C62、根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（）。A:工伤保险B:第三者责任险C:人身意外伤害险D:工程一切险【答案】：A63、隧道供电电压，一般是三相五线400/230V，动力机械的电压标准是（）。A:220VB:480VC:380VD:360V【答案】：C64、（2015年真题）某企业通过长期借款和长期债券两种方式筹资，其中长期借款3000万，长期债券2000万，期限均为3年，每年结息一次，到期一次还本。长期借款年利率为6%，手续费率2%；长期债券年利率为6.5%，手续费率1.5%，企业所得税率为25%，关于该企业资金成本的说法，错误的是（）。A:企业筹资的综合资金成本4.77%B:长期债券的资金成本率为4.95%C:长期借款的资金成本4.59%D:两种筹资成本均属于债务资金成本【答案】：A65、不属于高填方路基沉降病害的防治措施的是（）。A:严格分层填筑，充分压实B:选用强度较高的膨胀土做填料C:避免填筑速度过快D:强度高的粗颗粒土填筑路基上部【答案】：B66、下列管道分项工程中，不属于主要分项工程的是（）。A:氢气管道B:物料输送管道C:氧气管道D:煤气管道【答案】：B67、高压和次高压管道燃气必须通过（）才能给城市分配管网中的次高压管道、高压储气罐及中压管道供气A:储配站B:调压站C:换热站D:分流站【答案】：B68、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。A:掺粉煤灰拌和B:振动压实C:整平D:超挖【答案】：D69、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A:淤泥质土B:素填土C:杂填土D:松散砂土【答案】：D70、关于先张法预制梁板说法错误的是（）。A:其位置与设计位置的偏差应不大于8mmB:同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%C:对热轧带肋钢筋，可采用乙炔一氧气切割D:钢横梁受力后，挠度不能大于2mm【答案】：A71、下列10kV三芯户内冷缩式电力电缆终端头制作流程正确的是（）。A:电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→压接接线端子→安装相色罩帽→电气性能测试→填写记录B:电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录C:剥切电缆外护套→电缆测试→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录D:电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→剥铜屏蔽层→收缩三指套→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录【答案】：B72、用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，总时差宜按（）计算。A:总工期减去经过该工作持续时间最长的线路工期B:最迟完成时间减去最早开始时间再减去工作的持续时间C:所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间D:最迟完成时间减去最早开始时间【答案】：B73、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的（）费用。A:全部B:一大部分C:主要D:一小部分【答案】：A74、（）是保证桥梁墩台安全并将荷载传至地基的结构。A:墩台基础B:桥墩C:桥台搭板D:桥台【答案】：A75、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A:延续有效B:注销注册或变更注册C:被吊销D:被撤销【答案】：B76、建设单位针对某项目建设投资向银行借款，贷款期限5年，项目建设期2年，建成后即投入运行，借款合同约定在借款期限5年内每年年末等额偿还本息，则该建设单位在第3至5年所偿还的建设投资借款利息应计入各年的（）。A:经营成本B:财务费用C:管理费用D:建设期利息【答案】：B77、关于专利申请的说法，正确的是（）。2014A:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B:在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的C:国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日D:职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人【答案】：A78、对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量分析，通过技术经济评价，选择最佳方案属于施工组织设计的（）。A:主要技术经济指标B:工程概况C:施工部署及施工方案D:施工平面图【答案】：C79、下列结构体系中，具有侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小，适用于小开间住宅和旅馆，不适用于大空间的公共建筑的是（）A:框架结构体系B:桁架结构体系C:剪力墙体系D:混合结构体系【答案】：C80、下面关于拆除梁、板等结构的承重模板的说法错误的有（）A:悬臂梁结构的模板不得从悬臂端开始顺序卸落B:在横向应同时卸落C:简支梁、连续梁结构的模板宜从跨中向支座方向依次循环卸落D:在纵向应对称均衡卸落【答案】：A81、在施工企业的下列收入中，属于让渡资产使用权收入的是（）。A:产品安装收入B:运输服务收入C:金融企业发放贷款取得的收入D:机械作业收入【答案】：C82、下列危险性较大的分部分项工程不需要专家论证的是（）。A:采用爆破拆除的工程B:预应力工程C:施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程D:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖工程【答案】：B83、在航道工程中，大量采用的土工织物软体排，主要是利用了土工织物的（）作用。A:排水B:防渗C:防护D:隔离【答案】：D84、关于施工测量与工地试验的方法，正确的是（）。2018真题A:施工测量与工地试验人员只要能胜任工作，无须培训即可上岗B:测量仪器，试验设备未经标定可以短期使用C:测量、试验记录可以根据需要进行适当优化D:现场测量数据处理计算资料必须换人复核，工地试验室应定期接受母体检测机构的检查指导【答案】：D85、开工前，由（）召开工程范围内有关地上、地下管线及建（构）筑物、人防、地铁等设施管理单位参加的调查配合会，由管理单位指认所属设施及其准确位置，设明显标志。A:城市主管部门B:建设单位C:监理单位D:施工单位【答案】：B86、某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，其他工作进度正常，则工作M的实际进度（）。A:既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B:将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行C:不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天D:将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【答案】：C87、（2019年真题）城市污水处理方法与工艺中属于化学处理法的是（）。A:混凝法B:生物膜法C:活性污泥法D:筛滤截流法【答案】：A88、施工单位对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）。A:通知监理单位采取措施B:通知相关单位采取措施C:通知建设单位采取措施D:采取专项防护措施【答案】：D89、根据年度生成计划中计划的工程量和标后预算清单单价计算的预算成本是（）。A:实际预算成本B:项目预测成本C:计划预算成本D:项目预算成本【答案】：C90、关于用益物权的说法，正确的是（）。A:所有的用益物权必须经过登记才能设立B:地役权、通过出让或者划拨方式获得的土地使用权，均是用益物权C:用益物权包含着占有权、使用权、收益权和处分权D:某企业租赁了一个办公楼，签订了15年的租赁合同，该租赁权是一种用益物权【答案】：B91、有10项采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是（）。A:重点审查法B:分组计算审查法C:对比审查法D:标准预算审查法【答案】：D92、招标人与中标人签订合同后（）日内，铁路公司应将合同送工管中心备案，铁路局管项目管理机构应将合同送铁路局招标办备案。A:14B:20C:10D:15【答案】：B93、依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力)，以维持土体稳定的挡土构筑物被称为（）式挡土墙。A:自立B:重力C:填充D:埋设【答案】：B94、滑坡、潜蚀、冻胀、翻浆等不良地质现象共同的影响因素是（）。A:风B:温度C:湿度D:水【答案】：D95、关于框架-剪力墙结构，下列说法错误的是（）。A:剪力墙主要承受水平荷载B:竖向荷载主要由框架承担C:具有平面布置灵活，空间较大的优点D:具有侧向刚度较小的缺点【答案】：D96、

分类分项工程量清单项目编码中的三、四位代表的含义是（）。A:分类工程顺序码B:水利工程顺序码C:分项工程顺序码D:专业工程顺序码【答案】：D97、支撑网包含同步网、信令网和()三部分。A:信息网B:业务网C:管理网D:运营网【答案】：C98、关于钢筋加工的说法正确的是（）。A:钢筋宜采用冷拉调直B:弯折过程中可加热钢筋C:在钢筋冷拉过程中不能进行除锈D:钢筋的切断口不应有马蹄形【答案】：D99、（2019年真题）根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A:仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉B:违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决C:当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请D:仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁【答案】：D100、某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（）。A:0.1762B:0.3208C:0.1446D:0.206【答案】：B第二部分多选题（100题）1、板桩码头建筑物的优点是（）。A:对地基适应性强B:工程造价低C:结构简单D:施工方便【答案】：B、C、D2、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:力学性能B:密实性C:均质性D:抗渗性【答案】：B、C3、固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列属于固定成本的费用是（）。【答案】：4、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:减水剂B:引气剂C:调凝剂D:膨胀剂【答案】：A、B、C5、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与工程竣工验收C:对资源进行的动态管理D:确保项目建设资金的落实到位【答案】：A、B、C6、下列施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的有（）。A:某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料B:违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的“七无”工程C:施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密D:边勘察、边设计、边施工的“三边”工程【答案】：A、B、D7、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:工程进度交换图纸B:招投标资料C:工程技术档案D:施工组织管理技术档案【答案】：A、C、D8、工程变更包括（）。A:施工条件变更B:设计变更C:进度计划变更D:人员资质变更【答案】：A、B、C9、用于公路路基填料的（）应符合相关规定。A:抗弯拉强度B:最小承载比C:级配D:最大粒径【答案】：B、D10、以下工作流程属于物质流程组织的有（）。A:投资控制B:弱电工程物资采购C:钢结构深化设计D:设计变更【答案】：B、C11、

广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。

A:技术交底B:安装程序和方法C:安全防范措施D:施工机具配备【答案】：A、B、C、D12、关于验槽时必须具备的资料和条件的说法，正确的有（）。A:勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场B:地基基础设计文件C:地基处理或深基础施工质量检测报告D:岩土工程勘察报告【答案】：A、B、C、D13、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除B:法兰连接螺栓长度应一致C:法兰连接螺栓安装方向应一致D:法兰连接螺栓应对称紧固【答案】：C、D14、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:焊缝回转变形B:失稳波浪变形C:焊缝纵向收缩变形D:弯曲变形【答案】：B、D15、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A:在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得B:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183日的个人，从中国境内取得的所得C:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183日的个人，从境外取得的所得D:在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得【答案】：A、B、C、D16、下列选项中，属于对项目管理机构施工成本考核的主要指标的是（）。A:劳动力不均衡系数B:施工成本降低额C:施工成本降低率D:施工生产总成本【答案】：B、C17、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:跑道末端灯B:等待位置灯C:跑道上的滑行道中线灯D:滑行道边灯【答案】：A、D18、金属饰面板施工包含的工序有（）A:放线B:金属饰面板安装C:钻眼开槽D:固定骨架连接件【答案】：A、B、D19、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:现场宿舍B:封闭管理C:施工场地D:现场公示标牌【答案】：A、B、C20、（）属于发包人义务。A:委托监理人按照约定向承包人发出开工通知B:向承包人进行设计交底C:协助承包人办理相关证件D:向承包人提供施工场地【答案】：A、C、D21、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:铸铝B:立式C:防水D:抗压【答案】：C、D22、对编制财务报表列报的基本要求主要包括（）。A:重要项目单独列报B:报表列报项目一致C:以企业持续经营作为编制基础D:报表列示项目应相互抵消【答案】：A、B、C23、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍室内净高不得小于2.5mB:现场宿舍必须设置推拉式窗户C:宿舍内的床铺不得超过2层D:宿舍内通道宽度不得小于0.8m【答案】：A、C24、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:孔口处护圈应与地面水平B:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压C:施工前应制定安全专项施工方案D:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖【答案】：B、C25、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%C:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制D:面层采用的碎石其不发火性必须合格【答案】：A、B、C、D26、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑B:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透C:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmD:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋【答案】：C、D27、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水节拍B:流水步距C:流水强度D:工期【答案】：A、B、D28、港口工程质量检验评定中，把工程划分为（）。A:单位工程B:分部工程C:单项工程D:分项工程【答案】：A、B、D29、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:水利工程管理单位B:从事水利水电工程设计的企业C:从事水利水电工程施工的企业D:小型水利工程项目法人【答案】：A、C30、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:砂率B:吸水率C:浆骨比D:水胶比【答案】：A、C、D31、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理。实时差分处理包括（）。A:位置差分B:伪距差分C:静态差分D:载波相位差分【答案】：A、B、D32、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:根据测量中线和边桩开挖B:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行C:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行D:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施【答案】：A、D33、在混凝土坝施工过程中应避免冷缝的出现，因为当出现冷缝时，会使层间的（）明显降低。A:抗拉能力B:抗压能力C:抗剪能力D:抗渗能力【答案】：A、C、D34、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:运行B:NoneC:新建D:改建【答案】：C、D35、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A:增设稳定性连系杆B:增设卸矸台C:立架改造D:对大量悬吊位置的加强处理【答案】：A、B36、关于公路监控系统主要外场设备基础安装要求的说法中，正确的是（）。A:基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋B:基础顶面一般应预埋钢地脚螺栓C:基础采用暗挖法施工D:基础的接地电阻必须≤10Ω【答案】：A、B37、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：38、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:进度控制工作职能分工B:进度目标的分析和论证C:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划D:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况【答案】：B、C、D39、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料B:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2C:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面D:B1级塑料电工套管不宜明敷【答案】：A、B、D40、关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。A:分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程B:分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较C:必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础【答案】：A、D41、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土B:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15mC:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用D:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成【答案】：A、C、D42、高速公路通信系统的组成有（）。A:数字程控交换系统B:紧急电话系统C:光纤数字传输系统D:通信管道工程【答案】：A、B、C、D43、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求B:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务C:需要采用不可替代的专利或者专有技术D:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况【答案】：A、B、C、D44、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:建设用地使用权B:所有权、使用权有争议的财产C:房屋、设备、原材料D:土地所有权【答案】：A、C45、机电安装工程技术性回访有（）。A:锅炉房B:新工艺C:制冷系统运行情况D:新材料【答案】：B、D46、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：47、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：48、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：49、线路竣工测量主要包括（）。A:横断面测量B:中线测量C:沉降测量D:高程测量【答案】：A、B、D50、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故具有连续性B:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的C:行业协会要求补报的D:事故报告后出现新情况的【答案】：B、D51、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:构件配筋受强度控制时B:构件按最小配筋率配筋的C:构件受裂缝宽度控制的D:同钢号钢筋之间代换的【答案】：B、D52、填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（）。A:排水层（或管、洞）B:反滤层C:透水层D:防冻层【答案】：A、B53、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:保险费由施工企业支付B:保险费应当列入建筑安装工程费用C:建筑意外伤害保险是一种社会保险D:None【答案】：A、B54、（2019年真题）下列机械工作时间中,属于机械工作必需消耗的时间有（）A:有效工作时间B:低负荷下工作时间C:多余工作时间D:不可避免的无负荷工作时间【答案】：A、D55、于钢筋弯折的弯弧内直径的说法，正确的有（）。A:NoneB:335MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍C:500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍D:光圆钢筋，不应小于钢筋直径的3倍【答案】：B、C56、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:质量计划B:计量检测设备使用说明书C:作业指导书D:施工组织设计【答案】：A、D57、

下列通风空调工程阀门、部件安装，说法正确的是（）。

A:除尘系统吸入管段调节阀安装在水平管段B:部件可以随意安装C:钢索预埋套管弯管不应大于2个D:长边大于630mm的防火阀设独立支架【答案】：C、D58、对海港设计高水位可采用（）。A:高潮累积频率10%的潮位B:重现期为2年的年极值高水位C:历时累积频率1%的潮位D:高潮累积频率90%的潮位【答案】：A、C59、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室B:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差C:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定D:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零【答案】：A、B60、

吊装方法基本选择步骤有（）。

A:安全性分析B:技术可行性论证C:进度分析D:环境分析【答案】：A、B、C61、压力管道试验准备工作的内容有（）。A:试验管道所有敞口应封闭，不得渗漏水现象B:试验段内不得用闸阀做堵板C:试验段内消火栓安装完毕D:实验前应清除管内杂物【答案】：A、B、D62、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:法律风险防范B:财经风险防范C:管理风险防范D:技术风险防范【答案】：C、D63、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:汽轮机本体设备B:其他辅助设备C:再热器D:空气预热器【答案】：A、B64、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置B:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线C:操作人员应取得上岗证书D:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近【答案】：A、B、C65、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:烟囱垂直定位B:高层建筑垂直度观测C:测点的高程测量D:楼地面找平【答案】：A、B66、关于卷材搭接缝的说法，以下说法正确的是（）。A:上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3B:搭接缝宜留在天沟底部C:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向D:叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接【答案】：A、C、D67、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业病有（）。A:噪声致聋B:一氧化碳中毒C:电光性眼炎D:手臂振动病【答案】：A、D68、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：69、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低时延高可靠B:连续广域覆盖C:低功耗大连接D:热点高容量【答案】：A、B、C、D70、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度B:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度C:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅D:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅【答案】：B、C71、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:承包商询价、由业主采购B:业主方自行采购C:与承包商约定某些物资为指定供应商D:业主规定价格、由承包商采购【答案】：B、C72、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施B:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构C:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认D:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能【答案】：A、B、C、D73、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:人月费仅包括咨询人员的月工资B:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法C:社会福利费一般为基本工资的65%-150%D:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成【答案】：B、D74、

机电工程施工成本控制措施中,属于人工费成本的控制措施有（）。

A:严格劳动组织B:严密劳动定额管理C:加强施工设备管理D:加强技术培训【答案】：A、B、D75、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:消化池B:反应池C:格栅间D:氧化沟【答案】：A、C、D76、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mB:在隧道洞口段应采用小导管支护C:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mD:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法【答案】：B、C77、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：78、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:锥形掏槽B:单向掏槽C:楔形掏槽D:扇形掏槽【答案】：A、B、C、D79、关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（）。A:水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大B:引人一定数量的