2017年监理工程师继续教育93分

1.单选题【本题型共60道题】

1.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

2.在建设工程监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．建设工程委托监理合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．中标函

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．建设工程委托监理合同标准条件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．建设工程委托监理合同专用条件

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

4.根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（）的范围内从事建筑活动。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．相应的专业毕业证书，并在其专业领域

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．相应的职称证书，并在其职称等级

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．相应的继续教育证明，并在其接受继续教育

5.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（）为准。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．资格预审文件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．资格预审澄清文件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．资格预审修改文件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．最后发出的书面文件

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．现场同期记录

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．索赔意向通知

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．索赔报告

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．索赔证据

8.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（）年之内不得再次申请注册。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．5

9.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．5千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．1万元以上2万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．2万元以上3万元以下

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请工程监理企业资质。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．5

11.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为（）学时。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．24

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．36

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．48

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．60

12.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．组织专业监理工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．提交监理单位总工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．组织建设单位、施工单位共同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．提交监理单位负责人

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

14.下列解释合同文件的优先顺序中，正确的为（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录

15.根据《安全生产许可证条例》，（）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．国务院建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．国务院安全生产管理部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．国务院工商管理部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．省级人民政府建设主管部门

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．发包人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．承包人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．设备供应人承担

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．发包人和承包人分别承担

17.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．100

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．150

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．200

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．250

18.建设工程监理合同是（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．实践合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．不要式合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．单务合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．双务合同

19.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（）约定。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．协议书中

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．通用条件中

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．专用条件中

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．双方签订的合同中

20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

21.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．5万元以上10万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．10万元以上20万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．20万元以上50万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．50万元以上100万元以下

22.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费调整系数中，根据工程复杂程度的一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．一般（Ⅰ级）0.85；较复杂（Ⅱ级）0；复杂（Ⅲ级）15

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．一般（Ⅰ级）0.80；较复杂（Ⅱ级）0；复杂（Ⅲ级）20

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．一般（Ⅰ级）00；较复杂（Ⅱ级）05；复杂（Ⅲ级）15

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．一般（Ⅰ级）00；较复杂（Ⅱ级）10；复杂（Ⅲ级）20

23.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．3个

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．4个

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．5个

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．6个

24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程无负荷联动试车由（）组织。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．发包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．承包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．质量监督机构

25.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．监理人的办公用房、通讯设施应由承包人免费提供

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供

26.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．由本人直接向国务院建设主管部门

27.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．设计单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．政府建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．建设单位

28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，（）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．建设单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．建筑安全监督机构

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．工程质量监督机构

29.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．8

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．10

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．15

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．20

30.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经（）同意。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．政府主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．委托人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．承包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．质量监督机构

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．发包人与工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．工程师与承包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．供货人与工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．承包人派人与发包人

32.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．降低其资质等级

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．其不能通过资格预审

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．对其处以罚款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．其今后不得参与投标

33.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（）元向卖方付款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．90

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．100

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．110

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．120

34.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．协议书

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．专用条款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．标准条款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．质量保修书

35.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．建设工程委托监理合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．建设工程委托监理合同标准条件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．建设工程委托监理合同专用条件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．双方共同签署的修正文件

36.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．合同当事人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．投资人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．施工单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．监理人

37.监理机构的监理范围应该在（）中约定。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．协议书

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．通用条件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．专用条件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．合同书

38.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，采用“概率极限状态”设计和使用极限状态进行设计时（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．分别取荷载的设计值和标准值

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．均取荷载的设计值

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．分别取荷载的标准值和设计值

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．均取荷载的标准值

39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

40.《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料

41.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（）不符合审查标准的，不能通过资格预审。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．规定的否决因素

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．一项因素

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．资质等级

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．申请文件格式

42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．8

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．12

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．24

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．48

43.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．完成监理合同约定的监理工作之日

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．签订监理合同时约定的结束日

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

44.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．4

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．5

45.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业资质证书的有效期为（）年。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．5

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．8

46.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，并处以（）的罚款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．5万元以上10万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．10万元以上20万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．20万元以上50万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．50万元以上100万元以下

47.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．综合资质、专业资质和丙级资质

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．综合资质、甲级资质和乙级资质

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．综合资质、专业资质和事务所资质

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．发包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．承包人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．工程师

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．发包人和承包人共同

49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

50.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理人的单位章

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．监理人授权的施工场地机构章

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．建设单位章

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．建设单位施工现场章

51.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．5

52.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．保管员负责赔偿损失

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．发包人承担损失责任

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．承包人负责赔偿损失

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．发包人与承包人共同承担损失责任

53.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．无偿归监理人所有

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．按使用前的原值付款后归监理人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．归还委托人，监理人无须支付费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

54.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理人

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．建设单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．总包单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．建设单位总工程师

55.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人均应有（）以上从事建设工程监理的工作经历。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．2

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．5

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．8

56.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．5

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．10

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．20

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．30

57.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向（）报告。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．国务院建设主管部门

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．当地人民政府建设行政主管部门

58.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．5千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．1万元以上2万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．2万元以上3万元以下

59.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．1千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．5千元以上1万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．1万元以上2万元以下

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．2万元以上3万元以下

60.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程竣工后，（）共同编制工程竣工图。

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

A．监理单位应当组织设计、施工单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

B．建设单位应当组织设计、施工单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

C．监理单位应当组织建设、施工单位

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1

D．建设单位应当组织监理、施工单位

2.多选题【本题型共20道题】

1.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．延长工期

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．增加费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．负责妥善保护工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．修订合同进度计划

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．支付合理利润

2.委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．监理人完成附加工作后对酬金的调整

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整

3.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．所有工程施工人员是否熟悉、掌握强制性标准

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

4.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．延长工期

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．增加费用

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．负责妥善保护工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．修订合同进度计划

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．支付合理利润

5.下列评标的评审因素中,属于经评审的最低投标价法中的响应性评审标准的有（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．投标保证金

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．联合体投标人

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．工程质量

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．质量管理体系与措施

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．投标有效期

6.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，（）的，安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．企业依法终止

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．安全生产许可证有效期届满未延续

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．安全生产许可证依法被撤销、吊销

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．施工中发生死亡事故

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．因不可抗力导致行政许可事项无法实施

7.根据《建设工程施工合同示范文本）》，施工合同发包人的义务包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．办理临时用地、停水、停电申请手续

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．向施工单位进行设计交底

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．提供施工场地地下管线资料

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．开通施工现场与城乡公共道路的通道

8.根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．企业《监理业务手册》

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．近两年已完成代表工程的监理合同

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．近两年已完成代表工程的监理规划

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．近两年已完成代表工程的监理实施细则

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．已完成代表工程的工程竣工验收报告

9.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，按“概率极限状态法”进行设计计算的有附着升降脚手架的（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．升降结构中的吊具

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．架体结构

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．升降结构中的索具

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．附着支承结构

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．升降动力设备

10.根据《建设工程施工现场管理规定》，（）的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．未取得施工许可证而擅自开工

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．施工现场的安全设施不符合规定

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．未在批准的施工场地内组织施工

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．施工现场的生活设施不符合卫生要求

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施

11.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对（）编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．地下暗挖工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．钢结构工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．高大模板工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．设备安装工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．深基坑的支护与降水工程

12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．投标书及其附件

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．资格审查文件

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．工程报价单

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．履行合同过程中的变更协议

13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

B．做好监理日记和有关的监理记录

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

C．验收分项工程

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

D．收集、汇总及整理监理资料

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件

14.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1

A．投标截止时间