X年监理工程师合同管理预测试卷第一套

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档X年监理工程师合同管理预测试卷第一套目录：1、X年监理工程师合同管理预测试卷第一套2、某年建设工程合同管理模拟试题一2013年监理工程师合同管理预测试卷第一套第1题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。a.法定代理b.表见代理c.指定代理d.委托代理正确答案：d,第2题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。a.签订之日b.登记之日c.担保之日d.清偿之日正确答案：b,第3题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权，以()为特征。a.转移占有b.约定保证期间c.债权人优先受偿d.转让办理登记正确答案：a,第4题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。a.业主提交履约担保b.投标有效期c.撤销投标书d.保证书退还正确答案：b,第5题(单项选择题)下列代理种类中，()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。a.法定代理b.表见代理c.委托代理d.指定代理正确答案：a,第6题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算b.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外正确答案：a,第7题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。a.4月1日b.5月1日c.5月20日d.6月30日正确答案：a,第8题(单项选择题)某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则()。a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿b.合同有效，但货款应由采购员承担c.合同无效，a企业可能退货d.合同有效，货款应由a企业支付正确答案：d,第9题(单项选择题)下列合同内容中，()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。a.质量b.数量c.标的d.价款或者报酬正确答案：c,第10题(单项选择题)材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。a.不安抗辩权b.同时履行抗辩权c.后履行抗辩权d.合同中止履行的抗辩权正确答案：c,第11题(单项选择题)建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判d.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改正确答案：b,第12题(单项选择题)设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是()。a.严格性b.完整性c.灵活性d.系统性正确答案：d,第13题(单项选择题)执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。a.新价格b.市场价c.原价格d.双方协商的价格正确答案：a,第14题(单项选择题)某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付()万元的违约金。a.8b.16c.20d.28正确答案：c,第15题(单项选择题)依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是()。a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议c.负责合同的协调管理工作d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案：d,第16题(单项选择题)招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。a.由招标人承担b.由投标人承担c.由双方平均分配d.由双方协商解决正确答案：b,第17题(单项选择题)公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。a.招标人b.投标人c.招标监督机构d.监理工程师正确答案：a,第18题(单项选择题)在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。a.将其退还投标人进行密封b.进入初评阶段后确定为无效投标文件c.作为无效投标文件，不再进入评标d.在详评阶段将其确定为无效投标文件正确答案：c,第19题(单项选择题)对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。a.归入无效投标书b.不再进入详评c.仍属于有效投标书d.予以淘汰正确答案：c,第20题(单项选择题)全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中()。a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多正确答案：a,第21题(单项选择题)某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。a.818b.800c.782d.700正确答案：c,第22题(单项选择题)依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的是()。a.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验b.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人c.清点的工作主要包括外观质量检查d.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责正确答案：b,第23题(单项选择题)根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的()。a.1‰b.5‰c.8‰d.10‰正确答案：a,第24题(单项选择题)某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。a.不用归还委托人b.归还委托人，并应支付折旧费c.归还委托人即可d.归还委托人，并应支付租赁正确答案：c,第25题(单项选择题)根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费的支付管理原则的表述，错误的是()。a.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费b.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款c.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补d.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用正确答案：b,第26题(单项选择题)按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是()。a.双方签订的采购合同b.施工合同对材料的要求c.产品合格证、检验单d.供货方提供的发货单、计量单、装箱单正确答案：b,第27题(单项选择题)建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。a.进度b.依据c.质量d.计划正确答案：c,第28题(单项选择题)依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。a.双方当事人抵押物登记后b.双方当事人签字盖章后c.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后d.双方当事人签字后正确答案：c,第29题(单项选择题)某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()万元。a.3b.5c.7d.10正确答案：a,第30题(单项选择题)施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。a.7b.14c.24d.48正确答案：a,第31题(单项选择题)某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。a.发包人赔偿，延误的工期顺延b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延c.自己承担，延误的工期顺延d.自己承担，延误的工斯不予顺延正确答案：a,第32题(单项选择题)按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。a.不可抗力b.设计变更和工程量增加c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件d.—周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时正确答案：d,第33题(单项选择题)施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由()负责。a.监理人b.发包人c.承包人d.设计人正确答案：b,第34题(单项选择题)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。a.由承包人承担，并顺延工期b.由承包人承担，工期不予顺延c.由发包人承担，工期不予顺延d.由发包人承担，并顺延工期正确答案：b,第35题(单项选择题)依据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中属于承包人义务的是()。a.组织图纸会审和设计交底b.开通施工场地与城乡公共道路的通道c.提供工程进度计划及相应进度统计报表d.办理施工许可证正确答案：c,第36题(单项选择题)设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。a.设计人b.监理人c.发包人d.承包人正确答案：a,第37题(单项选择题)建设工程设计合同应当采用()担保。a.抵押b.预付款c.定金d.保证正确答案：c,第38题(单项选择题)按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。a.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任b.工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任c.工程师未确认，承包人应修改进度计划d.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案：b,第39题(单项选择题)依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。a.承包人b.发包人c.承包人和发包人共同d.施工场地保管员正确答案：b,第40题(单项选择题)建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由()负责。a.采购方b.供货方c.运输部门d.保管部门正确答案：b,第41题(单项选择题)在材料采购合同的交货检验中，现场交货的到货检验的方法不包括()。a.理论换算法b.查点法c.抽査法d.衡量法正确答案：c,第42题(单项选择题)在材料采购合同的履行中，采购方逾期付款，应按照合同内约定的计算办法，支付逾期付款利息，按照中国人民银行有关延期付款的规定，延期付款利率一般按每天()计算。a.万分之一b.万分之五c.万分之八d.万分之十正确答案：b,第43题(单项选择题)fidic《施工合同条件》中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。a.合同签字日b.下达开工令c.基准日d.风险事件发生日正确答案：c,第44题(单项选择题)依据fidic《施工合同条件》，()应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。a.工程接收证书b.结清单c.履约保函d.合同协议书正确答案：c,第45题(单项选择题)fldic《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。a.投标书b.招标文件c.工程量清单d.中标通知书正确答案：a,第46题(单项选择题)关于fidic《施工合同条件》中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是()。a.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金b.暂列金额包含在合同价格之内c.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额d.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支正确答案：d,第47题(单项选择题)依据hdic《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人()。a.有权对修改进度计划的工作要求额外支付b.可以要求工期顺延c.可以要求补偿费用d.无权对修改进度计划的工作要求额外支付正确答案：d,第48题(单项选择题)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求，则视为工程师()。a.认可该项索赔要求b.否定该项索赔要求c.无权处理该项索赔要求d.对该项索赔要求有不同意见正确答案：a,第49题(单项选择题)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。a.明示索赔b.工程变更索赔c.工程延误索赔d.默示索赔正确答案：d,第50题(单项选择题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。a.7b.14c.21d.28正确答案：d,第51题(多项选择题)法人应当具备的条件包括()。a.能够独立承担民事责任b.依法成立c.有3名以上高级管理人员d.有必要的财产或经费e.有自己的名称正确答案：a,b,d,e,第52题(多项选择题)根据规定，当事人以()等财产抵押的，应当办理抵押物登记。a.航空器b.车辆c.土地使用权d.土地所有权e.城市房地产正确答案：a,b,c,e,第53题(多项选择题)《担保法》规定，保证担保的范围包括()。a.定金b.实现债权的费用c.违约金d.损害赔偿金e.利息正确答案：b,c,d,e,第54题(多项选择题)下列选项中属于要约邀请的是()。a.中标通知书b.商业广告c.招标公告d.招股说明书e.价目表的寄送正确答案：b,c,d,e,第55题(多项选择题)有关要约和承诺生效的表述中，正确的是()。a.承诺的通知送达给要约人时生效b.世界上大部分国家采用了投邮主义c.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义d.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回e.我国采用了到达主义正确答案：a,c,e,第56题(多项选择题)《合同法》规定，()的合同均属无效合同。a.因重大误解而订立b.订立合同时显失公平c.以合法形式掩盖非法目的d.损害社会公共利益e.恶意串通，损害集体利益正确答案：c,d,e,第57题(多项选择题)《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是()。a.涉及国家安全、国家秘密的工程项目b.国家投资、融资的项目c.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目d.使用外国政府贷款、援助资金的项目e.使用国际组织的项目正确答案：b,c,d,e,第58题(多项选择题)《合同法》规定的承担违约责任的方式有()。a.采取补救措施b.继续履行c.支付违约金d.终止履行e.赔偿损失正确答案：a,b,c,e,第59题(多项选择题)合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。a.有利于和解协议的执行b.双方当事人均受和解协议的约束c.简便易行，能经济、及时地解决纠纷d.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件e.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行正确答案：a,c,e,第60题(多项选择题)《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是()。a.有编制招标文件的能力b.具有自己的场所c.有组织开标、评标、定标的能力d.有审查投标单位资质的能力e.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员正确答案：a,c,d,e,第61题(多项选择题)建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括()。a.不得强制投标人组成联合体投标b.不得对潜在投标人实行歧视待遇c.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人d.不得使招标时间过长e.不得使招标费用过高正确答案：a,b,c,第62题(多项选择题)根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在()等方面。a.对合同质量的监督权b.对监理合同转让和分包的监督c.对监理人员的控制监督d.对监理合同进度的监督权e.对合同履行的监督权正确答案：b,c,e,第63题(多项选择题)鉴于建设工程监理招标标的的特殊性，其特点主要有()。a.邀请投标人较多b.—般采用邀请招标c.招标的宗旨是对监理单位能力的选择d.报价在选择中居主要地位e.邀请数量以3?5家为宜正确答案：b,c,e,第64题(多项选择题)依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列属于正常监理酬金中间接成本的是()。a.经营业务费b.业务培训费、图书资料购置费c.固定资产及常用工器具、设备的使用费d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用正确答案：a,b,c,d,第65题(多项选择题)委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选择承包人的工作包括()。a.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录b.帮助起草招标文件c.组织现场考察d.参与评标，以及接受委托代理招标e.对工程规模的认定正确答案：a,b,c,d,第66题(多项选择题)设计合同履行过程中，关于设计人的责任，下列说法中正确的是()。a.外部协调工作b.提供设计依据资料c.保护发包人的知识产权d.解决施工中出现的设计问题e.保证设计质量正确答案：c,d,e,第67题(多项选择题)设计合同示范文本规定，关于发包人的违约责任描述正确的是()。a.发包人要求终止或解除合同，当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付b.已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的全部支付c.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金d.发包人逾期支付设计费1天，应承担应支付金额的逾期违约金e.发包人逾期30天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人正确答案：a,c,d,e,第68题(多项选择题)依据《建设工程工合同(示范文本)》，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况c.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用d.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料e.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失正确答案：a,c,d,e,第69题(多项选择题)对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。a.工程所需清理费b.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失c.工程本身的损害d.工程损害导致第三方人员伤亡e.承包人施工机械的停工损失正确答案：a,b,c,d,第70题(多项选择题)施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序，下列说法中正确的是()。a.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告b.工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认c.工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定d.经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期，作为合同工期的一部分e.如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理正确答案：b,c,d,e,第71题(多项选择题)在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。a.手触b.目测c.常用的检测工具量测d.拉伸试验e.压缩试验正确答案：a,b,c,第72题(多项选择题)《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。a.屋面防水工程b.基础设施工程c.房屋建筑的地基基础工程d.房屋建筑的主体工程e.设备安装和装修工程正确答案：b,c,d,第73题(多项选择题)在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更()。a.须经工程师同意b.不须经工程师同意c.发生的费用由发包人承担d.发生的费用由承包人承担e.发生的费用由双方约定承担正确答案：a,e,第74题(多项选择题)材料采购合同的履行中，下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是()。a.采购方逾期不予答复视为同意，供货方继续发货b.发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商c.供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货d.采购方因供货方提前交货应提前付款e.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金正确答案：a,b,c,e,第75题(多项选择题)根据fidic《施工合同条件》的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是()。a.付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分b.签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会c.争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担d.裁决委员会可选定为3名或5名成员，一般由3名成员组成e.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员正确答案：a,b,c,e,第76题(多项选择题)根据fldic《施工合同条件》，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在()。a.分包合同的工作内容不同b.选择分包单位的权利不同c.职责权限范围不同d.业主对分包商利益的保护不同e.工程款的支付开支项目不同正确答案：a,b,d,e,第77题(多项选择题)fidic《施工合同条件》规定，承包商根据工程施工的具体情况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能()。a.加速完工b.降低业主实施或维护工程的费用c.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值d.为业主带来其他利益e.增加运行工程的费用正确答案：a,b,c,d,第78题(多项选择题)fidic《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是()。a.业主是分包合同的当事人b.业主与分包商没有任何合同关系c.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任d.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务e.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施正确答案：b,c,e,第79题(多项选择题)工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括()。a.施工会议记录b.汇率变化表c.招标文件d.合同文件中的条款约定e.投标保函正确答案：c,e,第80题(多项选择题)fidic《施工合同条件》中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有()。a.后续法规的调整b.异常不利的气候条件c.延误发放图纸d.对竣工检验的干扰e.延误移交施工现场正确答案：c,d,e,精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2009年建设工程合同管理模拟试题一单项选择题1．抵押与质押的区别主要在于()。A．担保财产是否为第三人的财产B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C．扣保财产是否转移占有D．债权人是否有优先受偿权2．不属于合同法律关系的客体的是()。A．物B．行为C．智力成果D．权利3．保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担保证责任。A．保证B．连带责任保证C．违约D．合同4．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。A．保证B．质押C．定金D．留置5．公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是()的具体体现。A．公平B．诚实信用C．自愿原则D．公开6．根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约力实行制裁双重性质的是()。A．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金7，甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。A．有效，但应由采购员向乙公司支付贷款B．有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款C．无效，由采购员向乙公司支付贷款D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担8．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。A．4B．8C．10D．149．格式条款又被称为()。A．标准条款B．正式条款C．强制条款D．附加条款10．合同履行的前提和依据是()。A．有效的合同B．合同法C．诚实信用原则D．合同生效11．下列又称为不安抗辩权的是()。A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．后履行抗辩权D．不履行抗辩权12．下列各项中，叙述正确的一项是()。A．清偿仅限于债务人B．抵消可以附条件，但不可以附期限C．清偿的标的物必须是合同规定的标的物D．合同的协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定13．下列各项中，承担违约责任的主要方式是()。A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．支付违约金14．当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。A．1B．3C．6D．1215．某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A．投标报价1000万元，评标价950万元B．投标报价1050万元，评标价940万元C．投标报价980万元，评标价970万元D．投标报价950元，评标价960万元16．全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多17．作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以()为准。A．投标价B．标底价C．评标价D．中标价18．关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是()。A．人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B．各类设计人员的专业覆盖面C．人员数量，各类职称人员的比例D．各类设计人员的从业年限19．在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。A．书面形式B．澄清问题会C．口头形式D．询问20．综合评分法可以较全面地反映()。A．投标人能力的高低B．投标人的财务状况C．投标人的素质D．投标人的分包计划21．某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。A．建没工程委托监理合同B．中标函C．建设工程委托监理合同标准条件D．建设工程委托监理合同专用条件22．监理人获得奖励办法可根据()，在专用条件相应的条款内写明。A．双方协商确定的办法B．当地的标准&考试大&水平C．国家颁布的合理化建议奖励办法D．监理人的要求23．委托监理合同赋予监理人的权利不包括()。A．获得酬金权利B．终止合同权利C．获得奖励的权利D．工程设汁的建议权24．监理合同生效日指的是()。A．合同签字日B．合同履行日C．合同磋商日D．合同起草日25．勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不问分为(一)、(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。A．岩土工程勘察、水文地质勘察B．民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C．为设计提供勘察工作、岩土工程勘察D．要求简单的勘察、要求复杂的勘察26．因勘察人原出造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过()。A．项目的直接损失B．项目勘察费的2倍C．项目的勘察设计费D．返工项目的费用27．设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的()核算设计费。A．初步设计概算B．投资估算C．施工图预算D．扩大的初步设计概算28．由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是()。A．按国际通用标准处理B．按国家示范文本进行处理C．按无效合同处理办法处理D．双方应及时协商处理29．为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由()。A．承包人负责检验工作，发包人承担楦验费用B．承包人负责检验工作，并承担检验费用C．发包人负责检验工作，并承担检验费用D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用30．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是()。A．发包人要求使用，由发包人办理相应于续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，出发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承扣相应赞用31．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于()。A．1年B．2年C．5年D．工程设计年限22．施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。A．招标文件要求B．发包人接受C．工程师确认D．承包人指定33．施工合同示范文本规定，非发包人的工作是()。A．确定水准点B．提供进度汁划C．开通主干道D．组织图纸会审34．承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应()。A．费用和工期均补偿B．费用补偿，工期不补偿C．费用和工期均不补偿D．费用不补偿，工期补偿35．承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人()。A．有权要求赔偿B．只能获得增加成本的一定比例的赔偿C．由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D．无权要求赔偿36．工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款()。A．竣工后一次支付B．提前支付C．确认后一次支付D．与工程进度款同期支付37．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程帅提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由()。A．发包人承担B．承包人承担C．发包人和承包人共同分担D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付38．按照施工合同的规定，从开工之口起至()止的口历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日39．正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错是指()。A．设备隐患B．潜在缺陷C．隐蔽缺陷D．细微缺陷40．合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则违约金按()计算。A．双倍返还定金B．约定的违约金C．不能交货部分设备约定价格的某一百分比D．定金加上合同约定的违约金41．工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求B．认为要求合理，先行支付后再向业土索赔C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告42．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿43．FIDIC条款中，国内所指的工程保修期即是()。A．缺陷责任期B．工程保管期C．缺陷通知期D．质量保修期44．FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由()的人员组成。A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．行业协会指定D．业主与承包商协商选定45．关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是()。A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师有权批准合同工期顺延C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包向修改施工进度46，有关承包商的申请变更，下列描述错误的是()。A．未经工程师批准不得变更B．变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C．承包商可自行实施变更D．对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程47．当保留金已累计扣留到保留金限额的60％时，可以允许承包商提交()代换保留金。A．保证金B．保留金保函C．履约保函D．预付款保函48．FIDIC合同条件规定，()之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书B．颁发履约证书C．签发最终支付证书D．承包商提交结清单49．业主的索赔主要根据()提出。A．施工质量缺陷B．设计变更C．工程量减少D．施工进度计划修改50．由异常恶劣的气候条件造成的停工是()。A．不可原谅延期，不绐补偿费用B．不可原谅延期，但给补偿费用C．可原谅延期且给补偿费用D．可原谅延期，但不给补偿费用1．答案：C2．答案：D3．答案：B4．答案：A5．答案：C6．答案：D7．答案：B8．答案：C9．答案：A10．答案：A11．答案：B12．答案：A13．答案：C14．答案：C15．答案：B16．答案：A17．答案：C18．答案：D19．答案：B20．答案：C21．答案：D22．答案：C23．答案：D24．答案：A25．答案：C26．答案：D27．答案：A28．答案：D29．答案：A30．答案：A31．答案：C32．答案：B33．答案；B34．答案：C35．答案：D36．答案：D37．答案：A38．答案：B39．答案：B40．答案：C41．答案：C42．答案：C43．答案；C44．答案：D45．答案：A46．答案：C47．答案：B48．答案：B49．答案：A50．答案：D多项选择题51．对无权代理行为，被代理人有()。A．撤回权B．追认权C．催告权D．拒绝权E．代理权52．下列可以导致委托代理关系终止的是()。A．被代理人取得或恢复民事行为能力B．代理期限届满或代理事项完成C．被代理人取消委托或代理人辞去委托D．代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E．作为代理人或被代理人的法人终止53．狭义的工程保险包括()。A．建筑工程一切陆(及第三者责任险)B．安装工程一切险(及第三者责任险)C．机器损坏险D．人身意外伤害险E．货物运输险54．合同公证与合同鉴证相同点在于()。A．范围B．内容C．目的D．性质E．效力55．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括()。A．缔约一方受有损失B．缔约一方有违约行为C．缔约当事人有过错D．合同尚未成立E．合同已经成立56．缔约过失责任是()。A．独立责任B．合同磋商阶段责任C．合同未成立时的责任D．合同成立后的责任E．非独立责任57．当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。A．因重大误解而订立的合同B．在订立合同时显失公平的合同C．假借订立合同，恶意进行磋商D．损害国家利益E．以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同58．下列有关合同变更的说法，正确的是()。A．必须是针对有效合同才可变更B．合同变更只需经当事人一方同意C．合同变更后，必须按变更后的合同履行D．变更合同是因为合同无效才变更E．合同变更的内容足尚未(或尚未完全)履行的合同59．违约责任的前提是指()。A．合同无效B．违反了有效合同C．违反了合同条款的有效部分D．违反了合同履行顺序E．提前履行60．仲裁协议包括的内容是()。A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会61．在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A．未按招标文件的要求子以密封B．投标函未加盖投标人的企业公章C．联合体投标未附联合体协议书D．明显不符合技术标准要求E．完成期限超过招标文件规定的期限62．公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括()。A．工程概况B．项目资金来源C．投标须知D．评标方法E．招标范围63．关于对中标通知书，下列说法正确的是()。A．中标通知书由招标人发出B．中标通知书只对中标人具有法律效力C．只有招标人才能确定中标人D．中标通知书对招标人具有法律效力E．中标通知书发出30日内签订合同64．大型上业项目的资格预审的主要内容包括()。A．财务报表B．法人资格C．分包计划D．人员报表E．投标文件65．监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A．委托人违约，赔偿监理人经济损失B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D．因监理人工作失误，不赔偿委托入损失E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出66．以下属于监理人的监督控制权的是()。A．向承包人提出建议B．对施工进度的监督C．征得委托人同意，发布开工令D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验E．工程设计变更的审批67．在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知()。A．因不可抗力导致合同履行暂停B．暂停监理业务期限已起过三个月C．暂停监理业务期限巳超过半年D．因委托