公路监理工程师过关题库合同

第一部分单项选择题1．监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交()。A、清账书B．最后结账单C．竣工报表D．竣工报表2．某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。A、不必追究对方的违约责任B．按300t的数量计算违约金C．按lOOt的贷款计算违约金D．按逾期15天的时间计算违约金3．作为订立合同的代理人()。A、必须是企业或单位内部有关人员B．必须是企业或单位外聘人员C．必须是其他组织或其驻外机构D．以上三者(A，B，C)都可以为代理人4．下列可以构成一个有效的承诺是()。A、承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺5．下列情况下标书有效的是()。A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B．投标书未密封C．投标书逾期送达D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方6．监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现()。A、承包人无权得到该项工作的付款B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包人一定的补偿D．承包人有权得到该项工作的付款7．承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，()。A．可以拒绝执行B．请总监理工程师确认C．请业主批准D．请行政主管部门确定8．抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。A．公开招标B．邀请招标Ｃ．议标D．直接委托9．承包人应()向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。Ａ．每月B．每日C．每周D．每旬10．监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位()。A、向业主支付使用费并归还业主B．可将设备免费带走C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主11．在向承包人发出中标通知书之后()天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。A．7B．42C．21D．2812．()才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A、中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单13．当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。A、招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件14．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A．是否发布招标公告B，是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标15．具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。A．3个月B。6个月C。1年D．2年16．承包人在隐蔽工程覆盖之前应该()。A．请业主检查B．请监理工程师检查C．自我检查D。请质监站监督人员检查17．招标文件中投标须知是为了()。A．指导投标人正确报价B。避免投标人中标后拒签合同C．避免泄漏标底D。进行资格预审18．《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为()个月。A．12B．24C．18D．3019．法人的法定代表人超越权限订立的合同，()。A、该代表行为一律无效B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C．该代表行为一律有效D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为20．根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失()。Ａ．承担全部赔偿责任B．按责任比例进行赔偿C．不承担责任D．承担连带责任21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由()负责对该损失进行赔偿的责任。A．业主B．承包人C．监理单位D．直接处理监理事务的监理从业人员22、监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归()所有。A．业主B．承包人C．监理单位D．直接处理监理事务的监理从业人员23、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应()。A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D．双方事后协商确定E．不承担责任24、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应()。A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D．双方事后协商确定E．不承担责任25、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应()。A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D．应按责任比例计算赔偿E．不承担责任26．以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的()日期。A．成立B．生效C．监理服务开始履行的D．监理进场的日期27、在以下所列的事项中，()不属于委托人的义务和责任的。A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人B．向受委托人报告工作C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬28、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是()。A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工B．继续延缓施工进度，等待业主改正C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同29、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是()。A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置30、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当()。A．一律看成是无效指令，不予执行B．一律看成是有效指令，必须执行C．如果由于某种原因(如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况)，监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行31、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，()应做出解释和校正，并对此发出指令”。A．业主B．承包人C．监理工程师D．合同双方的上级主管部门32、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是()。A．在签发移交证书后立即全部退还B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是()。A．在签发移交证书后立即全部退还B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半34、根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是()。A．工程量减少，则单价提高B．工程量增加，则单价提高C．工程量增加，则单价降低D．单价偏高，则予以降低，反之提高35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是()。A．现场施工用材料遭受的损失B．承包人的施工机械遭受的损失C．已完工程遭受的损失D．在建工程遭受的损失E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失36、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是()。A．工地材料遭受盗窃的损失B．已完工程受到人为破坏的损失C．因气候原因造成的停工窝工损失D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失37、表明承包人合同义务完成的文件是()。（即对工程的批准证明文件）A．质量验收单B．中间交工证书C．移交证书D．缺陷责任期终止证书38、()才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。A．中间支付证书B．工程移交证书C．缺陷责任期终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单39、某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是()。A．2.7万元B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元40、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是()。A．15万元B．7.5万元C．30万元D．45万元41、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是()。A．两项索赔均成立B．两项索赔均不成立B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立42．总价合同与单价合同比较，()。A．总价合同便于处理工程变更B．单价合同便于处理工程变更C．总价合同加大了业主的投资风险D．总价合同有利于降低工程造价43、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是()。A．承包人B．业主派驻工地的负责人C．监理工程师D．业主和“监理工程师”共同负责44、施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是()。A．监理工程师B．承包人C．监理工程师与承包人双方D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任45、在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是()。A．从事监理工作的从业人员B。被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子D。由监理单位派驻到工地的总监理工程师46、在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是()。A。从事监理工作的从业人员B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师47、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是()。A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化48、FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是()。A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认B．在任何情况下工程师均可以更改C．任何情况下工程师均不能更改49、与承包人编制工程量清单无关的内容有()。A．质量规定B．技术规范C．设计文件D．计量支付办法50、FIDIC合同条款中的“工程设备”是指()。A．承包人的施工机械B．施工中待安装到永久工程中的设备C．承包人的所有装备D．承包人用于工程试验检测的设备51、某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由()。A．总监理工程师有权解除合同B．监理工程师有权解除合同C．业主有权撤换承包人代表D．业主有权解除承包合同52、索赔通知由()。A．监理工程师发给给承包人B．监理工程程师发给业主主C．业主发给给承包人D．承包人发给监理理工程师E．监理工程程师通知承包包人并抄报业业主53、合同条件规定，业业主在收到动动员预付款支支付证书后()内，应向承承包人支付动动员预付款。A．三十(30)天天B．二十八(28)天C。十四(14)天D．四十五(45)天54、如果在合同中规规定可以提供供“材料预付款”的，该材料料预付款是用用于由承包人人购进的、将将用于永久工工程的材料的的。由业主在在收到工程师师出具的“材料预付款款支付证书”的当月的月月支付中提供供给承包人，它它是一笔数额额为材料价款款()的无息贷款款。A．百分之百(1000％)B．百分之七七十五(75％)C.百分之八十(80％)D．百分之九九十(90％)55、材料预付款中所所说的“材料价款”一词，对于于工程所在国国出产材料而而言，指的是是()。A．运抵施工现场仓仓库(或堆场)的价格B．到岸价C，出厂价D．料场价56、材料预付款中所所说的“材料价款”一词，对于于从外国进口口的材料而言言，指的是()。A．运抵施工现场仓仓库(或堆场)的价格B．到岸价C。出厂价D．料场价57、合同文件中的图图纸，来源于于招标文件，所所以可以称之之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规规定()。A．该图纸是承包人人用于合同工工程施工的依依据B。该图纸经经业主批准后后可以用于合合同工程的施施工C。任何情况下均不不得用于本合合同工程的施施工D．经监理工工程师签字认认可后可以用用于合同工程程的施工58、监理工程师()解除合同规规定的承包人人的任何义务务。A．有权BB．任何时候候都无权C．经业主批批准后有权D．经合同管管理机构批准准后有权59、业主收到监理工工程师签发的的中间支付证证书后，如果果不能按时在在28天之内，或或者在承包人人向监理工程程师递交中间间支付证书后后的42天内付款时时，业主应赔赔偿给承包人人的损失是()。A．所超过天数的利利息B．停工窝工工损失C．全部费用D．全部损失失包括承包人人的利润60、FIDIC合同条条款中的指定定分包只能是是()。A．材料供应B．特殊服务C．工程分包D．属于合同同中暂定金额额下的工作或或服务61、FIDIC合同条条款规定承包包人应对下列列风险损失负负责()。A．由于承包人的重重型施工机械械进场，将沿沿途的一座小小桥压坏B．由于洪水引起的的已完工工程程损毁C．由于监理工程师师提供的原始始基准数据不不正确致使承承包人放线错错误62、一般分包应当与与承包人签订订分包合同，指指定分包应当当是()。A．与业主签订指定定分包合同对对业主承担合合同责任B。与业主签订指定定分包合同，但但对承包人承承担分包合同同的责任C．与承包人签订分分包合同，但但对业主承担担分包合同的的责任D．与承包人签订分分包合同，并并对承包人承承担分包合同同的责任63、在FIDIC合同通通用条件第63条规定，如如果发生承包包人严重违约约，业主可以以在向承包人人发出通知的的14天后，进驻驻现场并接收收工程，并在在不解除承包包人按合同规规定的任何义义务与职权的的情况下，终终止对承包人人的雇用。这这种处置办法法被称之为()。A．驱逐承包人B．留置权C．进驻工地D．保全措施施64、()拒收不合合格的工程。A．监理工程师有权权B．谁都无权C．业主有权D．谁都有权权65、根据FIDICC合同条款，在在施工期间，下下列损失应由由业主承担的的是()。A．超出合同规定检检验所造成的的停工窝工损损失B、超出合同同规定检验所所造成的检验验费C、超出合同规定的的检验，且检检验结果合格格时所发生的的费用损失和和工期损失66、自开工之日起到到颁发移交证证书之日止，承承担照管工程程、工程所使使用的材料、设设备及施工图图纸文件责任任的人是()。A．承包人B．．业主C．承包人与与业主双方D．承包人负负主要责任，业业主负连带责责任67、如果监理工程师师对整个合同同工程中的任任何部分工程程签发了部分分工程的移交交证书，则业业主从签发部部分工程移交交证书之日起起承担()。A.对整个工程的照管管B．在整个工程的移移交证书签发发前业主不承承担对任何工工程的照管C．应当承担起对该该部分工程的的照管责任D．承担待完完扫尾工程的的照管68、如果是由于业主主、监理工程程师、业主雇雇佣的其他承承包人的原因因，使得已经经基本完工的的工程无法进进行竣工验收收的，则认为为()。A．须等到其他承包包人的原因消消除、且验收收合格后，监监理工程师才才能依照程序序签发移交证证书B．该工程已在预定定进行检验完完成的那一天天就被业主接接收了C．无法处理D．须由监理理工程师与承承包人协商一一个意见、报报业主同意后后，再按协商商结果执行69、《公路工程国内内竞争性招标标文件范本》所所规定的“开工预付款”的支付办法法是，业主在在收到工程师师签发动员预预付款支付证证书后14天内核批，并并支付开工预预付款的()，待承包人人按投标文件件载明的主要要设备进场以以后，再支付付其余部分。A．60％B．800％C．50％D．70％E．75％70、合同条款第544条规定，承承包人已经运运至现场的施施工机械、临临时工程和材材料，被视为为业主的财产产，为专供本本合同工程施施工所用，没没有业主的同同意、监理工工程师的批准准，不得将上上述任何物品品和其任何部部分运出现场场(但运输车辆辆除外)，这一规定定被称之为()。A．否决权B．抗辩权C．留置权D．保全措施施71、下列文件中()不是合同文文件的组成部部分。A．投标书及其附件件B．中标通知知书C．招标补遗遗书D．勘察资料料72、监理工程师在施施工承包合同同中的地位是是()。A．委托代理人B．独立第三三者C．既是委托托代理人又是是独立第三者者D．法定代理理人73、在支付从国外进进口的材料时时，材料预付付款中所指的的“到岸价”是()。A．运达出口国的口口岸的价格B．离开货物物供应国的口口岸时的口岸岸价格C．到达本工程工地地的价格D．指离岸价价加海上运输输费再加海运运保险费74、公路工程的验收收先后有两次次，由()主持公路工工程的交工验验收。A．监理工程师B．业主C．省公路质质监站D．交通部质质监总站75、监理工程师所签签发的“最终支付证证书”，在合同管管理上的法律律意义是()。A．证明业主与承包包人双方都已已经完成了各各自的合同义义务，合同到到此正式终止止的证明文件件B．证明承包人已经经完成了自己己的合同义务务的文件C．仅仅是证明合同同双方最后谁谁应向谁支付付多少款项的的证明文件D．证明业主已经完完成合同义务务的文件76、监理工程师的职职责和权力是是由()所规定的。A．委托监理合同BB．《合同法法》与《招标标投标法》共共同赋予的C。招标投标法D．施工承包包合同E．施工承包合同与与委托监理合合同共同赋予予的F．合同法77、施工承包合同的的合同价格是是指()A．承包人的投标价价B．评标中经经算术修正后后的价格C．评标价D．中标通知知书中所列出出的中标价78、从担保法和会计计制度上看，开开工预付款(国际惯例称称其为动员预预付款)应当属于()性质的款项项。A．定金BB．保证金C．无息贷款D、暂付款E．承包人具具有的留置权权79、下列()招招标中，价格格不应作为评评标的第一要要素。A．勘察设计招标B．施工监理理招标C．施工招标D．材料、设设备采购招标标80、在评标过程中，招招标人可以对对投标价格做做出的修改是是()。A．予以降低B．予以提高高C．除按评标委员会会指出的算术术错误修改外外，均不能修修改D．与投标人人谈判修改81、以同一专业的施施工单位组成成联营体(联合体)投标时，其其联营体的资资质应()。A．以联营成员单位位中资格较低低者为准B．由业主或或招标单位确确定C。以联营成员单位位中资格较高高者为准D．只有路基基工程可以以以较低者为准准82、承包人应密封的的投标文件内内容有()。A。投标文件的全部部内容B．投标书及及投标保证书书C。已标价的的工程量清单单D．法人委托托书83、评标时衡量投标标单位竞争性性的主要依据据是()。A．原始报价B．算术修正正后的报价C．类比价D．评标价84、施工单项合同估估算价在()的必须进行行招标。A．1000万元以B．200万元以上C．300万元以上D．2000万元以上85、《招标投标法》规规定，采用邀邀请招标方式式的，必须向向()以上的潜在在投标人发出出邀请。A．2个B．3个个C．4个D．5个86、评标委员会的评评标报告应由由()。A．全体成员签字BB．评标委员员会主任与业业主的法定代代表人签字C．评标委员会主任任与全体成员员签字D．评标委员员会主任签字字87、评标委员会应由由()负责组建。A．项目主管部门B．建筑市场场的主管部门门C．招标人D．工程监理理单位88、以下备选答案符符合《工程建建设项目施工工招标投标办办法》(2003年)对招标人编编制“标底”的规定的是()。A．必须编制标底B．不承认“标底”对评标工作作有法律约束束力C．根据项目的特点点决定是否编编制标底D．对一个工工程可以编制制两个或两个个以上的标底底89、我国的法律规定定：投标人不不得以低于成成本的报价竞竞标；其中的的成本价是指指()。A．社会平均成本价价B．投标人的的个别成本价价C．合同标底底的价格D．本行业的的行业平均成成本价90、按FIDIC条款，下下列做法中()更合适。A．先签订监理合同同，再进行施施工招标B．先施工招招标，再签订订监理合同C．谁先谁后都可以以D．施工合同同与监理合同同同时进行招招标91、投标有效期是指指()。A．从开始发售招标标文件之日起起到投标截止止日止之间的的一段时间B．从开标之日起到到签发中标通通知书之日止止之间的一段段时间C．从购买资格预审审文件之日起起到签发投标标邀请信之日日止之间的一一段时间D．从中标人收到中中标通知书之之日起到签署署合同协议书书之日止之间间的一段时间间92、《公路工程国内内招标文件范范本》规定在在投标截止日日前()可以用“补遗书”的方式修改改招标文件。A．15天B．211天C．28天D．30天93、投标基准日期是是指()。A．投标截止日前228天的当日B．开始发售售招标文件的的当日C．投标截止日的当当日D．开始发售售招标文件后后的第28天94、投标人必须对本本合同的全部部工程报投标标价，并以投投标人在工程程量清单中提提出的“单价”或“总额价”为依据；如如果只填报了了其中的部分分工程，则其其投标将属于于()。A．该投标有效，在在合同实施过过程中，未报报价的部分，按按合同出现“漏洞”的原则处理理B．允许只对合同中中的部分工程程报价，并且且只授予投标标人已经填有有报价的那部部分工程，其余的应另另择中标人C．该投标属于不符符合标，予以以拒绝D．视为非实质性的的偏离，可以以在评标时通通过对投标文文件的质疑澄澄清进行补报报，补报后就就可以参加响响应性审查与与评标中的评评标价的评比比95、在《合同法》第第十二条中，规规定“为了宣传推推广起见，当当事人可以参参照()订立合同”。A．有效合同B．合同示范范文本C．格式化合合同D．定式合同同96、以下关于合同成成立与合同无无效的确认权权说法中，正正确的是()。A．合同成立与合同同无效的确认认权都属于合合同当事人双双方B.合同成立与生效的的确认权都属属于人民法院院或仲裁机关关C．合同成立的确认认权属于人民民法院或仲裁裁机关，而合合同生效的确确认权属于合合同当事人双双方D．合同成立的确认认权属于合同同当事人双方方，而合同无无效的确认权权属于人民法法院或仲裁机机关97、以下提法正确的的是()。A．依法成立的合同同对当事人有有法律的约束束力B．只有依法生效的的合同才对当当事人具有法法律的约束力力C．只有依法生效又又经过“公证”或“鉴证’’的合同才对对当事人具有有法律的约束束力D．只有依法成立又又经过“公证”或“鉴证”的合同才对对当事人具有有法律的约束束力98、要约的定义是(()。A．希望和他人订立立合同的意思思表示B．希望他人能够成成为要约人向向自己发出要要约的意思表表示C．要有实际内容的的约定D．是在合同同订立之前相相互了解对方方缔约能力、资资信状况的过过程99、要约生效的时间间是()。A．要约人发出要约约时该要约生生效B．要约到达“受要约人”时该要约生生效C．要约生效的时间间由“受要约人”认定D．该要约得得到管理合同同的行政部门门认可时该要要约生效100、如果“受受要约人”在承诺时对对要约的内容容做出实质性性的变动，则则认为该意思思表示()。A．否定性承诺B．承诺有效C．承诺无效D．用重新要要约代替了原原来的要约101、恶意串通通损害国家、集集体或第三人人利益的合同同是()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同102、因重大误误解所订立的的合同应属于于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同103、违反法律律法规中强制制性规定的合合同是()。A．合同有效B．无效合同同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同104、损害社会会公共利益的的合同是()。A．合同有效B．无效合同同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同105、在订立合合同时“显失公平”的合同是()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同106、限制民事事行为能力人人所订立的合合同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同107、以合法形形式掩盖非法法目的的合同同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同108、法人代表表越权的情形形下所签订的的合同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同109、无权代理理人所签订的的合同应当属属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同110、未经共有有人同意而处处分了共有财财产的合同应应当属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定的合同同111、凡是不能能满足主体合合格要件的合合同一律都属属于无效合同同。关于此说说法表述正确确的是()。A．对B．不对对C．没有得到到相对人追认认的才无效D．由相对人人一方认定其其是否有效112、凡是经济济合同关系中中的权益主体体不能满足合合格要件的，该该合同是无效效合同。关于于此说法表述述正确的是()。A．对B．不对对C．没有得到到相对人追认认的才无效D．由相对人人一方认定其其是否有效113、只要是合合同的形式不不符合法律规规定或双方约约定的一律都都属于无效合合同。关于此此说法表述正正确的是()。A．对B．是合同效效力待定合同同C．没有得到到相对人追认认的才无效D．由相对人人一方认定其其是否有效114、《合同法法》规定承担担“履约违约”责任的原则则是()。A．过失责任原则B．平等自愿愿原则C．诚实信用用原则D．严格责任任原则115、由于合同同中某方存在在有过失，使使得已经成立立的合同不能能生效，或者者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可可撤销合同”时，责任方方应承担的责责任原则是()。A．过失责任原则B．平等自愿愿原则C．诚实信用用原则D．严格责任任原则116、因承包人人超越其经营营范围、资质质等级签订的的施工承包合合同应当属于于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定117、凡依法必必须招标的，但但招标人没有有依法进行招招标而签订的的施工承包合合同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定118、凡是在招招标中因招标标人泄露标底底而签订的施施工承包合同同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定119、因招标人人与个别投标标人恶意串通通、内定中标标人而签订的的施工承包合合同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定120、工程属于于重点工程，该该项目已经被被批准采用邀邀请招标，但但是在参加投投标的单位少少于2家的情况下签签订的合同，该该合同属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定121、如果属于于重点工程公公开招标，但但是在参加投投标的单位少少于3家的情况下下签订的合同同，该合同属属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定122、招标人隐隐瞒工程的真真实情况下所所签订的施工工承包合同，应应当属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定123、当业主与与承包人所订订立的施工承承包合同，没没有采用书面面的形式签订订时，则应当当属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定124、“招标人人没有遵照国国家已经批准准的投资计划划或可行性分分析报告编制制招标文件情情形下产生的的施工承包合合同”，应当属于()。A．合同有效B．无效合同C．可撤销合合同D．合同效力力待定125、某施工承承包合同在合合同已经履行行或已经履行行完毕的时候候，被宣布为为无效合同，这这种情形下的的合同违约应应当按()原则处理。A．独立责任原则B．严格责任任原则C．过失责任任原则D．公平责任任原则126、监理工程程师对承包人人施工质量不不合格的工程程不进行计量量，是行使合合同法中的()。A．一般抗辩权B．同时抗辩辩权C。不安抗辩辩权D．后履行抗抗辩权127、双方代理理行为、自身身代理行为都都属于()行为。A．有效代理B．无效代理理CC.无权代理D．有权代理理128、())可以代表法法人进行生产产经营活动、参参与招标投标标、签订经济济合同。A．监护人B．法定代理理人C．法定代表表人(简称法人代代表)D．自然人129、民法通则则第三十八条条给法人代表表所下的定义义是()。A．依照法律或者法法人组织章程程的规定代表表法人行使职职权的负责人人B．法院指定的代理理人C．法人就是是法定代表人人D．被法律赋赋予人格化了了的社会组织织130、经济法律律关系的主体体是指()。A．经济法律关系中中当事人的权权利和义务BB．是经济法法律关系的当当事人C．经济法律关系主主体的权利义义务所共同指指向的“事”或“物”D．国家颁布布的法律、法法规131、经济义务务是一种按照照法定或约定定必须由义务务主体用一定定履行行为，自自觉实现权益益主体(债权人)的经济利益益和要求的责责任。义务主主体如果不履履行或不完全全履行其合同同义务，权利利主体一方有有请求()强制执行的的资格。A．上级主管部门B．有关司法法机关C．当地工商商行政管理机机关D．当地公安安局132、业主与监监理工程师签签订委托监理理合同属于()行为。A．法定代理B．指定代理C．双方代理D．委托代理理133、“经济法法律事实”是法律上的的一个专有名名词，指的是是能够引起经经济法律关系系的产生、变变更、消灭的的()事实。A．行为BB．事件C．实效D．客观134、当经济法法律事实的产产生是以当事事人的主观意意志为转移的的时候，法律律上称这种经经济法律事实实为()。A．行为BB．事件C．实效D．机会135、从有没有有国籍出发，关关于自然人与与公民论述正正确的是()。A．公民和自然人都都有国籍B．公民是有有国籍的，自自然人是专指指没有国籍的的人C．公民是有国籍的的，自然人是是不强调他有有没有国籍的的D．公民是有有国籍的，自自然人是没有有国籍的136、组织办理理竣工验收的的费用由（）承担。A、承包人B、监监理C、业主D、上级主管管部门137、以下哪一一项不属于工工程变更范围围？（）A、合同中列出的工工程项目中任任何工程数量量的增加或减减少B、取消合同同中任何部分分的工作细目目的工作C、改变合同中任何何工作的性质质、质量及种种类D、为完成工工程进度而增增加资源投入入137、FIDIIC合同条件规规定，承包人人的施工虽已已达到基本竣竣工的条件，但但由于非承包包人原因的外外部客观条件件影响不能进进行竣工检验验．对该部分分工程监理工工程师应认为为（）。A、已经竣工不需再再进行竣工检检验B、需经检验验后才能判定定是否竣工C、已经竣工但还需需进行竣工检检验D、尚未竣工工138、工程一切切险中的意外外事故，包括括火灾和（）或飞机坠坠毁。A、地震B、雷雷击C、地崩D、飞行物体体坠落139、依法必须须招标的国际际招标项目的的招标公告应应在以下报刊刊上发布：（）。A、中国经济导报B、中国建设设报C、中国日报D、中国交通通报140、专业监理理工程师应对对按工程量清清单的分项工工程进行一次次系统的检查查验收。检查查合格后，提提请高级驻地地监理工程师师签发（）。A、中间交工证书B、分项工程程交工证书C、部分工程程交工证书D、单项工程程交工证书141、暂定金额额由（）批准使用用。A、业主B、总总承包人C、监理工程程师D、业主代表表142、《公路工工程国内招标标文件范本》计计量条款规定定的工程量清清单开列的工工程量是指（）。A、根据本工程的设设计提供的预预计工程量；；B、根据投标标要求估算的的报价工程量量；C、合同履行过程中中完成的实际际工程量；D、工程结帐帐依据的结算算工程量。143、招标投标标法规定评标标工作应由（）负责。A、业主B、业主主组建的评标标委员会C、上级主管管部门指定的的评标小组D、代表国家家的常设评标标机构。144、由于承包包人的原因导导致监理单位位延长了监理理服务的时间间，此工作内内容应属于（）。A、正常工作Ｂ、附附属工作ＣＣ、额外工作作Ｄ、意外外工作145、、依法必必须进行招标标的项目，自自招标文件发发出之日起至至投标人提交交投标文件截截止之日止，最最短不得少于于（）。A、10日B、155日C、20日D、25日146、《工程变变更令》由（）下达。A、业主BB、监理工程程师C、现场监理D、上级主管管部门13、根据合同通用条条件，如果在在（）以后，由由于国家或省省（自治区、直直辖市）颁布布的法律、法令、规规章或条例出出现修改或变变更，因采用用上述法律、法令、规规章或条例等等，导致承包包人成本上升升，承包人由由此增加的开开支，业主应应予补偿。A、投标截止日期前前的28天B、投标截止止日期前30天C、授标D、投标147、合同通用用条件中规定定的合同文件件中最优先内内容是（）。A、技术规范B、中标通知知书C、合同协议议书D、有标价的的工程量清单单148、根据FIIDIC条件，承包包人应办理工工程施工的履履约担保，担担保人可以是是（）。A、政府机关B、银行C、公民个人D、学校149、某代理人人超越了授权权范围所产生生的权利义务务，事后获得得了被代理人人的同意，则则此行为属于于（）。A、不具有法律效力力B、被代理人人的追认权C、被代理人人不履行委托托代理协议D、被代理人人的拒绝权150、以下对工工程保险性质质与作用的描描述哪一条不不正确？（）A、工程保险是强制制性的B、进行各种种保险可使业业主和承包人人转移和减轻轻风险C、保险后仍需预防防灾害和事故故，尽量避免免和减少风险险危害D、工程保险险种的的选择是由承承包人自行选选定的151、施工合同同的担保合同同属于（）A、从合同BB、主合同C、分包合同D、有偿合同同152、因不可抗抗力致使监理理合同不能履履行或部分履履行，责任和和损失的担负负原则：A、业主负全责B、监理负全全责C、各负其责D、施工方负负全责153、处理合同纠纠纷的原则是是（）。A、协商为主、调解解优先原则B、维护业主主利益的原则则C、严格监理理的原则154、在招投标标过程中，中中标单位在收收到中标通知知书后的28天内办理履履约担保手续续。担保方式式有（）。A、定金B、银银行保函C、第三人保保证D、抵押155、在下列对对工程实施过过程中风险责责任的的划分分中，（）不不属于业主的的风险。A、特殊风险，包括括战争、革命命等B、经济方面面的风险C、单价的报报价风险D、工程还未办理正正常移交手续续，业主提前前使用造成工工程的损害或或损失156、招标投标标法规定对于于国家重点项项目和省、自自治区、直辖辖市人民政府府确定的地方方重点项目，除除经批准外，必必须采用（）方式进行行招投标。A、直接委托B、公开招标C、邀请招标D、议标157、业主投保保“工程一切风风险”后，工程项项目建设过程程中的（）。A、一切风险转移给给保险公司BB、部分风险险转移给保险险公司C、全部风险仍由业业主承担D、全部风险险转移给承包包人158、在签发整整个工程的竣竣工交接证书书时，监理工工程师对合同同价格的调整整仅限于工程程变更超出有有效合同价格格的（）的那部部分款额。A、5%B、10%C、15%D、20%159、在FIDDIC合同条件下下，承包人向向业主提交的的履约保函内内的合同担保保有效期限是是从（）为为止。A、合同签字之日起起到颁发工程程移交证书B、合同签字字之日起到颁颁发解除缺陷陷责任证书C、发布开工令之日日起到颁发工工程移交证书书D、发布开工工令之日起颁颁发解除缺陷陷责任证书160、没有经过过公证的合同同一般认为（）。A、是无效合同B、是可撤销销合同C、是效力待定合同同D、是和经过过公证的合同同具有同等的的法律约束力力的合同161、在履行期期限届满之前前，当事人一一方明确表示示或者以自己己的行为表明明不履行主要要债务，对方方（）。A．经催告后，可解解除合同B．可解除除合同C．经催告后在合理理期限内未承承诺履行的，可可解除合同DD．在履行期期限届满之前前可解除合同同162、监理工程程师有权处理理的索赔是承承包商（）。A．依据合同条款提提出的索赔B．．依据其它法法律文书提出出的索赔C．提出的道义索赔赔D．无无合法理由延延误竣工对业业主的违约索索赔163、某公路项项目设计合同同的价格为3300万元，设设计单位已接接受委托方支支付的定金，无无正当理由拒拒不履行合同同义务，则委委托方有权要要求设计单位位返还（）万万元。A．60BB．30C．90D．120164、建设工程程勘察合同法法律关系的客客体是指（）A、物B、智力成成果C、行为D、财165、如果解决决施工合同纠纠纷的仲裁过过程违反法定定程序，当事事人可以向（）申申请撤销裁决决。A、人民法院B、政府的建建设行政主管管部门C、上级仲裁裁委员会D、质量监督督机构166、下列财产产中，（）可可作为抵押物物进行抵押。A、抵押人所有的房房屋B、抵押人有有权使用的集集体土地所有有权C、依法被查封的财产产D、抵押人所有有的支票167、合同中当当事人约定了了违约金，也也约定了定金金。合同过程程中发生违约约后，（）A、未违约方可以选选择定金或违违约金要求对对方赔偿B、违约方可可以选择定金金或违约金要要求对方赔偿偿C、未违约方可以同同时采用定金金和违约金要要求对方赔偿偿D、违约金和定金的的约定同时无无效，需采用用其他方式追追究违约责任任。168、施工合同同订立后，发发包人有确切切证据证明承承包人经营状状况严重恶化化，拒绝支付付预付款，这这是发包人行行使（）A、同时履行抗辩权权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩辩权169、监理招标标的宗旨是对对监理单位（）的的选择A、能力BB、人员C、设备D、报价170、委托监理理合同中不属属于监理人义义务的内容是是（）A、负责施工合同的的协调管理B、负责外部部关系的协调调C、认真勤奋奋地工作D、不得泄露露申明的秘密密171、当承包人人提出索赔要要求后，工程程师无权就（）作作出抉定。A、费用索赔BB、要求承包包人编人缩短短合同工期C、合同内索索赔D、工期延误误索赔172、公路工程施工合合同示范文本本中，工程师师无权指示设设计变更的情情形是（）A、减少合同中约定定的工程量B、改变有关关工程的施工工时间C、删除承包范围内内的部分工作作D、更改工程程有关部分尺尺寸173、施工合同示范文文本规定，当当合同文件发发生矛盾时，按按顺序进行解解释。下列排排序中正确的的是（）A、合同协议书、通通用条软、专专用条款B、中标通知知书、专用条条款、协议书书C、中标通知书、专专用条款、投投标书D、中标通知知书、专用条条款、标准174、FIDIC施工合合同条件内所所称的“合同工期”是指（）A、完成合同内注明明的全部工程程的时间B、完成合同同内外全部工工程的时间C、招标文件内规定定完成工程的的时间，加上上经过批准顺顺延的工期D、中标通知书内注注明的完成全全部工程的时时间，加上经经批准顺延的的工期175、FIDIC施工合合同条件规定定的合同有效效期的结束时时间是以（）日日为标志。A、工程接收证书签签发B、颁发履约约证书C、“结清单”生效D、提交竣工工报表176、因总监理理工程师在项项目监理中决决策不当，给给发包人造成成损失时，发发包人应当要要求（）贻偿偿。A、监理单位B、总总监理工程师师C、监理单位位的法定代表表人D、具体的监监理人员177、法人的交更是指指（）A、法人法定存在期期限届满B、法人企业业改变经营方方式C、法人企业业转让企业DD、企业法人人资格被撤销销178、要约人要要撤销要约，擞擞销要约通知知应在（）到到达对方。A、要约到达对方之之前B、对方发出出承诺之前CC、对方承诺诺到达要约人人之前D、对方承诺诺生效之后179、对已完成施工图图设计的小型型工程，进行行施工招标时时，可来用（）合合同。A、单价B、总价价C、成本加酬酬金D、计划价格格180、双方签署的监理理合同内写明明的合同金额额是指（）的的酬金。A、正常监理工作B、附加监理理工作C、额外监理工作D、包括正常常，附加和额额外监理工作作181、FIDIIC合同条件件规定当颁发发部分工程移移交证书时，（）A、不应返还保留金金B、应退还一一半保留金C、应退还该部分工工程占合同工工程相应比例例保留金的一一半D、应全部退退还保留金．．182、工程项目目承包单位投投标时，按规规定应提交下下列证明文件件（）A．只交验企业法人人营业执照B．只交验企企业等级证书书C．优良工程证书D．企业法人人营业执照和和企业等级证证书183、施工中的的费用索赔出出现的原因是是（）A．非自身的原因，且且实际造成了了损失，应由由对方承担责责任的补偿或或赔偿B．只限定当事人违违约而提出的的赔偿C．非自身的原因，且且实际造成了了损失，应由由对方承担责责任的补偿或或赔偿D．不包括因第三者者过错造成的的损失的补偿偿或赔偿184、经济合同同担保常采用用定金、保证证、抵押、质质押和留置权权五种形式。下下列说法正确确的有（）A．预付款是定金的的形式之一B．保证人可可以是合同当当事人一方，也也可以是第三三人C．抵押人可以是合合同当事人一一方，也可以以是第三人D．留置物的的所有人必须须是债务人185、按照法律律规定，（）不能成为为建筑施工合合同的担保人人A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司司186、《合同法法》规定，建建设工程合同同中没有规定定的，适用（）的的有关规定。A、买卖合同BB、技术合同同C、承揽合同D、委托合同同187、世行贷款款公路项目主主要采用A、成本加酬金合同同B、总价合同C、单价合同同D、设计施工工总承包合同同188、在现场考考察时招标单单位向投标单单位介绍工程程情况，投标标人由此得出出的推论是（）A、由业主负责BB、由承包商商负责C、由设计单单位负责D、由业主与与承包商各负负一半189、根据投标标法的规定，投投标人少于（）个个时，招标人人应依照招投投标法重新招招标。A、2个B、5个C、10个D、3个190、监理单位位出现失职行行为，按照监监理合同规定定，业主可（）A．发出中止合同通通知，令监理理合同即行停停止B．发出未履履行业务通知知后在第21天单方面终终止合同C．发出未履行业务务通知后21天内未得到到满意答复，进进一步发出终终止合同通知知，在该终止止合同通知发发出后的第35天，监理合合同即行终止止D．首先发出未履行行义务通知，21天内未能得得到满意答复复后，在第一一个通知发出出35天后发出终终止合同通知知，监理合同同即行终止191、FIDIIC合同条件下下，当业主与与承包商发生生合同争议时时，首先（）A、工程师对争议事事项作出决定定B、双方友好好协商C、申请仲裁D、提起诉讼讼192、经济合同同的核心是（），它量当当事人双方权权利和义务的的焦点A、价款B、标标的C、违约责任D、履行期限限193、工程师对对已经同意承承包人隐蔽的的工程部位施施工质量产生生怀疑后，要要求承包人进进行剥露后的的重新检验。检检验结果表明明施工质量存存在缺陷，承承包人按工程程师的指示修修复后再次覆覆盖。此项事事件按照施工工合同的规定定，对增加的的施工成本和和延误的工期期处理应是（）A、工期顺延，施工工成本的增加加由承包人承承担B、工期不予予顺延，施工工成本的增加加由承包人承承担C、顺延工期，补偿偿剥露和重新新覆盖的成本本，修复缺陷陷本由承包人人承担D、工期不予顺延，补补偿剥露和重重新覆盖的成成本，修复缺缺陷本由承包包人承担194、无效经济济合同的确认认权属于（）A、法院或仲裁机关关B、法院C、工商局D、建设管理理部门195、招标文件件中的工程量量清单是（）A、准确的工程量B、竣工结算算的依据C、投标单位位计算标价的的依据D、总价承包包时的工程量量196、FIDIIC条款中对合合同拥有解释释权的是（）A、承包商B、业主C、第三方D、监理197、下列那种种行为属于要要约（）A、业主向承包人发发出的订约通通知；B、业主发售的的招标文件；；C、承包人投送的投标标文件；D、业主签发中中标通知书；；198、合同法对对自然人在工工程建设合同同中能否成为为合同主体的的规定有：（）A、不可以成为招标标人B、不可以成成为投标人C、不可以招招标但可以投投标D、可以招标但不能能投标E、既可以招标标又可以投标标F、既不能招招标也不能投投标199、任何投标标人对于一个个合同有一次次而且只能有有一次投标机机会，如果投投标人先以自自己的公司投投了一次标，然然后又与其他他公司联合以以联营体的名名义再投了一一次标，则：：（）A、以自己公司的名名义所投的标标有效，以联联营体的名义义所投的标作作废；B、以联营体名义投投的标有效，以以自己公司名名义的投标文文件被拒绝；；C、以上两次投标都都将被拒绝；；D、以上两次投投标都有效；；200、工程计量量是指对承包包人已完成的的工程进行收收方、计算和和由（）给予确认的的过程。A、业主BB、业主、监监理工程师、承承包人三方C、承包人D、监理工程师201、FIDIIC条款中合同同通用条件与与合同专用条条件间的关系系是（）A、通用条件是为主主的条件，专专用条件是从从属条件，故故通用条件较较为全面。B、专用条件是为主主的条件，通通用条件是从从属条件，故故专用条件较较为全面。C、专用条件是针对对通用条件有有关条款进行行的补充、修修改或具体化化，故专用条条件优先。202、规定需由由业主特别批批准后监理工工程师才能签签发的文件是是：（）A、支付证书；B、移交证书书；C、缺陷责任任期终止证书书；D、在使用招标文件件范本时，通通用或专用条条件第二条规规定需由业主主特别批准的的内容。203、监理工程程师有权要求求承包人撤换换由其派遣或或雇佣的那些些工作不能胜胜任，或玩忽忽职守、工作作不负责任的的人员。上述述已经被撤换换的人员（）。A、不可以在原岗位位上，但可以以调换到其他他岗位上使用用；B、经教育、整改后后由项目经理理决定其是否否方可以重返返原岗位继续续工作；C、应当永远离开本本合同工程，不不得继续留用用；D、未经监理工程师师的同意不得得重新回到本本合同工程工工作。204、《合同法法》赋予合同同当事人一方方可以单方独独立行使的权权利有：（）A、代位权B、撤销权C、概括转让D、约定解除除权205、当事人将将自己的不动动产作为担保保而不需将担担保物的保管管权转移给对对方的担保方方式是()。A、定金B、抵押C、质押D、保留金206、施工中某某隐蔽工程未未经验收，承承包人就自行行将工程隐蔽蔽，事后监理理工程师指令令承包人剥开开已经隐蔽的的工程重新检检验，检验结结果表明承包包人所施工的的工程符合合合同要求，，，，承承包人因执行行监理工程师师的上述指令令所引起的剥剥开、检验及及重新隐蔽的的费用应当由由（）承担。A、业主B、承包人C、监理公司D、工程师207、公路工程程施工中，当当施工工地距距居民住宅区区距离小于150米时，承包包人不得在夜夜间安排噪声声超过（）的机械施施工。A、45dB；B、55dB；C、75dB；D、85dB。208、按《合合同法》的规规定当事人行行使不安抗辩辩权的法律后后果是（）。A、终止合同B、中止履行行合同C、恢复履行行合同D、解除合同209、业主投保保“建筑工程一一切险”后，工程建建设中的()。A、一切风险转移给给保险公司BB、全部风险险仍由业主承承担C、将“工程一切险”的风风险转移给保保险公司D、全部风险险转移给承包包人210、合同法律律关系主要是是由法律规范范调整的（）。A．行政法律关系B．民事权利利义务关系CC．刑事法律律关系D．经济侵权权关系211、对于无权权代理行为，被被代理人可以以根据无权代代理的后果，对对自己有利或或者不利的原原则，行使（）。A．追认权或者拒绝绝权B．催告权或或者撤消权C．追认权或或者撤消权D．催告权或或者拒绝权212、订立合同同时，承诺人人做出有效的的承诺，必须须是（）。A．第三人完全接受受要约条件B．承诺人不不定期地做出出承诺C．完全接受要约条条件D．承诺人可可附有实质性性变更的答复复212、除（）外，合同同允许变更或或解除。A、由于不可抗力致致使合同的全全部义务不能能履行B、由于另一方在合合同约定的期期限内没有履履行合同，致致使不能实现现合同目的C、由于合同主体的的一方承办人人调离单位D、当事人双方经过过协商同意，并并且不因此损损害国家利益益和社会公共共利益213．招标单位位组织现场考考察时，对某某投标者提出出的问题，应应当（）。A、以书面形式向提提出人作答复复B、以口头形形式向提出人人当场答复C、先在标前会上用用口头澄清，会会后再以书面面形式向全体体投标人作同同样答复D、可不向其他投标标者作答复214、（）内容不属属于监理工程程师对施工合合同管理的主主要工作内容容。A．工期管理B．审查项目目概预算C．质量管理D．结算管理理215、《公路工工程国内招标标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。A．10天BB．30天C．20天D．21天216、根据FIIDIC条款，如果果承包商未能能办理工程保保险，则业主主可以去办理理，并认为其其费用（）。A．由仲裁机构确定定B．业主承担C．业主和承包商共共同承担D．承包商已已经计入合同同报价之中,应在支付中中扣回217、某承诺文文件超过要约约规定时间1天到达要约约人。按照邮邮寄文件收函函邮局戳记标标明的时间，受受要约人是在在要求的时间间内投邮，由由于邮局错投投而延误了到到达时间。对对此情况，该该承诺文件应应（）A．因迟到而自然失失效B．必须经要要约人发出接接受通知后才才有效C．必须经要约人发发出拒绝通知知后才无效DD．因非受要要约人原因的的迟到，要约约人必须接受受该承诺218、FIDIIC施工合同条条件中规定的的缺陷通知期期，是指（）的期限A．合同签字日至承承包人提交结结清单日B．开工日至至工程师颁发发移交证书日日C．开工日至工程师师颁发履约证证书日D．移交证书书确认的竣工工日至办理履履约证书日219、我国对经经济合同争议议的处理实行行（）A．一裁两审制B．或裁或审审制C．只许仲裁D．只许诉讼讼220、经济法律律关系由（）三要素组组成A．主体、客体、内内容B．当事人、经经济行为、经经济利益C．法人、经济合同同、经济责任任D．经济管理理、经济协作作、经济责任任221、招标单位位在评标委员员会中人员不不得超过三分分之一，其他他人员应来自自（）A．参与竟争的投标标人BB．招标单位位的董事会C．上级行政主管部部门DD．省、市政政府部门提供供的专家名册册222、法人的变变更是指（）。A法人法定存在期限限届满B法人改变经经营性质或范范围C依据行政机关的命命令撤销D法人依法宣宣告破产223、对施工承承包合同鉴证证的机关是（）。A行政主管部门门B工商行政管管理部门C业务主管部部门D司法行政政管理部门224、某大型自自动化多功能能桥梁工程施施工图设计完完成后进行设设备安装招标标，此时宜采采用（）方式选择承承包商。A公开招标B邀请招标C议标D直接委托225、工程师代代表将由（）任命。A业主B监理理工程师C政府主管管部门D承包商226．监理合同同中不包括（）内容。A保障业主权益益的条款B保障承包包商权益的条条款C保障监理理单位权益的的条款D违约责任任的条款227、安装工程程任务邀请招招标时，某一一未被邀请单单位送达招标标单位的投标标书属于（）。A要约BB承诺C新的要约D既不是要约约也不是承诺诺228、合同主体体义务表现为为（）。A按照自己的意志作作出某种行为为B按照对方的的要求作出某某种行为C权利受到侵害时有有权请求法律律的保护D要求对方不不得不作出某某种行为229、工程施工工分包合同属属于（）。A主合同B从合同C独立合同D无偿合同230、业主与承承包商之间的的关系是A上、下级关系B经济合同关关系C经济管理关关系D经济协作关关系231、下列合同同中，属于主主合同的是（）。A施工承包合同B施工分包合合同C担保合同D工程保险合合同232．监理合同同自（）开始生效。A合同签字之日日B合同写明明开始执行监监理业务之日日C监理单位实际际开始执行监监理业务之日日D被监理合合同开始执行行之日233、监理机构构为执行监理理任务所需的的工程资料，应应由（）提供。A监理单位自自费收集B向业主付费费索取C向设计单位位付费索取DD业主免费提提供234、承包商由由于监理工程程师提供的建建议提高了工工效和节约了了施工成本，此此时（）。A应从业主方获获得附加监理理酬金B应从业主主方获得额外外监理酬金C应从承包方获获得合理化建建议的奖金D不应从任任何一方获得得额外奖励或或酬金235、工程标底底是工程项目目的（）。A预期价格B工程程概算价格C合同价格D结算价洛236、计算承包包商的施工期期是从开工令令之日起到监监理工程师签签发的之日为为止。A工程移交证书书B工程移交交证书指明的的竣工日C解除缺陷责责任证书D最终支付证证书237、建设工程程合同纠纷的的仲裁由（）的促裁委委员会仲裁。A工程所在地BB双方选定C施工单位所所在地D建设单位所所在地238、在委托代代理关系中，因因代理人的行行为给被代理理人造成损害害的（）A代理人与被代理人人共同承担责责任B代理人承担担连带责任C代理人与被代理人人协商确定责责任D代理人独自自承担责任239、合同法律律关系是由（）三要素所所构成。A主体、客体、内容容B当事人、合合同行为、合合同利益C法人、合同、权利利和义务D合同管理、经经济协作、法法律责任240、材料采购购合同中对材材料质量检验验的方法，（）是错误的的。A经济鉴别法B化学试验C理论换算法法D物理试验241、合同变更更或解除是一一项法律行为为，因此，当当事人双方（）A口头协商即可B应签订书面面协议C与第三方一一起协调D承办任何手手续242、合同生效效后，当事人人对合同条款款的约定有缺缺陷的情况下下（）A当事人可以约定补补充协议B当事人可任任意进行C当事人不能约定补补充协议D当事人必须须按交易习惯惯进行243、《仲载法法》规定，组组成仲裁庭的的仲裁员由（）A由一方当事人选定定B由仲裁委员员会指定C由仲裁委员员会议指定D由双方当事事人指定244、工程师在在确有必在时时可以书面形形式要求承包包方停施工，但但工程师应当当在提出暂停停施工要求后后（）内提出书书面处理意见见。A1天B2天CC7天DD14天245、要约是指指：A．希望和他人订立立合同的意思思表示B.同意和他人人订立合同的的意思表示C．希望他人向自己己发出订立合合同的意思表表示D招标公告246、根据《合合同法》的规规定，要约在在时生效：A．受要约人确认受受到要约B.要约到达受受要约人C．受要约人人作出承诺D.要约人发出出要约247、投标是：：A．要约邀请B.承诺C.要约D.履约248、招标人和和投标人应当当自中标通知知书发出之日日起日内，按按照招标文件件和中标人的的投标文件订订立书面合同同。A．10B..30C.155DD.60249、施工合同同文件的优先先顺序是（排排前者优先）：A、施工合同协议书书、中标通知知书、投标书书及其附件、专专用条款、通通用条款B、中标通知书、投投标书及其附附件、施工合合同协议书、专专用条款、通通用条款C、施工合同协议书书、中标通知知书、投标书书及其附件、通通用条款、专专用条款D、中标通知书、投投标书及其附附件、施工合合同协议书、通通用条款、专专用条款250、工程量不不大且能精确确计算、工期期较短、技术术不太复杂、风风险不大的项项目，最适用用于：A．总价合同B单