建安工程合同填写参考范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建安工程合同填写参考范本目录：1、建安工程合同填写参考范本2、建设工程合同管理模考范本建设工程施工合同[示范文本（GF-1999-0201）]建安工程合同填写参考范本编制单位：丽水市建设工程造价管理处丽水市建设工程合同管理办公室二00五年四月六日说明1、本范本给合同双方签订合同时提供参考之用。2、通用条款按照《建设工程施工合同》[示范文本（GF-1999-0201）]。3、合同主要条款及附件参考本范本。4、如主要条款不填写的，则按照通用条款执行。5、在编制过程中，虽然经过了较充分的讨论和校对，但难免会存在一些问题，各单位在填写过程中如有问题，请及时与我们联系。联系电话：2133586。合同主要条款及附件第一部分协议书格式发包人（全称）填写发包人名称（简称甲方）承包人（全称）填写承包人名称（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，一、工程概况工程名称：填写工程项目的详细名称工程地点：填写工程详细地址群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：填写初步设计文号资金来源：填写资金来源（如：政府资金、集体资金、私有资金）二、工程承包范围承包范围：填写项目承包的具体范围三、合同工期开工日期：某年某月某日竣工日期：某年某月某日合同工期总日历天数填写总工期日历天数天。四、质量标准工程质量标准：填写工程质量标准（如：合格、九龙杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班杯优质工程）五、合同价款金额（大写）：填写合同总金额（大写）元（人民币）￥：填写合同总金额（小写）万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、施工图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：某年某月某日合同订立地点：填写合同订立的具体地址本合同双方约定某年某月某日后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：管理机关鉴证意见：鉴证机关（章）经办人：年月日第二部分通用条款第三部分专用主要条款一、词语定义及合同文件2．合同文件及解释顺序：合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；施工图纸；工程量清单；工程报价审定书或预算书；双方有关工程的洽商和变更等书面协议。3．语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用填写外文名称（如：英语、法语、德语、俄语等外语名称）语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：填写适用的现行国家法律和行政法规名称3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：填写适用的现行国家有关标准、规范名称发包人提供标准、规范的时间：某年某月某日国内没有相应标准、规范时的约定：填写国内没有相应标准、规范时使用的其他相应标准、规范及规定的名称和条款4．图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：填写某年某月某日提供施工图纸及几套发包人对图纸的保密要求：填写图纸需保密的等级（如：一般、保密、）使用国外图纸的要求及费用承担：填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用二、双方一般权利和义务5．工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：填写总监理工程师姓名职务：总监理工程师发包人委托的职权：根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权需要取得发包人批准才能行使的职权：填写经发包人批准后才能行使的职权范围5.3发包人派驻的工程师姓名：填写业主代表姓名职务业主代表职权：填写发包人赋予业主代表对本项目能行使的职权范围5.6不实行监理的，工程师职权：填写发包人赋予业主代表对本项目能行使的职权范围7．项目经理姓名：填写项目经理姓名职务：项目经理8．发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：填写施工现场施工条件要求，并写明完成的具体时间（某年某月某日）⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：填写某年某月某日接至施工场地、地点和供应要求。⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：填写某年某月某日开通和要求。⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：填写某年某月某日⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：填写某年某月某日⑹水准点与坐标控制点交验要求：填写各水准点坐标控制点要求提供现场标记及书面资料。⑺图纸会审和设计交底时间：填写某年某月某日⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：填写由谁保护和由谁支付费用⑼双方约定发包人应做的其它工作：填写双方约定发包人应做的其它具体工作8.2发包人委托承包人办理的工作：填写发包人委托承包人办理的具体工作及费用承担9．承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：填写某年某月某日⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：填写提供计划、报表的具体名称及完成时间（如：开工前3天提供施工组织设计，每月25日前提供月完成工程量报表、月进度报表和下月进度计划等）。⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：填写承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的具体责任和要求（如：夜间施工须经发包方同意及有关部门批准，否则，由承包人承担相应责任。）。⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：填写承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的具体要求（如：承包人免费提供施工现场办公用房2间及其必需的办公设施，作为发包人和监理办公室）。⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：填写需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并注明费用由谁承担（如：承包人办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担费用）。⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：填写已完工程成品保护的具体特殊要求及费用由谁承担（如：所有已完工程成品保护工作由承包人负责，并承担费用）。⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：填写施工场地周围具体的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用由谁承担（如：承包人应对施工场地周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等做好保护工作，使其不受破坏，并承担一切费用）。⑻施工场地清洁卫生的要求：填写施工场地清洁卫生的具体要求和费用由谁承担（如：施工场地清洁卫生工作由承包人负责，按照市文明标化工地标准执行，并承担费用）。⑼双方约定承包人应做的其它工作：填写双方约定承包人应做的其它具体工作三、施工组织设计和工期10．进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：填写承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的具体时间（某年某月某日）工程师确定的时间：填写监理工程师及业主代表对承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的具体确认时间（某年某月某日）10.2群体工程中有关进度计划的要求：填写群体工程中有关分项工程进度计划的具体要求13．工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：填写除通用条款外，双方约定工期顺延的其他情况四、质量与验收15．工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定。17．隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位填写中间验收具体部位的分部名称（如：基础分部、主体分部等）19．工程试车19.5试车费用的承担：填写试车费用由谁承担。五、安全施工:填写安全施工的具体要求（如：安全施工与检查、安全保护、施工处理）或按通用条块执行。六、合同价款与支付23．合同价款及调整23.2本合同价款采用填写以下合同方式的编号（如：（一）或（二）或（三）方式确定。（一）、采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：填写双方在约定合同价款中包含的风险范围和风险费用计算方法，在风险范围内合同价款不作调整。风险范围以外合同价款调整方法：填写双方在约定合同价款风险范围以外的调整方法（二）、采用可调价格合同，合同价款调整方法：填写双方约定的合同价款调整方法（如：1、合同价款调整的范围；2、合同价款调整的原则、依据及调整方法；3、合同价款调整的程序及调整申报时间约定。）（三）、采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：合同价款包括成本和酬金两部分，双方约定成本构成和酬金的计算方法。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：填写双方约定合同价款的其他调整因素24．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：填写发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例（如：开工后7天内支付工程预付款100万元或合同总价款的10%）。扣回工程款的时间、比例：填写扣回预付工程款的时间、比例（如：从支付第二期工程款时开始扣回，每期扣工程预付款总额的25%）。25．工程量的确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：填写承包人向工程师提交已完工程量报告的具体时间[如：已完工程量报告，由承包人在每月25日下午（逢法定节假日顺延）向监理工程师提交。监理工程师收到承包人已完工程量报告后7天（逢法定节假日顺延）内审查复核完毕，并报发包人核定。发包人收到监理工程师审查复核的已完工程量报告后14天（逢法定节假日顺延）内予以核定。经发包人核定的工程量作为月工程款支付的依据]。26．工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：填写工程款（进度款）支付的具体方式和时间。（如：工程进度款按月结算，支付月实际完成工程量的90%；竣工验收合格后30天内支付总工程款的5%；余款待竣工验收合格，扣留3%保修款后60天内一次性结清）七、材料设备供应27．发包人供应材料设备：⑴材料设备单价与一览表不符：填写材料设备单价与一览表不符时，发包人应承担的责任⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：填写材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，发包人应承担的责任⑶承包人可代为调剂串换的材料：填写承包人可代为调剂串换的材料清单⑷到货地点与一览表不符：填写到货地点与一览表不符时，发包人应承担的责任⑸供应数量与一览表不符：填写供应数量与一览表不符时，发包人应承担的责任⑹到货时间与一览表不符：填写到货时间与一览表不符时，发包人应承担的责任27.6发包人供应材料设备的结算方法：填写发包人供应材料设备的具体结算方法28．承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：填写承包人采购材料设备的具体约定及承担责任八、工程变更填写：1、工程变更的内容（如：设计变更、发包人要求变更等）；2、变更价款的确认（如：变更价款的确认时间；变更价款的支付时间；无权追加变更价款的条件）九、竣工验收与结算填写竣工验收的组织单位及工程竣工结算的程序和时间（如：①、竣工验收由建设单位组织，并按有关程序执行。②、竣工验收合格后28天内，由承包人提供完整的竣工结算报告。③、发包人在收到完整的竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款的，从第29日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。或按通用条款有关规定执行）。32．竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：填写提供完整的竣工图纸套数32.6中间交工工程的范围和竣工时间：填写中间交工工程的具体范围和竣工时间（如基础工程于某年某月某日交工、主体工程于某年某月某日交工）十、违约、索赔和争议35．违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：填写发包人不按时支付工程预付款赔偿承包人损失的计算方法或支付违约金的数额和计算方法本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方法或支付违约金的数额和计算方法本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：填写发包人无正当理由不支付工程结算款赔偿承包人损失的计算方法或支付违约金的数额和计算方法双方约定的发包人其他违约责任：填写发包人其他违约责任35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：填写因承包人原因不能按照协议约定的竣工时间或工程师同意顺延的工期竣工完成工程的，赔偿发包人损失的计算方法或支付违约金的数额和计算方法本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：填写因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，赔偿发包人损失的计算方法或支付违约金的数额和计算方法双方约定的承包人其他违约责任：填写承包人其他违约责任37．争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：⑴请建设行政合同主管部门调解⑵采取第（1）种方式解决，并约定向具有管辖权的仲裁委员会提请仲裁或向具有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其它38．工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：填写同意分包分部分项工程的名称分包施工单位为：填写分包单位名称39．不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：填写双方关于不可抗力的约定的条件40．保险40.6本工程双方约定投保内容如下：⑴发包人投保内容：填写发包人投保的内容发包人委托承包人办理的保险事项：⑵承包人投保内容：填写承包人投保的内容（如：工程一切险）。41．担保41.3本工程双方约定担保事项如下：⑴、发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：填写某银行提供的某工程的工程款支付担保合同作为本合同附件。⑵、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：填写某银行提供的某工程的履约担保合同作为本合同附件。⑶双方约定的其他担保事项：填写双方约定的其他担保事项46．合同份数46.1双方约定合同副本份数：各n份47．补充条款：填写双方协商的其他条款附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（M2）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料一览表序号材料设设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：填写发包人名称承包人（全称）：填写承包人名称发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：2、伍3、装修工程为贰年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5、供热及供冷系统为贰个采暖期及供冷期；6、住宅小区内的给排水管道设施、道路等配套工程为贰年；7、其他约定：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员保修。保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(三)8一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000A.100B.110C.120D.1302.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A)。A.标的B.数量C.质量D.价款3.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(C)。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系4.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D)为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件5.设计招标方式有(B)。A.公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标6.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作7.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是(D)。A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故8.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过(B)约定承发包双方的权利和义务。A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书9.如果承包人要求延期开工，应当由(B)批准。A.发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门10.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化11.根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为(A)。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年12.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（A）组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人13.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为(A)个月。A.19B.19.5C.21D.21.514.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。A.14B.28C.7D.5615.违约是法律事实中的(A)。A.违法行为B.合法行为C.自然事件D.社会事件16.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向(B)提出支付合同款的要求。A.监理单位B.施工单位C.项目经理D.建设单位17.采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由(C)投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理18.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为(C)。A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失19.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效20.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是(C)。A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权21.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由(C)确定合同的效力。A.发包人确认B.工程师确认C.仲裁委员会D.人民法院22.在下列各种合同中，一般情况下(C)订立的合同有效。A.限制民事行为能力人B.无代理权人C.法定代表人越权D.无处分权人处分他人财产23.“评标价”是指(D)。A.标底价格B.中标的合同价格C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值24.下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实25.监理合同示范文本规定，(D)属于监理服务的额外工作。A.由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B.合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C.应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D.出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作26.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。A.监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用27.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从(C)的日历天数计算。A.合同签字日起按投标文件中承诺B.合同签字日起按招标文件中要求C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺D.合同约定的开工日起按招标文件中要求28.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。A.发包人承担损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的50%29.关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是(A)。A.施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B.施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请30.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由(B)承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同31.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为(B)。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.工程实际需要施工的天数D.经政府主管部门认可的天数32.FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书33.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种(D)。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件34.下列关于保证的说法不正确的是(B)。A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任35.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(B)。A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月36.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消37.法人的法定代表人超越权限订立的合同，(D)。A.该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效38.应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有(D)情形的，但仍不能中止履行自己的债务。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保39.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(C)的措施。A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产40.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求(A)确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位41.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是(C)。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价42.施工招标文件的内容一般不包括(B)。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知43.监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按(D)计算设施使用补偿费。A.补偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值B.补偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率C.补偿金额＝设备原值×设备折旧率+管理费D.补偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值+管理费44.建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)［GF-2000-0210］与(一)［GF-2000-0209］中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的(C)任务。A.勘察、设计B.设计、施工C.专业工程设计D.民用建筑工程设计人。A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表46.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为(B)。A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿47.建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括(D)。A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.变更合同中约定的价款48.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，(A)推迟开工日期。A.工程师应以书面形式通知承包人B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准49.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(A)组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人50.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，(A)个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A.10B.10.5C.11D.11.5二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.经过公证后，具有强制执行效力的文书是(AE)。A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书52.在合同仲裁制度中，首席仲裁员由(AD)。A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一方当事人选定D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定53.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(ABCD)。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同54.设计招标的特点主要表现在(BDE)方面。A.开标时仅公布报价金额B.在投标书内写明实施计划C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性E.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案55.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作56.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准57.在施工合同中，(ABE)属于发包人应当完成的工作。A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道58.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可59.设备制造阶段的监理任务包括(ABCD)。A.使用原材料质量的确认B.制造过程重要试验结果的质量确认C.审查供货方提供的月报表D.对发运设备前包装质量的检验E.货物运抵现场后进行开箱检验60.索赔按目的划分包括(CE)。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔61.可以通过合同约定的担保方式包括(ABCE)。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金62.在下列行为中，(ABDE)属于要约邀请。A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告63.在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的64.监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出(ACE)的标书。A.总监理工程师的素质高B.拟派驻监理人员的数量多C.专业方面满足监理工作范围的需要D.人员的取费标准最低E.人员派驻计划合理65.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是(CE)。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算了C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额66.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料67.在施工合同中，(ABC)等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供