版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程承包施工合同书(16份范本)名目第1篇大型建筑工程承包施工合同书第2篇钢构工程承包施工合同书第3篇钢筋单项工程承包施工合同书第4篇内外装饰工程承包施工合同书第5篇钢筋单项工程承包施工合同书范本第6篇建筑安装工程承包施工合同书第7篇自建房屋项目工程承包施工合同书第8篇路桥工程承包施工合同书第9篇工程承包施工合同书第10篇零星工程承包施工合同书第11篇小区工程承包施工合同书第12篇高档小区楼梯亮化工程承包施工合同书第13篇防水工程承包施工合同书第14篇建筑装饰工程承包施工合同书第15篇建设工程承包施工合同书第16篇建筑工程承包施工合同书
【第1篇】大型建筑工程承包施工合同书
发包方(以下称甲方):___________承包方(以下称乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份证号码:___________________身份证号码:___________________
为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:_________________________
2、工程地点:_________________________
3、工程内容:_________________________
4、工程面积:_________________________
5、工程立项批准文号:_________________
其次条工程项目期限
1、合同工期总共历时____________天(日历天);
开工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列状况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;
(2)因台风暴雨飓风等不行抗力的因素;
(3)因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方缘由造成施工延迟的,不得恳求顺延工期。
第三条工程承包内容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范围:_________________________
第四条工程项目结算及付款方式
1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____________日内支付工程进度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款,留____________%的质保金,保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方担当,工期相应顺延。
6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。
7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。
第五条工程质量标准
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同商定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到商定的质量标准,乙方担当违约责任。
2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。
第六条工程验收
乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,实行必要的安全防护措施,消退事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。
第八条违约责任
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。
3、乙方选购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额____________%的违约金,并准时实行措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的____________%支付违约金。
第九条双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
(2)在乙方不违反合同条例的状况下,保证根据合同商定方式按时支付工程款。
2、乙方的权利与义务
(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,爱护甲方设施,乙方人员不得随便在甲方厂区内走动、闲逛,听从甲方进出门管理。
(2)担当本工程施工中的一切安全事故责任。
(3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。
(4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并依据有关规定组织工程验收工作。
(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。
(6)施工中如遇人力不行抗拒的自然灾难影响,不能按原方案正常施工,乙方应准时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。
(7)安全文明施工。
第十条争议解决
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式____________份,双方各执____________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
【第2篇】钢构工程承包施工合同书
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,现就本建设工程详细施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商全都,达成如下合同条款:
一、工程概况工程名称:____________工程地址:____________承包范围和内容:____________________________________________________________
二、合同价款:金额(大写):____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任:
1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
2.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
3.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
乙方责任:
1.严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量..做好现场文明施工、安全生产。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3.在施工过程中,乙方缘由造成的事故由乙方负责。
4.听从甲方统一支配指挥。
5.由乙方缘由造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开头计算。如遇以下状况,工期相应顺延:
1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
2.一周内非乙方缘由停电、停水8小时以上,影响正常施工;
3.甲方缘由影响下一道工序施工;
4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
5.不行抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
6.甲方代表同意工期顺延的其它状况。
五、工程质量乙方必需严格根据施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题,就准时报告甲方代表,协同解决。
六、工程款的支付和结算本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款:计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币:;彩板进场付合同款计人民币,余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更
1.经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2.甲方需要变更设计的,必需作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,由于设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必需另行协商。
八、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍旧保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________
负责人(签字)____________负责人(签字)____________
【第3篇】钢筋单项工程承包施工合同书
发包方(以下简称甲方):工程公司项目经理部
承包方(以下简称乙方):钢筋工程承包班组
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采纳包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着相互帮助及分工负责等原则,依据本工程的状况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸中基础分部±______以下全部的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:徐云根承包钢筋加工制作分项工程朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价
以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨钢筋安装绑扎______元/吨。
三、组织领导
1.甲、乙双方必需指定专职管理人员,负责支配施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2.乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养,严禁使用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随便更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3.乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4.合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)供应乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)供应施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场______米内,但不供应塔吊运输),如确因种种缘由供应不足时,甲方应准时支配其它工作,乙方应听从甲方的调配。
2.乙方责任:
(1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。敬重和听从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必需仔细学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避开民生安全事故,并担当凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要担当责任。
(4)肯定听从甲方的工程进度支配。班组长必需在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力气,否则,因此而造成的一切后果均由乙方担当。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
(5)严格根据甲方规定的协作比合下料,、不造成人为的铺张。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
(6)疼惜甲方的一切机械设备和工具,担当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
(8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,肯定不能消失返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必需派专人跟班调整钢筋,必需保证砼浇灌后的钢筋质量。
(9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
(10)乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严峻者则予清除离厂。
五、工程质量及验收标准
工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。假如由于设计和管理指挥缘由造成损失,全部经济全部由甲方负责由于操盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期
依据项目经理部现场所支配的月、周施工方案的时间、期限,保证按期或提前完成全部本项目的施工任务。
七、付款方法
1.为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清全部工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2.结算程序:每月底结算当月______-______日(______日)的工作量,乙方依据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它
1.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的损害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2.由于他人违章作业而造成的损害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3.凡操违反操作规程和工地有关规定所造成的损害,其一切费用全部由乙方负责。
4.伤者费用在______元以内,不管何种缘由均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清全部承包款时失效。
发包方(甲方):工程公司项目经理部
代表:____________________________
签约时间:________________________
承包方(乙方):钢筋工程承包班组
代表:____________________________
签约时间:________________________
【第4篇】内外装饰工程承包施工合同书
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,依据相关的民法典和有关法律法规,本着公平互利的原则,确保本工程主体内外装饰,以低耗高效,顺当地完成全部承包工程,经双方友好协商共同遵守执行。
一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。
二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上1-7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水全部工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,打架子,倒砼,内墙粉刷拉毛,外墙三方拉毛前面一方贴瓷片,以及明沟散水。
三、乙方施工职责:从进场起,必需组织好各班组的施工队员,依据工地的人员需要,乐观协作好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一支配,同时保证农夫工的工资到位,如需要材料方面,必需提前一天至二天预报方案,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员,乙方所承包的摊销必需提前进场。维护甲方利意,不能铺张甲方的全部材料。
四、甲方职责,甲方必需保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同商定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,供应吃水和正气水,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工,。同时,如工资拖延不能到位,乙方不能正常施工。
五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,每层付除下的30%,内的80%付款,待外架拆完后3天按100%付清。
六、全部施工队伍人员,必需按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必需提高安全意识和安全防护措施,如有安全隐患应即时整改,达到从头到尾不发生安全事故,如没有安全意识盲目蛮干牵强施工,发觉的安全事故,甲方概不负责。
七、质量要求:主体工程必需装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必需倒平,不能找平。
八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
九、本合同自双方签字生效,受法律爱护,本工程款付清终止失放。
十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【第5篇】钢筋单项工程承包施工合同书范本
合同编号:_____________
甲方(发包人):_________乙方(承包人):____________
法定代表人:_____________法定代表人:________________
联系电话:_______________联系电话:__________________
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采纳包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着相互帮助及分工负责等原则,依据本工程的状况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸中基础部分±______以下全部的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:徐云根承包钢筋加工制作分项工程朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价
以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨钢筋安装绑扎______元/吨。
三、组织领导
1.甲、乙双方必需指定专职管理人员,负责支配施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2.乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养,严禁使用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随便更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3.乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4.合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)供应乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)供应施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场______米内,但不供应塔吊运输),如确因种种缘由供应不足时,甲方应准时支配其它工作,乙方应听从甲方的调配。
2.乙方责任:
(1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。敬重和听从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必需仔细学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避开民生安全事故,并担当凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要担当责任。
(4)肯定听从甲方的工程进度支配。班组长必需在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力气,否则,因此而造成的一切后果均由乙方担当。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
(5)严格根据甲方规定的协作比合下料,、不造成人为的铺张。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
(6)疼惜甲方的一切机械设备和工具,担当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
(8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,肯定不能消失返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必需派专人跟班调整钢筋,必需保证砼浇灌后的钢筋质量。
(9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
(10)乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严峻者则予清除离厂。
五、工程质量及验收标准
工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。假如由于设计和管理指挥缘由造成损失,全部经济全部由甲方负责由于操盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期
依据项目经理部现场所支配的月、周施工方案的时间、期限,保证按期或提前完成全部本项目的施工任务。
七、付款方法
1.为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清全部工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2.结算程序:每月底结算当月______-______日(______日)的工作量,乙方依据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它
1.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的损害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2.由于他人违章作业而造成的损害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3.凡操违反操作规程和工地有关规定所造成的损害,其一切费用全部由乙方负责。
4.伤者费用在______元以内,不管何种缘由均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清全部承包款时失效。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章)________________
授权代理人(签字):_______授权代理人(签字):_________
住址:_____________________住址:______________________
联系电话:_________________联系电话:__________________
开户银行:_________________开户银行:__________________
账号:_____________________账号:______________________
_________年____月____日_________年______月____日
签订地点:__________________签订地点:__________________
【第6篇】建筑安装工程承包施工合同书
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):
法定代表人:
依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,并严厉 履行。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
其次条工程期限
一、依据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列状况,得顺延工期,双方应准时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;
2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能连续施工者;
3、按施工预备规定,不能供应施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺当施工者。
在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工;
未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
由于政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建,使合同不能连续履行,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方担当。
但未准时退货造成的损失由责任方担当。
四.工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商全都后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。
乙方按此修订进度方案,报甲方批准。
甲方应在5天内赐予批准,并为赶工供应便利条件。
提前竣工协议包括以下主要内容。
提前的时间;
乙方实行的赶工措施;
甲方为赶工供应的条件;
赶工措施的经济支出和担当;
提前竣工收益(假如有)的共享。
第三条施工预备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方供应全部工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和熟识图纸,参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,支配施工总进度方案,储备材料,加工构件,做好一切施工预备。
第四条物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;
三、发包方供应、承包方选购的材料、设备,必需附有产品合格证才能用于工程。
由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
任何一方认为对方供应材料需要复验的,应允许复验。
经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由供应材料、设备方担当。
四、本工程材料和设备差价的处理方法:____________
第五条工程质量
一、本工程质量经双方讨论要求达到:____________
二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开头扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的.,应由发包方担当。
第七条.工程分包
乙方可按协议条款商定分包部分工程。
乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。
分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
第九条发包方的责任:
一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未阅历收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方担当责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决方法
建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应准时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式____份,合同附件____份。
甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商全都后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方:____
法定代表人:___
乙方:____
法定代表人:___
合同签订日期:_____
签约地点:________
【第7篇】自建房屋项目工程承包施工合同书
甲方:
乙方:
现甲方自建项目工程,对于施工中的钢筋加工人工费自愿由乙方承包,现经双方多次协商达成以下合同内容:
一、双方义务:
1、甲方:
①施工中所需钢材准时供应至施工现场。
②负责依照合同内容按时支付工程款。
③负责施工现场的外界干挠。
2、乙方:
①负责依照施工图及变更图、严格依照国家验收规范进行施工,担当未按质量要求施工的返工、材料铺张等费用。
②钢筋加工过程中乙方负责全部加工机械及工具。
③负责钢材进厂的缷车人工协作工作。
④负责材料的合理使用,节省用材。担当钢材加工的现场清理工作,达到工完场清的效果。
二、结算:钢材加工甲、乙双方经协商每平方米依照建筑面积贰拾叁元做为计价依据。(施工范围包括图纸中全部的钢材加工以2层开头计价)
三、付款:双方协商:每层支付人工费单层价款的70%,封顶后依照合同总价款支付至80%,余款经工程验收后一个月内付清。
四、合同签定后,如乙方未能依照合同执行,甲方有权终止合同。
五、本合同具有法律效力,双方共同遵守,合同一式叁份,甲方两份乙方壹份,以备存查。
甲方:负责人;
【第8篇】路桥工程承包施工合同书
发包方(甲方):________________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
承包方(乙方):________________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,并严厉 履行。
第一条工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:________________
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。
(各单项工程详见工程项目一览表)
其次条工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项预备工作,双方应依据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。
顺延期限,应由双方准时协商,签订协议,并报有关部门备案。
由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者;
因甲方变更方案或变更施工图,而不能连续施工者;
因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺当施工者。
第三条物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第(________)项供应方式办理:
特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责选购,供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责选购供应。
统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特别材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责选购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责选购供应。
包工不包料工程,全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。
其他方式:
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满意工程要求必需以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。
由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必需由供应方负责验证;如无合格证明,必需经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。
因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。
按下列第()项规定办理:
以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结方法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随便变更设计。
如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失,应由责任方负担:
施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。
否则,任何一方不得强行施工。
在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
在施工中,如发觉甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方担当。
三、乙方应严格执行隐藏工程验收制度,凡隐藏工程完成后,必需经过验收作出记录,方能连续进行下一工序的施工。
一般隐藏工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或简单隐藏工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐藏工程验收手续。
如甲方未届时参与,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批。
变更工程协议所附的变更预算,应在施工前准时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参与验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参与验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。
并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。
如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方担当。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发觉工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。
阅历收合格后,再行移交。
由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方讨论同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。
在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件:
增减变更文件和其他洽商记录;
隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;
工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。
工程变更较大的,可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。
甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。
在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。
(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理)
九、工程未阅历收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。
第七条违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应依据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应准时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第八条附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。
要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工预备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按《市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同。
四、双方商定的其他事项:
第九条合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。
(合同正本有此附件)
三、施工图预算。
(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
六、有关补充合同:
第十条合同份数及有效期
一、本合同一式____份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。
在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方):____________________
工程负责人:____________________________
________年________月________日
建工单位(承包方):____________________
工程负责人:____________________________
________年________月________日
【第9篇】工程承包施工合同书
甲方(发包人):
代表人:
联系地址:
乙方(承包人):
代表人:
联系地址:
为了明确双方职责,确保工程质量和工期,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合本工程详细状况,经双方协商同意,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
1.4承包范围:
1.5承包方式:本合同采纳(单价或总价)承包方式.承包价是乙方为本合同工程达到验交成品的全部工序作业费及材料费用等直接和间接费用及税金,以及其他为完成合同内容的全部费用总和。
采纳单价承包的,单价的计价范围同甲方与业主所订合同中的计价范围相同,即:乙方所承包工程一切费用均已包含在合同附件1中有关工程细目的单价中,不再另行单独支付。本工程单价一经确定,不再调整。
采纳总价承包的,合同价格包含乙方为完成本工程所需的全部费用。除工作量变更、设计变更以外,各种自然、人为潜在风险、市场变化等因素造成的乙方损失,乙方不得以任何理由提出任何额外支付要求。
1.6质量标准:根据交通部现行大路工程施工技术规范及质量检验评定标准和本工程设计规范、施工图纸、监理要求、甲方要求组织施工及进行质量检查验收,一次验交合格,达到优良工程。
1.7合同工期:开工日期:——年——月——日
完工日期:——年——月——日
总日历工期:——天。
其次条工程价款的确定与结算
2.1工程价款的确定:本合同实行单价(单价或总价)承包。合同价款万元(暂定)。
实行单价承包的,工程价款的确定以乙方实际完成的并经甲方、监理工程师认可计量的工程量与工程细目单价乘积以及发包人上级审计部门的审计结果作为最终工程价款。
实行总价承包的,即合同价包干工程,则合同价款在经甲方上级审计部门审计后,以审计结果作为工程价款。发包人不再进行其它任何形式的支付(设计变更、工作量变更除外)。
第三条工程预付款与工程进度款的支付
3.1本工程不支付工程预付款。
3.2工程进度款以乙方实际完成并经甲方和监理验收合格的成品工程量逐月付款至实际进度的百分之八十(特别状况下可付至百分之九十)。
第四条设备材料供应
4.1甲方供应的材料设备包括水泥,其费用由甲方逐月扣回或在最终结算时从工程款中一次性扣回。
4.2乙方为本工程供应的材料设备包括钢筋、片石、碎石、砂等,其费用由乙方自行担当.
4.3乙方用于本工程的全部材料与设备必需经过国家认证检测机构的检验,乙方应当出具检测合格报告单及出厂合格证后才能进场使用,检测费用由乙方自行担当。
第五条工程质量
5.1本工程质量执行国家和行业的质量检验评定标准,因承包方缘由达不到商定的质量标准,承包方担当违约责任。
5.2为保证本工程质量等级的实现,乙方必需接受建设单位的质量监督部门监督,同时听从甲方驻工地代表的质量监督与检查。
第六条双方权利与义务
6.1甲方权利与义务
6.1.1工程开工前向乙方提交施工图纸壹份,并组织现场技术交底。
6.1.2按合同要求准时向乙方拨付有关工程款。
6.1.3组织审查承包方的施工组织设计和施工技术措施,并审定承包方提出的安全防护措施。
6.1.4托付同志为甲方工地代表,负责工程质量监督检查和现场施工协调并办理隐藏工程的验收和有关签证手续。
6.1.5在工程质量监督检查中发觉不符合设计和规范要求等质量问题,甲方有权责令乙方停工或返工,因此造成的经济损失均由乙方担当。
6.1.6负责组织预验收和竣工验收,并准时办理结算手续。
6.2乙方权利与义务
6.2.1严格按图纸和规范要求,甲方及监理指定的施工工艺施工,未经甲方及监理工程师许可不得擅自更改设计或降低工程质量标准,否则甲方不予认可已完工程量,乙方无条件返工,其责任和经济损失由乙方自负,同时担当由此引起的甲方全部损失。
6.2.2乙方在开工前三日内向甲方送交开工报告,提交切实可行的施工组织设计、质量、安全防卫、环境爱护、防火、综合治理措施、工地出入管理制度、工程安全措施各壹份并自行组织实施,并担当因上述措施不力造成的全部后果。
6.2.3每七日向甲方报送施工项目的施工进度表壹份并经甲方审查认可后作为施工进度掌握依据。同时,每月20日前向甲方报送当月进度报表和下月工作支配方案。所担当分项工程完工验交七天内,按甲方、监理及建设单位要求向甲方提交完整的竣工资料一式两份,由甲方负责统一装订。乙方应当使用甲方统一资料表格,费用由乙方担当。
6.2.4乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度,每道工序完成后在取得甲方和监理工程师的签认后,方能转入下道工序施工。若发觉设计图纸有误或与实际不符时,乙方必需马上报告甲方,甲方同监理工程师协商确定方案后组织人员进行处理。
6.2.5对隐藏工程的中间验收,必需在具备条件后,乙方自检合格和中间验收48小时前通知甲方代表现场验收,否则视为不合格工程,不予验收。
6.2.6运输中的一切交通事故责任及经济损失乙方自负。
6.2.7施工中不能破坏甲方上道工序成型的工程内容,否则担当因此给甲方造成的全部损失。
6.2.8施工中材料堆放场地、预制场地、水源、电、材料、取土土源、石料开采及一切附属设施条件、施工便道、施工及施工场地中的地方关系协调乙方自行处理,费用自负。
6.2.9乙方应做到文明施工、安全生产、在施工现场两头设立安全标志,施工中由于承包方缘由和非甲方缘由造成的人身伤亡均由乙方负责,甲方不担当任何责任。挂牌及安全标志发生的费用由乙方担当。
6.2.10搞好施工中的环境爱护和综合治理,遵守工程所在地政府和有关部门对施工水土保持、环境爱护和施工噪音等方面的管理规定,施工期间发生的一切地方关系和群众纠纷,乙方自行调解处理。
6.2.11工地食宿、工具、灶具和工程用的材料,施工机具、车辆等,由乙方自行解决,费用自理。
6.2.12施工中严禁中断交通,要确保道路通畅。
6.2.13明确工地常住负责人一人为乙方工地代表,代表乙方履行合同规定有关事宜,负责授权外重要问题的请示汇报,必需坚守工地,亲自指挥生产,未经甲方许可,不能离开工地。按时参与甲方的生产会,如缺席,按每次支付1000元违约金处理。
6.2.14施工垃圾乙方自行选择合适场地弃运并掩埋,不能乱弃,破坏环境,或引起其它纠纷,否则引起的后果乙方自负。
6.2.15乙方不能有损害甲方企业形象的行为,否则,在事实存在的状况下,甲方有权随时清退乙方,一切后果均由乙方担当。
6.2.16施工中乙方留意爱护好地下及地上一切公用设施(如地下管网、光缆、电视线等)、民房、构筑物等,否则,由此引起的一切损失由乙方自行负担。
6.2.17施工中发觉有地下文物时,乙方必需实行措施留意爱护好现场,等国家有关部门接收,否则因乙方措施不力造成文物流失,乙方担当一切后果。施工中留意爱护四周文物,造成文物损坏或灭失时,乙方担当全部责任。
6.2.18施工中留意不能破坏大路沿线植被、草场、林场、耕地、水土保持,否则全部责任及经济损失均由乙方担当。
6.2.19乙方在施工期间应严格遵守国家及地方的法律法规,遵守地方群众的生活风俗,否则,引起的一切纠纷、民族冲突由乙方自行解决,并担当由此引起的一切经济损失、政治及其他后果。
6.2.20在竣工验交前,负责对已完工工程进行保管,完成场地清理工作,在此期间已完工程发生损坏或丢失现象,负责无偿修理。
6.2.21负责甲方供应设备的工地安全看护,并担当费用。
6.2.22凡是施工范围内与已建铁路、大路等有交叉、干扰的地段,乙方应在不干扰铁路、大路工程运营的前提下合理支配施工组织方案,实行有效措施保证施工安全,并在必要时疏导现有交通和水流,其费用已计入合同价款中。
6.2.23施工段落内与农田交界处,留意爱护农田,不能损坏农田,在征地范围施工,否则,引起的纠纷乙方自行解决处理并担当有关费用。
6.2.24乙方施工过程中及施工完毕后搞好和相临施工项目或后续施工项目的协调交接工作,保证不影响后续施工单位或相临施工单位施工。
第七条工程进度
乙方施工力量及进度不能满意甲方工期及进度要求时,甲方在向乙方提出警告后,乙方七日内仍不能达到甲方工期、进度要求时,甲方有权另行指定其他施工队伍。为保证甲方工程工期的需要,另行指定施工队伍的施工费用由甲方与指定队伍直接协商,所完工作量直接从乙方总工程款中扣除,无需乙方同意。对此,乙方应当谅解并同意。对因此给甲方造成的工期延误,乙方担当有关责任。
第八条临时停工
若乙方施工的工程质量、安全、环保、防护等措施不能满意规范要求,甲方或监理人员或业主有权下达临时停工指令。同时,当乙方的施工影响到甲方的正常施工或整体施工的合理部署时,甲方也有权下达临时停工指令。在临时停工期间,乙方应当妥当爱护停工工程,并保障其安全。临时停工所造成的一切损失由乙方自行担当。
第九条竣工验收
9.1乙方在工程全部竣工验收前10日,应将验收日期以书面形式报告甲方届时验收,并向甲方送交完整的竣工资料,一式两份。
9.2甲方在接到乙方竣工验收报告及竣工资料后,应按业主要求组织竣工验收,如因业主缘由而不能按时组织验收时,甲方提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期。
9.3本工程验收合格,从验收之日10日内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管工程,应由乙方负责看护。在此期间若已验收工程发生损坏,责任应由乙方担当。
9.4工程最终结算待甲方上级审计部门审计完毕并按本合同第十二条规定扣除工程总价款5%的保修金后,准时付清。
第十条变更及违约责任
10.1本工程在施工中,如遇到下列状况之一者,工期顺延,双方准时协商并通过书面形式确定顺延后的最终工期:a:因重大自然灾难或其它不行抗力的缘由而被迫停工。
b:因建设单位重大设计方案变更。
10.2无正值理由,甲乙双方任何一方,未按本合同规定履行自己的职责或执行有关条款,根据公正的原则,双方商定按如下方法处理:
a:因发包方缘由,没有准时拨付进度款,致使工程停工的,在得到发包方书面确认后工期顺延。
b:因承包方缘由导致工程质量达不到商定标准,优良率达不到85%,每降低一个百分点,扣减工程款的1%,不能达到建设单位(业主)的验收标准,乙方负责根据建设单位(业主)要求进行整改,直至符合验收标准,如无法整改时,乙方应无条件返工,并担当返工的全部损失。
c:无正值理由竣工日期每延误一天,应向甲方支付结算工程总价款5‰的违约金。
d:因建设单位设计方案变更造成工程量削减或增加,合同价款相应削减或增加。
e:因不行抗力造成的工期延误乙方可不担当违约责任。但乙方有义务实行必要的措施防止损失的进一步扩大,有义务准时通知甲方,以便甲方实行必要的措施。
f:在本工程完工前,除非乙方违约甲方进行清退,否则乙方的设备、人员不能以任何借口离开现场,否则即视为违约,乙方担当由此给甲方造成的全部损失。
第十一条工程保修
本工程保修期两年。保修期自双方验收移交之日起计算。保修金为工程结算总价款的5%,在工程结算款中扣除。在保修期内,如有质量问题,乙方应按甲方通知的时间与要求准时进行修理,修理发生的费用,由甲方视乙方修理费用来源予以全额返还或直接从保修金中扣除。对乙方未在规定时间内到场修理或拒绝修理的,甲方有权另行指定施工队伍修理,因此发生的费用,由甲方直接在保修金中支付,对此乙方不得有任何异议。
第十二条其它
12.1本工程所适用的各种规范以甲方或业主明示的为准。
12.2为保证工程质量及工程进度,工程款必需专款专用,不得挪作它用。否则,甲方有权随时清退乙方,不与认可所完全工程量,损失由乙方自行担当。
12.3乙方必需为其施工人员按国家及建设单位(业主)有关规定与要求购买保险。包括:建筑工程一切险、人身意外损害险、第三方责任险等国家规定的与工程有关的全部保险,费用自负。
12.4本工程乙方不得再次分包或转包。否则,甲方有权随时中止合同并追究乙方法律责任。因此造成的全部直接与间接损失,由乙方赔偿。
12.5合同履行中如有争议,由双方协商解决。协商不了的,由合同履行地人民法院司法解决。
12.6本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议或在本合同第十三条中商定。
12.7本合同在履行过程中,有关的纪要、变更文件、补充文件在双方确认的基础上作为本合同附件一并生效。
12.8本合同一式八份,由双方依据状况打算各自持有份数。
第十三条其它商定条款:
_________________________________________________________________________________________________________
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
托付代理人:托付代理人:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号
【第10篇】零星工程承包施工合同书
甲方:________________乙方:________________甲方承揽的________煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商,根据发挥各自优势的原则,甲方打算将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工,依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》,并结合本工程详细状况,签订本合同,甲乙双方共同遵守。
一、工程名称:________煤矿供水改造工程二、工程地点:________________。
三、工程范围:a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工四、工程质量:合格五、合同价款:
1、非标设备加工:________元/吨(含辅材)、除锈刷漆:________元/m2(含防锈漆及辅材);面漆:________元/
m2(两遍、不含油漆);环氧单刷:________元/m2(含辅材及除
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 不同分公司劳动合同
- 变更劳动合同补充协议
- 北京技术合同登记实务
- 辽宁省兴城市2024-2025学年七年级上学期期中历史试题(含答案)
- 河南省周口市商水县2024-2025学年八年级上学期期中测试物理卷(含答案)
- 《压缩面膜》规范
- 移动护理信息系统的设计
- 存包柜相关行业投资方案范本
- 腹部视诊课件
- 防治害虫的物理防治法课件
- 家用暖通合同范本
- 电工基础知识培训课程
- 广东省2024-2025学年高三上学期10月份联考历史试卷 - 副本
- 河道水体生态修复治理施工方案
- 劳务派遣人员工作培训及管理方案
- 2024年长春二道区公益性岗位招聘133名工作人员历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 工会采购管理制度
- 统编版六年级语文上册《字音辨析》专项测试题带答案
- 期中试卷(1~4单元)(试题)-2024-2025学年五年级上册数学人教版
- module-5剑桥BEC商务英语-中级-课件-答案-词汇讲课教案
- 专题03立体几何中的动点问题和最值问题(原卷版+解析)
评论
0/150
提交评论