建工模考点评班试卷(达江)

2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班2014年二级建造师相关法规模拟试卷（一）一、单项选择题：（共60题，每题 1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）【例题·单选 1】《合同法》属于我国的法律体系中的（ ）。P2民法商法经济法行政法诉讼法【答案】A【例题·单选 2】委托代理终止的情况，不包括下列（ ）。P11代理人死亡代理人丧失民事行为能力被代理人取得民事行为能力代理期间届满【答案】C【例题·单选 3】下列有关代理的描述 错误的是（ ）。P14委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，与代理人无关代理人不履行现职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由第三人和代理人负连带责任代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任【答案】A【例题·单选

4】根据《物权法》规定，动产物权的转让自（

）时发生效力

,但法律另有规定的除外。买卖合同生效交付转移登记买方占有【答案】B【例题·单选 5】某企业因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该企业索要设备保存管理费，这属于（ ）。P20侵权行为合同之债不当得利之债无因管理之债2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【答案】

D【例题·单选 6】2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。 2012月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费 8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是

年5()。P20A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【答案】

B【例题·单选7】某公司希望将在某直辖市的总部大楼建成标志性建筑， 于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币 20万元。在对众多稿件的评审后，该公司并没有发现满意的方案，于是委托工程师黄某在综合李某和张某二人的设计稿的基础上进行改进完成了设计稿， 并且支付给黄某 20万元报酬。某公司的行为 ( )。P24A.侵犯了李某和张某的著作权B.侵犯了李某和张某的专利权C.侵犯了李某和张某的商标权D.没有侵犯李某和张某的任何权利【答案】A【例题·单选 8】侵犯建设工程专利权的行为中，应当由（ ）责令改正并予公告。 P27建设部国务院专利主管部门专利行政部门【答案】C【例题·单选 9】下列关于保证方式的说法，不正确的一项是（ ）。一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的， 债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【答案】D【例题·单选 10】如果当事人之间没有特别约定，则债权人与债务人协议变更主合同的或债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的同意。这种同意（ ）。明示即可2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班必须进行公证必须采取书面形式可以默认【答案】C【例题·单选 11】建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【答案】C【例题·单选 12】下列（ ）不属于在工程建设领域，法律、行政法规所设定的行政处罚。 P41责令限期改正降低资质等级吊销资质证书剥压政治权利【答案】D【例题·单选 13】申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件（ ）。P46在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证已经确定建筑施工企业建设资金已经落实拆迁工作已经全部完成【答案】D【例题·单选14】下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。P45A.投资50万无的厂房B.造价为100万元的管道安装工程C.建筑面积为200平方米的装修工程D.建筑面积为500平方米的修缮工程【答案】C【例题·单选15】以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（）。P52A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上【答案】

B【例题·单选

16】施工企业资质有效期为（

）年。P56A.1

年2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班B.2年C.3年D.5年【答案】D【例题·单选 17】外商建筑业企业在其资质许可的范围内，不可以直接承包（ ）。P58全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由国建筑企业独立实施，经省级建设主管部门批准的中外联合建设项目由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，可由中外建筑企业联合承担【答案】D【例题·单选 18】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。 P62

,撤销安全生产1234【答案】C(

【例题·单选)。P74

19】某涉及国家安全的投资项目

,施工单项合同估算价为

8000

万元人民币，该项目必须公开招标必须邀请招标可直接委托发包必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C【例题·单选

20】按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（

）。P76、83A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于 15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前 20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期 30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日 30个工作日前确定中标人【答案】

D【例题·单选技术、经济方面专家

21】某项目的评标委员会组成如下： 招标人代表 3人，建设行政监督部门代表6人。关于此评标委员会人员的组成，下列说法正确的有（ ）。P78

3人，不应该包括招标人代表招标人代表所占比例偏低不应该包括建设行政监督部门代表2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班技术、经济方面的专家所占比例符合相关规定【答案】C【例题·单选 22】根据《建筑法》，下列说法错误的是 ( )。P81建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人【答案】B【例题·单选 23】在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为()。P81特级一级二级三级【答案】C【例题·单选 24】在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于社会平均成本的报价竞标，则（ ）。P85该投标文件应作废标处理该报价是降低了工程造价，应当提倡该投标行为的效力难以确定该投标行为符合低价中标原则，不应禁止【答案】C【例题·单选 25】A、B、C三家施工单位签订了共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的叙述中，正确的是()。P92A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任【答案】D【例题·单选 26】实施施工总承包的建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。 P97装修工程大体积部位主体结构危险部位【答案】C2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选27】某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。建设单位直接向材料供应商建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供应商【答案】B【例题·单选 28】由于下列（ ）造成工期延误，工期不予相应顺延。 P109经工程师确认，发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件经工程师确认，发包人未能按约定日期支付工程预付款经工程师确认，设计变更和工程量增加D.经工程师确认，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计 4小时【答案】D【例题·单选 29】发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（ ）计算。P111中国人民银行发布的同期同类贷款利息无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍中国人民银行发布的同期同类存款利息【答案】A【例题·单选 30】甲向乙定购电梯 3部，约定的违约赔偿金是 10万元，因乙方原因造成甲方延期安装，造成损失 8万元，则甲方可以要求乙方支付（ ）万元的赔偿金。 P114281018【答案】C【例题·单选 31】关于无效合同的说法，错误的是（ ）。P116无效合同指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺生效要件而不产生合同法律效力的合同所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都只能按照无效合同对待一方以欺诈的手段订立合同，损害国家利益是无效合同以合法形式掩盖非法目的是无效合同【答案】B【例题·单选 32】合同中的下列免责条款有效的是（ ）。P117受法律约束力的条款造成对方人身伤害的因故意行为造成对方财产损失的因重大过失造成对方财产损失的【答案】A2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选 33】甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定，乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价 1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签 100捆，每捆 100根，甲企业以自己认为每捆竹签为 10根，现每捆竹签为 100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是（ ）。P120按重大误解处理按合同解释处理按无效合同或效力合同的规定处理，或按合同解释处理按无效合同和效力待定合同的规定处理【答案】A【例题·单选 34】集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提异议的，集体合同即行生效。 P128A.3B.7C.10D.15【答案】D【例题·单选 35】王某应聘到某施工单位，双方于 4月15日签订为期三年的劳动合同， 其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。 7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ ）。P130必须取得用人单位同意口头通知用人单位即可应提前30目以书面形式通知用人单位应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C【例题·单选 36】新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算。领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不得超过（ ）个月。A.12B.18C.20D.24【答案】D【例题·单选37】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物的 ,除当事人另有约定的以外 ,毁损、灭失的 风险自合同成立时起由（ ）承担。P152出卖人买受人承运人承运人和买受人按比例【答案】B【例题·单选 38】以下不属于融资租赁合同的法律特征有（ ）。P1592014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班出租人身份的二重性出卖权利与义务相对人的差异性融资租赁合同是双务合同融资租赁合同是要试合同【答案】D【例题·单选 39】施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（ ）。P173人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质将清洗设备的废水回灌补给地下水经当地环境部门许可，将废物用于外省工地将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】A【例题·单选 40】全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。P189A.1B.2C.3D.4【答案】A【例题·单选 41】关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（ ）。P197不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动未取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【答案】D【例题·单选 42】下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。P201施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员【答案】B【例题·单选 43】特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（ ）人。P20223562014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班【答案】

D【例题·单选签字后实施。P214

44】对于高大模板工程， 施工企业编制专项施工方案后，

组织专家认证后，经（

）A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人、总监理工程师C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师、施工企业项目经理【答案】

B【例题·单选重伤，直接经济损失事故。P232

45】2013年7月8日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》 的规定，该事故属于（

29人）A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】

B【例题·单选 46】根据我国《安全生产法》的规定，生产经营单位的（施本单位的生产安全事故应急预案的职责。 P233

）具有组织制定并实A.技术负责人B.质量负责人C.主要负责人D.监督负责人【答案】

C【例题·单选 47】某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致 5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（ ）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。 P236A.1小时B.24小时C.作业人员救出后D.作业人员救出后

1小时24小时【答案】

A【例题·单选 48】对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监管下现场取样并送（ ）的质量检测单位进行检测。 P262具有相应资质等级建设单位许可建设行业协会许可监理协会认可【答案】A2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选 49】根据《建设工程质量管理条例》规定，

（

）应当将施工图设计文件报建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的不得使用。

P269A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A【例题·单选 50】关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（ ）。P275监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理工程监理单位不得转让工程监理业务未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【答案】

C【例题·单选 51】某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约600万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 （ ）天内核对查)完毕并提出审查意见。 P283

(审A.20B.30C.60D.45【答案】

B【例题·单选52】某工程竣式验收合格后第6年内，屋面发生漏水。经有相应资质的质量鉴定机鉴定,确认漏水原因为防水卷材老化所致,则该质量缺陷应由（）。P287

构建设单位维修并承担维修费用施工单位维修并承担维修费用施工单位维修,设计单位承担维修费用施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用【答案】A【例题·单选 53】工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（ ）。P289A.保证金的预留期限，最低为 2年质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除保证金的比例一般为5%返还剩余保证金，则保修期结束【答案】

C【例题·单选 54】某市A区的建设单位将其位于本市 B区的办公楼发包给本市 C区的施工企业，双方在本市 D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（ ）人民法院提起诉讼。 P2972014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班A.AB.BC.C

区或区或区或

B区C区D区D.以上均不对【答案】

B【例题·单选 55】关于当事人提交证据材料的期限，下列说法错误的是（ ）。P305当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证当事人增加、变更诉讼请求，可以在举证期限届满后提出当事人提交证据材料确有困难的，经人民法院准许可以延长举证期限【答案】C【例题·单选

56】仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（

）日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。

P324A.15B.10C.7D.5【答案】D【例题·单选 57】关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是（ ）。P325与诉讼相比，仲裁的保密性更强与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力【答案】D【例题·单选 58】根据我国行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是（ ）。P335建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的当事人对建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解结果不满的【答案】D【例题·单选 59】关于仲裁协议的效力，说法错误的是（ ）。P332当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【答案】D2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选 60】甲公司与乙公司就国际买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（ ）。P327将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】A二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）【例题·多选1】以下有关代理的法律特征说法正确的是（）。P10A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任E.代理行为的法律后果归属于代理人【答案】ABC【例题·多选2】下列关于专利权期限的说法正确的是（）。P23A.发明专利权的极限是20年B.实用新型和外观设计专利权的极限是5年，均自申请日起计算C.外观设计专利权的期限是5年发明专利权限自批准之日起计算专利权期限届满后，专利权终止【答案】ABE【例题·多选 3】甲乙双方签订买卖合同， 丙为乙的债务提供保证， 但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。P31保证期间与买卖合同的诉讼时效相同丙的保证方式为连带责任保证保证期间为主债务履行期届满之日起6个月内甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任【答案】BCE【例题·多选 4】下列属于违法分包行为的有（ ）。P60总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的分包商分包商将其承包的部分非关键工程分包给某公司分包商将工程施工中的劳务作业分包给某劳务分包企业建设单位要求总承包商将某分项工程分包给由其指定的分包商总承包商将建设工程的主体结构施工分包给具备相应资质的分包商【答案】ABDE2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·多选 5】建造师的执业范围包括（ ）。P68行业协会规定的其他业务从事其他施工活动的管理工作担任建设工程项目施工的项目经理担任建设工程项目勘察设计的项目经理法律、行政法规或国务院建设行政管理部门规定的其他业务【答案】BCE【例题·多选 6】根据有关规定，注册机关可以撤销注册的情形有（ ）。P70注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的违反法定程序作出准予注册许可的对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的注册建造师未达到继续教育要求的注册建造师有效期满且未延续注册的【答案】ABC【例题·多选7】甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位， 乙招标代理公司的（ ）行为不符合法律的规定。 P76~77以甲的名义在媒体上发布招标公告是当地建委的下属部门将招标事宜转委托给另一招标代理机构接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【答案】BCE【例题·多选 8】在一次招标投标活动中， 确定了某某施工单位为某项目的中标人， 则下列表述中不正确的是( )。P83不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金同时将中标结果通知未中标人，且可退还部分未中标人的投标保证金【答案】ABCE【例题·多选 9】根据我国《合同法》的规定，具有（ ）情形时合同无效。 P116违反法律、行政法规的强制性规定损害社会公共利益以合法形式掩盖非法目的恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同【答案】ABCD【例题·多选 10】《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班务包括（ ）。P134执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位【答案】ABCD【例题·多选 11】以下（ ）当事人中的一方具有任意解除权。 P148借款合同承揽合同运输合同买卖合同保管合同【答案】BC【例题·多选 12】某施工单位在某学校教学楼扩建项目施工中，为保护工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下（ ）条件，方可进行。 P168取得建设单位同意取得县级以上人民政府或有关部门的证明征得附近居民的同意公告附近居民征得城管部门同意【答案】BD【例题·多选

13】根据《安全生产许可证条例》 规定，属于企业取得安全生产许可证条件的是

（

）。P196A.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费D.设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员E.及时报告安全生产事故隐患【答案】

ABCD【例题·多选 14】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故， 专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力， 并一再违反总承包单位的安全管理指令导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中正确的有（ ）。P205A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】ABDE2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·多选 15】施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（ ）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。 P214起重吊装地下暗挖高大模板拆除、爆破脚手架【答案】BC【例题·多选 16】根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（ ）。P263施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担， 延误的工期不予顺延施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【答案】ABCD【例题·多选 17】建设单位的质量责任和义务有（ ）。P268向施工单位提供有关原始资料不得迫使承包方以低于成本价格竞标依法进行设备、材料等的采购招标按照图纸的施工技术标准进行施工在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续【答案】ABCE【例题·多选 18】采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决。以下关于和解的理解正确的是（）。P292和解可以发生在民事诉讼的任何阶段和解协议没有强制执行力和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】ABE【例题·多选 19】市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的包括 ( )。P335限制某项目经理的人身自由查封某建筑公司的主要财产给其内部某公务员行政处分冻结某建筑公司的银行账户向某建筑公司摊派赞助费【答案】ABDE2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·多选

20】当事人的申请符合下列（

）情形之一的，人民法院应当再审但不停止判决、裁定的执行。P316有新的证据原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证未经传票传唤，缺席判决的【答案】BCDE2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班2014年二级建造师相关法规模拟试卷（二）一、单项选择题：（共60题，每题 1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）【例题·单选 1】下列属于行政法规的是（ ）。P3《合同法》《北京市招标投标条例》《建筑法》《建设工程质量管理条例》【答案】D【例题·单选 2】招标投标法属于（ ）。P11民商法行政法经济法社会法【答案】A【例题·单选 3】下列关于法律效力等级排序正确的是（ ）。P4~5宪法>法律>行政法规>地方政府规章法律>行政法规>地方性法规>部门规章行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章国际条约>宪法>地方性法规>司法解释【答案】A【例题·单选

4】施工企业取得法人资格的时间为（

）日。

P7A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】

C【例题·单选

5】关于表见代理的错误说法是（

）。P13A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】

B【例题·单选 6】甲建筑工程公司与乙水泥厂签订 200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货 210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的 10t水泥的债权的发生根据是（ ）之债。P202014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班合同侵权行为不当得利无因管理【答案】C【例题·单选 7】发明专利的期限为（ ）年，自申请日起计算。 P233102050【答案】C【例题·单选8】著作权的保护期说法正确的是（）。P25A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后40年法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年作品创作完成后未发表的，不受著作权法保护【答案】C【例题·单选 9】王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。P30某大学教授某企业财务科某公立小学某街道办事处【答案】A【例题·单选10】甲施工企业与乙钢材生产企事业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。P30~31A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月【答案】C【例题·单选 11】抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（ ）。P32生产设备、原材料交通运输工具2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班在建的船舶在建的建筑物【答案】D【例题·单选12】安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。P38A.1B.2C.3D.4【答案】C【例题·单选13】某工程预计工期18个月，施工合同价款为900万元。根据规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（）万元。P48A.90B.180C.240D.300【答案】B【例题·单选 14】中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（ ）。P5850%35%30%25%【答案】D【例题·单选 15】建造师初始注册者逾期未申请者，须（ ）方可申请初始注册。 P65提交有关业绩资料后符合本专业继续教育的要求后重新考试合格并获得资格证书后先解释未能及时注册的理由并经审查通过后【答案】B【例题·单选 16】二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（ ）年。P661234【答案】C【例题·单选 17】因非承包方原因致使工程项目停工超过（程项目经理可以同时担任两个建设工程的项目负责人。 P68

）（含），经建设单位同意，原工2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班A.365天B.120天C.100天D.14周【答案】B【例题·单选 18】建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（

）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

P69A.注册造价工程师B.注册咨询工程师C.注册建造师D.项目经理【答案】

C【例题·单选 19】联合体中标的，联合体各方应当（ ）与招标人签订合同。 P81分别共同推选1名代表由承担主要责任的公司【答案】B【例题·单选20】某项目的招标人于2013年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2013年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前退还未中标人的投标保证金。P83A.2013年6月15日B.2013年6月30日C.2013年7月10日D.2013年7月25日【答案】

B【例题·单选 21】某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币投标保证金数额最高应为（ ）万元。P83

1.0亿元，则要求投标方提供的A.200B.100C.80D.20【答案】A【例题·单选22】某工程项目的投票截止时间为7月10日，某投标人于7月9日提交了投标文件。7月11日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（ ）。P82该投标文件不能修改，该函件有效该投标文件可以修改，修改后的投标报价有效该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能修改2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班该投标文件不能修改，但在招标人同意接受的情况下有效【答案】A【例题·单选 23】根据《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（ ）。P88责令限期改正有关行政监督部门给予警告处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款对单位直接负责人员给予处分【答案】B【例题·单选 24】施工总承包单位与分包单位依法签订了 “内墙抹灰工程分包协议” ，在建设单位组织竣工验收时发现内墙抹灰工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。P95分包单位可以不承担法律责任分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】D【例题·单选 25】下列承包商的行为中，属于转包行为的是（ ）。P97承包商将其承包的部分工程分包给某公司承包商不具备相应资质条件而以他人名义承接工程承包商将建设工程主体结构中的施工任务分包给某公司承包商将其承包的工程肢解以分包的名义分别转给其他单位承包【答案】D【例题·单选26】根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）。P102允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程将承揽的工程转包或违法分包施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的未按照节能设计进行施工【答案】D【例题·单选 27】《合同法》规定，在履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务。此规定体现了合同法的 （ ）原则。P106效率优先等价有偿诚实信用维护公共利益【答案】C【例题·单选 28】承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）内，就延误的工期以书面形式向2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班工程师提出报告。 P109A.7天B.14天C.15天D.28天【答案】B【例题·单选29】某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验情况下而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A.11B.11C.11D.12

月15日月20日月30日月3日【答案】

A【例题·单选 30】某国有建筑工程公司的总经理王某采购建材过程中，与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同，以高于市场价 10％的价格购入水泥 1000t。根据我国合同法的规定，此合同（ ）。P116合法有效因损害社会公共利益而无效因显失公平而可撤销因恶意串通损害国家利益而无效【答案】D【例题·单选31】甲市A建筑工程公司与乙市“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。某区人民法院起诉要求 B公司承担违约责任； B应当（ ）。P117

B钢铁公司签订钢材购销合同，双方在合同中约定：”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院裁定不予受理裁定驳回起诉将此案移交乙市仲裁委员会仲裁受理并依法审理此案【答案】A【例题·单选 32】根据我国《劳动法》的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（ ）。P12736912【答案】B2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选

33】用人单位可以解除劳动合同的情形是（

）。P130A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【答案】

A【例题·单选 34】根据《劳动法》的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（

）的劳动和其他禁止从事的劳动。 P139A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度【答案】B【例题·单选 35】根据《劳动法》的规定，女职工生育享受不小于（ ）天的产假。 答案】D【例题·单选 36】某施工企业与供货商合订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由（ ）。P150供货商送货并负担运费施工企业自行提货并负担运费供货商送货，施工企业负担运费施工企业自行提货，供货商负担运费【答案】B【例题·单选 37】2012年2月15日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一份钢材钢材购销合同，合同中约定：由乙公司向甲公司 提供二级螺纹钢 200t，单价以国家规定的指导价为基准下调 2％，交货日期为 2012年3月25日，货到后付款。当时 国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨 5000元，浮动范围上下各 10％。在履行合同过程中， 乙公司未能按时交货， 直到 2009年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为 6000元／t，浮动范围 上下各10％。甲公司应当以每吨（ ）元的价格向乙公司支付货款。 P151A.5000B.4900C.6000D.5880【答案】B【例题·单选 38】未经（ ）签字，墙体材料、保温材料、门窗等和照明设备等不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 P1822014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班项目经理监理工程师业主驻工地代表施工单位技术负责人【答案】B【例题·单选 39】以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是（ ）。P182对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳、避风等低成本改造措施在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准【答案】B【例题·单选

40】照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（

）。P184A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】

C由（

【例题·单选41】全国重点文物保护单位的建设控制地带， 经省、、自治区、直辖市人民政府批准，）的文物行玫主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。A.市级人民政府B.县级人民政府C.核定公布该文物保护单位的人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府【答案】D【例题·单选 42】《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（ ）。P191开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动占用保护规划确定的园林绿地、河湖水系、道路商业活动修建生产、储存爆炸性、易燃性的工厂和仓库【答案】C【例题·单选 43】建筑施工企业变更法定代表人的，应当在变更后（ ）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 P197A.58B.10C.152014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班D.30【答案】B【例题·单选 44】建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向建设主管部门提供的材料不包括（ ）。P197企业财务报表企业法人营业执照建筑施工企业安全生产许可证申请表与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件有关的文件、材料【答案】A【例题·单选 45】转让安全生产许可证的，没收违法所得处以罚款并（ ）。P198严重警告业内通报吊销营业执照吊销安全生产许可证【答案】D【例题·单选46】关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分， 不列表述不正确的是 （ ）。P204由总承包单位对施工现场的安全生产负总责总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任【答案】B【例题·单选 47】王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（ ）。正当防卫权紧急避险权拒绝权知情权【答案】B【例题·单选 48】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制（ ）。P213管理保障措施施工现场临时用电组织设计专项施工方案安全技术措施【答案】D【例题·单选 49】关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。P2152014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底专职安全生产管理人员向施工作业人员交底施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】A【例题·单选 50】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，意外伤害保险期是（ ）。P228自受保危险作业开始之日起至此作业完成止自建设工程开工之日起至竣工验收合格止自工程中标之日起至竣工验收合格止自工程开工之日起至工程交付投入使用止【答案】B【例题·单选

51】某工地发生火灾事故，

总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，

则（

）。P237A.应自事故发生之日起B.应自事故发生之日起C.应自事故发生之日起D.应自事故发生之日起

15日内补报30日内补报10日内补报7日内补报【答案】

D【例题·单选

52】工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准属于（

）。P254国家标准中的强制性标准行业标准中的强制性标准国家标准中的推荐性标准行业标准中的推荐性标准【答案】B【例题·单选53】施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，理的依据。对此，正确的说法是（）。P275

不属于监监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理施工合同是监理工程师实施监理的依据施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】B【例题·单选 54】建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）进行竣工验收备案。 P285A.7日内B.10日内C.15日内D.20日内【答案】C2014年二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》模考点评班【例题·单选 55】某工程已具备竣工条件， 2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，4月13日经验收不合格，施工单位返修后于 4月23日再次验收合格， 5月4日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（ ）开始。A.2012年4月7目B.2012年4月13日C.2012年4月23日D.2012年5月4日【答案】

C【例题·单选 56】某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（ ）主张维修费用。 P288建设单位设计单位物业管理单位大楼使用者【答案】A【例题·单选 57】下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（ ）。P293和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷诉讼与仲裁是相互排斥的。一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷【答案】D【例题·单选 58】在被告缺席的情况下，法院进行判决，此体现了（ ）。P295公权性强制性程序性独立性【答案】B【例题·单选 59】下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（ ）。P302委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人【答案】B【例题·单选 60】下列情形中，诉讼时效为 1年的是（ ）。P308A.甲拒付租金 1万元给乙甲与乙签订了一承包经营合同，后乙违约甲借给乙1万元，乙到期不还欠款甲拖欠乙工程款10万元2014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班【答案】A二、多项选择题（共20题，每题 2分，每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意。至少有 1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5分）【例题·多选1】当事人之间订立有关设立不动产物权的合同， 除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（ ）。P18合同自成立时生效合同自办理物权登记时生效未办理物权登记合同无效未办理物权登记不影响合同效力合同生效当然发生物权效力【答案】AD【例题·多选2】甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）。P20~21A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收 1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】BC【例题·多选3】某工地招标文件规定，“投标人应出具 10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（ ）。保证抵押动产质押权利质押定金【答案】AD【例题·多选4】建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括 （ ）的损失。P36A.外力引起的装备损毁B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失【答案】ABCD【例题·多选 5】刑事处罚中的附加刑包括（ ）。P412014年二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》模考点评班罚金没收财产驱逐出境管制剥夺政治权利【答案】ABCE【例题·多选 6】禁止建筑施工企业的行为有（ ）。P61以本企业的名义承揽工程其他单位使用本企业的资质证书超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程将土地使用权无偿交付给土地使用者使用的以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程【答案】BCE【例题·多选 7】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（ ）的，经批准可以进行邀请招标。 P75受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择生态环境保护项目采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大科技、教育、文化等项目项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【答案】ACE【例题·多选8】中标人不按照与招标人订立的合同履行义务， 情节严重的，将受到（ ）处罚。P92取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格对取消投标资格予以公告C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额 5%以上10%以下的罚款由工商行政管理机关吊销营业执照降低资质等级，吊销资质证书【答案】ABD【例题·多选 9】发包人应当承担的赔偿损失的情形有（ ）。P114~115未及时检查隐蔽工