机房工程招标文件(商务技术)

④设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。第3条合同工期计划开工日期：2012年9月11日，计划竣工日期2012年10月31日，总工期52天。第4条质量标准工程质量标准：合格工程质量目标：合格。第5条合同价款金额（大写）：（人民币）RMB（小写）：元其中：设备供货合同价款元（人民币）安装及其它费用合同价款元（人民币）第6条组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书本合同条款中标通知书招标文件、补充招标文件、答疑文件标准、规范及有关技术文件图纸投标书及其附件双方确认的有关货物采购及安装的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第7条词语含义本协议书中有关词语含义本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。第8条承包人向发包人承诺承包人承诺按照合同约定供货、安装、调试、竣工验收并在质量保修期内承担货物质量保修责任。第9条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第10条合同生效合同订立时间：201合同订立地点：xxxx市城关区广场南路13号（统办三号楼614室）本合同双方约定：签订之日起生效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：住所：住所：邮政编码：邮政编码：联系人：联系人：电话：电话：第二部分合同条款一、词语定义1.1“发包人”系指招标人，本合同亦称“买方”。1.2“承包人”系指中标人，本合同亦称“卖方”。1.3“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。1.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的货物及其技术资料。二、合同货物和价款买方根据项目需要，经过公开招标，决定向卖方订购办公用房机房计算机网络、智能化系统设备采购及安装。2.1本合同总价为人民币（RMB），其中已包括增值税及所有进口部件和配件的关税及其它一切费用。货物从工厂到工地指定地点的包装费、运输费、保险费及装车卸车费用全包括在合同总价之内,本合同价款除甲方原因（如提高标准，增加功能等）外，其它原因不得调整。2.2合同价格的明细如下：单位：人民币元计算机网络、会议及监控系统名称数量规格型号单价总价合计运输保险费总价安装费合同总价三、合同生效本合同经双方签字盖章，即开始生效。四、货款支付4.1合同生效后二十日内，招标人向中标人支付合同总金额的10%作为合同预付款。4.2货物运抵合同规定交货地后,买方在验收合格后二十日内,支付合同价70%到货款。4.3在货物安装、调试结束并经政府相关部门验收合格后，一个月内买方向卖方支付合同价15%验收合格款。4.4卖方所提供的所有合同价的5%作为质量保证金。质量保证金在货物正常运行12个月后由买方支付给卖方。实际付款比例以合同为准。五、交货日期卖方在按期收到合同规定的款项后，按双方约定的安装计划组织生产、发货、安装调试。六、交货地点xxxx。七、技术规格和标准本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。八、专利权卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。九、包装1、除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。2、每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。十、运输标记10.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项:（1）收货人。（2）合同号。（3）收货人代号。（4）目的港（站）。（5）货物名称、品目号、箱号。（6）毛重/净重（公斤）。（7）尺寸（长×宽×高，以厘米计）。10.2凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在包装箱的两侧用中文以国际或国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。十一、装运条件13.1卖方负责安排运输，运至买方安装现场，运费由卖方承担。货物到达现场后的卸货、保管由卖方与总承包单位协调并承担相关费用。13.2卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量。否则，一切后果均由卖方承担。十二、装运通知卖方应在货物装船或装车完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛量、体积（立方米）、发票金额、启运或启航日期。十三、保险15.1货物装运后由卖方按国家有关规定办理货物在运抵目的地中的保险。15.2保险费用由卖方承担。十四、支付16.1支付应使用人民币或合同商定币种（外币应注明按结算日的比价结算）。16.2除另有规定外，可采用下列付款方式之一付款：（1）不可撤消的信用证付款；（2）电汇付款。十五、技术资料1、按招标文件的技术规范书中的有规定，卖方应准备与合同货物相符的中文技术资料，并于货物起运前10天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。2、招标文件及合同中要求的进口部件必须要有原产地的出口证明材料。进口设备及部件要求在设备开箱验收时提供进口报关单及相关文件。十六、价格除非合同中另有规定，价格系指卖方按招标文件要求为买方所供设备、运输、装卸、保管、安装、调试、验收等全部服务发生一切费用及风险费用的投标总报价。除不可抗力以外的一切风险。，除因第十七款中的调整因素引起费用的增减外，承包人不应以任何理由、任何方式提出对合同总价的调整。十七、质量保证18.1卖方应保证其提供的设备是成熟的（非试制品或第一次制造）、全新的、未使用过的、采用最佳材料和第一流工艺最新生产的，并在各个方面完全符合有关标准及合同规定的质量、规格和性能要求。18.2卖方应保证其提供的货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在合同规定的质量保证期内，卖方应对其提供的货物由于设计、工艺和原料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知4小时内给予答复，24小时内应免费修理或更换有缺陷的货物。对造成的损失买方保留索赔的权利。十八、检验19.1卖方应在货物发运之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质检证书。质检证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。19.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等，买方应向质量监督部门申请重新检验，并有权根据检验证书及质量保证条款向卖方提出索赔。十九、索赔20.1卖方对货物与合同不符及货物质量问题负有责任，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：（1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的货款以合同规定的同类货币退给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒收货物所发生的其它必要费用；（2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；（3）更换有缺陷的零部件和货物或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接损失的费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。20.2如果买方提出索赔通知的15天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的15天内或买方同意的延长的时间内，按买方同意的上述一种方式处理索赔事宜，买方将在应付款或卖方提交的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。二十、延期交货与核定损失额如果卖方未能按买方要求按期交货(本合同第23条规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方可同意延长交货期。核定损失额的支付从履约保证金中扣除。核定损失额的比率为每迟交货7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失的支付不得超过迟交货物合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。二十一、安装21.1产品规格及安装费：产品的技术规格及标准参见本合同“第七条”之规定，安装费已包括在本合同“第一部分”的总价中，不再另行计算。21.2工程师及项目经理合同签订后，发包人以书面形式向承包人告知监理人的单位名称、监理范围、监理权限等事项。1、监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：见《工程监理合同》2、发包人派驻的工程师姓名：职务：甲方代表3、项目经理姓名：职务：项目经理姓名：职务：技术负责人22.3双方一般权利和义务22.3.1发包人工作1、提供满足计算机网络、会议及监控系统安装需要的建筑图纸。2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地。3、水准点与座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，各方进行现场交验。4、按期支付合同约定的款项。5、发包人委托承包人办理的工作：承包人必须无条件负责办理发包人委托的各项工作。21.3.1承包人工作承包人应按工程进度计划要求，完成以下工作：（1）按工程总体进度计划要求，按期完成合同约定的全部工作。（2）提供货物生产、安装计划、报表的名称及完成时间：按工程师要求的内容和时间提供。（3）承包人在中标后10天内派技术人员入驻现场，进行施工图的复核、预留预埋以及技术协调等工作。（4）已完工程成品保护的工作及费用：在工程未交付使用前承包人有责任和义务作好所有已完项目的成品保护工作，费用由承包人承担。在计划开工前二个月，卖方与买方共同对土建部分进行验收，确认是否具备安装条件。如具备施工条件，双方确定具体开工与竣工日期。（5）施工场地及门前区清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门规定办理，所需费用由承包方承担。承包人应按建设行政管理部门和相关部门规定办理，所需费用由承包人承担。编制现场文明施工措施，和总承包方共同做好文明施工。（8）承包人负责本次招标、投标以及合同在国家、地方相关部门的施工许可和备案工作，费用已包含在合同价款中。（9）承包人必须按本合同及投标标书进行施工组织，承包人项目管理机构的管理人员在本项目合同执行阶段，均须专职在岗，如需变更，必须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行，原则上项目经理等主要管理和技术人员不得变更，即使发包人同意项目部管理人员变动并不代表对承包人免除罚款。（10）施工用水、用电：施工现场各配电箱、用水点的线路需承包人按要求拉设。费用由承包人负担。施工通讯、网络等由承包人自行解决。（11）承包人不符合工程建设要求的人员，经工程师提出，发包人同意，必须在3天内办理完交接工作调离本工程，否则每人次扣除承包人人民币500元；同时，承包人须在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。21.4施工进度计划1、合同签订后30日内，承包人应在满足招标文件工期要求的前提下，按实际工程进度，编制详细的生产、安装进度计划报送监理人审批。在进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。2、承包人不及时上报货物生产及安装计划或计划执行严重滞后，发包人有权对承包人处以人民币2000－10000元/次罚款。3、不论何种原因发生工程的实际进度与22.4款第1条所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的7天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。4、不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理单位审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。21.5开工和完工21.5.1开工通知：承包人须在监理人要求的期限内完成具备开工条件的设备到货、资料准备，在接到开工通知后按通知约定时间及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地。21.5.2承包人延误开工：承包人在接到开工通知后3天内未及时进场组织施工，监理人可通知承包人立即采取有效措施赶上进度，承包人应在接到通知后的321.5.3完工日期：本合同的节点工期和全部工程竣工日期规定在招标文件和合同条款中，承包人应在上述规定的完工日期内完工或在21.5.4安装完毕，卖方按技术标准及现行国家质量验收规范进行检查验收，合格后向当地政府主管部门申报使用许可验收，验收合格后，办理竣工移交手续，并向买方出具合法的《安装检验报告》和《产品合格证书》。二十二、违约22.1发包人违约：略22.2承包人违约22.2.1安装阶段（1）未按照工期节点完成施工；如承包人在发包人履行合同义务的前提下未能按工程师批准的工期节点要求完成，承包人须就工程师最终批准的节点工期延误的天数，每天（包括星期六、日及假期和恶劣天气）以人民币五千元整（RMB￥5，OOO元）赔偿于发包人。工程师最终批准的整体工程竣工验收时间每延误一天，罚款人民币壹万元整（RMB￥10，OOO元）。（2）未达到合同约定的质量标准：本工程未达到合格标准，将对承包人处以违约罚金10万元。（3）承包人未按投标承诺组建项目管理机构；承包人在投标过程中承诺的项目负责人在中标后不得更换。（4）承包人项目负责人未按合同要求履行职责；承包人项目负责人必须按时参加每周工程例会以及由发包人召开的其他会议，每迟到一次，承包人向发包人支付违约金人民币200元/人。因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则发包人将对承包人处以500元/人次罚款。（5）承包人未及时响应工程师指令工程师发出的监理通知单、整改单及涉及现场整改的工作联系单等书面指令必须限期回复，如不在规定时间内回复，罚款500元/次，且发包人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由承包人承担。承包人接书面指令后24小时内未采取相应响应措施，每次罚款1000元。（6）承包人如不服从总承包方的协调和管理，发包人将对承包人处以1000元/次的罚款。（7）禁止承包人私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。（8）由于承包人原因拒绝按合同或批准的进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按合同规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。发包人和监理可就具体情况对承包人进行罚款。（9）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。22.2.1设备生产、安装质量（1）故障率：故障次数每超过合同规定值一次，则卖方需要向买方支付罚款。赔偿费率为故障次数每超过合同规定值一次按合同总价的千分之一（0.1%）计取，罚款总额不超过合同总价的百分之五（5%）。（2）总故障时间：每超过合同规定值10小时，则卖方需要向买方支付罚款。赔偿费率为每超过合同规定值10小时按合同总价的千分之一（0.1%）计取，总故障累计时间超出部分罚款总额不超过合同总价的百分之一（1%）。与本合同第15.1条款内容规定关联处不进行累加，以罚款总额最大值为参考，不进行重复罚款。（3）噪声：每超过合同规定值1dB(A)，则卖方需要向买方支付偏离部分的罚款。（4）其余未单独列出罚款方法的项目，根据合同文件技术规格的要求，每有一项偏离则卖方需要向买方支付偏离部分的罚款。罚款首先将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣除，不足部分，卖方须另外支付。22.3违约终止合同22.3.1在卖方收到买方发出的违约通知30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面通知，终止全部或部分合同：（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的延长期内交付部分或全部货物；（2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。22.3.2一旦买方根据第23.2.1条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同未终止的部分。二十三、破产终止合同当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。二十四、担保本工程双方约定担保事项如下：（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同签订7日内提供履约担保，履约担保须由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的5%。担保合同作为本合同的附件。（2）合同协议签署后10天内，中标人向招标人交纳2万元现金做为项目负责人保证金，工程竣工后返还。（3）收到中标通知书后10天内承包人向发包人提供5万元的银行保函做为实现质量目标中确保目标的保证金，工程竣工一个评奖期后返还银行保函。二十五、不可抗力25.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生后果是无法避免和无法克服的事故。25.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。二十六、税费26.1中国政府根据现行税法向买方征收的与履行合同有关的一切税费由买方支付。26.2中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行合同有关的一切税费由卖方支付。26.3发生在境外的与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。二十七、发票27.1卖方应根据国家有关规定向买方出具有效的发票。27.2卖方应在本合同第16条款执行的同时，立即将所有发票提交给买方。27.3所有发票台头均应为xxxx二十八、仲裁28.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。28.2仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。28.3仲裁费应由败诉方负担。28.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分应继续执行。二十九、变更指示29.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：（1）设计单位提交的书面设计变更；（2）交货时间；（3）交货地点；（4）须增加服务。29.2若上述变更导致了卖方履行合同的任何义务的费用和所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。三十、适用法律本合同应按中华人民共和国的法律解释。三十一、语言和合同数量、计量单位31.1合同书写应用中文，合同正本贰份，各执一份；合同副本拾份，双方各执伍份。合同双方所有的来往函电及与合同有关的文件均应以中文书写，为合同组成部分。31.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。三十二、通知本合同任何一方给另一方的通知应以书面形式确认，并发送到对方明确的地点。三十三、补充条款33.1如果本合同货物在其所在国需进出口许可证，由卖方负责办理，并承担有关费用。33.2卖方须按技术条款中的规定，对用户指定的若干锅炉操作员在进行操作和简单维护的培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用应计入投标总价。33.3施工用电、用水按总承包人指定的位置装表计量，以电表、水表计读数为计量依据，按实际用量合理分摊损耗后按当地政府规定的价格支付费用。每月水电费由发包方代缴，从当月工程进度款扣减。33.4承包人必须在xxxx开设本工程临时账户，必须经法人出具委托，并完善相关手续。发包人要求专款专用，并保留中间监督使用的权利。三十四、其他如果卖方未按招标文件要求进行供货，买方可根据具体情况始终保留对招标范围内的设备采购及安装内容进行指定供应的权力。第六部分投标文件格式（仅供参考）

目录投标文件（商务标）部分格式目录法定代表人身份证明书法定代表人授权委托书投标函投标担保银行履约保函投标设备明细表备品备件清单技术规格偏离表商务条款偏差表投标报价需要的其他资料

(正本或副本)招标编号:xxxx机房建设工程投标文件工程名称：投标人：（盖章）法定代表人或 其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日

一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件（正、反两面）。（本授权的有效期为开标之日起30个日历日）投标人：（盖公章）日期：年月日PAGEPAGE84第页共84页二、法定代表人授权委托书致：xxxx（筹）注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）（法人代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵行组织的（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。我公司对被授权人的签名负全部责任。授权期限：年月日至年月日。法人代表签字：被授权人签名：职务：职务：身份证号：身份证号：附：被授权人身份证复印件（正、反两面）。（本授权的有效期为开标之日起30个日历日）投标人名称（公章）年月日三、投标函致：xxxx（筹）1、根据贵方委托的招标代理单位出售的xxxx机房建设工程招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和答疑纪要及其他有关文件后，我单位的投标总报价为：我方愿以(大写)元人民币，（小写：￥元）的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。5、若我方中标，我方保证按投标工期日历天内完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。6、我方保证工程质量等级达到。7、如果我方中标，我方将在签订施工合同发出中标通知书后，签定施工合同前中标人提交万元的履约担保。8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。9、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。10、我方与本投标函一起，提交了人民币万元作为投标担保。11、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。12、保证本工程施工期间不施欠农民工工资。注：投标报价应与分项报价汇总表数字一致。精确到元.角.分。投标人：（盖章）单位地址：（盖章）法定代表人或其授权代表签名：（签字或盖章）日期：年月日

四、投标担保（附：保证金收据复印件）五、银行履约保函：在我行开户的公司，参加项目投标。现已中标，并签订了供货合同。我行同意为该公司按该项目招标文件要求，按合同总价的5%计人民币：（大写）元出具履约保函。如果该公司在合同履行过程中，一旦发生严重违约行为，无法履行合同义务时，你们可开出罚款通知，向我行提取保证金。本保函的有效期与所担保的合同有效期一致。失效保函不需退还我行。行长：（签名）担保银行：（公章）年月日注：只针对中标单位六、投标设备明细表序号设备名称规格型号及参数数量综合单价合价生产厂家运输保险费总价投标人名称（盖章）：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）*注：此表可根据实际情况扩展延伸七、备品备件清单投标人名称：招标编号：序号名称制造厂家规格和说明单价（人民币元）数量制造厂家地址、联系电话备注注：该表提供为质保期后2年内运行所需的备品备件，不包含在投标总价内。投标人：（公章）法定代表人或其授权代表签名：日期：年月日

八、技术规格偏离表序号设备名称招标规格投标规格响应／偏离说明商务条款偏差表 序号招标文件条目号招标文件商务条款招标文件商务条款说明说明：如投标文件与招标文件要求一致，须在各项注明“无偏差”字样。投标单位名称：（盖章）投标单位代表签名：

十、投标报价需要的其他资料第七部分资格证明文件1.资格证明文件：1.1企业营业执照1.2资质证书1.3安全生产许可证1.4建造师及技术负责人职称证书