2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案

2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C2、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】A3、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C4、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【答案】D5、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。A.7B.14C.21D.28【答案】C6、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C7、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C8、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B9、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C10、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B11、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【答案】C12、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B13、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】A14、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D15、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A16、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】D17、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证【答案】B18、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B19、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A20、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书【答案】C21、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同【答案】B22、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D23、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B24、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B25、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C26、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（）。A.保管方面的特殊要求B.每个包装箱的重量和尺寸C.处理意外情况的方法D.合同设备的数量【答案】B27、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C28、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金【答案】C29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C30、以下标书应当被否决的有（）。A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】A31、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日【答案】A32、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B33、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人【答案】C34、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C35、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D36、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A37、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D38、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D39、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】C40、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D41、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】D42、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C43、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A44、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B45、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】C46、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日【答案】B47、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B48、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D49、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.投标人B.招标人C.总监理工程师D.项目经理【答案】B50、关于防火门窗设置的要求，正确的是()A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】D51、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C52、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A53、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】C54、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。A.合同协议书B.发包人要求C.承包人建议书D.价格清单【答案】D55、运动的四要素包括（）。A.运动类型B.运动强度C.运动持续时间与频率D.以上均是【答案】D56、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般账户B.基本账户C.综合账户D.专项账户【答案】B57、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B58、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D59、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】D60、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C61、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C62、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划【答案】A63、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D64、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C65、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。A.署名权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担【答案】C66、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C67、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A.7B.24C.28D.56【答案】D68、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B69、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C70、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B71、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B72、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D73、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人C，投标人BD.投标人C，投标人A，投标人B【答案】B74、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D75、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B.有助于保证交易安全C.增加了交易成本D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性【答案】B76、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B77、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D78、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】B79、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】D80、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】B81、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D82、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D83、膳食调查分析报告的格式不包括（）。A.题目B.前言C.数据库D.结语【答案】C84、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C85、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D86、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】A87、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。A.15天或14天B.15天或10天C.25天D.10天【答案】A88、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D89、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B90、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】C91、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B92、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D93、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A94、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C95、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日【答案】D96、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B97、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C98、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B99、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人【答案】A100、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D多选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。A.质量检查制度B.材料和设备的检验C.施工部位的检查D.现场工艺试验E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD2、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行详细评审时的内容包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计评审E.项目管理机构评审【答案】D3、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】ACD4、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（）。【相关知识点新教材已删除】A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标组织形式E.中标人【答案】BCD5、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书【答案】AB6、关于招投标过程中的投标人资格审查，下列说法正确的是（）。A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式B.资格后审工作应当由资格审查委员会于开标后完成C.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成D.资格预审和资格后审对投标人资格审查的时间不同E.资格预审和资格后审对投标人资格审查的内容和方法也不相同【答案】AD7、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD8、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位E.在资格预审过程中行贿的单位【答案】ABC9、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.重心B.提单号C.装货口岸D.起吊点E.货物数量【答案】AD10、材料设备采购按标的物的特点可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD11、FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括()发布的指令。A.业主B.工程师C.承包商代表D.工程师代表E.经承包商代表确认工程师【答案】C12、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.冰雹、山崩E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡【答案】ABCD13、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时未发现存在的错误而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【答案】ABD14、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【答案】CD15、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有()。A.高大模板工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程E.地下暗挖工程【答案】AB16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】BCD17、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【答案】ABC18、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是（）。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD19、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工D.因不利物质条件导致承包人暂停施工E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地【答案】AB20、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD21、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人担保的险种有()。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD22、根据《标准施工合同》，以下属于承包人的义务的有（）。A.施工现场的征用B.施工现场内的交通道路C.环境保护措施计划D.编制施工实施计划E.现场外的道路通行权【答案】BCD23、设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（）。A.分包人的施工方案B.承包人的工程设计方案和设备方案的说明C.分包方案D.承包方案E.对发包人要求中的错误说明【答案】BC24、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD25、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量合格但尚未竣工，不得主张该权利B.实际施工人.分包人不得主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为6个月E.行使期限自工程竣工之日起算【答案】BD26、ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的（）的管理机制及合作共赢的理念。A.信任B.协调C.沟通D.激励E.平等【答案】ABCD27、在设计施工阶段的总承包合同中，关于工程款支付管理说法，错误的有()。A.合同价格就是签约合同价B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量【答案】AC28、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()A.保证投标人具备完成招标工作的能力B.简化招标程序C.减少评标工作量D.降低招标费用E.确保招标人满意的投标人中标【答案】AC29、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD30、施工准备阶段，监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。A.地下管线和地下设施的相关资料B.设计文件C.施工组织设计D.质量管理体系E.环境保护措施【答案】CD31、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC32、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是()A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD33、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【答案】ABC34、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD35、设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。A.责令停止违法行为B.没收违法所得C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销营业执照【答案】ABD36、监理人对分包合同的管理工作包括()A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【答案】AD37、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC38、在设计