建设工程施工劳务分包合同(示范文本)

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程施工劳务分包合同(示范文本)目录：1、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)2、建设工程施工劳务分包合同示范文本(二)合同编码：建设工程施工劳务分包合同 xxxxx建设（集团）有限公司二〇一六年建设工程施工劳务分包合同第一部分合同协议书工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称一致或三方协议中被委托方名称一致）劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程概况1.1总包工程名称：。1.2总包工程地点：。1.3分包工程名称：。1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。1.5分包范围：；主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。2、分包合同工期2.1合同工期：计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日工期总日历天数为：天2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。3、质量标准本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）中标通知书（如果有）；（2）分包人的投标书及其附件；（3）本合同及其附件；（4）本合同工程建设标准及有关技术要求；（5）图纸；（6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件；（7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。5、合同价款5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式：固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变；（2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。（3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清单项。6、承诺6.1甲方承诺已获得业主同意将施工劳务分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。6.3合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。7、其他7.2合同生效合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同约定双方签字盖章后生效，附件具有法律效力。甲方：xxxxx建设有限公司/（公章）乙方：（公章）基层公司甲方代表人：经营主管副经理（签字）乙方法定代表人：经办人：项目经理（签字）委托代理人：(附授权委托书)（签字）纳税人身份：纳税人身份：一般纳税人/小规模纳税人/其他纳税人识别号：纳税人识别号：开户行：开户行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：地址：地址：日期：日期：第二部分合同条款1、一般约定1.1标准和规范（1）适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及业主合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。（2）乙方在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。1.2图纸（1）甲方应在分包工程开工天前，向乙方提供图纸套，并组织图纸会审和设计交底。（2）乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。1.3知识产权管理（1）甲方提供给乙方的图纸和文件，乙方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。（2）分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因使用甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致的，由甲方承担责任。（3）乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.4保密除法律规定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。2、项目经理及相关人员2.1甲方项目经理（1）甲方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系电话：。(2)甲方对其授权范围：。2.2乙方项目经理（1）乙方委派担任履行本合同的项目经理为，身份证号码：，联系电话：。(2)乙方对其授权范围：。2.3乙方现场管理人员（1）乙方配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员和施工人员，乙方项目管理人员一览表（见附表1）。（2）管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书。（3）乙方按甲方质量管理计划中相应施工范围内的工种、级别和人数要求安排劳务人员进场，并按有关规定为劳务人员办理有关证件备查（包括劳务证、操作证、暂住证等）。（4）乙方授权委托负责甲供材料（含消耗材和周转材）的领退、保管、对账及结算。(附授权委托书）3、甲方权利义务3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行业主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。3.2甲方在实际开工日期天前完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:（1）完成水、电等施工管线和施工道路，并完成满足本合同劳务作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求。（2）向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料：乙方在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。（3）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：甲乙双方书面签字确认交验，交验后由乙方负责保护。3.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。3.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。3.5按时提供图纸，及时交付供应材料、设备及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。3.6按本合同第15条约定，向乙方支付经甲方审批的工程款。3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。4、乙方权利义务4.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。4.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月22日提交本月施工计划完成情况及下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。乙方应参加甲方组织的生产例会，接受甲方对进度的督促、检查。在重要节假日及农忙期间，服从甲方的统一的时间安排，确保甲方要求的节点工期。如因业主对工期进行调整时，乙方应服从甲方对本分包工程的工期调整且不得向甲方索赔任何费用。4.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准和要求，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及其各种违约金。4.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接收甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。4.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。4.6按时提交报表和完整的原始技术经济资料，积极配合甲方办理交工验收。4.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及其各种违约金。4.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械、周转材料及其他设施。4.9乙方指派现场项目经理必须常驻现场，通信工具保持24小时开机，与甲方项目部作息时间一致，遇事率先处理，不推诿；必须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。4.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。乙方应承担并履行业主合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。4.11乙方对甲方下发的各项文件资料（包括各类通知、施工变更、违约金支付单、工程技术文件等）应及时签收，无故拒收或拖延签收3天以上，乙方应向甲方支付元违约金，对于因拒收文件资料延误施工造成的一切损失，由乙方承担。4.12禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。经查实，有违反本条规定的行为，乙方应承担相应的责任。4.13乙方应缴纳的保证金（1）乙方在合同签订后天内，向甲方提交合同价款的%履约保证金。返还时间为：分包工程完工验收合格（扣除违约金）一个月后无息返还。（2）乙方在合同签订后，向甲方提交合同价款的%作为劳务工人工资支付保证金，此保证金从前三次付款中扣留。返还的时间为：分包工程完工，乙方支付劳务工人工资达到100%，一个月后无息返还。5、安全文明施工、环境保护与劳动用工管理5.1安全工作目标杜绝死亡事故和重伤事故，减少一般事故，轻伤率不超过1.2‰；新入场职工三级安全教育率100%。5.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。5.3乙方责任（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。（2）建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严格安全规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全施工。安全管理人员持证上岗，当施工现场进行作业时安全管理人员不得离场。（3）建立安全教育制度，负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育考核不合格的人员不得上岗作业。未进行三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。（4）把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人要签字，被交底人，每一个人都要签名和签时间。（5）建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告，同时要参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对甲方整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向甲方反馈整改情况。（6）在容易发生火灾的地方需明火作业时，要到甲方开具动火证明，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。（7）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全生产协议书，明确约定双方施工的顺序和保护措施。（8）对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对甲方提供的机械、设备有责任按规定保养和维修。（9）为从事作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方办理自有人员、材料、机械设备的保险。（10）炊事员持健康证上岗，防止食物中毒。5.4安全防护（1）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，开工前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，安全防护措施人工费费用由乙方承担。（2）实施爆破作业、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。（3）乙方在施工现场内使用的安全保护用品（安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行提供使用计划、供应，费用由乙方承担。（4）按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施（搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网、防护棚等），对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改合格后方可继续施工。搭设的安全防护，乙方不得随意拆除或移动，如因施工确需变动，则应报告甲方批准后方可实施，施工内容完成后应立即恢复至安全状态。5.5事故处理（1）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。（2）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。5.6劳务用工管理（1）甲乙双方共同对施工劳务人员进行实名制管理。乙方进场后10天内向甲方提供全部施工人员名册、身份证复印件、劳动合同及上岗证，并对所提供的人员名册及证件的真实性负责。乙方应配备一名专职劳务管理员，配合甲方按照建设主管部门规定，做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月工程量确认书、岗位技能证、工资支付表）等管理工作。（2）甲方制定施工现场考勤管理制度，设置考勤打卡机，录入乙方全部施工人员辨识信息，按时整理乙方人员出勤记录，监管乙方的人工费发放情况。（3）乙方执行甲方考勤管理制度，指令专人将施工人员信息录入考勤打卡机，人员变动时随之更新信息。施工人员每个工作日均需打卡，作为领取工资的依据。如乙方未将施工人员信息录入考勤打卡机或未按要求打卡，无考勤记录则无劳动报酬，视其未参与本工程的施工。（4）甲乙双方均应书面授权专人按月核对考勤记录，并在考勤记录上签字。乙方按其施工人员在本工地的考勤记录编制《施工人员人工费发放表》，由施工人员本人签字加盖手印后领取，不得由他人代领。甲方持有施工人员本人签字并加盖手印的考勤记录及人工费发放表备份。（5）对于每次结算的分包工程进度款，乙方必须优先支付施工人员人工费。在申请进度款之前，乙方将《施工人员人工费发放表》报甲方核实，甲方按核实后的人工费支付给乙方；乙方按表发放后，甲方再支付扣除人工费后的余款。如乙方未按表支付人工费，甲方不予支付余款。（6）如乙方不执行甲方的考勤管理制度，责其整改；整改不到位影响施工人员人工费发放的，每次向甲方支付违约金1000～3000元；不按考勤记录编制施工人员人工费的，每次向甲方支付违约金1000～3000元；不按双方核实的《施工人员人工费发放表》发放的，每次向甲方支付违约金3000～5000元；拖欠施工人员人工费的，每出现一人，向甲方支付违约金1000元。（7）在未办理进度款支付之前，乙方不得恶意煽动、组织施工人员采用聚众围堵、停工、扣押财物等不当方式向甲方、业主、政府索取劳动报酬。如出现，甲方将追究因此而造成的名誉损失费。6、材料、设备供应6.1材料、设备（1）供应范围甲方供应的材料、设备见甲供材料、设备明细表（见附表2），除《甲供材料、设备明细表》以外的均由乙方供应。供应范围发生变化时，应及时办理签证手续。（2）甲方供应的材料、设备①乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备供应计划，计划量应根据施工工艺在预算量内适当节余。经甲方审核确认后按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间组织货源并及时交付；需要乙方装、卸车的，乙方及时进行，费用包含在综合单价内，不另行增加费用。材料质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，由甲方负责处理。甲方库管员按材料计划和乙方的施工进度限额发料，乙方指派专人（需经乙方书面委托）现场点验和领用。因乙方原因拖延提供书面委托影响发料，造成施工拖延，乙方应向甲方支付相应的违约金，分包合同工期不顺延。乙方应妥善保管从甲方领用的材料、设备，合理使用甲方供应的材料、设备，办理领（退）用手续。②双方按《※※省建设工程消耗量定额》的材料损耗率约定甲供材料消耗量，并在《甲供材料、设备明细表》中予以明确。乙方丢失、损坏、浪费及返工超过《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗率，乙方按照超损耗量乘以甲方实际采购价的双倍赔偿，并承担因此造成的一切经济损失。乙方使用的材料按《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗量节约的，甲方与乙方按参照业主合同的相关约定分成。③甲方供应的材料、设备属于甲方所有，只供本合同约定乙方分包范围内的工程使用。乙方不得挪用和擅自处理（包括边角余料）。否则，乙方按照超挪用量和擅自处理量乘以甲方实际采购价的双赔偿，并承担因此造成的一切损失。（3）乙方供应的材料①乙方采购材料必须符合业主合同规定和设计要求的品种、品牌和等级。②乙方采购供应的材料应向甲方提供材质证书及合格证，需做实验的材料及时送检，并出具有效检验证明后，方可将材料用于工程施工，不得将假冒、伪劣材料用于工程，因材料质量出现的一切问题，由乙方承担全部责任。所有费用已包含在综合单价中。6.2周转材料、施工机具供应（1）甲方供应的周转材料：写明钢管、扣件、模板、木方、顶丝、山型卡等周转材料品种、数量。周转材料到达施工现场后由劳务分包人负责验收、保管。（2）周转材料由乙方根据施工方案和现场实际用量向甲方提交计划，经甲方审核确认后提供，由劳务分包人验收、保管、清理、维护。严禁乙方大材小用，长材短用，不得随意切割改制。乙方拆除最后一次模板木方时须起净所有附着的铁钉并卸下钢管上所有的夹具、扣件，并按甲方要求分类堆码整齐。①钢管切割未经甲方（项目经理或技术负责人）批准，乙方按原价的赔偿。②乙方使用后的竹、木胶合板等及模板用方木退还规格料不低于供应总量的65%。③甲方发现乙方有故意浪费、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件等材料，乙方应按照损失材料同期市场价的向甲方支付违约金。（3）周转材料由甲方依据现场实际用量计划（甲方认可的）提供，由乙方验收、保管、清理、维护，使用完毕按下列约定退还：①钢管、钢支撑、脚手板退还99%，其中废品率不得超过1%；扣件退还97%，损耗率不超过3%；卡具退还97%，损耗率不得超过3%。②竹、木胶合板退还可继续使用材不低于50%，其中原规格材不低于20%。③模板用木方可继续使用材不低于60%，其中原规格材不低于30%。④若周转材料退场清理完毕后，退还指标未达到合同规定，乙方按原购买价承担赔偿。6.3施工机具提供：（1）甲方提供的施工机具为写明提供的塔式起重机、施工电梯(或升降机)、龙门架、砂浆搅拌机、木工机械、钢筋加工机械、电焊机等施工机具名称和台数，除甲方提供的施工机具外均由乙方提供。（2）为方便施工管理和协调，乙方负责塔吊指挥员的食宿和管理并为每台塔吊配三部对讲机。（3）对甲方提供的施工机具由乙方保管，丢失、损坏的乙方按原购买价赔偿。乙方自行提供的施工机具必须符合有关安全、环保，文明施工的有关规定。7、试验和检验试验和检验按业主合同的约定进行，甲方负责甲供材料、设备的检验试验；乙方负责乙方供应材料的检验试验，并在甲方、监理的见证下取样、封样进行检测，提供检验试验报告。8、施工变更8.1施工变更的范围合同履行过程中发生的以下情形属于施工变更范围：（1）分包范围的变化：追加额外的工作；增加或减少合同中任何工作；（2）工作内容的变化：取消或减少合同中任何工作内容和改变项目特征；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。8.2施工变更手续的办理公司授权范围内的变更由项目部技术员经办、项目生产副经理初审、项目经理审核，公司经营管理部门复审，主管领导审批后办理。公司授权范围以外的合施工变更由甲乙双方签订补充协议，并履行甲方的合同审批手续。8.3施工变更的通知合同履行过程中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前7天以书面形式向乙方发出施工变更通知，并提供调整后的相应图纸和说明。8.4施工变更估价因合同履行过程中发生施工变更导致价格调整的，施工变更估价按照本款约定处理：①合同中有相同综合单价的，采用合同中的综合单价；②合同中没有相同的但有类似综合单价的，采用合同中类似的综合单价；③合同中没有相同的也没有类似综合单价的，由乙方提出报甲方书面确认。8.5施工变更估价程序乙方应在收到施工变更通知后7天内，先行向甲方提交施工变更估价申请（见附表3）。甲方应在收到施工变更估价申请后7天内审查完毕，甲方对施工变更估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方逾期未完成审批并且未提出异议的，视为认可乙方提交的施工变更估价申请。因施工变更引起的价格调整应计入最近一期的月度进度款结算中。8.6施工变更引起的工期调整因施工变更引起工期变化的，甲乙双方均可要求调整工期。甲乙双方应结合分包内容特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定工期。8.7临时性零星用工与零星机械因施工现场需要，甲方项目部临时安排本合同中未约定的且一次性结算金额不超过2万元的零星用工或零星施工机械台班使用时，甲方应当提前3天出具工作任务单（见附表4）；双方在施工前约定零星用工或零星施工机械台班使用的单价，施工后核定用工或机械台班使用数量。乙方在完成临时安排的施工任务后填写零星用工结算表（见附表5）或零星施工机械台班结算表（见附表6），并经乙方合同相对人签字，报甲方项目部施工员、项目生产副经理、项目经营副经理、项目经理审核签字后，连同工作任务单报甲方经营部门复审。因施工现场需要，甲方项目部临时安排本合同中未约定的且一次性结算金额超过2万元的，甲乙双方应签订补充协议，并履行甲方的合同审批手续。9、合同价款9.1合同价款构成明细见下表（二选一，可后附）：实物量清单计价明细表序号分项工程名称（不再分解至工序）详细工作内容（与**省建设工程消耗量定额中的工作内容一致）单位数量综合单价合价备注12…n合计含税价款（A）A=Σ（1~n）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元说明：本表中的数量为施工图预算和本合同签订前业主下发的设计变更预算工程量之和，结算时按实际完成工程量计量。结算工程量不得大于合同中的预算工程量；若大于合同预算量，需提供补充协议或变更签证等工程量追加资料。工程量清单计价明细表序号项目编码项目名称项目特征（与业主合同的工程量清单一致）单位数量综合单价合价备注12…n合计含税价款（A）A=Σ（1~n）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元说明：本表中的数量为施工图预算和本合同签订前业主下发的设计变更预算工程量之和，结算时按实际完成工程量计量。结算工程量不得大于合同中的预算工程量；若大于合同预算量，需提供补充协议或变更签证等工程量追加资料。9.2本合同价款包括以下内容：（1）人工费、材料费（甲方提供的材料除外）、机械（甲方提供的机械除外）、风险范围内的风险费用、管理费、利润、规费、税金，施工措施费，夜间、冬雨季节等施工增加费、材料二次倒运、超高费，维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费、劳务工人的往返路费，消防保卫费、清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费、缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件制作、取样费，测量放线，试验检验配合费，安全、文明、CI达标人工费用，安全防护用品费，安全劳保用品，床铺费，各种工具用具、测量工具等检验费用，按规定向有关部门缴纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费，业主临时性停水和停电以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成本分包范围内工作内容发生的一切费用。（2）甲方另行分包的工程，乙方应无偿提供现有的脚手架、垂直运输机械、临时水电设施及施工工序的配合；乙方不能积极配合，甲方有权自行指派其他承包人完成，由此发生的一切费用在资金支付时清理。（3）风险范围：本合同价款包含的风险范围为不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围。风险范围以内的风险费用已包含在综合单价内不再另行计算。10、工程验收10.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准和要求。乙方施工完毕，应向甲方提交分包工程预验收申请（见附表7）；甲方应当在收到乙方的报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同的约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。10.2乙方应严格按照标准、规范和设计要求以及甲方代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质监部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、返修，承担由自身原因导致的返工、返修的全部费用及其他责任。10.3隐蔽工程和中间验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因乙方原因所导致返修，全部费用由乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位：按甲方要求。10.4交工验收：乙方承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。11、施工配合乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收以及甲方按业主或建设行政主管部门要求涉及的乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。12、工程量确认进度款和完工结算前按※※省建设工程消耗量定额的工程量计算规则对双方验收合格的工程量进行计量。由乙方将阶段完成的工程量、劳务工人工资支付表报甲方，由甲方确认，并根据《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗量计算材料节超量。乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围或由于乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。13、工程结算13.1工程进度款结算写明进度款结算时间乙方填写分包工程进度款结算明细表（见附表8-1）；经甲方项目部审核后填写分包工程进度款结算审批表（见附表8-2），附验收合格的施工形象进度说明和工程量计算书，甲方经营管理部门复审。13.2完工结算（1）分包工程施工完后，经项目部验收合格，乙方办理分包单位离场交接清单（见附表9）、消耗材料使用结算表（见附表10）、周转材料使用结算表（见附表11）和施工机具使用结算表（见附表12）后编制分包工程结算书，于14天内将分包结算资料报甲方审批，逾期办理无效。（2）乙方按验收合格的完成工程量，编制分包工程结算书（分包合同相对人须在分包结算书上签字认可），甲方项目部在收到分包工程结算书后14天内审核；审核后报公司经营管理部门在14天内复审完，并作为工程款支付依据。（3）分包工程结算书一式五份（见附件1），内容包括：封皮、编制说明、分包工程完工结算审批汇总表、分包工程完工结算明细表，附分包工程预验收申请表、分包单位离场交接清单、消耗材料使用结算表、周转材料使用结算表和施工机具使用结算表。配套资料包括：分包合同、变更签证单、分包工程量计算书、分包施工图纸。14、发票管理14.1发票类型，采用下列第（1）/（2）/（3）类型：（1）增值税专用发票；（2）增值税普通发票；（3）无发票。14.2发票开具时间：预付款：乙方应在合同约定的付款日期当天开具同等数额的发票。如在合同中约定了进度款、尾款及质保金的付款日期，乙方均应在其约定的付款日期当天开具同等数额的发票；如未在合同中约定，按以下方式开具发票：（2）进度款：甲乙双方每次办理进度款结算确认手续当天，乙方应开具相应的发票；否则双方应在结算书中标明未来付款时间，乙方在所标明的未来付款时间当天开具相应的发票。（3）完工结算价和质保金：①或②（二选一）①在办理完工结算确认手续当天，乙方按完工结算价补足发票。如在质保期内乙方未提供维修服务由甲方委派维修所产生的费用需从质保金中扣除，质保金返还时差额部分乙方出具相应的红票冲抵。②在办理完工结算确认手续当天，乙方应开具除质保金外的尾款发票；在质保期内无质量问题或出现质量问题时乙方提供了维修服务，则在质保金返还当天，乙方开具同等数额金额的发票；如出现质量问题时乙方未提供维修服务，乙方按扣除维修费（甲方自行维修部分）后的余款开具相应的发票。14.3发票与合同、结算相匹配：（1）发票记载的名称、数量、单价及金额应与合同、结算一致，若不一致时，应有变更签证、补充协议或合同当事人签订的可视为合同性质的凭证。（2）发票的开具人、收票人和收款方、付款方应与合同中当事人相一致。14.4甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联时,乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。14.5如乙方提供虚假增值税发票，被政府相关部门查出，一切责任由乙方承担。15、工程价款支付15.1付款条件：①书面合同及视为合同凭证的资料；②双方确认的结算资料；违约责任清理；④合格有效（乙方所提供的发票应在其开具当月内）的增值税发票。15.2付款方式和比例：写明一次性付款或月度付款或按节点付款的付款比例、时间等（不超过业主合同支付条件），如写明了时间，则乙方应按该时间开具发票，如未写明时间，则乙方应在每次结算确认当天或在结算书中明确的未来付款时间当天开具发票。15.3付款审批程序：项目部会计对每笔符合付款条件的结算价款，经项目部质量员、生产副经理及项目经理初审清理违约责任后，报工程管理部门、财务管理部门审核并经财务主管领导或公司经理审批后，公司财务管理部门依据资金审批单支付相应的结算价款。16、质量保修16.1质量保修范围：同本合同协议书部分第1.5条的分包范围。16.2质量保修期限：年（与业主合同一致）。保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。预验收合格的分包工程，如在竣工验收或保修期内出现质量问题时仍由承包人承担相应责任，造成的损失从其质保金中扣除。16.3质量保修金为结算价的3~5%（不低于业主合同）。保修期间如发现质量问题乙方必须在接到甲方修理通知起2天内派人修理，否则甲方安排其他人员进行维修，费用从预留保修金内支付，不足部分由乙方支付。保修期满后30天内将余额无息支付给乙方。17、违约责任17.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本合同第15条不按时向乙方支付工程款；（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。17.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任；（1）乙方如不能按约定工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延误一天，由乙方承担违约金元，并承担因此给甲方造成的一切损失。（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准和目标，因乙方原因造成工程不能达到约定质量及标准要求，乙方向甲方赔偿元的违约金，并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。（3）乙方不服从管理或聚众闹事，恶意讨薪，严重影响甲方的形象，每发生一次承担元的违约金。（4）乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，不能或不完成后续施工，乙方必须无条件退场，并赔偿甲方的其他损失，甲方按乙方已完工作量的%进行结算。（5）乙方未按合同要求完成创建安全文明工地，向甲方支付违约金元，并承担由此造成的全部损失。（6）乙方未能及时提供增值税发票而影响甲方抵扣时，向甲方支付违约元，并承担由此造成的税费损失。（7）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应承担其违约给甲方造成的经济损失。17.3在发生以上违约情形后，双方均应及时以书面形式主张违约金，在收到书面索赔对方无异议时，应在一周内向对方支付违约金。如甲方不予支付，乙方可在提前15天书面通知甲方的情况下，停止施工；乙方发生违约情形后的违约金从乙方履约保证金扣除；履约保证金不足时，乙方应在发生违约情形后一周内补足。17.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。18、不可抗力18.1本合同中不可抗力的定义与业主合同中的定义相同。18.2不可抗力事件发生后乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。18.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用；（3）乙方提供的机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担；因乙方使用不当造成的损坏由乙方承担。停工损失由乙方自行承担。18.4因乙方延迟履行合同而发生不可抗力的，乙方不得以发生不可抗力为由免除己方责任。19、保险19.1工伤保险乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。19.2其他保险乙方应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备、车辆等办理财产保险。保险费用由乙方承担。19.3保险凭证乙方应在开工进场前向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。20、索赔20.1甲方根据业主合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，并出示相应资料，共同遵守业主合同的约定。20.2在分包工程实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据业主合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转给乙方。20.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后14天内进行，逾期视为自动放弃。20.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，乙方可按上述程序和时限以书面形式向甲方提出索赔请求。20.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。21、合同解除21.1如果甲方不按照本合同约定支付结算价款逾期天（业主原因导致的支付延期除外），乙方可以停止工作。停止工作超过天，甲方仍不支付结算价款，乙方可以发出通知解除合同。甲方发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，可以发出通知解除合同。21.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，业主合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。21.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。21.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。22、争议解决在合同履行过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商期间应按合同约定工期继续施工；若协商不成，通过向甲方所在地/工程所在地人民法院提起诉讼。23、合同终止双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，结算价款支付完毕，本合同即告终止。附表：1、乙方项目管理人员一览表2、甲供材料、设备明细表3、变更估价表4、工作任务单5、零星用工结算表6、零星施工机械台班结算表7、分包工程预验收申请表8、分包工程进度款结算表9、分包单位离场交接清单10、消耗材料使用结算表11、周转材料使用结算表12、施工机具使用结算表附件：分包工程完工结算书附表1乙方项目管理人员一览表序号姓名性别年龄身份证号职务主要职责备注1234567891011121315附表2甲供材料、设备明细表序号材料名称规格型号生产厂家(品牌)材质单位数量供应时间送达地点备注净用量损耗率损耗量小计1234567891011121315附表3变更估价表工程名称：编号：致：根据分包合同条款条的约定，由于原因，我单位要求变更价款（大写）：人民币（小写：￥），请予以批准。附：1、变更依据2、变更价款的计算3、证明材料分包单位：（盖章）合同签订人：(签字)日期：项目部初审意见：项目部造价员：（签字）项目部经营副经理：（签字）项目经理：（签字）日期：经营管理部门复审意见：复审人员：（签字）部门负责人：（签字）日期：审核意见：承包单位：（盖章）经营主管领导：(签字)日期：附表4工作任务单编号：工程名称日期分包单位名称乙方合同签订人（签字）工期质量增加原因工作内容工程量工作要求项目部施工员项目生产副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日附表5零星用工结算表工程名称：编号：用工部位用工原因工作内容用工时间市场单价（元）用工数量结算金额（元）乙方合同签订人项目部施工员项目生产副经理项目经营副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日公司经营管理部门：签字：年月日注：后附用工名单。附表6零星施工机械台班结算表工程名称：编号：机械名称及型号作业区域及工作内容使用台班数量及价格结算金额（元）乙方合同签订人项目部造价员项目生产副经理项目经营副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日公司经营管理部门：签字：年月日附表7分包工程预验收申请表工程名称：编号：分包单位名称（盖章）分包合同编码合同起止时间申请验收时间合同工作内容检查名称自检情况描述项目部验收意见项目部人员签字施工完成内容工程质量施工现场清理备注项目生产副经理：签字：年月日项目经理：签字：年月日附表8-1-1分包工程进度款结算明细表（实物量清单计价）工程名称：编号:序号分项工程名称详细工作内容单位进度工程量综合单价（元）合价（元）备注1合同内1.1…小计////2变更签证2.1…小计////3索赔3.1…小计合计含税价款（A）A=Σ（1~3）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元附表8-1-2分包工程进度款结算明细表（工程量清单计价）工程名称：编号:序号项目编码项目名称项目特征单位进度工程量综合单价（元）合价（元）备注1合同内1.1…小计////2变更签证2.1…小计////3索赔3.1…小计////合计含税价款（A）A=Σ（1~3）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元附表8-2分包工程进度款结算审批表工程名称：编号:分包单位名称（盖章）本次结算期间分包合同编号合同价款序号结算明细本期报审（元）初审（元）复审（元）累计（元）1合同内金额2变更签证金额3索赔金额4合计含税价款其中税金不含税价款乙方合同签订人签字：年月日项目部初审造价员经营副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日公司经营管理部门复审签字：年月日审批意见承包单位：（盖章）经营主管领导：(签字)日期：附表9分包单位离场交接清单工程名称：年月日编号：分包单位名称（盖章）乙方合同签订人（签字）合同起止时间合同工作内容租、借项目部财物使用时间、归还情况项目部库管员：年月日周转材料领用、归还、使用时间及赔偿情况项目部库管员：年月日消耗性材料领用、使用数量及节余情况项目部库管员：年月日施工管理情况项目部质量员：年月日项目部安全员：年月日项目部※※员：年月日说明项目部材料员项目部造价员项目部会计项目生产副经理项目经理附表10消耗材料使用结算表分包单位名称：编号：分包工程名称分包合同编码序号材料名称规格型号材质计量单位计划量①领料量②退料量③使用量④=②-③结算金额备注节超量⑤=①-④采购单价（元）⑥合价（元）⑦=⑤*⑥123…合计双方经办人甲方库管员乙方委托领料人签字：年月日签字：年月日项目部审核库管员材料员技术员造价员经营副经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日项目经理：签字：年月日乙方合同签订人：签字：年月日制表人（库管员）：附表11周转材料使用结算表分包单位名称：编号：分包工程名称分包合同编码序号材料名称规格型号材质计量单位计划量①领料量②退料量③结算金额备注结算量④=②-③赔偿单价（元）⑤合价（元）⑥=⑤*④123…合计双方经办人甲方库管员乙方委托领料人签字：年月日签字：年月日项目部审核库管员材料员造价员库管员签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日项目经理：签字：年月日乙方合同签订人：签字：年月日制表人（库管员）：附表12施工机具使用结算表分包单位名称：编号：分包工程名称分包合同编码序号施工机具名称规格型号计量单位领用数量①退还数量②丢失损坏购买原价（元）⑦合价（元）⑧=⑦*（③*④+⑤*⑥）备注数量③=①-②折旧率④数量⑤折旧率⑥123…合计双方经办人甲方库管员乙方委托领料人签字：年月日签字：年月日项目部审核库管员材料员造价员经营副经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日项目经理：签字：年月日乙方合同签订人：签字：年月日制表人（库管员）：附件1-1编号：分包工程结算书工程名称：分包工程名称：分包合同编号：工程承包人：（盖章）经营管理部门：（盖章）项目部：（盖章）分包单位：（盖章）主管领导：（签字）部门负责人：（签字）项目经理：（签字）合同签订人：（签字）审核人：（签字）审核人：（签字）编制人：（签字）复审价款：初审价款：报审价款：复审日期：初审日期：编制日期：附件1-2编制说明一、分包工程范围及工作内容二、完工结算编制依据三、完工结算编制内容四、其他附件1-3分包工程完工结算汇总表编号：序号结算构成报审金额（元）初审金额（元）复审金额（元）备注1合同内金额2变更签证金额3索赔金额4材料使用节超及赔偿5施工机具使用赔偿6合计含税价款其中税金不含税加款项目部初审意见序号岗位名称初审意见签字1库管员2材料员3造价员3、4经营副经理附件1-4-1分包工程完工结算明细表（实物量清单计价）工程名称：编号:序号分项工程名称详细工作内容单位数量综合单价（元）合价（元）备注1合同内1.1…小计////2变更签证2.1…小计////3索赔3.1…小计4材料使用节超及赔偿见附表9、105施工机具使用赔偿见附表11合计含税价款（A）A=Σ（1~5）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元附件1-4-1分包工程完工结算明细表（工程量清单计价）工程名称：编号:序号项目编码项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）备注1合同内1.1…小计////2变更签证2.1…小计////3索赔3.1…小计////4材料使用节超及赔偿见附表9、105施工机具使用赔偿见附表11合计含税价款（A）A=Σ（1~5）大写：人民币元小写：￥元其中税金（B）B=A÷(1+税率)×税率大写：元小写：￥元税率11%/6%/0不含税价款（C）C=A-B大写：元小写：￥元精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档重庆建工第四建设有限责任公司建设工程施工劳务分包合同（示范文本）二0一六年五月第一部分合同协议书总包单位：

分包单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，依据总包单位和本工程业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》（以下简称总包合同）的相关约定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程部分的劳务分包事项协商一致，共同达成如下协议：一、分包工程概况1．工程名称：2．工程地点： 二、劳务分包作业范围及工作内容劳务分包作业范围：（此处应明确劳务分包的工作区域）劳务分包工作内容：（此处应详细叙述劳务分包的工作内容）三、劳务分包作业期限计划开工日期：年月日，总包单位如果对此作出变更，以总包单位的书面通知为准。计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。有节点工期要求的，分包单位应该按照总包单位签发的节点工期相关文件严格执行。如分包单位原因总工期或节点工期延误导致业主对总包单位的索赔及造成总包单位其它一切损失由本合同分包单位承担。四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合标准，并符合总包合同有关质量的约定。五、劳务分包合同价格1．签约合同价暂定为：元（人民币）大写﹕元。2．合同价格形式：（总价或单价合同，可附清单）。实际合同价款以双方共同审定确认的结算金额为准，但不能高于业主与总包单位办理的最终结算中对分包单位完成部分的确认金额。若本工程接受国家审计机关审计，并对分包单位所实施工程部分确认了审减金额，则分包单位对总包单位超付部分负有全额返还的义务。六、分包单位资质资质证书编号： 发证机关：资质专业及等级： 复审时间及有效期：七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1．中标通知书（如果有）；2．投标函及其附录（如果有）；3．专用合同条款及其附件；4．通用合同条款；5．技术标准和要求；6．图纸；7．已标价工作量清单或预算书（如果有）；8．其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。八、承诺1．总包单位承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。2．分包单位承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时编制工资支付表，委托总包单位通过农民工工资专用账户支付农民工工资。九、附则1．合同订立时间：年月日2．合同订立地点：3．本合同自生效。4．本合同一式份，具有同等法律效力，总包单位执份，分包单位执份。总包单位：(公章)分包单位：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。1.1.2总包合同：是指发包人与总总包单位签订的建设工程施工合同、发包人与专业总包单位签订的建设工程专业总包合同，或者总总包单位与专业总包单位签订的建设工程专业分包合同。1.1.3劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。1.1.4发包人：是指与总包单位签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.5总包单位：是指具有相应的工程施工承包资质，签订总包合同的总总包单位、专业总包单位或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。1.1.6总包单位项目经理：是指由总包单位任命并派驻劳务作业现场，在总包单位授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.7分包单位：是指与总包单位签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.8签约合同价：是指总包单位和分包单位在合同协议书中确定的总金额。1.1.9合同价格：是指总包单位用于支付分包单位按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.10基准日期：总包单位通过招投标方式选定分包单位的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；总包单位直接选定分包单位的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。1.1.11完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。1.2标准和规范除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与总包合同约定一致。1.3合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（9）其他合同文件和现场有效签证资料。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.4图纸总包单位应根据专用条款中约定的数量和内容向分包单位提供图纸。1.5联络1.5.1与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.5.2总包单位和分包单位应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。1.5.3任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.6保密除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经总包单位书面同意，分包单位不得将总包单位提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。2.总包单位2.1总包合同的提供经总包单位同意，分包单位可要求查阅总包合同，但有关总包合同的价格和涉及商业秘密及总包单位不同意查阅的条款除外。2.2劳务作业现场和工作条件2.2.1除专用合同条款另有约定外，总包单位负责向分包单位交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。2.2.2除专用合同条款另有约定外，总包单位负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件。2.3总包单位项目经理总包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、联系方式等事项，项目经理经总包单位授权后代表总包单位履行合同。除本合同有明确约定或者总包单位加盖公章予以授权、确认的以外，任何单位及个人针对本合同所涉分包工程的结算、对账、合同解除、排除或者限制或者减免总包单位权利、为总包单位设定或者增加、确认义务（债务）所作之认可均不具有代表（代理）总包单位之效力，对总包单位无约束力。3.分包单位3.1分包单位的一般义务分包单位在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；（3）履行总包合同中与劳务分包工作有关的分包单位的义务，但劳务分包合同明确约定应由总包单位履行的义务除外；（4）其它专用合同条款约定的分包单位应当承担的义务。3.2劳务分包项目负责人分包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经分包单位授权后代表分包单位履行合同。项目负责人应是分包单位正式聘用的员工，分包单位应向总包单位提交项目负责人与分包单位之间的劳动合同，以及分包单位为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于25天。分包单位违反上述约定的，应按照专用合同条款中关于分包单位违约责任的约定承担违约责任。3.3劳务作业管理人员除专用合同条款另有约定外，分包单位应在接到劳务作业通知后7天内，向总包单位提交分包单位现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与分包单位之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。分包单位派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。分包单位更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知总包单位，并征得总包单位书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。4.劳务作业人员4.1签订书面劳动合同分包单位应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向总包单位提供上月分包单位在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，分包单位承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。4.2支付劳务作业人员工资总包单位应分解工程价款中的人工费用，（需要讨论怎么开设）在银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。总包单位应根据当期实际发生的人工费用数额，按时将进度工程款中的人工费单独划拨到农民工工资（劳务费）专用账户，用于支付每月农民工工资。分包单位有义务配合总包单位完成相应工作。分包单位应对劳务作业人员实行实名制管理，并办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后交总包单位委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。分包单位应当每月按时足额支付劳务作业人员工资，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放支付情况书面提交总包单位。否则，总包单位有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。分包单位未如期支付劳务作业人员工资，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，总包单位有权从尚未支付的劳务分包合同价款中代分包单位直接支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向分包单位支付。分包单位无条件同意认可总包单位代付行为和代付金额并配合完善诸如付款财务手续、补开增值税发票等相关手续，若不补开增值税发票导致总包单位经济损失的，分包单位应予以赔偿。4.3劳务作业人员管理4.3.1分包单位应当根据总包单位编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经总包单位批准后实施。4.3.2分包单位应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。分包单位应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。4.3.3总包单位有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则总包单位有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。4.3.4总包单位要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，分包单位应当撤换。分包单位无正当理由拒绝撤换的，总包单位可按14.2的约定要求分包单位承担违约责任，并总包单位有权利另寻第三方来完成此项作业，费用由分包单位承担，并有权与分包单位解除分包合同。5.作业安全与环境保护5.1作业安全5.1.1总包单位应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，不得要求分包单位违反安全管理的规定进行劳务作业。5.1.2分包单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，分包单位应立即通知总包单位，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。5.1.3分包单位应按总包单位统一规划堆放材料、机具，按总包单位标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。5.2职业健康5.2.1劳动保护分包单位应当服从总包单位的现场安全管理，并根据总包单位的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。分包单位应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，分包单位应立即采取有效措施进行抢