2022年监理工程师之合同管理通关提分题库及完整答案

2022年监理工程师之合同管理通关提分题库及完整答案单选题（共100题）1、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D2、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D3、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D4、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C5、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】A6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B7、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D8、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B9、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。A.检查和功能性试验B.在所有可利用的操作条件下安全运行C.各种性能测试D.设备质量检验【答案】C10、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】C11、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】B12、（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.分包人C.监理人D.发包人【答案】A13、我国居民的膳食结构属于（）。A.动植物食物平衡的膳食结构B.以植物性食物为主的膳食结构C.以动物性食物为主的膳食结构D.地中海膳食结构【答案】B14、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.1B.2C.3D.5【答案】D15、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法【答案】D16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（）。A.发包人将竣工后试验的日期提前21天通知承包人，发包人不得单独进行试验B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验【答案】D17、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】A18、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A19、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B20、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【答案】C21、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B22、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管【答案】B23、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A.7B.14C.21D.28【答案】C25、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】C26、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】B27、（）是施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】A28、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D29、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。A.工期不超过24个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC项目【答案】C30、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】D31、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C32、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A33、总承包合同的承包人（）。A.必须是独立承包人B.可以是联合体，不可以是独立承包人C.可以是独立承包人，不可以是联合体D.可以是独立承包人，也可以是联合体【答案】D34、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D3＜20nmol/mLD.低血磷【答案】B35、不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.以公益为目的的学校【答案】D36、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【答案】B37、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C38、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】D39、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A40、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D41、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】B42、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。A.合同条款B.合同内容C.合同附件D.合同协议【答案】C43、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】B44、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C45、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D46、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定B.勘察费用实行发包人签证制度C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】C47、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C48、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【答案】C49、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】D50、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】A51、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D52、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C53、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】D54、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C55、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效【答案】A56、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C57、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B58、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D59、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】C60、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是()。A.5月1日B.5月14日C.6月1日D.6月10日【答案】C61、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.60B.75C.80D.90【答案】D62、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】C63、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人【答案】D64、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】D65、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D66、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B67、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】A68、下列不能成为合同法律关系主体的是（）。A.完全民事行为能力人B.律师事务所C.项目经理部D.合伙企业【答案】C69、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】A70、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。A.7B.14C.28D.30【答案】C71、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（）A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】C72、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.28C.56D.90【答案】D73、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C74、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B75、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A76、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A77、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.14，10%B.28，10%～30%C.14，10%～30%D.28，10%【答案】D78、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B79、停止运动的指征包括（）。A.严重气短B.不正常的心跳C.特别眩晕D.上腹部区疼痛或“烧心”E.身体任何一部分突然疼痛【答案】A80、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C81、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.4月6日B.4月15日C.4月20日D.4月25日【答案】A82、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。A.如身高、体重等B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值C.观察单位个数所得的资料D.一般为无序变量E.一般有单位为有序变量【答案】A83、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。A.应当提请合同争议评审B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商【答案】B84、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】C85、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D86、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B87、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B88、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】C89、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】D90、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【答案】C91、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B92、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C93、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A94、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.冰雹导致临时建筑坍塌B.雷电引起火灾C.盘点时发现的短缺D.暴雨引起的沉降【答案】C95、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C96、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【答案】C97、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.5B.10C.15D.30【答案】D98、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B99、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.56【答案】C100、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地【答案】D多选题（共50题）1、下列（）情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.发包人原因不具备合同约定的开工条件E.发包人迟延提供材料【答案】ACD2、下列关于标底的说法中，错误的是（）。A.开标前不能向无关人员泄露B.不等于合同价格C.等同于工程的概算D.可以写在招标文件中供投标人参考E.由招标人组织专门人员计算得出【答案】CD3、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB4、材料采购合同采购的是建筑材料，包括（）。A.木材B.玻璃C.电线D.水管E.发电机【答案】ABCD5、施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔B.承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由C.在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书D.承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书E.对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数【答案】ACD6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查E.施工中发现了文物【答案】BD7、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.交付导致材料的所有权发生转移B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担【答案】ABC8、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【答案】ABC9、（2016年真题）下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标人对投标文件的书面澄清与说明C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对招标文件的修改【答案】C10、（2018年真题）关于质押担保方式的说法，正确的有（）。A.质押中的质物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建设用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押【答案】ABD11、监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分项工程E.检验批【答案】AB12、在设计施工总承包合同中，关于发包人要求中的错误，以下说法不正确的有()。A.发包人对错误的修改，按变更对待B.承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失C.对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需承担责任D.承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人E.对工程或其任何部分的功能要求的错误，发包人要承担责任【答案】BC13、AIAC191将整个项目实施过程划分为多个阶段，包括（）。A.可行性研究阶段B.标准设计阶段C.详细设计阶段D.执行文件阶段E.机构审查阶段【答案】BCD14、监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，监理人收到承包人的通知后，既未按时参加，又未发出变更时间的通知。下列行为中，正确的有（）A.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担B.承包人可自行完成覆盖工作、C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.承包人将检查和试验记录送交监理人，监理人应签字确认E.为了不延误施工承包人可以单独进行检查和试验，视为监理人在场【答案】BD15、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【答案】ACD16、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期应扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【答案】BC17、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCD18、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()A.办理施工许可B.办理施工临时用地手续C.施工用电接入现场D.做好施工现场邻近建筑物的保护措施E.提供施工现场的安全防护设施【答案】ABC19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行【答案】BD20、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】BCD21、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD22、工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法D.申请人资格要求E.投标保证金要求【答案】ABCD23、电子招标与传统招标相比优点有（）。A.高效便捷B.成本低C.节约资源D.提高工作的透明度E.成本增加【答案】ABCD24、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。A.继续履行B.终止合同C.修理D.更换E.退货【答案】ACD25、关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（）。A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期【答案】BCD26、(2016年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC27、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。A.工厂的半成品B.违章建筑C.海域使用权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权【答案】ACD28、工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD29、订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】A30、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿【答案】ACD31、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()A.工程验收时未发现的施工质量缺陷B.不可抗力造成的工程损坏C.发包人使用工程运行不当造成的损坏D.发包人日常维护不当造成的损坏E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏【答案】BCD32、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD33、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】ABD34、某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。A.自然灾害B.施工机具失灵造成本身的损失C.爆炸D.票据的损失E.意外事故【答案】AC35、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】BCD36、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用