公路工程建设合同管理用表模板

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公路工程建设合同管理用表模板目录：1、公路工程建设合同管理用表模板2、水利工程建设合同管理练习公路B1工程变更令施工单位：合同号：监理单位：编号：致（承包人）：根据工程实际需要，现决定对的设计进行变更，请按变更后的图纸组织施工。变更理由及要点说明：附件：子目编号子目名称单位单价（元）变更数量变更金额（元）合计变更增减金额合计（元）：总监理工程师或代表：签字：年月日公路B2工程变更设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程项目桩号或部位原图纸编号（变更设计内容、理由、增减数量及金额说明）承包人：年月日附件：（必要的试验、测量、影像资料）施工单位报送年月日签名：驻地办签收年月日签名：驻地监理工程师意见：签字：年月日总监理工程师或代表意见：签字：年月日设计代表意见：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B3工程变更现场处理卡施工单位：合同号：监理单位：编号：项目名称里程桩号日期变更原因：处理意见（简图）：四方代表会签承包人监理单位设计代表业主公路B4工程变更设计申报表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称及桩号变更理由及依据变更设计内容变更设计前后工程数量子目号子目名称单位原设计数量变更后数量变更增减数量(+；-)项目负责人：项目技术负责人：专业监理工程师：公路B5工程变更数量及金额汇总表施工单位：合同号：监理单位：编号：序号子目号子目名称单位数量合同或新增单价（元）金额（元）增加（+）减少（-）增加（+）减少（-）1234=1×35=2×3123456789101112合计变更金额合计增加：减少：人员承包人合同管理监理工程师计算复核驻地办总监办签名日期公路B6工程变更设计数量计算书施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称及桩号第页共页人员承包人专业监理工程师计算复核驻地办总监办签名日期公路B7新增工程单价报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位申报单价驻地办审核单价总监办审核单价业主审核单价 申报依据：承包人：年月日驻地监理工程师审核意见：签字：年月日总监理工程师或代表审查意见签字：年月日业主审批意见签字：年月日公路B8废置工程核定通知书施工单位：合同号：监理单位：编号：致（承包人）：现决定对工程进行废置处理。附件：子目编号子目名称单位单价（元）数量金额小计（页计）合计（大写）合计（小写）总监理工程师或代表：签字：年月日公路B9废置工程报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程项目桩号或部位图纸编号（废置工程产生原因、内容、数量及金额说明）承包人：年月日附件：（必要的测量、影像资料）施工单位报送年月日签字：驻地办签收年月日签字：驻地监理工程师意见：签字：年月日总监理工程师或代表意见：签字：年月日设计代表意见：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B10废置工程现场处理卡施工单位：合同号：监理单位：编号：项目名称里程桩号日期废置原因：处理意见：四方代表会签承包人监理单位设计代表业主公路B11废置工程数量金额汇总表施工单位：合同号：监理单位：编号：序号子目编号子目名称单位数量合同或新增单价（元）金额（元）合计人员承包人合同管理监理工程师计算复核驻地办总监办签名日期公路B12废置工程数量计算书施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称及桩号第页共页人员承包人专业监理工程师计算复核驻地办总监办签名日期公路B13计日工通知单施工单位：合同号：监理单位：编号：致（承包人）：现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。计日工工作内容及要求：总监理工程师或代表：年月日承包人收到日期、签字年月日签字：公路B14计日工报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称桩号有关凭证清单：计日工名称金额（元）劳务合计金额材料合计金额施工机械合计金额计日工总计承包人提交日期年月日签字:驻地监理工程师审核意见：签字：年月日总监理工程师或代表审核意见：签字：年月日业主审批意见：签字：年月日公路B15计日工日报表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称里程桩号劳务编号子目名称单位数量单价合价材料编号子目名称单位数量单价合价施工机械编号子目名称单位数量单价合价专业监理工程师现场核实情况：签字：年月日驻地监理工程师意见：签字：年月日公路B16工程分包报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：我单位申请下列工程分包，我单位证明执行这项分包工程的单位是有经验的、有能力胜任的，并且保证工程将按合同文件的规定进行。附件：工程分包计划和协议承包人：年月日分包单位名称：分包单位负责人：项目编号分包工程名称单位数量单价分包金额占合同价的%合计分包工程开工日期：分包工程预计完工日期：驻地监理工程师审查意见：签字：年月日：总监理工程师或代表审查意见：签字：年月日：业主审批意见：签字：年月日公路B17价格调整报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：：根据合同规定，现要求对合同价进行价格调整，报请审批。附件：价格调整计算，有关证明文件及材料。承包人：年月日价格调整依据：承包人递交日期、签字年月日签字:驻地监理工程师审核意见：签字：年月日总监理工程师或代表审核意见：签字：年月日业主审批意见：签字：年月日B18工程延期报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：根据合同条款的规定，由于下述原因，我单位要求延长日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的年月日延长到年月日，请予审批。附件：相关资料承包人：年月日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：监理收到日期、签字年月日签字：驻地监理工程师意见：签字：年月日总监理工程师或代表意见：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B19费用索赔报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：根据合同条款的规定，由于的原因，我单位要求索赔金额元，请予审批。承包人：年月日索赔项目：申报索赔的详细理由及经过：证明文件：索赔金额：承包人递交日期、签字年月日签字：监理收到日期、签字年月日签字：驻地监理工程师意见：签字：年月日总监理工程师或代表意见：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B20中期计量支付报表申请/审核单施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：根据合同条款的规定，现上报第期工程计量支付报表文件共一式份，请予审核。附件：工程计量支付报表文件承包人：年月日驻地监理工程师：签字：年月日总监理工程师或代表：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B21中期支付申请/审批单施工单位：合同号：监理单位：编号：致（业主）：根据合同条款的规定，已符合中期支付工程款的条件。依据支付报表专用通知和中期支付报表，我单位向业主申请支付本期工程款，请给予批准。

附件：1、支付报表专用通知2、中期支付报表承包人：年月日驻地监理工程师：签字：年月日总监理工程师或代表：签字：年月日业主意见：签字：年月日公路B22中间计量单施工单位：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称计量单位起讫桩号计量部位原设计数量变更数量废置数量上期末累计计量数量本期计量数量本期末计量数量剩余数量变更令（废置）编号中间交工证书编号计算公式：计算草图：项目技术负责人：年月日专业监理工程师意见：签字：年月日合同专业监理工程师意见：签字：年月日B23工程台帐汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：序号章次科目名称合同金额（元）设计金额（元）变更金额（±）（元）设计+变更金额（元）原设计复核复核增减（±）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）=（5）+（7）1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥梁、涵洞5500章隧道6600章公路设施及预埋管线7700章绿化及环境保护设施8第100章至700清单合计9已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价10清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即8-9=10）11计日工合计12暂列金额（不含计日工总额）（即10×暂列金额比例=12）13投标报价、台帐价（8+11+12）=13编制：审核：审批：B23.1工程台帐分表一（第××章××汇总表）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位单价（元）合同工程设计情况变更情况设计+变更合同新增数量金额数量金额（元）变更数量（±）金额（±）（元）数量金额（元）原设计（图纸数量）复核复核增减（±）原设计复核复核增减（±）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）=（9）+（14）（17）=（16）×（4）或（5）××章金额小计编制：审核：审批：B23.2工程台帐分表二（第××章××）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称起讫桩号工程部位单位单价（元）设计情况变更设计设计+变更合同新增原设计数量复核数量复核增减（±）数量（±）变更令号（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）=(9)+(11)××子目小计编制：审核：审批：B24设计台帐汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：序号章次科目名称设计金额（元）原设计复核复核增减（±）(1)(2)(3)(4)(5)1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥梁、涵洞5500章隧道6600章公路设施及预埋管线7700章绿化及环境保护设施8第100章至700清单合计编制：审核：审批：B24.1设计台帐分表一（第××章××汇总表）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位单价（元）设计情况合同新增数量金额（元）原设计（图纸数量）复核复核增减（±）原设计复核复核增减（±）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(7)-(6)(9)=(6)×(4)或(5)(10)=(7)×(4)或(5)(11)=(8)×(4)或(5)××章金额小计编制：审核：审批：B24.2设计台帐分表二（第××章××）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称起讫桩号工程部位单位单价（元）数量金额（元）合同新增原设计（图纸数量）复核复核增减（±）原设计复核复核增减（±）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)=(8)×(6)或(7)(12)=(9)×(6)或(7)(13)=(10)×(6)或(7)××子目小计编制：审核：审批：B25变更台帐汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：序号章次科目名称变更金额（±）（元）(1)(2)(3)1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥梁、涵洞5500章隧道6600章公路设施及预埋管线7700章绿化及环境保护设施8第100章至700清单合计编制：审核：审批：B25.1变更台帐分表一（第××章××汇总表）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位单价（元）变更情况数量金额（元）合同新增变更后变更增减（±）变更后变更增减（±）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(6)×(4)或(5)(9)=(7)×(4)或(5)××章金额小计编制：审核：审批：B25.2变更台帐分表二（第××章××）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称变更令编号起讫桩号工程部位单位单价（元）数量金额（元）合同新增变更后变更增减（±）变更后变更增减（±）(1)(2)（3）(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)=(9)×(7)或(8)(12)=(10)×(7)或(8)××子目小计编制：审核：审批：B26废置工程台帐汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：序号章次科目名称废置工程金额（元）(1)(2)(3)1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥梁、涵洞5500章隧道6600章公路设施及预埋管线7700章绿化及环境保护设施8第100章至700清单合计编制：审核：审批：B26.1废置工程台帐分表一（第××章××汇总表）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位单价（元）废置工程情况合同新增废置工程数量废置工程金额（元）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)×(4)或(5)××章金额小计编制：审核：审批：B26.2废置工程台帐分表二（第××章××）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称废置工程核定通知书编号起讫桩号工程部位单位单价（元）废置工程情况合同新增废置工程数量废置工程金额（元）(1)(2)（3）(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)=(9)×(7)或(8)××子目小计编制：审核：审批：B27竣工台帐汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：序号章次科目名称合同金额（元）设计金额（元）竣工金额（元）(1)(2)(3)(4)(5)1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥梁、涵洞5500章隧道6600章公路设施及预埋管线7700章绿化及环境保护设施8第100章至700清单合计编制：审核：审批：B27.1竣工台帐分表一（第××章××汇总表）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称单位单价（元）竣工数量竣工金额（元）合同新增(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)×(4)或(5)××章金额小计编制：审核：审批：B27.2竣工台帐分表二（第××章××）施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：子目编号子目名称起讫桩号工程部位单位单价（元）竣工数量竣工金额（元）合同新增(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(8)×(6)或(7)××子目小计编制：审核：审批：B28.1气象及自然灾害记录表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：年月日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031气候情况气温最高最低晴阴雨雪说明自然灾害受灾情况描述对工程计划进度影响处理结果其他说明制表：审核：驻地监理工程师：B28.2监理人员登记表建设项目：监理单位：编号：序号姓名年龄性别职称执业资格本项目任职本月在岗时间（天）制表：审核：驻地监理工程师：B28.3工程施工进度月报汇总表施工单位：建设项目：合同号：监理单位：编号：清单编号项目名称台账金额开工至上月20日累计完成开工至本月20日累计完成上月21日至本月20日计划完成上月21日至本月20日实际完成设计金额（元）完善金额（元）变更金额（元）合计

(元)金额占合计比例(%)金额占合计比例(%)金额占合计比例(%)金额占合计比例(%)100章总则200章路基300章路面400章桥梁、涵洞500章隧道600章公路设施及预埋管线700章绿化及环境保护设施100章至700章合计制表：审核：驻地监理工程师：公路B28.4监理现场工程试验抽检统计表施工单位：合同号：监理单位：编号：工程名称检验指标名称承包人自检数量（组、点）监理抽检数量（组、点）监理抽检合格率（%）检验范围检验时间补充说明制表：审核：驻地监理工程师：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档水利工程建设合同管理练习一、单选题1．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(

D

)。

A．企业投资的体育场

B．企业投资的廉租住房

C．企业投资的商品住房

D．在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼2、依法成立的合同，对（）具有法律约束力。A．第三人 B．当事人 C．公证人 D．监理人3．根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(

D

)。

A．从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B．熟悉有关招标投标的法律法规

C．身体健康，能够承担评标工作

D．大学本科以上学历4．法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）A．自然人 B．公民 C．领导者 D．组织5．招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月：20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月206．合同管理与三大目标管理等相比，是（）A．平行地位 B．核心地位 C．次要地位 D．先行地位7．因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(

D

)。

A．违背当事人的意志

B．乘人之危

C．显失公平

D．损害国家利益8．（）到达受要约人时生效。A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．合约9．小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是(

C

)。

A．因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B．因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C．因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D．不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销10．合同中属于主合同的是（）A．施工承包合同 B．分包合同 C．保险合同 D．担保合同11．甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（B

）起不发生法律效力。

A．人民法院决策撤销之日

B．合同订立时

C．人民法院受理请求之日

D．权利人知道可撤销事由之日12．甲、乙、丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完成同意，则丙的行为是（）A．承诺 B．新要约 C．要约邀请 D．新承诺13．甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（

D

）。

A．可撤销

B．有效

C．可变更

D．无效14．当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。请判断下列哪种说明是正确的？（）A．债务人履行债务后，定金不能够抵作价款或者收回。C．给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金；D．收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。15．某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求(

A

)。

A．甲、乙对合同承担连带责任

B．解除合同

C．撤销合同

D．原施工单位上级主管部门承担责任16、某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（）A．20万元 B．27万元 C．7万元 D．0万元17．施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的(

C

)原则。

A．公平

B．自愿

C．诚实信用

D．维护公共利益18．建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程（）A．勘察、设计、施工 B．监理、设计、施工C．勘察、设计、监理 D．设计、材料采购19．根据《合同法》，以下表述正确的一项是（C）（A）解除合同应当办理批准、登记手续（B）合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止（C）合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同（D）被解除的合同自始没有法律效力20．（）不属于施工承包合同文件A．可行性研究报告 B．规范 C．工程施工合同条款D．投标报价书21．合同法中争议解决办法不包括（D）A．和解 B.调解 C．仲裁和诉讼 D．行政决定22．当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院（），但仲裁协议无效的除外。A．应当受理 B．不予受理 C．可以受理 D．请求上级法院决定23、（A）是希望和他人订立合同的意思表示。A．要约B．要约邀请C．承诺D．要约引诱24．债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（）A．留置 B．提存 C．质押 D．抵押25、承诺是（B）同意要约的意思表示。A．要约人 B．受要约人 C．要约邀请人 D．当事人26．关于水利工程质量保修，下列说法不正确的是（）A．水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日期起B．保修期内的质量问题由原施工单位承担保修C．特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D．只能有一个保修责任期，签发一个保修责任证书27、（A）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。A．格式B．约定C．法定D．拟定28．中标人应当就分包项目向招标人负责，分包人就分包项目（）A．承担连带责任 B．承担附带责任 C．承担全部责任D．向招标人负责29、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循（B）原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。A．公正B．公平C．公开D．适当30．依据《水利水电土建施工合同条件》，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备进行的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行，由此增加的费用和工期延误责任应由（）A．发包人承担 B．发包人与承包人共同承担C．承包人承担 D．发包人与承包人协商确定应承担的部分31、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（B）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A．有利于提供格式条款一方B．不利于提供格式条款一方C．不利于提供格式条款双方D．不利于双方当事人32．代理人以被代理人的名义对外所实施的民事法律行为，只有在代理权限范围内才能对（）有效。A．代理人 B．行为人 C．被代理人 D．代表人33、下列不属于合同无效情形的是（D）。A．损害国家利益B．以合法形式掩盖非法目的C．违反法律的强制性规定D．因重大误解订立的合同34．行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。A．相对人 B．行为人 C．被代理人 D．保证人35、在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。A．一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B．以合法活动掩盖非法目的的 C．因重大误解而订立的 D．损害社会公共利益的36．若承包人在投标时接受了发包人指定的分包人，则该指定分包人应与承包人的其他分包人一样被视为承包人雇用的分包人，由（）与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任A．发包人 B．承包人 C．监理人37、逾期交付标的物的，遇价格上涨按（B）执行。A．新价B．原价C．二者平均价D．调整价38．我国《合同法》规定，处理涉外合同争议所适用的法律（）A．由合同当事人选择 B．必须适用中华人民共和国法律C．必须适用国际惯例 D．国际法39、建设工程合同应当采用（A）形式。A．书面B．口头C．其他D．固定40．建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。A．书面形式 B．口头形式 C．登记形式 D．批准形式41、业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商是（D）承包合同。A．BOTB．施工总承包C．BTD．EPC42．工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地 D．双方选定43、《中华人民共和国招标投标法》规定，工程施工招标，自中标通知书发出之日（D）日内，招标人和中标人应当订立书面工程承包合同。A．20B．14C．28D．3044．承包人如果对某一事件提出索赔，但应在索赔事件发生后的（）天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。A．28 B．21 C．45、《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（A）如实载明。A．招标文件中B．投标文件中C．中标通知书中D．合同中46．《水利水电工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）A．承包人实际开始工作之日B．监理人发出开工通知之日C．承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日D．承包商主要施工设备进场之日47、《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（A）或者其他组织投标。A．不特定的法人B．特定的法人C．不特定的自然人D．特定的自然人48．按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A．承包人应当通知设计人 B．承包人应当通知发包人C．发包人应当通知监理人 D．项目质量监督机构49、《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（B）投标。A．不特定的法人 B．特定的法人或者其他组织C．特定的法人、自然人或者其他组织 D．不特定的其他组织50．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）应以承包人与发包人共同名义投保。A．人身意外伤害险 B．工程险C．设备运输险 D．施工设备险51、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（A）个的，招标人应当重新招标。A．3B．4C．5D．652、《中华人民共和国招标投标法》规定，开标会议应当由（B）主持。A．招标办B．招标人C．招标代理机构D．公证机关53、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（B）。A．三分之一B．三分之二C．五分之二D．二分之一54、开标应当在招标文件确定的（B）公开进行。A．提交投标文件截止时间的同一天 B．提交投标文件截止时间的同一时间C．提交投标文件截止时间的第二天 D．收到全部投标文件的同一时间二、多项选择1．下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有(

ACDE

)。

A．甲某，高等院校副教授

B．乙某，投标人的独立董事

C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册

D．丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚

E．戊某，某中介公司高级经济师2．合同变更的特征是（）A．属于合同内容的变更B．属于合同主体的变更C．只能针对未履行部分实施变更D．只要合同当事人双方协商一致，合同变更即产生效力E．只要合同当事人意见表示一致，合同变更即产生效力3．下列市场行为中，不属于承诺的有(ABCE)。

A．发布招标公告

B．发布拍卖公告

C．发售招标文件

D．发出中标通知书

E．递交投标文件4．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）属于发包人的工程损失和损坏风险。A．战争、动乱等 B．施工质量事故C．一般天气条件 D．发包人负责的设计缺陷E．发包人提供的工程设备5．招标投标活动应当遵循(abce)的原则。A．公开B．公平C．公正D．独立E．诚实信用6．（）不属于承包人风险A．异常恶劣天气 B．一般天气问题C．非承包人承担的设计文件缺陷 D．承包人工人罢工E．发包人提供的工程设备7．招标人是依照《招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的(ac)A．法人B．自然C．其他组织D．法人或自然人E．自然人或其他组织8．当事人订立合同，应当具有（）A．清偿债务能力 B．相应的民事权利能力C．赔偿损失能力 D．相应的民事行为能力E．损害赔偿能力 F．能够独立承担民事责任9．《招标投标法》规定，招标方式分为(ac)。A．公开招标B．两阶段招标C．邀请招标D．代理招标E．议标10．合同解除的方式包括（）A．协议解除 B．行为解除 C．条件解除D．法定解除 E．随意解除11．招标代理机构应当具备的条件包括(abd)。A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C．有开标、评标和定标的能力D．有符合《招标投标法》规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库E．有固定的从事招标业务的营业场所12．可能引起建设工程合同变更的事由包括（）A．当事人协商一致变更合同 B．不可抗力情况发生C．重大误解、显示公平 D．相关法律法规变化E．正常阴雨天13．招标人采用公开招标方式的．应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的(ABD)发布。A．报刊B．信息网络C．电子邮件D．其他媒介E．电报14．当事人订立合同，应具备的主体资格指（）A．具有相应的经济能力 B．具有相应的民事权利能力C．具有相应的民事行为能力 D．具有相应的口头或文字表达能力E．自然人、法人或其他组织15．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的(ACDE)A．招标人不得以不合理的条件限制潜在投标人B．招标人不得以合理的条件限制潜在投标人C．招标人不得以不合理的条件排斥潜在投标人D．评标委员会不得以不合理的条件排斥投标人E．招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇16．《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人有权（）A．修改合同价B．改变工程清单中的单价C．审核承包人月进度付款申请单D．签证月进度付款证书E．独立批准使用备用金17．招标文件应当包括(ACE)等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款A．招标项目的技术要求B．投标人的所在区域C．投标人资格审查的标推D．对投标报价要求E．评标标准18．建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）A．工程勘察合同 B．工程监理合同C．工程设计合同 D．工程施工合同E．材料供应合同19．招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的（AC）以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。A．名称B．标的C．数量D．姓名E．住所20．（）应以承包人和发包人的共同名义投保。A．第三者责任险 B．人员工伤事故险C．施工设备险 D．开工至完工期间的工程险E．承包人和发包人的财产险21．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（ACE）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A补充B撤销C修改D．变更E撤回22．承包商向业索赔成立的条件包括有（）A．由于业主原因造成费用增加和工期损失B．由于工程师原因造成费用增加和工期损失C．由于分包商原因造成费用增加和工期损失D．按约定提交了索赔意向E．提交了索赔报告23．投标人拟在中标后将中标项目的部分(AC)工程或工作进行分包的，应当在投标文件中载明。A．非主体B．主体C．非关键性D．永久防渗E．关键性24．合同终止的情形有（）A．债务已经按照合同约定履行 B．当事人违约C．合同解除 D．债务互相抵消E．债务人依法将标的提存25．根据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的是(ABCE).A．投标人不得相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人的合法权益B．投标人不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益C．投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益D．招标人不得自行招标E．禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标26．通常所说的“工程—切险”包括（）A．永久工程保险 B．施工设备保险C．工程设备保险 D．人员工伤事故险E．临时工程保险27．中标人的投标应符合下列(AC)条件之一。A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B．能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D．能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低E．能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准28．合同变更的条件有（）A．依据法律的规定B．当事人之间已存在有效的合同关系C．当事人须就合同内容变更达成合意D．须有合同权利义务关系之变更E．合同的变更是合同全部内容的变更29．依据《招标投标法》，下列说法正确的是(ABD)。A．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果C．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D．评标委员会有权确定中标人E．任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果30．下列哪种说法符合《合同法》的规定？（）A．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释B．格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款C．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释E．格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款31．依据《招标投标法》，下列说法正确的是(ACE)。A．开标由招标人主持，邀请所有投标人参加B．建设项目投标人是响应招标参加投标的法人、自然人或者其他组织C．评标由招标人依法组建的评标委员会负责D．开标由评标委员会主持，邀请招标人和投标人参加E．投标人是响应招标参加投标竞争的法人或者其他组织32．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的(ACE)。A．投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B．投标文件可以对招标文件的实质性内容进行修改C．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标E．招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争33．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的(ABCD)。A．投标人不得以低于成本