2022年监理工程师之交通工程目标控制自测提分题库加精品答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制自测提分题库加精品答案单选题（共100题）1、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C2、工程材料、设备预付款的预付比例，一般不低于（），按照合同工程项目的专用合同条款的约定执行。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B3、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D4、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】A5、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B6、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A7、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D8、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C9、建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收，没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收。竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）内报出。A.三个月B.四个月C.五个月D.六个月【答案】A10、以下关于计日工的说法，错误的是（）A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝C.计日工参与调价D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。【答案】C11、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A12、下列关于安全生产专项费用计量支付的工作职责的说法中，错误的是（）。A.安全费用如有急用可以暂时挪用B.安全费用不得挪用或变相挪用C.分管安全副总监组织安全专监、计量专监现场核实安全生产费用使用情况（若建设单位规定需要一同到现场进行核实的，由监理负责通知建设单位）D.总监办签认后，报建设单位审批【答案】A13、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C14、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C15、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B16、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A17、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D18、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B19、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B20、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C21、河道防护工程中，导流设施不包括（）。A.护岸墙B.顺坝C.调水坝D.围堰【答案】D22、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B23、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A24、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A25、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C26、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔→埋设护筒→钻机就位→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土B.埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土C.钻孔→灌注水下混凝土→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装D.钻机就位→埋设护筒→钻孔→钢筋笼制作与吊装→清孔→灌注水下混凝土【答案】B27、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B28、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A29、关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】D30、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D31、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C32、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D33、水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（）。A.轻度裂缝B.中度裂缝C.重度裂缝D.极重度裂缝【答案】B34、《公路工程施工标准招标文件》（2018年版）通用合同条款规定，签发缺陷责任期终止证书后，（）应审核承包人提交的最终结清申请单。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B35、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D36、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A37、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B38、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C39、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（）A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况【答案】C40、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C41、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A42、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A43、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B44、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A45、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C46、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C47、在调值公式：p＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋……）中，a0的含义是（）权重。A.固定要素B.合同价款中工程预算进度款C.基期价格指数D.现行价格指数【答案】A48、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（）以上。A.85%B.90%C.92%D.95%【答案】B49、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28【答案】D50、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C51、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A52、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C53、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C54、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A55、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D56、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B57、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B58、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B59、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D60、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A61、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A62、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D63、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A64、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施【答案】A65、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D66、下列有关公路工程（合同段）交工验收应具备条件的表述中，不正确的是（）。A.合同约定的各项内容已全部完成B.监理单位对工程质量评定合格C.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告D.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】D67、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A68、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A69、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C70、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（）的方式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.总价+单价合同【答案】A71、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B72、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】A73、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B74、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C75、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h【答案】C76、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。A.“安全生产”B.“安全第一”C.“预防为主”D.“综合治理”【答案】C77、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A78、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C79、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C80、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B81、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A82、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A83、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C84、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B85、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为拟完工程计划费用与（）的差值。A.已完工程实际费用B.计划工作实际费用C.未完工作预算费用D.已完工程计划费用【答案】D86、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书【答案】D87、围岩基本分级应由（）两个因素确定。A.围岩的坚硬程度和地下水B.围岩完整程度和初始应力C.岩石的坚硬程度和岩体的完整程度D.岩体的完整程度和地下水【答案】C88、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），竣工验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.验收组【答案】A89、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D90、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C91、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A92、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A93、某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%.则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资【答案】B94、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B95、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D96、关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C97、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C98、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D99、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A100、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C多选题（共50题）1、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD2、桥梁附属设施包括（）。A.伸缩缝B.支座系统C.桥面铺装D.桥跨结构E.防撞栏杆【答案】AC3、下列有关夜间施工增加费计算的表述中，正确的是（）。A.夜间施工增加费的内容包括必须在夜间施工或必须昼夜连续施工而发生的夜班补助费、夜间施工降效、施工照明设备摊销及照明用电等费用B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在夜间施工，均按规定的取费标准计取夜间施工增加费C.夜间施工增加费以夜间施工工程项目的定额人工费与定额施工机械使用费之和为基数，按规定的费率计算D.计取夜间施工增加费的工程项目通常包括构造物n、构造物皿、技术复杂大桥和钢材及钢结构E.设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等不计夜间施工增加费【答案】ACD4、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括（）。A.地震.海啸.火山爆发.泥石流.暴雨（雪）.台风.龙卷风.水灾等自然灾害B.战争.骚乱.暴动C.核反应.辐射或放射性污染D.空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸.火灾E.瘟疫【答案】ACD5、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD6、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC7、关于工作时差的形成条件和相互关系描述正确的是（）。A.总时差对其紧前工作和紧后工作均有影响。B.局部时差只限于本工作利用，不能转移给紧后工作利用C.相干时差对其紧前工作无影响，但对紧后工作的时差有影响D.独立时差只能被本工作使用E.相干时差对其紧后工作无影响，但对紧前工作的时差有影响【答案】ABCD8、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD9、下列关于面层胀缝说法正确的有（）。A.胀缝处应设置钢筋支架和胀缝板B.胀缝的间距可为150mC.桥梁构造物两端各设置一条D.用于防止冬季低温时，面板表面收缩而无序开裂E.缝深上下贯穿面板【答案】ABC10、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的专项应急预案C.现场处置方案D.现场处理方案E.综合演练预案【答案】ABC11、下列属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.相关性D.静态性E.层次性【答案】ABC12、下列属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.旁站记录D.抽检记录E.监理指令单【答案】AD13、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供【答案】AD14、重大风险登记分为（）方式。A.不定期B.初次C.定期D.第三次E.动态【答案】BC15、以下关于考核评价结果说法错误的是（）A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分B.计算得分精确到小数点后2位C.考核评价结果分为合格、不合格两类D.考核评价分数60分及以上的为合格E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果【答案】BD16、平面控制测量采用的方法有（）。A.卫星定位测量B.导线测量C.三角测量D.三边测量方法E.三角高程测量【答案】ABCD17、根据功能的不同特性，功能分类包括（）。A.功能整理与功能评价B.基本功能与辅助功能C.使用功能与美学功能D.必要功能和不必要功能E.过剩功能和不足功能【答案】BCD18、下列关于明洞回填施工的说法中，正确的有（）。A.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行，机械回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%B.明洞回填施工应遵循对称均衡的原则C.回填料不得采用膨胀岩土。顶面0.2m可以使用耕植土回填D.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.2mE.回填时，宜采用倾填作业【答案】BC19、甲诉乙侵权一案经某市东区人民法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级人民法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？()A.该市东区人民法院B.该市南区人民法院C.该市西区人民法院D.该市中级人民法院【答案】AC20、下列情况中，当事人或案外人可以提出异议的有：A.对执行的管辖法院不服B.对法院执行行为不服C.对被执行的标的有实体主张D.对法院的参与分配方案不满【答案】ABCD21、下列属于水泥混凝土路面常见质量问题的是（）A.车辙B.裂缝C.错台D.波浪拥包E.破碎板【答案】BC22、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD23、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD24、沥青混合料按密实类型分为（）。A.密级配沥青混凝土混合料B.开级配沥青混合料C.半开级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料E.连续集配沥青混合料【答案】ABCD25、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】CD26、悬索桥施工质量要求中对预应力锚固体系的施工除应符合预应力施工有关规定外还应按下列规定进行，正确的是（）A.锚头要安装防护套,并注入保护性油脂B.预应力张拉与压浆工艺必须经监理工程师审查C.预应力锚固系统施工精度应符合要求D.加工件的检查必须进行超声波，但可以不进行磁粉探伤E.加工件的检查必须进行磁粉探伤，但可以不进行超声波a.预应力张拉与压浆工艺必须经监理工程师审查，除需严格按照设计与预应力混凝土结构的要求进行外,锚头要安装防护套,并注入保护性油脂。b.加工件必须进行超声波和磁粉探伤检查。c.预应力锚固系统施工精度应符合要求。【答案】ABC27、下列应开展风险评估的桥梁工程有（）。A.跨径为130m的钢筋混凝土拱桥B.跨径为140m的钢筋混凝土拱桥C.跨径为150m的钢筋混凝土拱桥D.跨径为130m的梁式桥E.跨径为140m的梁式桥【答案】C28、关于路基拓宽改建施工说法正确的是（）。A.拓宽路堤的填料宜与老路基相同，或选用水稳性好的砂砾、碎石等填料B.路床应采用水稳性好的粗粒土或无机结合料稳定材料填筑C.老路堤坡面，清除的法向厚度应不小于0.5mD.既有路基有包边土时，宜去除包边土后再进行拼接E.从老路堤坡脚向上开挖台阶时，应随挖随填，台阶高度应不大于1.0m，宽度应不小于1.0m【答案】ABD29、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石应干燥B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC30、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD31、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC32、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD33、公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】ABCD34、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（）。A.粗粒土B.中粒土C.细粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】ACD35、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD36、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD37、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD38、雨期填筑路堤时，应选用的填料有（）。A.卵石土B.石渣C.砂类土D.