广东医院楼整体节能改造工程施工合同

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.工程编号：合同编号：广东省建设工程施工合同工程名称：广东省人民医院***英东楼***整体节能改造工程施工工程地点：广州市越秀区中山二路106号***发包人：广东省人民医院***承包人：广东省建设厅制目录第一部分协议书一工程概况………………………5二工程承包范围………………5三、合同工期………………………2四、质量标准………………………2五、合同价款…………………………2六、组成合同的文件……………………………2七、词语含义…………………………2八、承包人承诺……………………2九、发包人承诺…………………3十、合同生效………………………3第二部分通用条款参照：详见广东省建设工程标准施工合同（2009年版）通用条款…………4第三部分专用条款1．定义………………………………52．合同文件及解释…………………………54．语言及适用的法律、标准与规范……………55施工设计图纸………………56通讯联络…………………………67工程分包…………………………613交通运输………………………614专项批准事件的签认…………………619．发包人…………………………720．承包人………………………822发包人代表………………823监理工程师………………924造价工程师………………925承包人代表………………926指定分包人………………1028．工程担保…………………1031．不可抗力…………………1032保险……………………………1133进度计划和报告………………………11开工……………………………11暂停施工和复工………………………1136工期及工期延误………………………1138提前竣工……………………12质量标准…………………1245安全文明施工……………………………1246测量放线……………………1248发包人供应材料和工程设备…………………1249承包人采购材料和工程设备…………………1250材料和工程设备的检验试验…………………1351施工设备和临时设施………………1353隐蔽工程和中间验收………………1355工程试车……………………1356工程变更……………………1358竣工验收……………………1359缺陷责任与质量保修………………1463暂列金额……………………1465．暂估价………………………1466．提前竣工奖与误期赔偿费……………………1567优质优价奖………………1568．合同价款的约定与调整…………………1572．工程变更事件…………………………1573．工程量偏差事件…………………1675．现场签证事件…………………1776．物价涨落事件………………1778．支付事项…………………779．预付款………………1780．安全文明施工费……………………1881．进度款………………………82．竣工结算与结算………………………1984．质量保证金………………985．最终清算款………………………1986合同争议………………………20保密要求………………………94合同份数………………………第四部分附件附件一联合体施工协议书………………………附件二发包人供应材料和工程设备一览表…………附件三工程质量保修书……………附件四廉政合同……………………………第一部分协议书发包人:（全称）广东省人民医院***承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：广东省人民医院***英东楼***整体节能改造工程施工工程地点：广州市越秀区中山二路106号***工程内容：本工程为广东省人民医院***（广东省心血管病研究所）门诊及住院大楼，又称英东楼，建筑面积19210㎡，本次工程主要涉及中央空调空调主机、水泵、管道、末端风机盘管等设备更换、新增生活热水主机、管道安装等。工程规模：（详见承包人的投标报价书结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：财政和自筹混合资金二、工程承包范围承包范围:按照采购清单及图纸内容，实施工程范围内容施工、运行、调试以及质保期内维护工作，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产及工具、包文明施工、包劳保、包报建、包保修、包工程整体验收（含资料汇总、整理）手续。工程量清单项目固定综合单价包干、措施项目费总价包干。三、合同工期工程合同工期总日历天数：90天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：合格合同价款合同总（大写；（小写：。项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程；六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：广州市越秀区中山二路106号***合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。发包人：（公章）广东省人民医院***承包人：（公章）地址：广州市越秀区中山二路106号***地址：法定代表人：法定代表人：日期：2012年月日日期：2012年月日委托代理人：委托代理人：电话话：传真真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：510080邮政编码：第二部分通用条款（参照广东省建设工程标准施工合同（2009年版）第二部分通用条款）第三部分专用条款1．定义1.53所采用的书面形式包括：√文书；□信件；□电报；√传真；√电子邮件；□其他；2．合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：详见广东省建设工程标准施工合同（2009年版）第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。4．语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：详见广东省建设工程标准施工合同（2009年版）第二部分《通用条款》第1.7款5．施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：5.2施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：6．通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：收件人：邮政编码：承包人通讯地址：收件人：邮政编码：监理单位通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮政编码：(2)视为送达达的其他方式式：7．工程分包7.5 (1)指定分包工程：(2)分包工程程价款的支付付方式：13．交通运输13.1道路路通行权和场场外设施的约约定：13.2场外外施工道路的的约定：13.3超大件和和超重件运输输的约定：14．专项批准准事件的签认认14.1 (1))专项批准事事件的监理工工程师：具体人选：印章样样式：签字样样式：授权范范围：(2)专项批准事件件的造价工程程师具体人选：印章样样式：签字样样式：授权范范围：(3)专项批准事件件的建造师的的：具体人选：印章样样式：签字样样式：授权范范围：19．发包人19.1发包人完完成下列工作作的约定(1)办理土地地征用、拆迁迁、平整工作作场地等工作作，使施工场场地具备施工工条件的时间间：(2)完成施工工所需水、电电、通讯线路路接驳的时间间及地点：(3)开工施工工现场与城乡乡公共道路间间的通道的约约定：(4)提供有关关资料的时间间：(5)办理有关关所需证件的的约定：(6)现场交验验的时间：(7)提供施工工设计图纸、设设计文件的时时间：(8)组织图纸纸会审和设计计交底的约定定：(9) 协调处理施施工场地周围围地形关系问问题和做好邻邻近建筑物、构构筑物（包括括文物保护建建筑、古树名木木等的保护工工作的约定：：(10)接收已已完工程支付付工程相关价价款的约定：：委托给承包人负责责的部分工作作有：19.2提供施工工场地的时间间：19.3发包人向承承包人提供标标准与规范名名称、图纸及及技术要求的的约定(1) 提供的时间间：(2) 提供的份数数：19.4支付期及支支付方式的约约定(1)工程价款款支付期限□按合同通用条款规规定期限支付付。√其他：详见第三部部分《专用条条款》第811款(2) 工程价款支支付方式√按协议书所注明的的银行帐号转转帐。√支票支付。×其他方式：20．承包人20.2承包人完完成下列工作作的约定(5)向发包人提供供施工现场办办公和生活的的房屋设施的的时间和要求求：20.4承包人完完成设计的约约定(1)承包人负负责的设计有有：(2)承包人提提交设计图纸纸的时间：22．发包人代表表22.1 发包人人代表及其权权力的限制(1)发包人任任命（）为发发包人代表，其其联络通讯地地址如下：通讯地址：邮政编编码：联系电话：传真号号码：(2) 发包人对发发包人代表权权力做如下限限制：23．监理工程师师23.1 负责合合同工程的监监理单位及任任命的监理工工程师(1)监理单位位：法定代表表人：(2)任命（）为为监理工程师师，其联络通通讯地址如下下：通讯地址址：邮政编码码：联系电话：：传真号码：：23.2（1）需需要发包人批批准的其他事事项：24．造价工程师师24.1 负责合合同工程的造造价咨询单位位及任命的造造价工程师(1)造价咨询询单位：法定定代表人：(2)任命（）为为造价工程师师，其联络通通讯地址如下下:通讯地址址：邮政编码码：联系电话：：传真号码：：24.2（4）需需要发包人批批准的其他事事项：25．承包人代表表25.1 承包人人任命（）为为承包人代表表，其联络通通讯地址如下下：通讯地址址：邮政编码码：联系电话：传真号号码：26．指定分包人人26.1 依法指指定的分包人人及其有关规规定：（1）实施、完成任何何永久工程的的分包人：（2）提供本合同工程程材料和工程程设备、服务务的分包人：：28．工程担保28.1 承包人人提供履约担担保的约定(1)履约担保保的金额（大写）（小写）(2)提供履约约担保的时间间：√签订本合同时。×其他时间：(3)出具履约约担保的银行行：28.2 履约担担保退还时间间的约定：28.4发包人提提供支付担保保的约定(1)支付担保保的金额（大写）（小小写）(2)提供支付付担保的时间间□签订本合同时。□其他时间：(3)出具支付付担保的银行行：28.5履约担保保退还时间的的约定：28.8担保内容容、方式和责责任等事项的的约定：31.不不可抗力31..1不可抗抗力的其他情情形：（1）当地气象象部门规定的的情形；（2）当地地震部部门规定的情情形；（3）当地卫生部门规定定的情形；（4）由由于供电部门门的停送电原原因而延误，则则工期顺延；；（5）由于甲方未未能提供所有有新建电房而而延误，则工工期顺延；（6）由于发包方方等原因导致致延误的。32．保险32.1 发包人人委托承包人人办理保险事事项有：□合同通用条款第331.1款款的第（1）项；□合同通用条款第331.1款款的第（2）项；□合同通用条款第331.1款款的第（3）项；□合同通用条款第331.1款款的第（4）项。32.8担保内容容和责任等事事项的约定：：33．进度计划和和报告33.3承包人编编制施工进度度报告和修订订进度计划的的时间要求：：34．开工34.2监理工程程师在本合同同签订后的（）内内签发开工令令。□按合同通用条款规规定的42天。√其他时间：35．暂停施工和复工工35.4发包人、承承包人原因和和不可抗力因因素造成暂停停施工的其他他情形：36．工期及工期期延误36.1 合同工工程的工期约约定为（900）天。(1) 广东省人民民医院****英东楼****整体节能改改造工程施工工（工程名称称）单项（位位）工程的工工期约定为990天。(2) （工程名称称）单项（位位）工程的工工期约定为天天。38．提前竣工38.1 计划竣竣工日期：42．质量目标42.1 工程质质量标准：合合格45．安全文明施施工与环境保保护45.1 安全文文明施工的内内容：45.5治安管理理的约定：46．测量放线46.1 施工控控制网资料提提交的时间：：46.4测量放线线误差的约定定：48．发包人供应应材料和工程程设备48.1 发包人人是否供应材材料设备√发包人不供应材料料和工程设备备，本条不适适用。□发包人供应材料和和工程设备的的，约定“发包人供应应材料设备一一览表，作为本合合同的附件。48.8发包人供供应材料和工工程设备的合合同工程结算算方式：49．承包人采购购材料和工程程设备49.1 承包人人采购的材料料和工程设备备：49.2 承包人人供货与清点点要求：49.8发包人指指定的生产厂厂家或供应商商：50．材料和工程程设备的检验验试验50.2 材料和和工程设备的的检验试验时时间和地点：：51．施工设备和和临时设施51.2发包人提提供的施工设设备和临时设设施：53．隐蔽工程和和中间验收53.1 中间验验收部位有：：55．工程试车55.1 是否需需要试车√不需要试车的，本本条不适用。□需要试车的，试车车的内容和要要求：56．工程变更56.4承包人提提出合理建议议应得的奖励励：58．竣工验收58.10单位工工程和工程部部位的验收□合同工程无单位工工程和工程部部位的，本款款不适用。√合同工程有单位工工程和工程部部位的各单位工程程和工程部位位的范围计划竣工时时间如下：(1)广东省人民医院****英东楼楼***整体节节能改造工程程施工（工程程名称）工程程，计划竣工工时间为，其范围包括：（工程名称）工程程，计划竣工工时间为，其范围包括：1、包工、包料、包包设备、包工工期、包质量量、包送电、包包安全生产、包包文明施工、包调试与测测试、包试运运行、包竣工工验收、包材材料和设备检检验及试验、包包培训、包质质保期内工程程质量保修、包包现场组织和和协调，包因因验收不能通通过所需要发发生的整改费费用等；2、负责做做好相关电力力设计院的沟沟通和协调工工作，取得电电力设计院设设计的本工程程施工图，完完成本项目的的设计报批报报建手续，并并负责缴纳相相关的设计费费用；3、负责办办理市政道路路开挖、修复复及相关所有有手续等，并并负责缴纳相相关市政赔补补费、占道费费等一切费用用；4、办理本本项目的用电电专项报建和和验收手续，包包验收、包竣竣工资料收集集整理、确保保项目通过用用电验收合格格；5、综合单单价包干、项项目措施费包包干。58.11合同工工程需在施工工期运行的约约定：59．缺陷责任与质量量保修59.6缺陷责任任期的约定：：59.8工程质量量保修的约定定：按工程质质量保修书的的约定。63．暂列金额63.1 合同工工程的暂列金金额为元。65．暂估价65.3非招标专专业工程的暂暂估价金额为为元。结算时时暂估价项目目按实际发生生数量计入分分部分项工程程，综合单价价的确定参照照专用条款第第72.4款中相关原原则执行。66．提前竣工奖奖与误期赔偿偿费66.1 提前竣竣工奖的约定定：□没约定提前竣工奖奖的，本款不不适用。□约定提前竣工奖的的每日历天应应奖额度为元元提前竣工奖奖的最高限额额是元。66.2 误期赔赔偿费的约定定：(1) 每日历天应应赔付额度为为元。(2) 误期赔偿费费最高限额是是元。67．优质优价奖奖67.1 优质优优价奖的约定定：□没约定优质优价奖奖的，本款不不适用；√约定优质优价奖的的等级：无67.2 优质优优价奖的计提提与支付：□国家级质量奖，合合同价款的33%，即元；；□省级质量奖，合同同价款的2%%；即元；□市级质量奖，合同同价款的1%%；即元。68．合同价款的的约定与调整整68.2合同价款款的调整因素素包括：√工程量的偏差；√工程变更；×物价及后继法律法法规的变化；；√费用索赔事件或发发包人负责的的其他情况；；√工程造价管理机构构发布的造价价调整；√其他调整：投标报报价书中以下下项目：“措施项目清清单与计价表表（一）”中的“文明工地增增加费”、“其他项目清清单与计价表表”中的“总承包服务务费”、“规费、税金金项目清单与与计价表”中的“工程排污费”等三项计费费在结算时扣扣除。72．工程变更事事件72.4工程变更更，导致综合合单价调整的的方法：×按合同通用条款的的规定调整。√按以下方法调整：：1、广州建设工程交交易中心确认认的中标通知知书内的中标标价定为合同同价。2、结算价的调整：：设计变更、现现场签证必须须得到发包人人的书面确认认。结算时由由承包人按招招标文件中的的结算原则重重新编制工程程结算书，送送发包人及有有关部门审查查，确定合同同价款的增减减。3、工程结算原则：：（1）、本工程采用工程程量清单招标标评标，工程程结算单价按按投标综合单单价包干、项项目措施费包包干；如果设设计变更时，须须得到发包人人、监理单位位确认，按实实际增减工程程量以投标综综合单价计算算，工程量按按实结算。（2）《工工程量清单报报价表》以外外的工程项目目：a.《工程量清清单报价表》中中有相应工程程项目投标综综合单价的，按按投标综合单单价结算；b.《工程量清清单报价表》中中没有投标综综合单价的，按2010年定额计价结算（人工、机械单价执行施工期间季度广州市文件价，材料按施工期间市场价）。（3）施工工期间出现主主材价格变动动较大的，若若主材价格（即即施工期间当当季度广州地地区《建设工工程材料（设设备）厂商价价格信息》对对比投标时期期广州地区《建建设工程材料料（设备）厂厂商价格信息息》20111年第四季度度）变更不超超过10%的，主材价价格不予调整整；若主材价价格（即施工工期间当季度度广州地区《建建设工程材料料（设备）厂厂商价格信息息》）对比投投标时期广州州地区《建设设工程材料（设设备）厂商价价格信息》（2011年第四季度度）变更超过过10%的，主材价价格按施工期期间的市场价价格调整。其其他材料价格格不予调整。73．工程量的偏差事事件73.2工程量的的偏差，导致致分部分项工工程费结算价价调整的方法法：×按合同通用条款的的规定调整。√按以下方法调整：：总价包干的的专业工程工工程量不作调调整，如发生生工程变更则则按变更的条条款执行。73.3工程量的的偏差，导致致措施项目费费调整的方法法：√按合同通用条款的的规定调整。□按以下方法调整：：75．现场签证事事件75.3现场签证报报告确认约定定的时间：76．物价涨落事事件76.1 调整承承包人采购材材料设备的材材料设备、施施工机械费的的方法√合同价款不因物价价涨落而调整整的，本款不不适用。×物价涨落超过合同同通用条款规规定的幅度，应应调整合同价价款，调整数数据约定如下下：(1)固定系数数a为；(2)人工工权重系数bb为；(3)机械械台班权重系系数c为；(4)钢筋筋权重系数dd为；(5)其他他资源的权重重系数：78．支付事项78.2计算利息息的利率×按照中国人民银行行发布的同期期同类贷款利利率。×其他为。79．预付款79.1 预付款款的约定×没约定预付款的，本本款不适用。√约定预付款的预预付款的金额额为工程款的的30%（工程款=合同总价-暂列金-安全文明措措施费），支支付办法：在在开工日期前前10个工作日按按工程款的30%支付。79.2 预付款款支付申请的的约定：（1）（2）79.4预付款抵抵扣方式×预付款在付进度款款时抵扣，直直到扣完为止止。×其他方式：80．安全文明施施工费80.1 安全文文明施工费的的内容、范围围和金额的约约定(1) 安全文明施施工的内容和和范围√按合同通用条款的的规定，以现现行广东省统统一工程计价价依据规定为为准。□合同双方的其他要要求：(2) 安全文明施施工费的总金金额为元。80.2 安全文文明施工费的的预付金额、支支付办法和抵抵扣方式×按合同通用条款的的规定。√其他：按穗建筑（2003）106号文规定办办法支付。81．进度款81.1 支付期期间×以月为单位。×以季度为单位。√以形象进度为准，具具体为：(1)工程款=合同同总额-暂列金-安全文明措措施费；(2)工程预付款在在开工前10个工作日内内按工程款的的30%支付；(3)工程主设备（包括括等）全部到到场后，甲方方向乙方支付付到工程款的的60%；(4)工程竣工验收合格格送电后10个工作日，甲甲方向乙方支支付到工程款款的70%；(5)结算后的10个工工作日，甲方方向乙方支付付到结算审核核价的95%。□本期间应支付或扣扣留（扣回）的的其他款项：：81.2 期中付付款的最低限限额为元。82．竣工结算与与结算款82.1 结算的的程序和时限限：√按合同通用条款的的规定办理。□不按合同通用条款款的规定，办办理结算程序序和时限为：：84．质量保证金金84.2质量保证证金的金额及及扣留(1)质量保证证金的金额×按合同通用条款的的规定，即按按合同价款的的3％。√其他为按结算款的的5%。(2)质量保证证金的扣留×按合同通用条款的的规定从每次应支支付给承包人人的工程（包括进度度款和结算款款中扣留，扣扣留的比例为为3%。√其他方式：结算造造价扣留84.3质量保证证金的返还时时间：质保期期满后付清85．最终清算付付款85.1 最终结结清申请报告告提交份数：：提交期限：86．合同争议86.4争议调解解或认定机构构√按合同通用条款的的规定。×不按合同通用条款款的规定，合合同双方认可可为：（1）（2）（3）86.6双方同意意选择下列一一种方式解决决争议：×向（仲裁机构）申申请仲裁。√向有管辖权的人民民法院提起诉诉讼。91．保密要求991.1 提供保密信信息的期限：：94．合同份数994.1 提供合同文文本√按合同通用条款的的规定，由发发包人提供。×不按合同通用条款款的规定，提提供方式为：：944.2合同副本本的份数陆份，其中发发包人叁份，承包人人叁份。第四部分附件附件一联合体施工协议书书甲公司（全称：：…公司（全称：丁丁公司（全称称：本协议书各方遵循循平等、自愿愿、公平和诚实信信用的原则，共共同愿意组成联合合体，实施、完完成并保修合同工程程联合体各方方当事人就合合同工程施工工有关事项达达成一致意见见订立本协议议书。1. （甲公司名名称）为联合体主主办人（……公司名称）、（丁公司司名称）为联联合体成员。2. 联合体各方方当事人对内内部有关事项项约定如下：：2.1 联合体由由主办人负责责与发包人联联系；2.2 合同工程程一切工作由由联合体主办办人负责组织织由联合体各各方当事人按按内部工作范范围具体实施施；2.3 联合体各各方当事人将将严格按照招招标文件的各项要求求，切实执行行合同工程一一切合同文件件，共同履行行合同约定的的一切义务，同时时按照内部工工作范围划分分的职责，各各自承担自身身的责任和风险；；2.4 联合体各各方当事人的的内部工作范范围划分如下下：（甲公司名称）承承担合同工程程工作内容：：（…公司名称）承担合合同工程工作作内容：:（丁公司名称）承承担合同工程程工作内容：：2.5 联合体各各方当事人对对合同工程的的其他约定：：2.6联合体各各方当事人在在合同工程实实施过程中的的有关费用，按各自承承担的工作量量所占比例分分摊，或由联联合体各方当当事人具体协协商确定。3. 本协议书签签署后，联合合体主办人应应将本协议书书及时送交发包人和和监理工程师师、造价工程程师。4. 本协议书自自签署之日起起生效，至联联合体各方当当事人履行完施工合合同全部义务务后自行失效，并随施工合同同的终止而终终止。5. 本协议书正正本与副本具具有同等效力力，当正本与与副本不一致致时，以正本本为准。正本一式贰份份联合体各方方当事人各执执一份送交发包人人和监理工程程师造价工程师师各一份；副副本一式贰份，联合体体各方当事人人各执份。甲公司名称（公公章）丁公司名称（公公章）法定代表人（签签字）法定代表人（签签字）委托代理人（签签字）……委托代理人（签签字）联系电话： 联系电话： 年月日年月日附件二

发包人供应材料和和工程设备一一览表工程名称：广东省省人民医院****英东楼楼***整体节节能改造工程程施工工程编号：：序号编码材料、工程设备名称规格生产厂家单位数量单（元）总价（元）投产日期备注填表：复核：批准准：单位（章章）日期：年年月日附件三工程质量保修书发包人:（全称）广东东省人民医院院***承包人人:（全称）为保证广东省人民民医院****英东楼****整体节能改改造工程施工工（工程名称称）在合理使使用期限内正常使用用，合同双方方当事人根据《中华人人民共和国建建筑法《建设工工程质量管理理条例》和《房房屋建筑工程程质量保修办法》等规规定，经协商商一致，订立立本质量保修修书。1．质量保修范围质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结构工工程、屋面防防水工程、有防水要要求的卫生间间、房间、外外墙面的防渗渗漏工程、电气管线工工程、给排水水管道工程、设备安装工工程、供热、供冷系统工程装饰装修工工程以及双方方约定其他项项目具体质量保保修范围合同双方当当事人约定如如下：1．2．3．2．质量保修期2.1质量保修修期从合同工工程实际竣工工之日算起。单单项竣工验收的工程程，按单项工工程分别计算算质量保修期期。2.2合同工程程质量保修期期，合同双方方当事人约定定如下：1．地基基础工程、主主体结构工程程为设计文件件规定的合理理使用年限；；2．屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏工工程为/年；3．电气管线工程、给给排水管道工工程、设备安安装工程为贰贰年；4．供热、供冷系统统工程为/个采暖期期、供冷期；；5．装饰装修工程为为/年；；6．其他项目。3．质量保修责任3.1 属于保修修范围的项目目承包人应在在接到发包人人通知后的77天内派人人保修承包人未能能在规定时间间内派人保修修的，发包人人可自行或委委托第三方保保修。3.2 发生紧急急抢修事故的的，承包人在在接到通知后后，应立即到到达事故现场场抢修。3.3 在国家规规定的合理使使用期限内，承承包人应确保地基基基础工程和和主体结构的的质量和安全。凡出现质量问问题，应立即即报告当地建建设行政主管管部门，经设设计人提出保保修方案后，承包人应立即实实施保修。3.4 质量保修修完成后，由由发包人组织织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由由责任方承担担。5．质量保证金质量保证金的约定定、支付和使使用与本合同同第二部分《通通用条款》第第84条赋予予的规定一致致。6．其他6.1合同双方方当事人约定定的其他质量量保修事项：：6.2 本质量保保修书，由合合同双方当事事人在承包人人向发包人提提交竣工验收收申请报告时时签署，作为为本合同的附附件。6.3本质量量保修书，自自合同双方当当事人签署之之日起生效，至至质量保修期期满后失效。发包人（公章）承承包人（公章）法法定代表人：（签字）法法定代表人：（签字）联联系电话：联联系电话：年月日年月日附件四廉政合同发包人:（全称）广东东省人民医院院***承包人人:（全称）根据国家、省有关关廉政建设的的规定，为做做好合同工程程的廉政建设设，保证工程程质量与施工工安全，提高建设资金金的有效使用用和投资效益益，合同双方方当事人就加加强合同工程程的廉政建设设，订立本合合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守守国家、省有有关法律法规规的规定。1.2 严格执行行合同工程一一切合同文件件，自觉按合合同办事。1.3