广东道路景观绿化工程施工合同

合同条款（GF—2013—0201）建设工程施工合同制定住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：xxx承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxx绿化景观工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：xxx绿化景观工程。2.工程地点：xxx。3.工程立项批准文号：xxx。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：。6.工程承包范围：招标图纸及工程量清单范围内施工总承包。二、合同工期工期总日历天数：120日历天，计划开工时间：中标公示完毕后第15天起计，具体以业主审批的开工令为准（工期不因假期、雨季等因素而延长）三、质量标准工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范合格或以上标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在xxx签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并盖章生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：经办人（签字）：经办人（签字）：组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。该通用条款详见招标文件光盘附件或由投标人自行下载，此略。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、洽商、变更、签证等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省和佛山市相应行业现行相关工程施工和验收规范和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：本条不适用；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本条不适用。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件)（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；（6）通用合同条款；（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充、承诺资料）；（8）技术标准和要求；（7）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）在合同订立过程中形成的与合同有关的文件等其他合同文件。1.6图纸和承包人文件 1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七日内；发包人向承包人提供图纸的数量：四套，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计院购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用自理）；其余相关标准、规范和技术文件由承包人自行解决；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：开工前两日内；承包人提供的文件的数量为：贰套；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕；1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：一套（已含在给承包人的四套图纸中）。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：只能在指定的地方出入。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见总平面图。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由施工单位自行考虑，费用已包在本工程投标总造价中。1.10.4超大大件和超重件件的运输运输超大件或超重重件所需的道道路和桥梁临临时加固改造造费用和其他他有关费用由由承包人承担。1.11知识产产权1.11.1关于于发包人提供供给承包人的的图纸、发包包人为实施工工程自行编制制或委托编制制的技术规范范以及反映发发包人关于合合同要求或其其他类似性质质的文件的著著作权的归属属：承包人可可以为实现合合同目的而复复制、使用此此类文件，但但不能用于与与合同无关的的其他事项。关于发包人提供的的上述文件的的使用限制的的要求：未经经发包人书面面同意，承包包人不得为了了合同以外的的目的而复制制、使用上述述文件或将之之提供给任何何第三方。1.11.2关关于承包人为为实施工程所所编制文件的的著作权的归归属：除署名名权以外的著著作权属于发发包人。关于承包人提供的的上述文件的的使用限制的的要求：执行行通用条款。1.11.4承承包人在施工工过程中所采采用的专利、专专有技术、技技术秘密的使使用费的承担担方式：已包包含在签约合合同价中。1.13工程量清清单错误的修修正出现工程量清单错错误时，是否否调整合同价价格：是。允许调整合同价格格的工程量偏偏差范围：招招标人确认的的工程量增减减：竣工结算算时，施工实实际发生的工工程量对比招招标施工图纸纸的工程量有有增减的，招招标人应对增增减的工程量量部分进行合合同总价调整整。发生的项项目工程量增增减，必须以以发包人、承承包人、监理理单位三方书书面签证确认认的工程量或或竣工图纸为为依据进行结结算。。2.发包人2.2发包人代代表发包人代表：姓名：；身份证号：；；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代代表的授权范范围如下：负负责处理合同同履行过程中中与发包人有有关的事宜：：对本工程中中质量、工期期、进度、安安全、文明施施工及材料和和设备进场等等进行监督检检查；办理中中间交工、工工程验收等手手续、协调施施工现场及外外部有关事宜宜；对涉及变变更工程、变变更工期、索索赔处理、影影响工程款支支付、影响合合同价格等事事项办理相关关手续。发包人代表无权单单独作出任何何签证、确认认或承诺。2.4施工现场场、施工条件件和基础资料料的提供2.4.1提供供施工现场关于发包人移交施施工现场的期期限要求：开开工日期7天前关于发包人应负责责提供施工所所需要的条件件，包括：办理土土地征用、拆拆迁、平整施施工场地等；；审核承包人人提交施工场场地周围地下下管线和邻近近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作的保护方方案并进行有有关协调工作作，保护方案案的相关费用用由发包人承承担，开工后后由承包人负负责保护，如如因承包人的的责任损坏，其其费用由承包包人负责。2.5资金来源源证明及支付付担保发包人提供资金来来源证明的期期限要求：本本条款不适用用。发包人是否提供支支付担保：不不提供。发包人提供支付担担保的形式：：。3.承包人3.1承包人的的一般义务（5）承包人提交的竣工工资料的内容容：按建设管管理部门及工工程所在地档档案部门规定定。承包人需要提交的的竣工资料套套数：伍套。承包人提交的竣工工资料的费用用承担：由承承包人自行承承担，已包含含在中标价。承包人提交的竣工工资料移交时时间：按建设设管理部门及及工程所在地地档案部门规规定承包人提交的竣工工资料形式要要求：按建设设管理部门及及工程所在地地档案部门规规定。（6）承包人应履行的的其他义务：：a)施工场地内交交通、场地周周边环卫及夜夜间超时施工工报审及临建建报审工作。b)施工场地内的的地上及地下下各种管线设设施，承包人人须自行探测测调查，保证证原有地上、地地下管线设施施的安全运行行，并积极进进行管线方面面的协调工作作，施工过程程中若有损坏坏，承包人须须承担全部责责任。c)施工用水、用用电及施工场场地内用水用用电管线由承承包人根据施施工需要自行行解决，并承承担其费用。永永久水表和电电表承包人协协助报装，费费用由发包人人支付。d)负责施工范围围内卫生清洁洁并不得破坏坏施工场地范范围外的环境境卫生，并要要求文明安全全检查一次通通过。若由承承包人原因引引起的区内卫卫生投诉，应应立即按要求求清理干净；；如超4个小时未派派人清理解决决的，可由发发包人安排人人员清理，并并由发包人直直接先行支付付费用给相关关人员，但所所发生的费用用由承包人负负责承担，均均在工程款中中扣除。e)负责做好施工工现场与周边边地区水利、交交通、噪声防防护等工作。承承包人应严格格遵守有关环环境保护法律律、法规，并并按照环境监监察审核工作作要求，加强强施工现场的的环境管理，在在施工过程中中严格落实粉粉尘、废水等等污染防治措措施及生态保保护、水源保保护措施。f)负责竣工资料料的整理、备备案、归档，施施工归档竣工工文件原件2套，复印件3套，并提供供彩色PDF电子扫描竣竣工文件（必必须含日常施施工工作照片片，用不可更更改型光盘）。g)承包人应在发发包人指定的的范围内施工工。3.2项目经理理3.2.1项目目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等等级：；建造师注册证书号号：；建造师执业印章号号：；安全生产考核合格格证书号：；；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理理的授权范围围如下：经承承包人任命的的并且按照本本款已经取得得发包人同意意的项目经理理应是承包人人唯一的合法法代表人。项项目经理应按按监理工程师师批准的施工工组织设计（施施工方案）和和监理工程师师根据合同发发出的指令组组织施工。除除非合同中另另有约定，项项目经理应受受理合同范围围内的所有通通知、请示、同同意、批准、证证书和决定的的约束。承包包人根据合同同发出的通知知、请示、要要求等，应以以书面形式由由项目经理签签字盖章后送送交监理工程程师。关于项目经理每月月在施工现场场的时间要求求：必须承诺诺常驻现场，每每月在施工现现场的时间不不得少于22天。。承包人未提交劳动动合同，以及及没有为项目目经理缴纳社社会保险证明明的违约责任任承包人将按5000元/人次的标准准向发包人递递交违约金，责责令限期提交交劳动合同并并补缴社会保保险。项目经理未经批准准，擅自离开开施工现场的的违约责任：：承包人将按按每人每天3000元的标准向向发包人递交交违约金。3.2.3承包包人擅自更换换项目经理的的违约责任：：承包人不得得擅自更换项项目经理，否否则从擅自更换项项目经理之日日起，须向发发包人支付违违约金人民币币2000元/天3.2.4承包包人无正当理理由拒绝更换换项目经理的的违约责任：：发包人合理理要求承包人人撤换不合格格项目经理的的，承包人必必须立即执行行，如果发包包人的撤换通通知下达7天内，承包包人仍拒不执执行的，则视视为项目经理理职位空缺，且且从第8天起每天扣扣罚承包人违违约金人民币币1500元（从工程程款中扣除），直直至承包人执执行为止。3.3承包人人人员3.3.1承包包人提交项目目管理机构及及施工现场管管理人员安排排报告的期限限：开工前七七个工作日。3.3.3承包包人无正当理理由拒绝撤换换主要施工管管理人员的违违约责任：发发包人要求撤撤换的通知下下达7天内，承包包人无正当理理由拒不执行行的，则视为为该部门负责责人空缺，且且从第8天起扣罚承承包人每人每每天支付违约约金人民币1500元（从工程程款中扣除），直直至承包人执执行为止。3.3.4承包包人主要施工工管理人员离离开施工现场场的批准要求求：承包人项项目管理机构构各部门人员员在开工前全全部到位，并并接受总监理理工程师和发发包人代表的的查验；承包包人委派的现现场主要施工工管理人员需需全职在现场场办公，不得得有兼职情况况存在，且除除特殊情况外外不得擅自离离岗，并需接接受监理方和和发包人的监监督。3.3.5承包人人擅自更换主主要施工管理理人员的违约约责任：承包包人所投入的的施工管理人人员与投标文文件不一致或或减少，且没没有征得总监监理工程师和和发包人同意意，属于擅自自更换主要施施工管理人员员行为。人员不不一致时每人人每天支付违违约金人民币币1000元，直至承承包人按投标标文件更换为为止。人员减减少时，则视视为该部门负负责人空缺，每每人每天支付付违约金人民民币1500元，直至承承包人补齐为为止。承包人主要施工管管理人员擅自自离开施工现现场的违约责责任：按每人人每天支付违违约金人民币币1000元，直至承承包人更正为为止。3.5分包3.5.1分包包的一般约定定禁止分包的工程包包括：工程主主体结构、关关键性工作及及专用合同条条款中禁止分分包的专业工工程。主体结构、关键性性工作的范围围：。3.5..2分包的确定定允许分包的专业工工程包括：//。其他关于分包的约约定：如果需需要实行劳务务分包，则劳劳务分包按佛佛山市建设局局《关于建立立我市建筑劳劳务分包制度度的通知》（佛佛建工（2006）70号）执行，承承包人必须在在市建设局通通过各建设工工程交易中心心的网站进行行公布的劳务务公司中选择择，选定分包包队伍或选择择队伍投标分分包。劳务分包合同需及及时向发包人人和建设管理理部门备案。3.5.4分包包合同价款关于分包合同价款款支付的约定定：执行主合合同支付的约约定。3.6工程照管管与成品、半半成品保护承包人负责照管工工程及工程相相关的材料、工工程设备的起起始时间：移移交施工现场场之日起。3.7履约担保保承包人是否提供履履约担保：是是。承包人提供履约担担保的形式、金金额及期限的的：现金履约担担保及银行保保函，担保金金额为中标价价的8%。履约担保金额如在在100万元或以下下的，全部采采用银行汇款款方式汇入到到发包人指定定帐户；超过人民币100万元的，超超过部分的金金额采用银行行保函形式。承包人应在招标人人发出本项目目的中标通知知书15天内且在签签订本项目施施工合同前，应应按本项目招招标文件的要要求向招标人人递交履约担担保。若在银行保函有效效期满后工程程尚未完工，承承包人须办理理续保手续。履约担保的退回：：承包人在履履行完毕相应应的合同义务务后，方可凭凭相关证明材材料（承包人人凭工程竣工工验收证明文文件）到发包包人处办理撤撤保手续（无无息退还）。4.监理人4.1监理人的一一般规定关于监理人的监理理内容：见监监理合同。关于监理人的监理理权限：见监监理合同。关于监理人在施工工现场的办公公场所、生活活场所的提供供和费用承担担的约定：见见监理合同。2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资资格证书号：：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他他约定：。4.4商定或确确定在发包人和承包人人不能通过协协商达成一致致意见时，发发包人授权监监理人对以下下事项进行确确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求求5.1.1特殊殊质量标准和和要求：无。关于工程奖项的约约定：5.3隐蔽工程程检查5.3.2承包人人提前通知监监理人隐蔽工工程检查的期期限的约定：：应在共同检检查前48小时书面面通知监理人人检查。监理人不能按时进进行检查时，应应提前24小时提交交书面延期要要求。关于延期最长不得得超过：488小时。6.安全文明施施工与环境保保护6.1安全文明施施工6.1.1项目目安全生产的的达标目标及及相应事项的的约定：（1）按国家、省、市市及有关部门门颁发的相关关规定对施工工现场和施工工方法采取有有效的安全措措施，确保安安全施工。（2）任何因承包人原因因造成的工程程、财产和人人身伤害及安安全事故，由由承包人承担担一切经济及及法律责任并并负责事后补补救，发包人人有权解除合合同。6.1.4关于于治安保卫的的特别约定：：按工程所在在地的治安管管理执行。关于编制施工场地地治安管理计计划的约定：：应与当地公公安部门协商商。6.1.5文明明施工合同当事人对文明明施工的要求求：执行《广广东省建设工工程文明施工工若干规定》、《佛佛山市建设工工程文明施工工管理规定》、《佛佛山市扬尘污污染防治管理理办法》、《佛佛山市城市建建筑垃圾管理理办法》、《佛佛山市城市管管理考核评比比暂行办法（第第二次修订）》、《佛佛山市南海区区建筑工地扬扬尘防治及渣渣土运输实施施规范》、《佛佛山市市政园园林绿化工程程文明施工管管理办法》、《关于进一步加强我街道各类建设工地文明施工管理的工作意见》等相关管理规定。6.1.6关于于安全文明施施工费支付比比例和支付期期限的约定：：（1）、文明施工、安安全防护措施施费按施工进进度款支付给给施工单位。(2)、为确保文文明施工，安安全防护措施施费的落实，发发包人对工地地实行不定期期检查并结合合市、区、镇镇街有关行政政主管部门的的巡查意见，对对检查不合格格、对存在问问题无落实整整改或发生质质量安全事故故的项目在当当期进度款中中（含安全文文明措施费）直直接扣除30000元，无须施施工单位确认认是否同意，并并在结算时扣扣除该违约金金。详见合同同附件11.7.工期和进度度7.1施工组织织设计7.1.1合同同当事人约定定的施工组织织设计应包括括的其他内容容：按招标文件件约定，招标标文件无约定定的按通用条条款或双方另另行约定。7.1.2施工工组织设计的的提交和修改改承包人提交详细施施工组织设计计的期限的约约定：开工日日期前7天。发包人和监理人在在收到详细的的施工组织设设计后确认或或提出修改意意见的期限：：收到施工组组织设计后77天内确认或或提出修改意意见。7.2施工进度度计划7.2.2施工工进度计划的的修订发包人和监理人在在收到修订的的施工进度计计划后确认或或提出修改意意见的期限：：7天内完完成审核和批批准或提出修修改意见。7.3开工7.3.1开工工准备关于承包人提交工工程开工报审审表的期限：：合同签订后3天内。关于发包人应完成成的其他开工工准备工作及及期限：/。关于承包人应完成成的其他开工工准备工作及及期限：/。7.3.2开工通通知因发包人原因造成成监理人未能能在计划开工工日期之日起起90天内发出出开工通知的的，承包人有有权提出价格格调整要求，或或者解除合同同。7.4测量放线线7.4.1发包人人通过监理人人向承包人提提供测量基准准点、基准线线和水准点及及其书面资料料的期限：开开工前双方约约定。7.5工期延误误7.5.1因发发包人原因导导致工期延误误（1）因发包人原因导导致工期延误误的其他情形形：由于发包包人或政府指指令等原因造造成工期延误误的（如因地地质条件、管管线迁移、征征地拆迁、设设计变更等非非乙方原因），工期顺延。承包人需自行考虑相关的施工机具、人员安排，发包人原则上不作任何补偿；但如佛山市或南海区政府有相关的指导文件的，则发包人可考虑参考文件执行。7.5.2因承承包人原因导导致工期延误误因承包人原因造成成工期延误，逾逾期竣工违约约金的计算方方法为：增加加的费用和（或或）延误的工工期由承包人人承担。因承包人原因造成成停工，监理理发出催工令令后15天内仍未复复工的，视同同承包人单方方解除合同，发发包人有权没没收其履约担担保，履约担担保不足以抵抵销发包人损损失的，发包包人有权追偿偿。因承包人原因造成成工期延误，逾逾期竣工违约约金的上限：：每延误一天天，承包人必必须向发包人人缴纳每天55000元的违约金，上限为合同同总价的10%。7.6不利物质质条件不利物质条件的其其他情形和有有关约定：按按通用条款。7.7异常恶劣的的气候条件发包人和承包人同同意以下情形形视为异常恶恶劣的气候条条件：（1）日降雨量大于500mm的雨日超过1天；（2）风速大于三级以上上的台风灾害害；（3）日气温超过38℃℃的高温大于3天；（4）日气温低于-200℃的严寒大于3天；（5）造成工程损坏的冰冰雹和大雪灾灾害：日降雪雪量10mm及以上；（6）其它异常恶劣气候候灾害。7.9提前竣工工的奖励7.9.2提前竣竣工的奖励：：本工程不设设提前竣工奖奖励。8.材料与设备备8.4材料与工程程设备的保管管与使用8.4.1发包人人供应的材料料设备的保管管费用的承担担：/。8.6样品8.6.1 样品的的报送与封存存需要承包人报送样样品的材料或或工程设备，样样品的种类、名名称、规格、数数量要求：本本工程材料型型号规格按照照设计图纸及及发包人意见见选型。工程程用料必须按按照（或优于于）图纸、招招标文件及工工程量清单所所规定的材料料品种、型号号、规格和品品牌档次来报报送。材料质质量均应按国国家、地方有有关建设行政政主管部门的的规定进行符符合要求的检检测检验，并并按有关规定定向招标人提提供由有资质质和符合规定定的检测检验验单位出具的的合格的检验验报告及其他他合格证明材材料。施工前前承包人提供供3个或以上主主要材料品牌牌资料、样板板，报送发包包人、监理单单位选定，经经选定后方可可投入使用。8.8施工设备备和临时设施施8.8.1承包包人提供的施施工设备和临临时设施关于修建临时设施施费用承担的的约定：承包人自行行承担。9.试验与检验验9.1试验设备与与试验人员9.1.2试验验设备施工现场需要配置置的试验场所所：按有关规定定执行。施工现场需要配备备的试验设备备：按有关规定定执行。施工现场需要具备备的其他试验验条件：/。9.4现场工艺艺试验现场工艺试验的有有关约定：/。10.变更10.1变更的范范围关于变更的范围的的约定：工程程施工过程中中，对原设计或发发包人允许调调整而发生的的材料、工艺艺、功能、功功效、尺寸、技技术指标、工工程数量及施施工方法等任任一方面的改改变，承包人人已积极配合合完成工作。更改工程有关部分分的标高、基基线、位置和和尺寸；增减合同中约定的的工程量；增减合同中约定的的工程内容；；改变工程质量标准准；改变有关工程的施施工顺序、时时间安排；为使工程竣工而必必需实施的任任何种类的附附加工作。10.4变更估估价10.4.1变变更估价原则则关于变更估价的约约定:（1）、招标人确认的的工程量增减减：竣工结算算时，施工实实际发生的工工程量对比招招标施工图纸纸的工程量有有增减的，招招标人应对增增减的工程量量部分进行合合同总价调整整。发生的项项目工程量增增减，必须以以发包人、承承包人、监理理单位三方书书面签证确认认的工程量或或竣工图纸为为依据进行结结算。发生的项目工程量量增减，必须须以发包人、承承包人及监理理单位三方书书面签证确认认的工程量或或竣工图纸为为依据结算，且且变更资料（包包括变更审批批表及以下一一项或多项内内容：洽商单单（或签证）、设设计变更联系系单、图片等等）齐全完备备，符合南海海区、桂城街街道相关工程程变更管理的的要求，最终终变更的数量量及金额以相相关职能部门门审核为准。变更或增减工程的的单价按照如如下办法确定定：①工程量增减±200%（含20%）以内的分分部分项工程程项目，原则则上执行投标标文件中的综综合单价；工工程量增减±20%（含20%）以内的分分部分项工程程量清单项目目若出现②款情况时，按按②款执行。工工程量增减超超过±20%（不含20%）的部分的的综合单价，以以确认的工程程量套用相对对应招标备案案预算的综合合单价计算。②工程量增减±200%（含20%）以内的分分部分项工程程项目，若中中标单位的投投标综合单价价对比招标备备案预算综合合单价超过+10%的，该项目目清单变更增增加工程量按按招标备案预预算综合单价价乘以结算系系数进行下浮浮结算。工程程量增减±20%（含20%）以内的分分部分项工程程项目，若中中标单位的投投标价对比招招标备案预算算价不超过+10%（含10%）的，执行行投标文件中中的综合单价价。③投标文件中没有清清单项目可适适用时，以确确认的工程量量套用相对应应的《建设工工程工程量清清单计价规范范》(GB500500—2013)、2010年相关专业业综合定额及及配套文件；；材料价按施施工期间的《佛佛山工程造价价信息》发布布价（苗木保保养期按12个月养护，其其中种植后第第7-12个月保存保保养不计算费费（苗木外迁迁除外）；另另苗木外迁保保养期按3个月养护。施施工方需按照照发包方的要要求进行养护护）计算（如如《佛山市工工程造价信息息》不详的可可以参考广州州地区《广州州建设工程造造价信息》的的发布价），发发布价没有的的按市场价（须须经招标人、监监理认可）计计算，特殊材材料按经招标标人、中标人人及监理单位位书面确认。④规费、税金等的计计费程序按建建设行政主管管部门有关文文件规定，按按以上原则计计算出增加项项目的款项后后，乘以结算算系数进行下下浮结算【注：结算系系数=中标总价/招标备案预预算价】。（2）、如因设计变更更或工程量增增加或发包人人要求导致发发生的措施项项目费用时，须须经以招标人人、中标人及及监理单位书书面签证确认认的工程量，按按签证金额或或工程量进行行增减计算(计算原则同同上)。非上述原原因导致发生生的措施项目目费用（或在在投标报价时时未对措施项项目进行报价价的），视为为已包含在投投标措施项目目费用报价中中，工程不予予签证。（3）、其它项目费中中的“材料检验试试验费”和“预算包干费”相应调整，计计算费率按中中标人的投标标报价中的费费率不调整。（4）、本工程预算未未考虑高温补补贴，如有发发生按实际发发生数额由发发包人、承包包人及监理单单位三方书面面签证确认，结结算时不下浮浮。注：符合计入高温温津贴的工日日，是指该日日最高温度（以以佛山市气象象台发布为准准）大于或等等于33℃。签证工日日按核定施工工高温天数及及相应作业人人数确定。【具具体的计取和单价价，详见《关于我市市建设工程项项目人工价格格计取高温津津贴的通知》（佛佛建价函[20122]26号）、《佛山市建建设工程造价价站关于我市市建设工程人人工价格计取取高温补贴的的补充说明函函》（佛建价价函[20133]47号）。】。10.5承包人的的合理化建议议监理人审查承包人人合理化建议议的期限：按合同通用用条款。发包人审批承包人人合理化建议议的期限：按合同通用用条款。承包人提出的合理理化建议降低低了合同价格格或者提高了了工程经济效效益的奖励的的方法和金额额为：不设奖奖励。10.7暂估价价暂估价材料和工程程设备的明细细详见附件11：《暂估价一一览表》。10.7.1依依法必须招标标的暂估价项项目对于依法必须招标标的暂估价项项目的确认和和批准采取第第种方式确定定。10.7.2不不属于依法必必须招标的暂暂估价项目对于不属于依法必必须招标的暂暂估价项目的的确认和批准准采取第种方式确定定。第3种方式：承包人直直接实施的暂暂估价项目承包人直接实施的的暂估价项目目的约定：。10.8暂列金金额合同当事人关于暂暂列金额使用用的约定：暂暂列金额是指指发包人为可可能发生工程程变更而暂列列的金额，包包括因发包人人提供的工程程量清单漏项项、清单有误误引起的工程程数量增加和和施工过程中中设计变更引引起新的清单单项目或工程程数量增加等等需要增加的的金额，招标标人委托具有有建设行政主主管部门颁发发资质的造价价咨询机构审审定后，按照照审定造价支支付部分暂列列金额。暂列列金额是招标标人自行确定定设立的，承承包商无权使使用此笔费用用。此费用按按实际发生经经招标人签证证后确定全部部使用、部分分使用或不使使用。暂列金金额不计入工工程款付款的的基数。11.价格调整整11.1市场价价格波动引起起的调整市场价格波动是否否调整合同价价格的约定：：工期超过一一年以上（承承包人原因造造成工期延长长的除外）的的进行调整。因市场价格波动调调整合同价格格，采用以下下第3种方式对对合同价格进进行调整：第1种方式：采用价格格指数进行价价格调整。关于各可调因子、定定值和变值权权重，以及基基本价格指数数及其来源的的约定：/；第2种方式：采用造价价信息进行价价格调整。（2）关于基准价格的的约定：/。专用合同条款①承承包人在已标标价工程量清清单或预算书书中载明的材材料单价低于于基准价格的的：专用合同同条款合同履履行期间材料料单价涨幅以以基准价格为为基础超过%时，或材料料单价跌幅以以已标价工程程量清单或预预算书中载明明材料单价为为基础超过%时，其超过过部分据实调调整。②承包人在已标价工工程量清单或或预算书中载载明的材料单单价高于基准准价格的：专专用合同条款款合同履行期期间材料单价价跌幅以基准准价格为基础础超过%时，材料单单价涨幅以已已标价工程量量清单或预算算书中载明材材料单价为基基础超过%时，其超过过部分据实调调整。③承包人在已标价工工程量清单或或预算书中载载明的材料单单价等于基准准单价的：专专用合同条款款合同履行期期间材料单价价涨跌幅以基基准单价为基基础超过±%时，其超过过部分据实调调整。第3种方式：其他价格格调整方式：：工期超过一一年以上（承承包人原因造造成工期延长长的除外）的的施工期间的主要材材料（包括：：管材、商品品砼、钢筋、钢钢材、沥青、石石粉、碎石，其其余材料不作作调整）的发发布价对比发发包人招标备备案期间材料料市场信息发发报价的材料料价格浮动在在±10%以外的（不不包含±10%），调整工工期延长期间间的材料价差差。材料的结结算单价按施施工期间的佛佛山信息发布布价（佛山信信息发布价没没有的，参考考广州市的信信息发布价的的材料价格，特特殊材料按经经发包人、监监理、中标人人三方签证确确认的价格）中中的价格与发发包人招标备备案期间材料料市场信息发发报价的材料料价格之差，以以计算材料价价差的形式调调整超出±10%以外部分的的价格。以下下列公式计算算出某材料价价差，在其他他项目清单计计价表中进行行结算，规费费、税金等的的计费程序按按行政建设主主管部门有关关文件规定。计算公式：当施工期间的材料料发布价高于于发包人招标标备案期间材材料市场信息息发布价的材材料价格时:某材料的价差=（定定额消耗量×（施工期间间的发布价－－招标备案期期间材料市场场信息发布价价×110%））乘以结结算系数。（注注：结算系数数=中标总价/招标备案预预算总价）。12.合同价格格、计量与支支付12.1合同价价格形式1、单价合同。综合单价包含的风风险范围：施施工期间（一一年以内）各各类可调价材材料的市场价价格变化和可可能的国家政政策性调整。由于发包人或政府府指令等原因因造成工期延延误（如因地地质条件、管管线迁移、征征地拆迁、设设计变更等非非乙方原因），承包人的施工机具、人员等的二次进出场等费用（政策允许调整的除外）。投标人在开工前编编制的施工组组织设计方案案，经监理和和发包人审核核后要求修改改方案而发生生的措施费用用。施工期间内按照佛佛山市城区文文明施工管理理等要求增加加的措施费用用。风险费用的计算方方法：/。风险范围以外合同同价格的调整整方法：见第10.4..1款和第11.1款2、总价合同同。总价包含的风险范范围：。风险费用的计算方方法：。风险范围以外合同同价格的调整整方法：。3、其他价格方式：：。12.2预付款款12.2.1预预付款的支付付预付款支付比例或或金额：为合合同价（扣除除暂列金额）的13%（根据《佛山市南海区建设领域工资支付管理暂行办法》南劳社【2009】45号文件要求：其中3%为工人工资保证金，在南海行政区域内三年内有拖欠工资行为的建筑施工企业和所有外来建筑施工企业按合同基价的5％）。预付款支付期限：：承包人在提提交履约担保保、合同签订订后，必须先先把工人工资资保证金存到到指定账户，于于施工进场后后的10个工作日内内凭有关证明明材料申请预预付款。由于财政拨拨款特殊性，工工程进度款支支付时间以财财政拨款支付付日期为准。收收款时必须为为有效发票，有有效发票必须须遵循属地管管理的原则。工程款应专款专用用，一旦发包包人发现工程程款被挪作它它用，发包人人有权采取适适当的措施来来保证其专款款专用。预付款扣回的方式式：在进度款款中进行全额额抵扣。12.2.2预预付款担保承包人提交预付款款担保的期限限：。预付款担保的形式式为：。12.3计量12.3.1计计量原则工程量计算规则：：按照中华人人民共和国国国家标准《建建设工程工程程量清单计价价规范》（GB505500-20013）及《广东东省建设工程程造价管理规规定》、2010年《广东省省建筑工程计计价办法》等等。12.3.2计计量周期关于计量周期的约约定：。12.3.3单单价合同的计计量关于单价合同计量量的约定：。12.3.4总总价合同的计计量关于总价合同计量量的约定：。12.3.5总价价合同采用支支付分解表计计量支付的，是是否适用第112.3.44项〔总价合同同的计量〕约约定进行计量量：。12.3.6其其他价格形式式合同的计量量其他价格形式的计计量方式和程程序：。12.4工程进进度款支付12.4.1付付款周期关于付款周期的约约定：(1)进度款：支支付经监理人人签认的、当当月实际完成成的工程量折折算成工程款款的70%，余下的30%作为保留金金；月进度款款先从预付款款中全额抵扣扣，监理人向向发包人出具具月进度付款款证明30天内向财政政申请支付；；(2)工程竣工初初检合格付至至合同基价的的70％；(3)结算付款：：工程完工并并移交给发包包人接收、并并且工程结算算通过财政审审核后30天内申请支支付，支付金金额按以下公公式计算：余余下结算价的的5%作为质保金金。

支付金额=合同结算价×95%—已付款；(4)保修金：余余下未付部分分作为工程保保修保留金，待待质保期满后后付清。12.4.2进进度付款申请请单的编制关于进度付款申请请单编制的约约定：。12.4.3进进度付款申请请单的提交（1）单价合同进度付付款申请单提提交的约定：：按12.4..4条款。（2）总价合同进度付付款申请单提提交的约定：：。（3）其他价格形式合合同进度付款款申请单提交交的约定：。12.4.4进进度款审核和和支付（1）监理人审查并报报送发包人的的期限：收到到进度款申请请后10个工作日内内发包人完成审批并并签发进度款款支付证书的的期限：发包包人在收到监监理人审核的的预算书后14天内。（2）发包人支付进度度款的期限：：发包人在进进度款支付证证书或临时进进度款支付证证书后30天内向财政申申请。发包人逾期支付进进度款的违约约金的计算方方式：。12.4.6支支付分解表的的编制2、总价合同支付分分解表的编制制与审批：。3、单价合同的总价价项目支付分分解表的编制制与审批：。13.验收和工程程试车13.1分部分分项工程验收收13.1.2监理理人不能按时时进行验收时时，应提前24小时时提交书面延延期要求。关于延期最长不得得超过：488小小时。13.2竣工验验收13.2.2竣工工验收程序关于竣工验收程序序的约定：。发包人不按照本项项约定组织竣竣工验收、颁颁发工程接收收证书的违约约金的计算方方法：按通用用条款执行。13.2.5移交交、接收全部部与部分工程程承包人向发包人移移交工程的期期限：通过竣竣工验收程序序,办完竣工结结算后15个工作日内。发包人未按本合同同约定接收全全部或部分工工程的，违约约金的计算方方法为：//。承包人未按时移交交工程的，违违约金的计算算方法为：从从延误的第1天起，每天天罚款人民币币0.5万元。13.3工程试试车13.3.1试试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车车费用由承担担；（2）无负荷联动试车车费用由承担担。13.3.3投投料试车关于投料试车相关关事项的约定定：。13.6竣工退退场13.6.1竣竣工退场承包人完成竣工退退场的期限：：由于承包人按期完完工对发包人人具有重大影影响，承包人人不得违约停停工滞留现场场或者中途退退场。否则，必须须向发包人支支付合同总价价20%的违约金，违违约金不足弥弥补发包人损损失的，承包包人还应全额额赔偿。14.竣工结算算14.1竣工付付款申请承包人提交竣工付付款申请单的的期限：。竣工付款申请单应应包括的内容容：承包人递交的工程程结算不得故故意高估冒算算，送审计结结算若核减率率低于10%，审计费用用由发包人支支付；核减率率在10%以上（含10%）时，审计计费用全部由由承包人支付付（由承包单单位直接支付付给财政部门门委托中介机机构，由财政政部门委托中中介机构开具具发票。此发发票作为工程程结算款支付付的依据）。14.2竣工结结算审核发包人审批竣工付付款申请单的的期限：。发包人完成竣工付付款的期限：：。关于竣工付款证书书异议部分复复核的方式和和程序：。14.4最终结结清14.4.1最最终结清申请请单承包人提交最终结结清申请单的的份数：肆份。承包人提交最终结结算申请单的的期限：。14.4.2最最终结清证书书和支付发包人完成最终结结清申请单的的审批并颁发发最终结清证证书的期限：：（2）发包人完成支付付的期限：承承包人在工程程竣工验收合合格并在建设设主管部门备备案后30天内递交结结算书给发包包人，由发包包人呈送上级级主管部门审审定工程结算算价后30天内。15.缺陷责任任期与保修15.2缺陷责任任期缺陷责任期的具体体期限：。15.3质量保保证金关于是否扣留质量量保证金的约约定：扣留质质量保证金。15.3.1承承包人提供质质量保证金的的方式质量保证金采用以以下第33种方方式：（1）质量保证金保函函，保证金额额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:由财财政部门审定定结算价的5%工程结算款款。15.3.2质质量保证金的的扣留质量保证金的扣留留采取以下第第2种方式：：（1）在支付工程进度度款时逐次扣扣留，在此情情形下，质量量保证金的计计算基数不包包括预付款的的支付、扣回回以及价格调调整的金额；；（2）工程竣工结算时时一次性扣留留质量保证金金；（3）其他扣留方式::。关于质量保证金的的补充约定：：①质保期满后的300天内，发包包人认为无质质量遗漏问题题则退还质量量保证金。②承包人不按约履行行保修义务，发发包人有权委委托其他的施施工单位实施施维修，其费费用在保修金金中扣除。15.4保修15.4.1保保修责任工程保修期为：按工程质量量保修书。15.4.3修修复通知承包人收到保修通通知并到达工工程现场的合合理时间：按按工程质量保保修书。16.违约16.1发包人人违约16.1.1发包包人违约的情情形发包人违约的其他他情形：/。16.11.2发包人违约约的责任发包人违约责任的的承担方式和和计算方法：：因发包人原因未能能在计划开工工日期前7天内下达开开工通知的违违约责任：双双方另行确定定发包人原因未能按按合同约定支支付合同价款款的违约责任任：双方另行确确定。（3）发包人违反第110.1款〔变更的的范围〕第（2）项约定，自自行实施被取取消的工作或或转由他人实实施的违约责责任：双方另行确确定。发包人提供的材料料、工程设备备的规格、数数量或质量不不符合合同约约定，或因发发包人原因导导致交货日期期延误或交货货地点变更等等情况的违约约责任：双方另行确确定。（5）因发包人违反合合同约定造成成暂停施工的的违约责任：：双方另行确确定。（6）发包人无正当理理由没有在约约定期限内发发出复工指示示，导致承包包人无法复工工的违约责任任：双方另行行确定。（7）其他：。16.1.3因因发包人违约约解除合同承包人按16.11.1项〔发包人人违约的情形形〕约定暂停停施工满天后后发包人仍不不纠正其违约约行为并致使使合同目的不不能实现的，承承包人有权解解除合同。16.2承包人人违约16.2.1承承包人违约的的情形承包人违约的其他他情形：双方方另行确定。16.2.2承包包人违约的责责任承包人违约责任的的承担方式和和计算方法：：由承包人承承担全部费用用并承担相关关法律责任。承包人违约约造成发包人人的一切损失失（包括但不不限于造成工工期延误损失失，造成发包包人对第三方方的赔偿、增增加监理费用用、资金利息息、导致的关关联项目损失失，发包人为为实现权利而而支出交通费费、公证费、鉴鉴定费、调查查费、律师费费等费用），承承包人支付违违约金不足弥弥补的，承包包人还应全额额赔偿。发包包人可在承包包人工程款、履履约保证金中中直接扣除承承包人应付的的违约金或者者赔偿金。16.2.3因因承包人违约约解除合同关于承包人违约解解除合同的特特别约定：按通用合同同条款执行。发包人继续使用承承包人在施工工现场的材料料、设备、临临时工程、承承包人文件和和由承包人或或以其名义编编制的其他文文件的费用承承担方式：双方另行确确定。17.不可抗力力17.1不可抗抗力的确认除通用合同条款约约定的不可抗抗力事件之外外，视为不可可抗力的其他他情形：①8级（含8级）或以上上的台风；②在24小时内（午午夜至午夜）所所降雨量超过过200毫米；③摄氏45度以上高温温天气；④6级以上地震震；⑤十级以上强强风暴、龙卷卷风；⑥五十年一遇遇以上洪水造造成重大破坏坏等情况。所所有上述异常常恶劣气候条条件，以佛山山市禅城区气气象局或有关关部门测定或或公布的数据据为准。17.4因不可可抗力解除合合同合同解除后，发包包人应在商定定或确定发包包人应支付款款项后990天内完完成款项的支支付。18.保险18.1工程保保险关于工程保险的特特别约定：承承包人必须为为本项目购买买建筑工程一一切险和建筑筑工程团体意意外伤害保险险，承包人应应充分考虑施施工的可行性性和安全性，出出具针对性的的保险方案。该该费用按实际际产生的费用用进行结算，需需提供有效的的发票。(1)工程开工前前，为施工场场地内自有人人员（包括分分包人在内）办办理工伤保险险、意外伤害害保险等；为施工场地内的自自有施工设备备、采购进场场的材料和工工程设备等办办理保险。保保险期从开工工之日起至工工程竣工验收收合格之日止止。结算时，承包人须须提供有效的的保险发票，保保险费按相关关规费进行计计算，最终以以财政委托的的中介结算金金额为准，如如未按要求提提供发票则不不予计算该项项费用。18.3其他保保险关于其他保险的约约定：按合同同通用条款规规定执行。承包人是否应为其其施工设备等等办理财产保保险：承包人人自行考虑购购买。18.7通知义义务关于变更保险合同同时的通知义义务的约定：：按通用条款款执行。20.争议解决决20.3争议评评审合同当事人是否同同意将工程争争议提交争议议评审小组决决定：。20.3.1争争议评审小组组的确定争议评审小组成员员的确定：。选定争议评审员的的期限：。争议评审小组成员员的报酬承担担方式：。其他事项的约定：：。20.3.2争争议评审小组组的决定合同当事人关于本本项的约定：：。20.4仲裁或诉诉讼因合同及合同有关关事项发生的的争议，按下下列第2种方方式解决：（1）向仲裁委员会申申请仲裁；（2）向工程所在地地人民法院起起诉。第四部分合同附附件格式附件1：发包人供应材料设设备一览表（本本项目不适用用）序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件2：工程质量保修书发包人（全称）：：xxx承包人（全称称）：发包人和承包包人根据《中中华人民共和和国建筑法》和和《建设工程程质量管理条条例》，经协协商一致就（工工程全称）签签订工程质量量保修书。一、工程质量量保修范围和和内容承包人在质量量保修期内，按按照有关法律律规定和合同同约定，承担担工程质量保保修责任。质量保修范围围包括地基基基础工程、主主体结构工程程，屋面防水水工程、有防防水要求的卫卫生间、房间间和外墙面的的防渗漏，供供热与供冷系系统，电气管管线、给排水水管道、设备备安装和装修修工程，以及及双方约定的的其他项目。具具体保修的内内容，双方约约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质质量管理条例例》及有关规规定，工程的的质量保修期期如下：1．地基基础工程和和主体结构工工程为设计文文件规定的工工程合理使用用年限；2．屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗为5年年；3．装修工程为2年；；4．电气管线、给排水水管道、设备备安装工程为为年；5．供热与供冷系统为为2个采暖期、供供冷期；6．住宅小区内的给排排水设施、道道路等配套工工程为1年；7．其他项目保修期限限约定如下：：市政工程为1年，绿化1年。质量保修期自自工程竣工验验收合格之日日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为为12个月，缺缺陷责任期自自工程竣工验验收合格之日日起计算。单单位工程先于于全部工程进进行验收，单单位工程缺陷陷责任期自单单位工程验收收合格之日起起算。缺陷责任期终止后后，发包人应应退还剩余的的质量保证金金。四、质量量保修责任1．属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理。2．发生紧急事故需抢抢修的，承包包人在接到事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3．对于涉及结构安全全的质量问题题，应当按照照《建设工程程质量管理条条例》的规定定，立即向当当地建设行政政主管部门和和有关部门报报告，采取安安全防范措施施，并由原设设计人或者具具有相应资质质等级的设计计人提出保修修方案，承包包人实施保修修。4．质量保修完成后，由由发包人组织织验收。五、保修费用用保修费用由造造成质量缺陷陷的责任方承承担。六、双方约定的其他他工程质量保保修事项：。工程质量保修书由由发包人、承承包人在工程程竣工验收前前共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人(公章)：：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字字)：法定代表表人(签字)：委托代理人(签字字)：委托代理理人(签字)：经办人(签字)：：经办人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银银行：账号：账号：邮政编码：邮政编编码：附件3：承包人用于本工程程施工的机械械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW))生产能力备注附件4：承包人主要施工管管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及及承担过的项项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件5：分包人主要施工管管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及及承担过的项项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件6：履约担保（保函方方式适用）（发包人名称）：：鉴于（发包人名称称，以下简称称“发包人”）与（承包包人名称）（以以下称“承包人”）于年月日日就（工程名名称）施工及及有关事项协协商一致共同同签订《建设设工程施工合合同》。我方方愿意无条件件地、不可撤撤销地就承包包人履行与你你方签订的合合同，向你方方提供连带责责任担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥）。2.担保有效期期自你方与承承包人签订的的合同生效之之日起至你方方签发或应签签发工程接收收证书之日止止。3.在本担保有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务给你方方造成经济损损失时，我方方在收到你方方以书面形式式提出的在担担保金额内的的赔偿要求后后，在7天内无条件件支付。4.你方和承包包人按合同约约定变更合同同时，我方承承担本担保规规定的义务不不变。5.因本保函发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，任任何一方均可可提请仲裁委委员会仲裁。6.本保函自我我方法定代表表人（或其授授权代理人）签签字并加盖公公章之日起生生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件7：预付款担保（本项项目不适用）（发包人名称）：：根据（承包人名称称）（以下称称“承包人”）与（发包包人名称）（以以下简称“发包人”）于年月日日签订的（工工程名称）《建建设工程施工工合同》，承承包人按约定定的金额向你你方提交一份份预付款担保保，即有权得得到你方支付相等等金额的预付付款。我方愿愿意就你方提提供给承包人人的预付款为为承包人提供供连带责任担担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥）。2.担保有效期期自预付款支支付给承包人人起生效，至至你方签发的进度款支付证证书说明已完完全扣清止。3.在本保函有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务而要求求收回预付款时时，我方在收收到你方的书书面通知后，在在７天内无条条件支付。但但本保函的担担保金额，在在任何时候不不应超过预付付款金额减去去你方按合同约约定在向承包包人签发的进进度款支付证证书中扣除的的金额。4.你方和承包包人按合同约约定变更合同同时，我方承承担本保函规规定的义务不不变。5.因本保函发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，任任何一方均可可提请仲裁委委员会仲裁。6.本保函自我我方法定代表表人（或其授授权代理人）签签字并加盖公公章之日起生生效。担保人：（盖单位位章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件8:支付担保（本项目目不适用）（承包人）：鉴于你方作为承包包人已经与（发发包人名称）（以以下称“发包人”）于年月日签订了（工工程名称）《建建设工程施工工合同》（以以下称“主合同”），应发包包人的申请，我我方愿就发包包人履行主合合同约定的工工程款支付义义务以保证的的方式向你方方提供如下担担保：一、保证的范围及及保证金额1.我方的保证证范围是主合合同约定的工工程款。2.本保函所称称主合同约定定的工程款是是指主合同约约定的除工程程质量保证金金以外的合同同价款。3.我方保证的的金额是主合合同约定的工工程款的%，数额最高高不超过人民民币元（大写写：）。二、保证的方式及及保证期间1.我方保证的的方式为：连连带责任保证证。2.我方保证的的期间为：自自本合同生效效之日起至主主合同约定的的工程款支付付完毕之日后后日内。3.你方与发包包人协议变更更工程款支付付日期的，经经我方书面同同意后，保证证期间按照变变更后的支付付日期做相应应调整。三、承担保证责任任的形式我方承担保证责任任的形式是代代为支付。发发包人未按主主合同约定向向你方支付工工程款的，由由我方在保证证金额内代为为支付。四、代偿的安排1.你方要求我我方承担保证证责任的，应应向我方发出出书面索赔通通知及发包人人未支付主合合同约定工程程款的证明材材料。索赔通通知应写明要要求索赔的金金额，支付款款项应到达的的账号。2.在出现你方方与发包人因因工程质量发发生争议，发发包人拒绝向向你方支付工工程款的情形形时，你方要要求我方履行行保证责任代代为支付的，需需提供符合相相应条件要求求的工程质量量检测机构出出具的质量说说明材料。3.我方收到你你方的书面索索赔通知及相相应的证明材材料后７天内内无条件支付付。五、保证责任的解解除1.在本保函承承诺的保证期期间内，你方方未书面向我我方主张保证证责任的，自自保证期间届届满次日起，我我方保证责任任解除。2.发包人按主主合同约定履履行了工程款款的全部支付付义务的，自自本保函承诺诺的保证期间间届满次日起起，我方保证证责任解除。3.我方按照本本保函向你方方履行保证责责任所支付金金额达到本保保函保证金额额时，自我方方向你方支付付（支付款项项从我方账户户划出）之日日起，保证责责任即解除。4.按照法律法法规的规定或或出现应解除除我方保证责责任的其他情情形的，我方方在本保函项项下的保证责责任亦解除。5.我方解除保保证责任后，你你方应自我方方保证责任解解除之日起个个工作日内，将将本保函原件件返还我方。六、免责条款1.因你方违约约致使发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。2.依照法律法法规的规定或或你方与发包包人的另行约约定，免除发发包人部分或或全部义务的的，我方亦免免除其相应的的保证责任。3.你方与发包包人协议变更更主合同的，如如加重发包人人责任致使我我方保证责任任加重的，需需征得我方书书面同意，否否则我方不再再承担因此而而加重部分的的保证责任，但但主合同第10条〔变更〕约定的变更更不受本款限限制。4.因不可抗力力造成发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。七、争议解决因本保函或本保函函相关事项发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，按按下列第种方方式解决：（1）向仲裁委员会申申请仲裁；（2）向人民法院起诉诉。八、保函的生效本保函自我方法定定代表人（或或其授权代理理人）签字并并加盖公章之之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托托代理人：（签签字）地址：邮政编码：传真：年月日附件9：9-1：材料暂估价表（本本项目不适用用）序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注9-2：工程设备暂估价价表（本项目目不适用）序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注9-3：专业工程暂估价价表（本项目目不适用）序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注附件10廉政合同发包人:（全称）xxxx承包人:（全称）根据国家、省有关关廉政建设的的规定，为做做好合同工程程的廉政建设设，保证工程程质量与施工工安全，提高高建设资金的的有效使用和和投资效益，合合同双方当事事人就加强合合同工程的廉廉政建设，订订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守守国家、省有有关法律法规规的规定。1.2 严格执行行合同工程一一切合同文件件，自觉按合合同办事。1.3 合同双方方当事人的业业务活动应坚坚持公平公开公正和诚信信的原（法律认定定的商业秘密密和合同文件件另有规定除除外），不得损害害国家和集体体利益，不得得违反工程建建设管理规章章制度。1.4 建立健全全廉政制度开展廉政教教育设立廉政告告示牌公布举报电电话监督并认真真查处违法违违纪行为。1.5 发现对方方在业务活动动中有违反廉廉政建设规定定的行为，应应及时给予提提醒和纠正。1.6 发现对方方严重违反合合同的行为有向其上级级部门举报建议给予处处理并要求告告知处理结果的权利利。没有上级级部门的，可可按本合同第第二部分《通通用条款》第第87条规定处理理。2 发包人义务2.1 发包人及及其工作人员员不得索取或或接受承包人人的礼金有价证券和和贵重物品不得在承包人人报销任何应应由发包人或或其工作人员员个人支付的的费用。2.2 发包人及及其工作人员员不得参加承承包人安排的的宴（工作餐除除外和娱乐活动动不得接受承包包人提供的通通讯、交通工工具和高档办办公用品等物物品。2.3 发包人及及其工作人员员不得要求或或者接受承包包人为其住房房装修婚丧嫁娶活活动配偶子女工作作安排以及出出国出境、旅旅游等提供方方便。2.4发包人人及其工作人人员不得以任任何理由向承承包人推荐分分包人、推销销材料和工程程设备，不得得要求承包人人购买合同以以外的材料和和工程设备。2.5 发包人及及其工作人员员要秉公办事事不准营私舞舞弊不准利用职职权私自为合合同工程安排排施工队伍，也也不得从事与与合同工程有有关的各种有有偿中介活动动。2.6发包人人及其工作人人员（含其配配偶、子女）不不得从事