买卖合同模板合集10篇

第买卖合同模板合集10篇买卖合同篇1

立合同单位：

产方：_购方：_____

经产、购双方协商，订阅本合同，共同遵照执行。

１．产品数量：单位：市斤、市亩

２．等级标准：

一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过__％，无霉变，黄稍不超过__％，虫蛀不超过___％，破碎掉把不超过__％。

二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过___％，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过___％，破碎掉把不超过__％。

三等：色全红，黄硝、虫蛀各不超过__％，破碎不超过__％，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。

等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。

青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。

３．收购价格：

一等：每市斤__角；二等，每市斤__角；三等，每市斤__角；等外，每市斤__角；青椒，每市斤__角。

４．交货时间：

___年__月至____年__月，只要符合验级干度，分好级，即可交售，购方不准拒收。

５．交货地点：

本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。

６．结算方法：

产方凭购方收购单据，到购方办理开款。

７．工作责任：

产方：要保证将所订椒干全部交售给购方。

购方：及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购。在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。

８．违约处理：

产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外)，按欠交数量总值罚款２０％，交付购方。

购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收局部的经济损失，并按政策付给产方拒收局部的应奖化肥。

当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可局部或全部免除责任。

９．附那么：

(１)本合同一式六份，正本四份，产方、购方、县外贸公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。

(２)本合同如有未尽事宜，按(合同法)及其它有关法规执行。

产方(盖章)：_____购方(盖章)采购站：______

外贸公司：果品公司：______

代表人(签字)：____代表人(签字)：______

____年__月__日订

买卖合同篇2

出卖人〔甲方〕：

身份证号码：

买受人〔乙方〕：

身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同，以共同遵守。

一、房屋根本情况

甲方自愿将该房屋出售给乙方。

二、价款

甲、乙双方经过协商，该房屋售价总额人民币_______整。〔￥：_______元〕

三、付款方式

1、乙方应当于本合同签订当日向甲方一次性支付定金人民币_______元整〔￥：_______元〕，如乙方不履行本合同义务或单方终止交易，那么该笔定金甲方将不予退还，且房屋仍为甲方所有。

2、乙方最迟应当于款共计人民币元整元〕一次性交付甲方。

四、房屋的交付

1、甲方应于乙方付清全部房款后的_______日内，将该房屋交付乙方。交付方式为给付该房屋门钥匙。

2、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷。

五、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。待过户条件成熟时，甲方协助乙方办理相关手续。办理过程中产生的契税，土地出让金等一切税费均由乙方自行负担。

六、违约责任

1、除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方应当于乙方付清全部房款后的3日内交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天，甲方按累计已付款的千分之一向乙方支付违约金。

2、乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的1%向甲方支付违约金。逾期超过10日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，不予退还定金，并追究乙方的违约责任。

七、其他规定

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，向房屋所在地人民法院起诉。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方〔签字〕：_______乙方〔签字〕：

_______地址：_______地址：_______

联系方式：_______联系方式：

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

见证人：_______

_______年_______月_______日

买卖合同篇3

甲方〔需方〕：

乙方〔供方〕：

按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原那么，甲方为满足客户需要，需从乙方购置一定量的物品，乙方承诺保证甲方的正常销售，兹订立合同条款如下：

一、采购酒品的种类、数量及金额〔人民币〕

二、交货日期及地点

2.1交货日期：

2.2交货地点：

三、合同价款〔人民币〕：

3.1合同总价：元。总价中包括人工费、运输等费用。

四、付款条件及方式

4.1产品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送到达甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。

五、包装和储放

5.1采购酒产品采用厂家标准包装，且必须满足运输平安要求和标准规定，由于包装和运输过程中造成产品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。

5.2酒品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切货物储放和保管事宜均由甲方负责。

六、交货方式

由乙方送货到甲方指定地点，相关费用〔包括运费、装卸费等〕由乙方承担，乙方负责免费卸货。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。

八、违约和索赔

9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。

9.3假设乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。

9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过

10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。

9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。

十、争议与仲裁

10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。十一、文本和生效

10.1本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。

甲方〔签章〕：

乙方〔签章〕：

开户行：

开户行：

帐号：

帐号：

签定日期：

年月日

买卖合同篇4

甲方〔卖方〕：

签订地点：

乙方〔买方〕：

签订时间：年月日

甲、乙双方就乙方向甲方购置摩托车一事，经过协商，达成以下协议，以兹共同遵守摩托车型号、单介、数量：

摩托车品牌：

型号：

颜色：

数量：

车驾号：

发动机号：

单价：

一、交车方式及验收标准

1、甲方负责三包，具体按最新《摩托车商品修理更换退货责任实施细那么》执行。

2、乙方收到摩托车当场验收，假设有质量问题，立即通告甲方，否那么视为货物符合质量标准并已验收。

二、货款结算方式及期限

1、乙方同意收到甲方货品后，首付款结清：

A：于

B：于年每月固定归还元，于年月日前结算清。

2、乙方不能按上述方式付清货款，该货物所有权仍归甲方所有，甲方有权采取任何方式收回货物。

三、违约责任

乙方保证提供的身份证、驾驶证、住址、电话等个人资料真实有效，否那么自愿承担法律责任。

1、乙方不能按第三款规定向甲方按时支付货款的，那么乙方除向甲方清还所有欠款，应向甲方甲方支付滞纳金，其标准为每逾期一日按应付金额百分之一计时。

2、如在规定还款时间内，如乙方未即时还款的由甲方收回乙方车辆，且由乙方承担往返路收回车费用，如甲方收回摩托车之日起一个月内乙方仍旧没有付款的，甲方有权将摩托车拍卖，拍卖得收入归甲方所有。

3、如摩托车损坏的，乙方同意用家庭中任意财产赔偿归还甲方，其中车款未付清尾款，乙方所购置的保险受益人为甲方。

4、如果乙方拖欠欠款，甲方每次到家索要拖欠欠款，按每次补偿甲方。

四、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不能，任何一方均可向本协议签订地之有管辖权的法律提起诉讼。

五、本合同一式二份同，经双方签字盖章或手印后生效，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

身份证号：

授权代表：

地址：

电话：

电话：

签订日期：

家庭担保人签字：

买卖合同篇5

甲方〔卖方〕：

住址：

身份证号：

联系电话：

乙方〔买方〕：

住址：

身份证号：

联系电话：

经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下：

一、挖掘机/工程机械概况

品牌：

型号：

机号：

二、转让价格：RMB元。

三、甲方承诺对上述转让的挖掘机/工程机械享有合法的.完全的所有权，乙方基于该承诺购置上述挖掘机/工程机械。如因第三人向乙方主张挖掘机/工程机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

四、挖掘机/工程机械现状已由双方确认。因该挖掘机/工程机械系二手旧机，甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该挖掘机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

五、乙方应在年月日前一次性或分期〔明细〕将货款付至如下账户：

付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

六、挖掘机/工程机械由甲方于年月日，在交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对于挖掘机/工程机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中说明及约定的，应当场以书面的形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。

甲方应在交付挖掘机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方，未有前述合法证明文件的，乙方有权拒绝接受挖掘机/工程机械的交付并解除本合同，合同解除的，甲方应将已支付货款全额退还乙方。

七、挖掘机/工程机械交付后，因该挖掘机/工程机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括挖掘机/工程机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失。如甲方在挖掘机/工程机械交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。

八、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

九、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

甲方：乙方：

年月日

买卖合同篇6

甲方：鄂尔多斯市腾强路桥有限责任公司

乙方：郭继军

根据买卖自愿原那么及《合同法》相关规定，甲乙双方经过协商，甲方将所拥有的10辆德龙自卸车自愿卖给乙方，并达成如下协议：

一、合同内容

甲方将所拥有的车号为、、、、、、、、、十辆自卸车卖给乙方。

二、买卖时间

20某某年2月21日。

三、买卖金额及付款方式

每辆车壹拾陆万贰仟元整〔￥元〕，总计壹佰陆拾贰万元整〔￥元〕。乙方将于20某某年2月21日一次付清。

四、双方责任

1、甲方应将车辆所用证件交与乙方；

2、甲方负责解除所有车辆的银行抵押；

3、甲方应将在20某某年2月21日前所有车辆的违章记录消除；

4、甲方应提供所有车辆正常过户手续；

5、乙方承担所有车辆的正常过户费用；

6、乙方应当面验车，接车后车辆再出现任何机械故障，甲方概不负责；

7、乙方应尽快办理过户手续，如不及时办理过户手续，在此期间，出现任何事故，全部由乙方承担，甲方概不负责；

此协议自签字之日起生效，一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

身份证证号码：身份证号码：

时间：时间：

买卖合同篇7

甲方〔卖方〕：身份证号码：

乙方〔买方〕：身份证号码：

甲、乙双方就宅基地买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：

一、甲方自愿将坐落在的宅基地出售给乙方。

二、双方议定的上述宅基地成交总价为人民币元。

三、甲方陈述：该宅基地的所有权完全归甲方个人，该宅基地没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方原因导致乙方损失，甲方愿承担全部赔偿责任。

四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付元定金；甲乙双方约定在___________前向乙方交付，并于__________前办理土地使用证手续。

五、在约定期限内不能办好土地使用证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的请求，甲方接到请求后应向乙方返还所有已收款。

六、土地使用证手续完善后，甲方将相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最后一笔款。

七、自本合同签订生效起，该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。

八、土地使用证等其他证件未能办理前，以本合同为准。

九、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。

十、按《合同法》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

甲方签字：乙方签字：

联系地址：联系地址：

电话：电话：

年月日年月日

买卖合同篇8

法务与资产管理部20某某年第1期案例分析为《谨慎对待买卖合同中验收及违约条款》，共由五局部组成：

一、案例背景

二、案件争议焦点

三、法院裁判

四、以案释法

1、为何交货期为20某某年8月30日，法院却判决20某某年8月30日为应付款之日？

2、为何买方主张卖方逾期交货违约金，法院不予处理？

五、风险警示

1、明确验收期限，举一反三例如；

2、应约定适当的逾期付款违约金；

3、处理案件时应注意各项权利行使时间；

4、普通民商事案件中的常用期限归纳整理。

一、案例背景

20某某年7月23日中船重工鹏力〔南京〕新能源科技〔以下简称中船公司，卖方〕与中电电气〔南京〕太阳能研究院〔以下简称中电公司，买方〕签订一份买卖合同，合同主要条款约定：

第一条：合同总金额元；

第二条：卖方应在20某某年8月5日前交付货物至攀枝花学院工程现场；

第三条：货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，质保金10%在货到验收合格一年内支付；

第五条：假设延迟交货，一天罚款人民币一万元整。

第七条：本产品将应用于买方生产的变压器或其他电力设备产品，最终验收地点在用户现场，以用户验收合格为准。

合同附那么第五条：质量保证期约定为验收合格2年；

合同附那么第八条第一项：如卖方不能按期交货，应向买方偿付合同总额或当批订单总额1%/天的违约金。卖方在接到买方所索赔通知后7日内将违约金汇付买方或者由买方在卖方的应付款中直接核减；合同附那么第八条第五项：买方逾期付款，应向卖方承担逾期付款局部的同期银行存款利息。

合同签订后中船公司分别于20某某年8月9日将光伏汇流箱49台，于20某某年8月30日直流配电柜2台和交流配电柜17台送至四川攀枝花市。自货物交付后至本案起诉时中电公司一直未组织验收。2023年10月9日中船公司开具金额总计元的发票，并交付中电公司。

中电公司以没有验收未到付款期限为由迟迟未支付任何货款，并

要求追究中船公司逾期交货的违约责任。20某某年9月中船公司将其诉至法院，要求中电公司支付货款及违约金。

二、案件争议焦点

1、中电公司未组织验收，付款条件是否成就？

2、中船公司逾期交货，是否直接在货款中扣除违约金？

三、法院裁判结果

20某某年9月9日，法院下发判决书，判决如下：

1、自判决生效后十日内中电公司应支付中船公司货款元及违约金〔违约金自20某某年8月31日开始计算，按银行同期同类存款基准利率标准计算至实际付清之日止〕。

2、中电公司主张中船公司逾期交货的违约金，由中电公司另案起诉，本案不予受理。

四、以案释法

1、为何交货期为20某某年8月30日，法院却判决20某某年8月30日为应付款之日，违约金自20某某年8月31日期计算？

案件中货到中电公司一直未组织验收，也不能确定何时验收，根据法律规定，“买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人验收的，视为标的物的数量或者质量符合约定。〞中船公司20某某年8月30日交货完毕，期间未提质量异议，20某某年8月30日视为验收完毕。根据合同第三条：“货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，〞故法院判决支付中船公司货款元，违约金自20某某年8月31日开始计算。质保金10%在货到验收合格1

年内支付；质保金支付时间为20某某年8月31日前。

涉案法条：--------《合同法》第158条：2023年第1期

“当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。〞

2、为何中电公司主张中船公司逾期交货违约金，法院不予处理？中电公司主张根据合同约定，中船公司逾期交货的违约金在从货款中直接扣减，但根据法律规定，买受人主张出卖人应支付违约金的，应当提起反诉，本案中电公司未在规定时间内提出反诉，那么本案不予处理。

涉案法条-----《买卖合同解释》第四十四条

“出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照以下情况分别处理：

〔一〕买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；

〔二〕买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。〞

五、风险警示

1、付款节点中明确验收期限

原因:根据法律规定，双方未约定验收期，法律默认2年后视为

买卖合同篇9

出售人〔以下简称甲方〕

姓名：

购置者〔以下简称乙方〕

姓名：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购置该房屋。现该房屋具体状况如下：

〔一〕座落于___，建筑面积___平方米；

〔二〕房屋的所有权证号为___，国有土地使用权证号为___；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币___元/平方米，总价：人民币___元整〔大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整〕

第三条乙方在___前应向甲方给付定金人民币___元整〔大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整〕上述定金在乙方___付款时充抵房款。

第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起___日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为：

第五条甲方承诺在本合同生效之日起___日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在___前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起___日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》；并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

第八条该房屋土地使用权的变更手续按以下约定办理：

该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由□甲方承担□乙方承担。

除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由□甲、乙双方按国家规定各自承担□甲方承担□乙方承担

第九条房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日□权利转移之日起转移给乙方。

该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按以下约定处理：

第十条甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

乙方未按本合同的约定支付房价款的，按以下约定承担违约责任：

乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之___支付违约金。乙方逾期支付房价款超过___日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起___日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之___的违约金。

第十一条甲方未按本合同的约定履行义务的，按以下约定承担违约责任：

1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之___支付违约金。甲方逾期交付房屋超过___日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起___日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之___支付违约金。

2、如因甲方的成心或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起___日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之___支付违约金。

第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的局部。

第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。

第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交___仲裁委员会仲裁解决□依法由人民法院诉讼解决

本合同一式___份。其中甲方执___份，乙方执___份，提交房屋权属登记机关一份。

甲方〔签章〕乙方〔签章〕

法定代表人：法定代表人：

签约日期：签约日期：

买卖合同篇10

甲方：

乙方：

经双方协商，本着互惠均等的原那么，特制定本合同如下：