投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库答案免费

投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库答案免费第一部分单选题(50题)1、以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准为依据属于()。

A.工程支付监理基本程序

B.工程质量控制原则

C.施工准备阶段的监理工作

D.工程质量控制方法

【答案】：B

2、实行备案制的企业投资建设项目，由()决策。

A.安全生产监督管理部门

B.企业自主

C.建设行政主管部门

D.政府备案管理部门

【答案】：B

3、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括()。

A.项目总进度计划

B.指导性进度计划

C.控制性进度计划

D.实施性进度计划

【答案】：A

4、建设项目应当自签订对外借款合同()个工作日内，凭对外借款合同和项目批准文件到外汇管理部门办理外债登记。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C

5、()是指财务预定目标，拟定出多种可行性方案，并从中选择最合理有效的行动方案的过程。

A.财务决策

B.财务预测

C.财务预算

D.财务控制

【答案】：B

6、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的()。

A.意外风险

B.意外伤害

C.不良行为

D.损害风险

【答案】：D

7、我国建设项目最主要的采购方式是()。

A.招标采购

B.竞争性谈判采购

C.单一来源采购

D.询价采购

【答案】：A

8、建设项目内部审计是()的融合。

A.财务审计和管理审计

B.国家审计和社会审计

C.专项审计和社会审计

D.国家审计和管理审计

【答案】：A

9、建设项目内部审计的特点不包括()。

A.服务的内向性

B.审查机构的专业性

C.审查范围的广泛性

D.审查的及时性

【答案】：B

10、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是()。

A.当事人协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

C.债权人转让权利的，无需通知债务人

D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意

【答案】：C

11、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是()。

A.质量控制应以事后控制为主

B.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理

C.严格执行现场见证取样和送检制度

D.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量

【答案】：A

12、对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应该规划设计()进度控制系统。

A.关键线路

B.工期测算

C.计算机模拟

D.离散

【答案】：C

13、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的是()。

A.需要满足的对象相同

B.管理目标基本一致

C.管理原理基本相同

D.不规定具体绩效标准

【答案】：A

14、在项目实施过程中的()是竣工验收的基础，不作为一个验收阶段。

A.全面竣工验收

B.开工验收

C.中间验收

D.验收准备

【答案】：C

15、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制()。

A.安全技术措施

B.专项施工方案

C.施工现场临时用电方案

D.工程变更方案

【答案】：B

16、下列对财务内部控制目标的表述，不正确的是()。

A.维护财产物资的完整性

B.保证会计信息的准确性

C.保证财务活动的合法性

D.保证建设项目的合理性、适用性、安全性

【答案】：D

17、工程开工前的第一次工地会议纪要由()起草，经与会各方代表签字确认。

A.监理方

B.施工方

C.承包方

D.项目业主

【答案】：A

18、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且()和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。

A.勘察

B.设计

C.安装

D.采购

【答案】：B

19、下列不属于工程项目的资源条件的是()。

A.劳动报酬水平和相关政策

B.施工机具设备的配备

C.商品混凝土供给的条件

D.排污排渣条件

【答案】：D

20、属于建设项目财务内部控制价款支付控制的措施的是()。

A.会计核算程序

B.决算审计制度

C.竣工验收制度

D.资产移交制度

【答案】：A

21、在调整工作时间安排的时候，()首先应该被利用。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.关键工作

【答案】：A

22、在落实职业健康安全与环境管理方针的手段中，()的主要目的是降低或消除设备、材料带来的不利于职业健康安全风险。

A.技术管理

B.改善环境

C.资金管理

D.绩效审计

【答案】：A

23、由于建设项目生产的()，导致项目质量容易产生波动且波动大。

A.单件性、预约性

B.单件性、流动性

C.固定性、预约性

D.流动性、复杂性

【答案】：B

24、总时差是在不影响()的前提下，本工作可以利用的机动时间。

A.其紧后工作最早开始

B.总工期

C.其紧后工作最迟开始

D.其紧后工作最早完成

【答案】：D

25、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进度，通常的做法是()。

A.将关键工作变为非关键工作

B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序

C.压缩关键线路上有关工作的持续时间

D.重新编制网络计划

【答案】：C

26、对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括()。

A.判断判断进度偏差是否影响关键工作

B.判断进度偏差是否在关键线路上

C.判断进度偏差是否大于总时差

D.判断进度偏差是否大于自由时差

【答案】：A

27、下列管理模式中，()模式一般只适用于建设规模较小、建设周期较短，规模不大、技术不太复杂的建设项目以及高度保密的特殊建设项目。

A.自行管理

B.分项委托管理

C.委托专业机构管理

D.代建制

【答案】：A

28、生产准备机构应在()适时组建。

A.项目实施阶段的前期

B.项目决策阶段的前期

C.项目实施阶段的中、后期

D.项目决策阶段的后期

【答案】：C

29、建设项目内部控制的设计者和主导者是指()。

A.供应方

B.承包方

C.建设项目业主

D.投资方

【答案】：C

30、现行政府工程质量监督，一般只限于()的质量监督。

A.筹资阶段

B.投资阶段

C.施工阶段

D.竣工阶段

【答案】：C

31、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。

A.费用比率法

B.加权单元法

C.监督人员评价法

D.渐进里程碑法

【答案】：B

32、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或其他投标人串通投标，体现了招标的()原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】：D

33、对于()事故而言，其事故调查组应由企业主管部门会同企业所在地区的行政安全部门、公安部门、工会组成。

A.轻伤

B.重伤

C.伤亡

D.重大死亡

【答案】：C

34、工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以()形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。

A.暂列金额

B.总承包服务费

C.暂估价

D.计日工

【答案】：A

35、建设工期是从开工建设时算起，到()时停止。

A.完工

B.完成承包工程全部设计内容

C.全部建成投产或交付使用

D.竣工验收合格

【答案】：C

36、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由()进行试验、论证，出具检测报告。

A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会

B.建设单位选定的检测机构

C.国家认可的检测机构

D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会

【答案】：C

37、死亡和重大死亡事故调查组应邀请()和有关专业技术人员参加。

A.人民法院

B.人民检察院

C.生产技术部门

D.与事故有直接利害关系的人员

【答案】：B

38、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由()组织审查、审批。

A.建设项目业主直接

B.承包单位

C.建设项目业主和设计单位共同

D.监理单位

【答案】：A

39、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由()进行试验、论证，出具检测报告。

A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会

B.建设单位选定的检测机构

C.国家认可的检测机构

D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会

【答案】：C

40、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的()作为预付款。

A.8%～15%

B.10%～20%

C.15%～25%

D.20%～30%

【答案】：B

41、下列关于工程监理与政府质量监督区别的表述，错误的是()。

A.建设工程监理的实施单位是社会化、专业化的监理单位，政府工程质量监督的执行者是政府行政主管部门的专业执行机构

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理，政府质量监督是一种行政管理

C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的

D.建设工程监理工作范围一般只限于施工阶段，现行政府工程质量监督一般贯穿项目建设的全过程、全方位

【答案】：D

42、联动无负荷试车调试的目的是()。

A.检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行

B.检验和考核单机设备(或单元)或整个生产工艺流程，在投入一定数量的生产物料或模拟物料时，能否按照工序要求正常运行

C.检验和考核整个生产工艺的每一个单元设备在无负荷情况下能否按照电气联锁、自动控制的要求同步正常进行，从而检验设备的质量、安装质量以及整个工艺布局是否合理，运行是否稳定

D.试车调试通过，双方在记录上签字后，工程移交业主，方可准备竣工验收

【答案】：C

43、建设项目竣工验收的依据中，设备技术资料的内容有()。

A.设计任务书

B.可行性研究报告

C.设备清单

D.设计任务书

【答案】：C

44、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后()内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。

A.1个月

B.3个月

C.5个月

D.6个月

【答案】：D

45、监理招标的评标标准和内容应以()为主，兼顾监理费用报价。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理规范

D.监理大纲

【答案】：D

46、项目建设()是项目建设活动的基础和项目管理的依据。

A.计划

B.决策

C.组织

D.协调

【答案】：A

47、质量记录和数据管理要求真实性、()、完整性、全员参与。

A.安全性

B.技术性

C.追溯性

D.及时性

【答案】：D

48、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是()。

A.施工总承包单位

B.设计单位

C.使用单位

D.建设单位

【答案】：D

49、议决投保程度，从本质上说，是风险转移与风险自留的结合。这种结合的方式不包括()。

A.不足额保险

B.自负额保险

C.限制损失保险

D.履约保证保险

【答案】：D

50、承包商提出索赔的期限自()时终止。

A.提交最终结清申请单

B.提出工程接收证书颁发

C.接受最终结清证书

D.接受缺陷责任期终止证书

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、工程风险处理技术主要有()。

A.回避

B.分散

C.抑制

D.自留

E.转移

【答案】：ACD

2、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是()。

A.不允许有任何推迟

B.允许推迟时间

C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处

D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处

E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节

【答案】：AD

3、工程应尽量采用()的技术，吸取科研新成果，体现先进技术和生产力水平。

A.安全

B.先进

C.成熟

D.适用

E.核心

【答案】：BCD

4、建设项目建造阶段的主要任务是()。

A.按工程建设计划和工程承包合同，组织工程施工

B.实行有效的管理和控制，完成项目建设任务

C.开展融资活动，落实建设资金

D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用

E.落实水、电、气等工程施工条件

【答案】：ABD

5、试生产考核的内容主要包括()。

A.产品质量

B.装置生产能力

C.单位产品消耗定额

D.生产成本

E.岗位人员的反应能力

【答案】：ABCD

6、我国经济建设的方针和政策包括()。

A.产业政策

B.资源利用政策

C.确保工程质量

D.经济合理

E.促进技术进步

【答案】：ABC

7、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括()。

A.开始/结束法

B.比值法

C.费用比率法

D.加权单元法

E.监督人员评价法

【答案】：ACD

8、根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为()。

A.业主风险

B.承包商风险

C.其他关系风险

D.不可抗力风险

E.项目经理风险

【答案】：ABC

9、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有()。

A.设计方案比选和设计大纲审查

B.负责外部协作条件的取证

C.办理专题设计的报送、评审和审批

D.组织设计方案成果审查

E.工程勘察主要技术成果与参数的审查

【答案】：BC

10、建设项目工程勘察包括()。

A.工程测量

B.工程地质

C.方案设计

D.工程设计

E.水文地质勘察

【答案】：AB

11、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有()。

A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质

B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料

C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律

D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度

E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应

【答案】：AD

12、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有()。

A.施工条件不利

B.不可抗力

C.设计变更的影响

D.建设项目参与方的组织不当

E.资金保障不能满足进度计划要求

【答案】：ACD

13、建设项目环境保护管理的基本原则包括()。

A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境

B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资源，防止环境污染和生态破坏

C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则

D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护"三同时"制度

E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染和生态破坏

【答案】：ABD

14、项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括()。

A.营业执照、资质等级

B.安全生产许可证

C.拟分包工程的内容和范围

D.施工人员的素质和能力

E.主要管理人员和特种作业人员的资格

【答案】：ABC

15、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括()。

A.坚持"统筹兼顾，质量第一"的原则

B.坚持以"人"为核心的原则

C.坚持"以预防为主"的原则

D.坚持质量标准的原则

E.坚持全过程管理的原则

【答案】：ABCD

16、业主方现场文明施工的责任有()。

A.制定文明施工的各项规定

B.划分各参与方的责任范围

C.接受监督检查

D.实施检查、考核和奖惩

E.不断提高文明施工水平

【答案】：ABD

17、短期融资券、中期票据筹资的优点主要有()。

A.融资成本低

B.发行门槛较低

C.能提高企业信誉和提升企业形象

D.期限短

E.便利快捷

【答案】：ABC

18、银行贷款筹资中，建设单位事前要做好筹资策划，应当()。

A.编制还款计划

B.合理确定贷款金额和用款计划、贷款期限和还款计划，避免偿债风险

C.选择有实力、有信誉、服务好的贷款银行

D.合理确定贷款利率、结息间隔、利息支付方式和宽限期

E.设置贷款发放账户和还款准备金账户

【答案】：ABCD

19、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是()。

A.外部环境影响因素复杂

B.工种多，交叉作业多

C.工序多，建设周期长

D.项目建设参与方多

E.内部环境影响因素复杂且建设周期短

【答案】：ABCD

20、文明施工的意义体现在()。

A.促进企业综合管理水平的提高

B.适应现代化施工的客观要求

C.提高企业的经济效益

D.提升企业的形象

E.培养和提高施工队伍的整体素质

【答案】：ABD

21、设备投资支出的具体内容包括()。

A.各种房屋和建筑物支出

B.开展投资机会研究

C.需要安装设备

D.器具的实际成本

E.生产准备的不够固定资产标准的工具的实际成本

【答案】：CD

22、根据《工程建设项目自行招标试行办法》，自行招标的条件包括()。

A.具有项目法人资格

B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量

C.有从事同类工程建设项目招标的经验

D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员

【答案】：ABCD

23、FIDIC合同条件的主要特点是()。

A.要求业主委托工程师管理合同，并在合同中赋予工程师许多重要的职责和权力

B.FIDIC合同条件是一个“重新”计量合同

C.FIDIC合同条件反映了国际工程中的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法

D.条款齐全，内容完整、严密科学

E.工程程序比较模糊，不易于操作

【答案】：ABCD

24、下列对建设项目工程质量控制方法的表述，正确的是()。

A.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度

B.质量控制应以事前(预防)控制为主

C.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量

D.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理

E.应建议撤换承包单位不合格人员及不合格的分包单位

【答案】：BCD

25、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行()的一系列活动。

A.计划

B.检查

C.组织

D.协调

E.控制

【答案】：ACD

26、()构成了工程风险的本质。

A.风险结果

B.风险因素

C.风险事故

D.风险损失

E.风险条件

【答案】：BCD

27、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是()。

A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施

B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境

C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏

D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件

E.建设单位应按"三同时"要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行

【答案】：BC

28、施工监理收费标准的调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程工作量差异调整系数

C.工程复杂程度调整系数

D.专项调整系数

E.附加调整系数

【答案】：AC

29、项目可持续性分析要素包括内部因素持续能力及内部因素持续能力两方面，其中，内部因素持续能力主要包括()。

A.物流条件

B.政策环境

C.资源储量

D.人力资源状况

E.市场变化及其趋势

【答案】：ABC

30、业主方现场文明施工的责任有()。

A.制定文明施工的各项规定

B.划分各参与方的责任范围

C.接受监督检查

D.实施检查、考核和奖惩

E.不断提高文明施工水平

【答案】：ABD

31、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有()情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

C.关系社会公共利益的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的

【答案】：ABD

32、承包商向建设项目业主提出交工验收申请时，应具备的条件有()。

A.设备已进行试车调试

B.竣工资料文件已备好

C.合同规定内容已完成

D.已将相关资料移交项目业主

E.已进行自检

【答案】：ABC

33、采用分项委托管理模式的作用是()。

A.有利于发挥市场机制

B.有利于充分发挥专业管理机构的能力和经验

C.有利于提高项目管理水平

D.有利于对项目建设活动进行全面管理

E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益

【答案】：A

34、工程设计管理的目的是()。

A.安全可靠性

B.适用性和经济性

C.收益性和效益性

D.保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现

E.规范性和技术性

【答案】：ABD

35、监理机构的组织形式大致可分为()。

A.直线型监理组织形式

B.职能型监理组织形式

C.矩阵型监理组织形式

D.事业部制监理组织形式

E.CM型

【答案】：ABC

36、建设项目职业健康安全和环境管理应实施()管理，才能取得成效。

A.全社会

B.全过程

C.全面

D.全员

E.全行业

【答案】：BCD

37、下列选项中属于PDCA循环内容的有()。

A.检验

B.计划

C.实施

D.检查

E.处置

【答案】：BCD

38、根据投资建设项目的特点，建设项目内部控制强调的主要目标是()。

A.遵守国家有关法律法规

B.保护建设项目自身的适用性和经济性

C.保护建设项目业主资产的安全和完整

D.提高人民的物质生活水平

E.提高建设项目的经济效益

【答案】：AC

39、常用的预算编制方法主要有()。

A.合同支付曲线

B.关键路线法

C.相关回归法

D.经验估算法

E.投资资金流量曲线

【答案】：ABC

40、根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，()项目必须进行招标。

A.关系社会公共利益、公众安全的

B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的

D.单项合同估算价在30万元人民币以上的

E.项目总投资额在3000万元人民币以上的

【答案】：ABC

41、水文地质勘察是查明建设地区地下水的()，确定富水地段范围，评价地下水资料及其开采条件。

A.类型

B.成分

C.水位

D.分布

E.埋藏量

【答案】：ABD

42、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括()。

A.测量规范

B.安全规范

C.技术规范

D.工程地质勘察规范

E.工程建设勘察规范

【答案】：ABCD

43、建设项目竣工验收的作用是()。

A.全面、综合考核建设项目质量

B.明确责任，及时结算

C.总结建设项目管理经验教训

D.促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益

E.能使投资人在建设项目中收到更高的经济效益

【答案】：ABCD

44、()应邀请人民检察院参加，还可邀请有关专业技术人员参加。

A.重大死亡事故调查组

B.轻伤事故调查组

C.死亡事故调查组

D.伤亡事故调查组

E.重伤事故调查组

【答案】：AC

45、下列属于我国现行的建设项目财务管理制度的是()。

A.《企业建设制度》

B.《企业管理制度》

C.《企业会计制度》

D.《国有建设单位会计制度》

E.《基本建设财务管理规定》

【答案】：CD

46、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的目标，进行()活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强质量能力，提高质量水平。

A.计划

B.实施

C.决策

D.检查

E.处置

【答案】：ABD

47、工程风险处理技术主要有()。

A.回避

B.分散

C.抑制

D.自留

E.转移

【答案】：ACD

48、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括()。

A.工程质量管理分工负责制

B.工程质量监督制度

C.工程质量终身责任制度

D.工程质量检测制度

E.工程质量审查制

【答案】：ABCD

49、水文测验的工作内容包括()。

A.水位、流速、泥沙、水下地形冲淤变化、蒸发、水温、冰情、地下水位等工作项目的观测

B.为水利水电建设项目的水资料评价、利用与保护开发规划设计和运行调度与管理提供水文分析资料

C.水文地质测绘

D.评价地下水资源，确定地下水文特征参数，提出合理的开采方案或防治处理措施方案

E.为建设期间防洪、抗险等提供情报

【答案】：AB

50、风险损失是指()的经济价值的减少。

A.非故意

B.非经营性

C.非计划

D.非预期

E.非生产性

【答案】：ACD

第三部分大题(50题)1、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?

【答案】：

2、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20日～5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

【问题】

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?

【答案】：

3、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】：

4、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构"小题大做"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?

【答案】：

5、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。

【问题】

1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。

2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?

【答案】：

6、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。

【问题】

1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。

2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?

【答案】：

7、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?

2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。

【答案】：

8、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

【答案】：

9、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

【问题】

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?

【答案】：

10、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?

【答案】：

11、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题1.写出项目监理机构对事件1的处理程序。

2.针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任?说明理由。3.事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。4.写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。

【答案】：

12、某住宅工程项目，建筑面积31000m

【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适?

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?

【答案】：

13、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以上(含2座)10万m

【问题】

1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点?

2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些?

【答案】：

14、某住宅工程项目，建筑面积31000m

【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适?

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?

【答案】：

15、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。

2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。

【答案】：

16、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?

【答案】：

17、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志性建筑物。整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下3层，地上28层。在整个施工过程中，施工单位加强了对整个质量的控制。在第6层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现问题，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第12层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完工，达到验收条件，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过程质量控制的内容包括哪些?

2.说出在第6层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第12层实体混凝土经检测达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条件后方可进行竣工验收?

【答案】：

18、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同

【答案】：

19、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?

【答案】：

20、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。

【问题】

1.简述《招标投标法》要求必须进行招标的工程项目是什么?

2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标的标准是什么?3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4.背景材料中有两处不妥，请找出来。

【答案】：

21、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?

【答案】：

22、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。

【答案】：

23、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?

2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。

【答案】：

24、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】：

25、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9:00～17：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?

2.对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。

【答案】：

26、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?

【答案】：

27、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的澄清与修改。(8)建立评标组织，制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议，审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。

【答案】：

28、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构"小题大做"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?

【答案】：

29、某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用

2.4万元，业主应予支付。

【问题】

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)

【答案】：

30、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。

2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。

【答案】：

31、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即"甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件"。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是"甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支"。

【问题】

1.B公司的索赔要求是否成立?

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】：

32、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】：

33、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?

【答案】：

34、某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用

2.4万元，业主应予支付。

【问题】

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)

【答案】：

35、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣