广东医院新建污水处理站工程施工合同

PAGEPAGE54广州xxx医院医技综合大楼项目新建污水处理站工程施工总承包合同条款招标单位：广州市xxx招标代理单位：广州市xxx有限公司日期：2018年5月重要提示1.本章由“合同选择补充文本”和“合同范本”两部分组成。“合同选择补充文本”部分根据本招标项目的实际情况对合同范本中的合同协议书、合同专用条款、合同附件的部分内容进行了选择、填充或修改，其中：选择项以“□”标示，标注“√”的选项即为本招标项目合同采用，标注“×”的选项为本招标项目合同不采用；填充或修改的以下划线标示。两部分如有不一致的表述，以“合同选择补充文本”优先适用。2.本招标项目使用的合同范本是指《广州市重点公共建设项目管理办公室施工总承包合同范本（2015年8月版）》。3.正式合同依据本章、招标文件其他相关部分和中标人的投标文件签订。4.发包人确定中标单位后，将组织招标代理按照招标文件的要求对中标单位的投标文件进行全面复核，主要复核中标单位投标文件中的项目经理部投入人员情况、主要施工机械设备投入情况、主要设备材料选用情况、投标报价等。如有不利于本合同履行的事项，中标人应在签订合同前提供相关承诺函以保证项目顺利推进，该承诺函将作为本合同的附件。5.针对本招标工程，合同范本中甲方、发包人均为广州市xxx。一、合同选择补充文本第一篇合同协议书广州市xxx（以下称发包人）与（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就广州xxx医院医技综合大楼项目新建污水处理站工程施工总承包（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。1、工程概况（1）工程名称：广州xxx医院医技综合大楼项目新建污水处理站工程施工总承包。（2）工程地点：广州市xxx区xxx。（3）工程立项批准文号：xxx。（4）资金来源：市财政统筹。2、工程内容、承包范围和承包方式2.1工程内容：本项目实施内容为广州xxx医院医技综合大楼项目新建污水处理站工程施工总承包及施工总承包管理和配合服务，包括但不限于如下：基坑支护、土建及建筑装饰等[污水处理专用设备及配套设施不在本次招标范围内]，具体内容以招标文件、工程量清单、招标图纸及有关资料为准。2.2承包范围（见下表）：选项分项目种类分部分项工程名称施工安装采购总承包管理及配合合服务发包人协助分包备注√承包人自行施工项项目基坑支护工程√√√√×建筑工程√√√√×装饰装修工程√√√√×其他工程√√√√×注：1.“√”为承包人负责实施项目；“×”不属承包人实施项目。2.3承包方式：由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（×甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通信通讯、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织管理、包专业协调及配合（×包服从施工总承包管理单位的施工总承包管理）、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。合同价款按如下约定执行：×（1）合同价款固定不变，结算价即为合同价（暂列金额除外）。×（2）合同价款总价包干，若招标范围和承包内容不发生变化，则本工程结算价即为合同价（招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外）。√（3）工程量清单综合单价包干和综合合价项目包干且不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整，招标文件及本合同另有约定的除外。工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。×（4）其他：。2.4发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同专用条款第50.4（2）款的约定处理，承包人必须无条件服从。3、合同工期3.1本工程总工期为365日历天，计划2018年6月15日开工，2019年6月14日竣工，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。3.2关键节点工期要求：序号关键工期节点施工计划施工准备2018年6月115日至2018年8月14日基坑支护及土石方方工程2018年8月115日至2018年11月14日桩基础、复合地基基及检测2018年11月月15日至2018年12月14日4地下结构施工2018年12月月15日至2019年2月13日5地上建筑、室外工工程2019年2月114日至2019年4月16日6验收、移交2019年4月117日至2019年6月14日3.3发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按合同专用条款第50.4（1）款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第38.8（5）款的约定承担违约责任。4、质量标准和目标（1）质量标准：√1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。√2）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。√3）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。（2）质量目标：一次竣工验收合格。且×必须取得广州市建设工程优质奖。×必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。×必须取得广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程奖。×其他：/。5、职业健康安全管理目标和环境管理目标（1）职业健康安全管理目标：1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。2）确保×达到广州市安全文明样板工地标准。×广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。×其他：/。（2）环境管理目标：严格执行《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明施工标准》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2018]815号）。6、合同价款6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。6.2本合同价款为元（大写：），由以下四部分费用组成：（1）分部分项工程量清单计价汇总合计元；（2）措施项目清单计价汇总合计元，其中，安全防护、文明施工措施费元；（3）其他项目清单计价汇总合计元，其中，暂列金额元；（4）规费项目计价汇总合计元。（5）增值税销项税额计价汇总合计元。6.3本工程按营改增后的计价依据执行《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）和《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价[2016]31号）。承包人须依法向发包人提供增值税专用发票。6.4承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。6.5承包人应在本工程开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字[2018]10）的规定开立工人工资支付专用账户。如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。6.6根据《广州市政府投资管理条例》第26条的规定，如本合同工程纳入广州市年度审计项目计划，则审计机关出具的审计结果作为本合同价款结算依据。7、组成合同的文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（3）合同协议书；（4）中标通知书；（5）合同专用条款；（6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定（发包人组建初期将继续沿用原广州市重点公共建设项目管理办公室所制定的各项工程管理制度及规定，如有更新则按更新后的执行）；（7）合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；（8）合同通用条款；（9）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（7）项内容的除外]；（10）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；（11）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；（12）组成合同的其他文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第40条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。8、承包人应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程指挥长、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。9、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。10、在本合同有效期内，现场管理机构各部主要组织管理人员[包括但不限于工程指挥长、项目经理（项目负责人）、技术负责人]应与投标文件保持一致，且需常驻工地。发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人及项目业主同意后方可更换。出现前述情形，承包人除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新指挥长、新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。11、发包人已建立工程项目信息管理系统，承包人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。12、合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。13、承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。14、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。15、在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：（1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；（2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；（3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；（4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；（5）承包人违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的。16、合同生效本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。17、合同份数本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执九份，承包人执一份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：广州市广州大学城内环东星运路1号地址：邮政编码：510006邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：纳税人机构代码：纳税人机构代码：签订时间：年月日签订时间：年月日合同订立地点：广东省广州市番禺区。第二篇合同专用条款(一)合同专用条款填充表（填“无”的表示没有该项内容）序号需要填充的条款编编号及内容责任部门1.6设计单位本工程的设计单位位：广东省重重工建筑设计计院有限公司司。工程设计一部1.7监理单位本工程的监理单位位是：广东建建设工程监理理有限公司。工程管理二部1.33施工图审审查单位本工程的施工图审审查单位是：：广州华工大大建筑技术咨咨询有限公司司。工程设计一部1.34设计咨询询单位本工程的设计咨询询单位是：/。工程设计一部1.35技术督导导单位本工程的技术督导导单位是：/。工程设计一部1.36施工总承承包管理单位位：（特指本本项目中标单单位）。采购合同部1.43招标当季季度：指《广广州地区建设设工程材料（设设备）厂商价价格信息》按按2017年第四季度度执行，《广广州地区建设设工程常用材材料税前综合合价格》按2018年3月份执行。造价审核部5.1监理单位发包人委托广东建建设工程监理理有限公司为为本工程的监监理单位，总总监理工程师师为。监理理单位的职责责以发包人与与监理单位签签订的《委托托监理合同》为为准。工程管理二部5.2技术督导单单位发包人委托//为本工工程的技术督督导单位，总总督导工程师师为/。技术督导导单位的职责责以发包人与与技术督导单单位签订的《技技术督导（管管理）合同》为为准。工程设计一部50.7其他约定定事项：//。采购合同部(二)合同专用条款选择表序号需要选择的条款编编号及内容责任部门×1.39甲供材料料设备管理费费造价审核部工程设计一部×1.40甲招乙供供材料设备管管理费造价审核部工程设计一部√1.42本工程综综合考评委员员会：指在本本工程建设期期间，由发包包人组建的、代代表发包人对对各参建单位位合同履约情情况进行考核核的机构。质安验评部工程建设二部9.3根据工程需需要，承包人人应采用计算算机信息管理理，与发包人人的工程管理理系统接口一一致，建立相相应的信息交交换网络，以以便发包人及及各有关单位位与其进行数数据交换，提提高工作效率率。×（8）网络视频监控要要求网络视频监控要求求（×需满足建委委要求的视频频监控×及需满足发发包人调度使使用的远程工工地视频监控控系统）1）承包人必须遵照照《关于广州州市建筑工地地安装视频监监控装置的通通知》（穗建建筑【2006】551号）、《关关于全面启动动广州市社会会治安视频监监控系统建设设有关问题的的通知》（穗穗视频建字【2006】1号）和《广州州市住房和城城乡建设委员员会关于全市市建设工地纳纳入视频监管管的通知》（穗穗建质[20177]11666号）的要求，建建立满足隐蔽蔽工程和关键键工序质量监监控、安全文文明施工监控控、验收监控控等需要的视视频监控系统统（以通过发发包人验收为为准）。2）施工现场视频监监控的部位应应当覆盖以下下基本部位：：大门及围墙墙、临时用电电设施、深基基坑、高支摸摸体系、附着着式升降脚手手架（整体提提升架或爬架架）、外用电电梯、塔吊、物物料提升机（龙龙门架、井字字架）等。3）承包人应建立视视频监控系统统资料的收集集、查阅、检检索等档案系系统，并安排排专人负责。×远程工地视频监控控系统工程建设二部9.6施工总承包包管理单位须须按照本合同同约定履行总总承包管理和和配合服务，包包括但不限于于下列工作内内容：（8）对发包人另行发发包的专业工工程（含×甲供材料设设备×甲招乙供材材料设备×甲管乙供材材料设备）的的总承包管理理及配合服务务；工程建设二部工程程设计一部√9.8分部验收工工作计划的提提交要求质安验评部工程建设二部×9.9分段结算算工作计划的的提交要求工程建设二部×9.10分段结结算工程结算算资料提交要要求造价审核部15.1工程质量量标准×（3）本工程推行分段段结算，为配配合分段结算算工作，本工工程的分部验验收工作应按按经发包人审审定的分部验验收工作计划划执行。质安验评部24.2承包人应应在进入现场场前提交施工工期间的环境境保护方案一一式四份，经经总监理工程程师批准后实实施。环境保保护方案必须须包括：施工工现场所必须须的照明灯光光、护板、围围护、栅栏、警警告标志和值值班人员名单单，以及建筑筑垃圾、施工工和生活污水水、噪音、粉粉尘的处理排排放方案。在在实施过程中中所采用的材材料、设备等等应使总监理理工程师和发发包人满意。承包人应在现场布布置足量洒水水车，消除扬扬尘，并使总总监理工程师师和发包人满满意。对于承包人施工过过程中造成的的环境污染问问题，经发包包人或者总监监理工程师指指出后，承包包人未能在24小时之内采采取整治措施施，或者所采采取的整治措措施未能有效效消除污染的的，发包人可可以自行或者者委托他人代代为整治，由由此所产生的的一切损失、费费用均由承包包人承担。对于发包人直接发发包的专业承承包单位在施施工过程中造造成的环境污污染（包括文文明施工混乱乱），承包人人必须配合发发包人及监理理单位，督促促该专业承包包单位立即采采取整治措施施，如果该专专业承包单位位不服从承包包人的整治要要求，承包人人必须自行组组织及时完成成环境污染的的整治工作并并向总监理工工程师及发包包人书面汇报报其过程及效效果，由此产产生的费用经经总监理工程程师及发包人人审核确认，从从该专业承包包单位的工程程款项中扣除除，由发包人人将该笔款项项直接支付给给承包人。由由于承包人管管理督促不力力或漠视不理理，以致专业业承包单位未未能及时整治治或不进行整整治而造成的的一切损失均均由承包人承承担，同时承承包人还必须须按合同专用用条款第38.12款[√和第38.7（6）款]的约定承担担相应的违约约责任。质安验评部工程建设二部25.2确定合同同价款的方式式×（1）采用合同协议书书第2.3款约定的合合同价款固定定不变。×（2）合同价款总价包包干，若招标标范围和承包包内容不发生生变化，则本本工程结算价价即为合同价价（招标文件件及本合同另另有约定可以以调整的项目目除外）。√（3）采用合同协议书第第2.3款约定的工程程量清单综合合单价包干及及综合合价项项目包干并按按本条第25.3款的约定执执行，最终按按有权结算终终审部门审定定价结算。×（4）其他：//。造价审核部25.3综合单价包干的合合同价款的调调整合同价款的调整按按照如下约定定执行：√（1）合同价款的调整整。当发生下下列情况时，可可对合同价款款进行调整：：√1）发包人及监理单单位共同确认认的工程量增增减。√2）发包人及监理单单位共同确认认的变更工程程和新增工程程。√（2）所有变更工程和和新增工程的的单价或价格格，均按照合合同专用条款款第33条执行。造价审核部25.4承包人应在本条第第25.3（1）款情况发生生后5天内将调整整原因、金额额以书面形式式通知监理单单位，经监理单位位和发包人批批准后作为调调整合同价款款及拨付工程程进度款的依依据。监理单单位收到后3天内审核并并签署意见（×舞台机械×舞台灯光×智能化×体育工艺×声学等项目的增减或变更需先送技术督导单位审核后再送监理单位审核），发包人在10天内审定并批准执行。工程设计一部26.1承包人按按招标文件及及合同专用条条款第44条的要求提提交履约银行行保函且本合合同签订后，承承包人提交工工程预付款申申请书，发包包人收到后14天内向承包包人支付分部部分项工程量量清单计价的的（×0%；×5%；×10%；√15%）作为工程程预付款，并并从工程预付付款中扣除已已含在合同价价款中但由发发包人预交的的款项及承包包人的相关人人员（包括项项目经理、技技术负责人、专专职安全员、造造价人员及资资料员）现场场组织实施管管理费的50%（以下下简称“现场组织实实施管理费”）。（×若有□甲招乙供材材料设备和□□甲管乙供材材料设备的，按按分部分项工工程量报价清清单一定比例例计算的工程程预付款已包包含甲招乙供供材料设备和和甲管乙供材材料设备款，并并须按本条第第26.2款及26.3款的约定一一并考虑执行行）。建筑业业职工工伤保保险费已包含含在工程预付付款中，发包包人不另行支支付。采购合同部造价审核部工程设计一部×26.2若本工程程含有甲招乙乙供材料设备备，承包人应应严格按照本本合同、招标标文件及与甲甲招乙供材料料设备供应商商所签合同的的约定及时审审核、申请支支付甲招乙供供材料设备预预付款，并在在银行的监控控下，按照发发包人的要求求直接将甲招招乙供材料设设备款项按合合同专用条款款第30.7（8）款的约定定支付给材料料设备供应商商，否则应按按合同专用条条款第38.15款承担违约约责任。采购合同部工程设计一部×26.3如本工程程含有甲管乙乙供材料设备备，承包人应应严格按照本本合同、招标标文件或公开开择优竞价文文件及与甲管管乙供材料设设备供应商所所签合同的约约定及时审核核、申请支付付甲管乙供材材料设备预付付款，且在收收到发包人支支付的款项后后三个工作日日内将该款项项支付给甲管管乙供材料设设备供应商，并并在下一次申申请付款时向向发包人提交交本次支付凭凭证复印件作作为支持材料料，否则应按按合同专用条条款第38.15款承担违约约责任。采购合同部工程设计一部28.1双方约定定的工程进度度款支付基本本原则×（8）新型墙体材料专专项基金由发发包人代交，本本合同约定的的工程通过发发包人组织的的工程竣工验验收合格后，由由发包人视工工程建设实际际情况，在发发包人累计支支付至本合同同价款（不含含暂列金额；；不含原清单单减少或未实实施内容；不不含现场组织织实施管理费费）的87%之前一次全全额扣回发包包人代交的新新型墙体材料料专项基金。在在建设工程主主体工程和建建筑围护结构构各建筑节能能工程分项验验收后60日之内，发发包人代交的的新型墙体材材料专项基金金由发包人协协助承包人取取回并归承包包人所有；若若新型墙体材材料专项基金金直接退回发发包人，则承承包人可申请请退回新型墙墙体材料专项项基金；因承承包人原因不不能取回的部部分则由承包包人负责。具具体按照《广广州市重点公公共项目建设设管理办公室室新型墙体材材料专项基金金缴纳、退还还操作细则》（见见本合同附件件12）执行。采购合同部造价审核部工程建设二部28.2双方约定定的工程进度度款支付方式式（1）分部分项工程量量清单项目工工程进度款的的支付方式√房屋建筑、装饰装装修、机电安安装及市政施施工等项目：：×智能化工程项目：：×园林绿化景观工程程项目：（2）措施项目费和其其他项目费的的支付方式1）措施项目费的支支付选项序号项目名称计量方式√一安全防护、文明施工措施费√1安全防护、文明施工措施费（按系数计算）该项价款的50%经发包人审查符合进场条件支付；40%以月度安全文明检查评价结果为依据按月平均支付；剩余10%在工程竣工安全评价合格后支付。×2安全防护、文明施工措施费（按子目计算）总价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。二其他措施项目费×1夜间施工增加费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√1现场围挡安装及维护费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√2大型机械设备进退场及安拆费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√3混凝土及钢筋混凝土模板及支架费按分部分项工程量清单项目的支付方式。√4脚手架搭拆及摊销费总价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。√5视频监控装置和网络接入费用总价包干项目，视频监控装置安装调试完成能传输到政府主管部门及发包人注册办公地电脑终端后支付60%，剩余40%按施工期分月平均支付。√6为配合第三方检测所发生的费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。√7施工排水、降水费用该费用属单价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。√8施工便道、便桥搭拆费用（不含安全防护、文明施工措施场容场貌项目中的相关费用）总价包干项目，施工便道、便桥搭设完成后支付80%，拆除完成后支付20%。√9施工便道和便桥的维护、保养、保修、保洁费用（不含安全防护、文明施工措施场容场貌项目中的相关费用）总价包干项目，按施工期分月平均支付。×10地下管线保护及迁移费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。×11拆除现有构筑物（含现有道路、地下障碍物）费用总价包干项目，拆除现有构筑物（含现有道路、地下障碍物）完成后支付。×12垂直运输费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×13系统联合调试及配合费总价包干项目，系统联合调试完成后支付。×14地下室基坑支护费用结算时，若①∑（竣工结算分项工程量－招标基坑支护图纸的分项工程量）×投标单价（换算或新增单价）≥0，则此项费用不作调整，合价包干；若②∑（竣工结算分项工程量－招标基坑支护图纸的分项工程量）×投标单价（换算或新增单价）＜0，则扣减减少部分的费用。按分部分项工程量清单项目的支付方式。×15技术方案论证和调研费、工程监造费总价包干项目，以该项费用的合同合价为上限，按实际发生支付。×16钢结构、幕墙、膜结构工程深化设计费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×17钢结构临时加固、现场拼装费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。×18玻璃幕墙实物模型费总价包干项目，玻璃幕墙实物模型完成，经验收合格后支付。×19维持智能化系统正常运行所需的备品备件、专用工具和测量仪表费用维持系统正常运行两年所需的备品备件、专用工具清单和测量仪表费用在所有相关备品备件、专用工具清单和测量仪表经点验并移交给发包人或其继承人后一次性支付。×20用户培训费该费用需经发包人确认后支付，如不发生则不给予支付。√21其他措施费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√22绿色施工措施费该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。√23现场清表费用该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。2）其他项目费的支支付选项序号项目名称计量方式√1监理、设计等单位现场办公用房及配套设施使用费用总价包干项目，验收合格并投入使用后支付80%，按要求拆除后，支付20%。×2总承包管理费和配合服务费×2.1总承包管理费从工程开工至竣工验收，按施工期分月平均支付。×2.2专业工程配合服务费从各专业承包单位进场后至本工程竣工验收，按施工期分月平均支付。×3甲供材料设备管理费按施工期分月平均支付。×4甲招乙供材料设备管理费按施工期分月平均支付。×5工程检验检测费按施工期分月平均支付。√6预算包干费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.1二次运输费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.2场地清理及垃圾外运费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.3补洞工料费从出现补洞工作至竣工验收，按施工期分月平均支付。√6.4其他总价包干项目，按施工期分月平均支付。×7临水、临电接入费用总价包干项目，验收合格并投入使用后支付80%，按要求拆除后支付20%。预算包干费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×8工程优质费1、总价包干，经监理及发包人审核达到合同约定创优标准后一次性支付。2、自工程竣工验收合格之日起三年内未取得合同约定需创建的工程质量奖项的项目，一律视为未取得合同约定的需创建的工程质量奖项，不予计取工程优质费。造价审核部采购合同部×28.3若本工程程含有甲招乙乙供材料设备备，承包人应应严格按照本本合同、招标标文件及与甲甲招乙供材料料设备供应商商所签合同的的约定及时审审核、申请支支付甲招乙供供材料设备进进度款（含到到货款、安装装调试验收款款、竣工验收收款、质量保保证金），并并在银行的监监控下，按照照发包人的要要求直接将甲甲招乙供材料料设备款项按按合同专用条条款第30.7（8）款的约定定支付给材料料设备供应商商，否则应按按合同专用条条款第38.15款承担违约约责任。采购合同部工程设计一部×28.4如本工程程含有甲管乙乙供材料设备备，承包人应应严格按照本本合同、招标标文件或公开开择优竞价文文件及与甲管管乙供材料设设备供应商所所签合同的约约定及时审核核、申请支付付甲管乙供材材料设备进度度款（含到货货款、安装调调试验收款、竣竣工验收款、质质量保证金），且且在收到发包包人支付的款款项后三个工工作日内将该该款项支付给给甲管乙供材材料设备供应应商，并在下下一次申请付付款时向发包包人提交本次次支付凭证复复印件作为支支持材料，否否则应按合同同专用条款第第38.15款承担违约约责任。采购合同部工程设计一部七、材料设备供应应（一）材料设备的的分类2、按照供应单位产产生方式不同同，工程的材材料设备分为为甲供材料设设备、甲招乙乙供材料设备备、甲管乙供供材料设备和和乙供材料设设备四大类。其其中，甲招乙乙供材料设备备、甲管乙供供材料设备和和乙供材料设设备均属承包包人采购材料料设备，不因因发包人及监监理单位参与与管理而减轻轻或免除承包包人的任何责责任及义务。本本合同工程的的材料设备主主要为（×甲供材料设设备×甲招乙供材材料设备×甲管乙供材材料设备）和和乙供材料设设备，其中，若若有以暂估价价形式包括在在本合同承包范范围内的工程程、货物、服服务属于依法法必须进行招招标的项目范范围且达到国国家规定规模模标准的，应应当依法进行行招标。×（1）甲供材料设备×（2）甲招乙供材料设设备×（3）甲管乙供材料设设备×（三）发包人将委委托有资质的的产品质量监监督检验机构构并由该机构构依据合同约约定对本工程程进行材料设设备技术检验验（包括到厂厂抽检）和现现场技术质量量管理，承包包人应予积极极配合。凡用用于本工程的的材料设备必必须贴上该机机构的检验合合格标志方可可使用，没有有该检验合格格标志的材料料设备视同不不合格产品，发发包人有权要要求承包人拆拆除、调换或或运出施工场场地，或发包包人自行组织织拆除、调换换或运出施工工场地，因此此所发生的费费用和所造成成的损失及责责任全部由承承包人承担。工程设计一部×29、发包人供供应材料设备备（即甲供材材料设备）质安验评部30.1承包人采采购的材料设设备主要为（×甲招乙供材料设备×甲管乙供材料设备）和乙供材料设备。工程设计一部×30.7甲招乙供供材料设备的的管理×30.8甲管乙供供材料设备的的管理工程设计一部33.2.2合同同换算综合单单价及合同外外新增项目综综合单价的主主材价格确定定方式（1）除机电安装、绿绿化工程以外外的其他工程程：×7）对于甲管乙供材材料，发包人人已在招标文文件中设定了了暂定价（详详见暂定主材材价表），承承包人在报价价时按暂定价价计入报价中中，待承包人人与发包人共共同招标或择择优竞价确定定价格并选定定确认的材料料后，含有该该材料的工程程量清单的综综合单价调整整公式如下：：调整的综合单价＝＝工程量清单单中综合单价价＋材料价差差。材料价差＝发包人人及监理单位位共同确认的的最终材料单单价－招标文文件中的暂定定材料单价。造价审核部√33.2.4措施施项目费的混混凝土、钢筋筋混凝土模板板及支架费的的调整和结算算方式造价审核部×33.2.5施工工总承包管理理费和专业工工程配合服务务费的调整和和结算方式造价审核部×33.2.6甲供供材料设备管管理费的调整整和结算方式式造价审核部×33.2.7甲招招乙供材料设设备管理费的的调整和结算算方式造价审核部33.2.8×人工费×及材料价差差的调整和结结算方式除×人工费及×钢钢筋、合同规规定可以调差差的钢结构主主要型钢构件件、×电线电缆、××混凝土材料料费外，其他他材料设备的的价差均不予予调整。调整整、计量支付付和结算原则则如下：×1）人工费的调整和和结算方式×2）钢筋、合同规定可可以调差的钢钢结构主要型型钢构件材料料费的调整和和结算方式×3）电线电缆材料费的的调整和结算算方式×4）混凝土材料料费的调整和和结算方式6）因承包人原因造成成工期延误的的，延误期间间发生的√人工费√及材料费价价格差额由承承包人承担。造价审核部36.2承包人提提交结算报告告的时间×（1）承包人提交分段段结算报告的的时间：按承承包人提交给给发包人并经经发包人审定定的分段结算算工作计划执执行。工程建设二部造价价审核部36.3发包人审审核结算报告告的时间：发发包人收到承承包人提交的的[×分段结算报报告后45天内（其中中含监理单位位审核时间25天）、]总结算报告告后60天内（其中中含监理单位位审核时间30天）出具初初审意见，并并及时报有关关部门对结算算进行终审。工程建设二部造价价审核部38.4承包人承承担违约责任任的方式包括括但不限于：：（2）一般违约责任。承承包人违反本本合同的约定定须承担一般般违约责任时时，必须向发发包人交纳违违约金（√100000元、×200000元、×50000元）/次。（3）严重违约责任。承承包人违反本本合同的约定定须承担严重重违约责任时时，必须向发发包人交纳违违约金（√500000元、×1000000元、×1500000元）/次。采购合同部工程建设二部38.7工程组织织管理方面的的违约责任（3）承包人不按合同同专用条款第第7条、第9条的有关约约定投入现场场组织管理人人员、施工作作业人员、施施工机械设备备，或者擅自自变更资源投投入计划或者者擅自对已投投入的资源进进行调整的，承承包人必须按按照总监理工工程师或者发发包人的指令令限期改正；；承包人拒不不限期改正的的，发包人有有权要求其承承担1次一般违约约责任或者1次严重违约约责任。情节节较轻的，可可给予书面警警告；情节特特别严重的，发发包人有权单单方面部分解解除合同或解解除合同。因因缺勤而被扣扣除现场组织织实施管理费费的人员不再再给予违约处处罚。经发包人或总监理理工程师考核核，承包人投投入的现场组组织管理人员员不能满足本本工程建设要要求的，承包包人必须无条条件按发包人人的要求更换换，直至满足足本工程建设设要求为止。而而且，不能满满足本工程建建设要求的现现场组织管理理人员按缺勤勤处理。如承包人违背投标标承诺，除按按上述约定承承担违约责任任之外，还应应同时无条件件按下表约定定的金额向发发包人支付违违约金：承诺项目违约说明承包人承诺的违约金额（元）×总承包管理部更换项目指挥长或项目经理×300000×500000×800000更换项目技术负责人×150000×250000×400000更换专职安全员或其他人×50000×100000×200000√施工项目部更换项目指挥长或项目经理√250000×400000×600000更换项目副经理或空缺√50000×250000×350000更换专职安全员或其他人√50000×100000×200000×驻场深化设计部更换部门经理或空缺×150000×250000×350000更换技术负责人或空缺×100000×200000×300000更换其他人×50000×100000×200000√材料管理部更换部门经理或空缺√150000×250000×350000更换其他人√50000×100000×200000各阶段投入劳动力每少1人1000各阶段投入主要材料没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，每少10%√100000×300000×500000各阶段投入施工设备没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，主要设备每少1台50000没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，一般设备每少1台10000√（6）承包人不按本合合同约定做好好施工总承包包管理或配合合工作，经总总监理工程师师或发包人发发出限期改正正通知后3天内，承包包人仍未能整整改至令总监监理工程师或或发包人满意意的，由承包包人参照合同同专用条款第第38.7（1）款的约定向向发包人承担担违约责任。√（7）承包人在发包人人组织的考评评中不合格的的，必须按照照考评通报的的要求限期改改正，并承担担1次一般违约约责任；承包包人拒不限期期改正或整改改效果不明显显的，承包人人必须承担1次严重违约约责任。若连连续2次或累计3次考评不合合格，承包人人必须承担1次严重违约约责任，并必必须按照总监监理工程师或或者发包人的的指令限期改改正；承包人人拒不限期改改正或整改效效果不明显的的，发包人有有权单方面部部分解除合同同或解除合同同。若连续3次或累计5次考评不合合格，发包人人有权解除合合同。采购合同部质安验评部工程建设二部38.9材料设备备管理方面的的违约责任（1）发包人（包括发发包人委托的的材料设备检检验机构）或或总监理工程程师抽查承包包人的工程材材料设备（主主要为：×甲招乙供材材料设备×甲管乙供材材料设备、√√乙供材料设设备），发现现所检查的材材料与合同约约定标准的任任何一项不符符合时，承包包人除必须全全部退货、返返工，并赔偿偿发包人由此此遭受的实际际损失外，还还应当根据该该批次材料的的价值，按照照如下约定承承担违约责任任：A、单宗或批次价值值不到5万元的材料料设备抽检不不合格的，每每发生3例，由承包包人承担1次一般违约约责任。B、单宗或批次价值值达到5万元不到10万元的材料料设备抽检不不合格的，每每发生1例，由承包包人承担1次一般违约约责任。C、单宗或批次价值值达到10万元不到50万元的材料料设备抽检不不合格的，每每发生1例，由承包包人承担1次严重违约约责任。D、单宗或批次价值值达到50万元以上的的材料设备抽抽检不合格的的，每发生1例，发包人人有权单方面面部分解除合合同或解除合合同。采购合同部工程设计一部43.6双方同意意按照以下约约定购买工程程保险：（1）由发包人购买的的保险：发包人就下列工程程项目购买建建筑（安装）工工程一切险及及附加第三者者责任险：×1）深基坑支护及开开挖工程；×2）高支模工程；×3）建筑施工塔式起起重机的装拆拆与使用；×4）大跨度、大重量量钢结构吊装装工程；×5）人工挖孔灌注桩桩施工；×6）桩基础工程；×7）石材幕墙工程；；×8）其他确定为项目目实施重要风风险点的分部部工程，主要要包括/。采购合同部造价审核部工程建设二部√50.6综合考考评质安验评部工程建设二部(三)合同专用条款修改表（含增加及删除）序号条款号修改类型原文现文责任部门1.38修改施工总承包管理费费和专业工程程配合服务费费投标时按发发包人提供的的拟另行发包包的专业承包包工程的暂定定价为计算基基础乘以承包包人投标自报报费率计算（自自报费率须在在发包人给定定费率范围内内），结算时时按由发包人人另行发包的的专业承包工工程的合同价价扣除其中单单套（台）主主材单价大于于5000元的设备价价款后的余额额乘以合同约约定的费率计计算。施工总承包管理费费和专业工程程配合服务费费已包含在合合同价款中，发发包人不再另另行支付。1.44增加1.44缺陷责任任期：是指承承包人按照合合同约定承担担缺陷修复义义务，且发包包人预留质量量保证金的期期限。本工程程缺陷责任期期为24个月，自工工程竣工验收收合格之日起起计算。

单位位工程先于全全部工程进行行验收，经验验收合格并交交付使用的，该该单位工程缺缺陷责任期自自单位工程验验收合格之日日起算。1.45增加1.45质量保证证金：是指发发包人与承包包人在本合同同中约定，从从应付的工程程款中预留，用用以保证承包包人在缺陷责责任期内对建建设工程出现现的缺陷进行行维修的资金金。9.5（1）删除（1）实行平安卡管理理制度

1）承包人应应按广州市的的有关规定，对对其参与本工工程建设的所所有管理人员员和作业人员员（包括施工工人员）实行行平安卡管理理制度，上岗岗时一律佩带带平安卡。

22）承包人应应牵头负责其其总承包管理理范围内所有有专业承包单单位和分包单单位实行平安安卡管理制度度的工作并予予以落实。

33）发包人及及监理单位将将不定期抽查查承包人及其其所管辖的专专业承包单位位和分包单位位实行平安卡卡管理制度的的情况，如发发现违反本合合同有关约定定的，由承包包人按合同专专用条款第38.7（4）款的约定定承担违约责责任。如发现现有冒名顶替替或人不到场场而代为刷卡卡等弄虚作假假现象的，由由承包人按合合同专用条款款第38.7（3）款的约定定承担违约责责任。28.1（13）修改（13）本合同工程结算算经有权结算算终审部门定定审、承包人人按合同专用用条款第35条约定完整整移交工程且且不发生合同同专用条款第第38.10（3）、（4）款的违约约情形的，发发包人累计支支付至本合同同结算定审金金额的95%，留下本合合同结算定审审金额的5%作为工程质质量保修金并并按如下约定定方式支付：：

1）缺陷责任任期内，由承承包人原因造造成的缺陷，承承包人应负责责维修，并承承担鉴定及维维修费用；如如承包人不维维修也不承担担费用，发包包人可按合同同约定扣除工工程质量保修修金，并由承承包人承担违违约责任；承承包人维修并并承担相应费费用后，不免免除承担对工工程损失的赔赔偿责任。

22）工程竣工工验收合格后后满2年，且承包包人在装修工工程、电气管管线、给排水水管道、设备备安装工程及及给排水设施施、道路等配配套工程在工工程质量保修修期内未出现现违约情形，发发包人应在收收到承包人的的款项申请手手续且扣除应应扣款项后14天内将本合合同结算定审审金额的2%无息支付给给承包人。

33）工程竣工工验收合格后后满5年，且承包包人在防水工工程质量保修修期内未出现现违约情形，发发包人应在收收到承包人的的款项申请手手续且扣除相相应扣款项后后14天内将本合合同结算定审审金额的3%无息支付给给承包人。

结结清工程尾款款不豁免承包包人继续按照照本合同（含含合同附件）约约定应承担的的保修责任。（13）本合同工程结算算经有权结算算终审部门定定审、承包人人按合同专用用条款第35条约定完整整移交工程且且不发生合同同专用条款第第38.10（3）、（4）款的违约约情形的，发发包人累计支支付至本合同同结算定审金金额的97%%，留下本合合同结算定审审金额的3%%作为工程质量量保证金并按按如下约定方方式支付：

11）缺陷责任任期内，由承承包人原因造造成的缺陷，承承包人应负责责维修，并承承担鉴定及维维修费用；如如承包人不维维修也不承担担费用，发包包人可按合同同约定扣除工工程质量保证证金，并由承承包人承担违违约责任；承承包人维修并并承担相应费费用后，不免免除承担对工工程损失的赔赔偿责任。

22）工程竣工工验收合格后后满2年，且承包人人在工程缺陷陷责任期内未未出现违约情情形，发包人人应在收到承承包人的款项项申请手续且且扣除应扣款款项后14天内将工程质质量保证金（本本合同结算定定审金额的3%）无息支付给给承包人。

结结清工程尾款款不豁免承包包人继续按照照本合同（含含合同附件）约约定应承担的的保修责任。28.1（14）修改（14）发包人已支付的的累计金额大大于本合同结结算定审金额额的95%的，承包人人应在工程结结算定审之日日起15日内向发包包人返还多收收的款项；否否则，发包人人有权向承包包人追索，承承包人除应足足额返还多收收的款项外，还还应每天按多多收款项总金金额的2‰向发包人支支付违约金。（14）发包人已支付的的累计金额大大于本合同结结算定审金额额的97%的，承承包人应在工工程结算定审审之日起15日内向发包包人返还多收收的款项；否否则，发包人人有权向承包包人追索，承承包人除应足足额返还多收收的款项外，还还应每天按多多收款项总金金额的2‰向发包人支支付违约金。28.2(2)--1)、序号22增加--绿色施工措施费，该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。28.2（2）--1）、序号23增加--现场清表费用，该该费用属总价价包干项目，除除合同另有约约定外，结算算时不作调整整。28.1（15）增加发包人在支付每期期工程进度款款时，如发现现承包人存在在欠缴违约金金情形的，则则发包人有权权暂停支付承承包人当期申申请支付的进进度款，直至至承包人缴清清违约金为止止。33.2修改33.2对于合同同承包范围及及内容发生变变化的设计变变更、工程签签证、新增工工程等，包括括合同专用条条款第31条所定义的的工程设计变变更和第32条所定义的的其他变更，由由于设计需要要或项目建设设实际需要，这这些变化会导导致合同承包包范围内的工工程量发生变变化、或工程程量清单内项项目的局部内内容发生变化化、或新增了了工程量清单单内没有的项项目。出现上上述变化需计计算工程价款款时，承包人人按如下方法法提出变更价价格，报监理理单位和发包包人批准：33.2对于合同同承包范围及及内容发生变变化的设计变变更、工程签签证、新增工工程等，包括括合同专用条条款第31条所定义的的工程设计变变更和第32条所定义的的其他变更，由由于设计需要要或项目建设设实际需要，这这些变化会导导致合同承包包范围内的工工程量发生变变化、或工程程量清单内项项目的局部内内容发生变化化、或新增了了工程量清单单内没有的项项目、或招标标工程量偏差差。出现上述述变化需计算算工程价款时时，承包人按按如下方法提提出变更价格格，报监理单单位和发包人人批准：33.2.8第11段修改根据住房和城乡建建设部令第16号《建筑工工程施工发包包与承包计价价管理办法》、《广广东省建设工工程计价办法法》及有关法法律、法规，按按照承发包双双方合理分担担价格风险的的原则，约定定如下：根据住房和城乡建建设部令第16号《建筑工工程施工发包包与承包计价价管理办法》、《广广东省建设工工程计价办法法》及有关法法律、法规，从计划开工之日起至工程实体完工之日止（不含因承包人原因引起的工期延误）超过12个月的，按照承发包双方合理分担价格风险的原则，约定如下：38.7（4）删除（4）经发包人或监理理单位抽查发发现承包人违违反合同专用用条款第9.5（1）款的约定定，其现场组组织管理人员员或施工作业业人员没有佩佩带平安卡的的，由承包人人按每人次500元的标准向向发包人支付付违约金并立立即改正。36.11增加若承包人送审结算价价与有权结算算终审部门审审定价的净核核减率大于或或等于8%，则发包人人有权要求承承包人按粤价价函[20111]742号文规定的的竣工结算审审核咨询费标标准向发包人人承担违约责责任。40.1修改40.1因本合同同或者履行本本合同所产生生的争议，由由发包人与承承包人双方协协商解决，经经协商达成一一致意见的，应应签订书面协协议；协商不不成的，可向向工程所在地地有关主管部部门申请调解解；调解不成成的，提请中中国广州仲裁裁委员会仲裁裁。40.1因本合同同或者履行本本合同所产生生的争议，由由发包人与承承包人双方协协商解决，经经协商达成一一致意见的，应应签订书面协协议；协商不不成的，可向向工程所在地地有关主管部部门申请调解解；调解不成成的，双方均均可向工程项项目所在地人人民法院提请请诉讼。50.2修改50.2承包人承承诺：严格按按照合同和招招投标文件规规定履行义务务，并同意发发包人将其执执行国家强制制性规范、标标准和履行合合同、招投标标文件义务的的情况（包括括但不限于由由发包人组织织的考核、考考评通报、违违约处理决定定等）在发包包人网站和广广州市建设项项目业主网站站及其他媒体体上公开披露露，并且不向向发包人提出出任何赔偿或或补偿要求。50.2承包人承承诺：（1）严格按照合同和和招投标文件件规定履行义义务，并同意意发包人将其其执行国家强强制性规范、标标准和履行合合同、招投标标文件义务的的情况（包括括但不限于由由发包人组织织的考核、考考评通报、违违约处理决定定等）在发包包人网站和广广州市建设项项目业主网站站及其他媒体体上公开披露露，并且不向向发包人提出出任何赔偿或或补偿要求。（2）因承包人原因导导致发包人参参与诉讼、仲仲裁事项的，应应赔偿发包人人的经济损失失，以及承担担由此支出的的所有诉讼费费、仲裁费、律律师费及其他他费用，并且且在收到发包包人赔付通知知后立即支付付，否则，每每逾期1日应按逾付付款项总额的的5‰向发包人承承担违约责任任。第四篇合同附件(一)合同附件填充表（填“无”的表示没有该项内容）序号需要填充的条款编编号及内容责任部门1附件1：工程质量保修书五、其他双方约定的其他工工程质量保修修事项：/。工程建设二部2附件5：广州xxx医院医医技综合大楼楼项目新建污污水处理站工工程施工总承承包工程结算算工作协议书书1、工程结算报告的的提交及审定定（1）承包人应按发包包人的要求和和本项目结算算工作的需要要派出不少于于2名工程程结算人员，在在年月日至年月日必须须保证在工地地现场办公，专专门从事竣工工档案编制、工工程结算工作作；否则，应应按《广州xxx医院医技综综合大楼项目目新建污水处处理站工程施施工总承包合合同》（以下下简称原合同同）合同专用用条款第38.7（3）款的约定定承担违约责责任。（2）承包人应按原合同同专用条款第第36.5款的要求编编制工程结算算基础资料，并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第36.5款要求的全部竣工结算资料。（3）本项目合同正常常结算工作以以截止在年月日前上上报的工程结结算资料为基基础进行，承承包人应积极极配合发包人人，协助政府府上级主管部部门，完成上上报结算书的的审定工作。（4）发包人在收到承承包人年月日提交的手续续齐备的工程程结算资料后后，应组织有有关单位在年月日前审核完毕毕，及时报送送上级部门审审批。（5）承包人虽未能在在年月日前上报，但但能在年月日前上报且符符合原合同专专用条款第36.5款要求的工工程结算资料料，由发包人人作为本项目目合同的善后后处理工作组组织审核审定定。（6）本项目结算资料料发包人接收收的最后截止止日期为年月日。至年月月日承包人仍未未报送的本项项目结算资料料，视为已全全部报出，发发包人不再受受理任何本项项目结算资料料。3、工程结算中争议议问题的处理理对于工程结算中有有争议的问题题，依据合同同的相关约定定，本着“依法依规，实实事求是和风风险共担”的原则，按按如下约定处处理：（1）承包人在年月日前上报的工工程结算资料料经发包人审审核后如发生生争议，在年月日前双方能达达成一致且经经上级主管部部门审定的部部分纳入正常常结算审定；；未能达成一一致的部分如如能在年月日前取得一致致的，将与承承包人在年月日至年月日之间上报的的工程结算资资料为基础并并在年月日前取得一致致的部分一起起，经上级主主管部门审定定后，由发包包人作为本项项目合同的善善后处理工作作组织审核审审定。（2）双方未能在年月日前达成一致致的本项目结结算争议，发发包人可依据据已有资料单单方面组织结结算，承包人人有异议的可可按照原合同同专用条款第第40.1款的约定通通过法律途径径解决。采购合同部造价审核部工程建设二部(二)合同附件选择表序号需要选择的条款编编号及内容责任部门1附件5：工程结算工工作协议书1、工程结算报告的的提交及审定定√（7）承包人应按发包包人的要求及及时派出足够够的工程结算算管理人员与与发包人派出出的工程结算算管理人员一一起组成工程程结算管理小小组，并由承承包人负责其其承包管理范范围内工程结结算的牵头工工作，督促其其总承包管理理范围内的各各专业单位按按本条第（2）项的要求求及时报送工工程结算资料料并予以落实实，否则，应应按原合同专专用条款第38.7（6）款的约定定承担违约责责任。如承包包人不按发包包人的要求及及时派出足够够的工程结算算管理人员，发发包人有权另另行聘请有关关工程结算管管理人员，有有关费用在合合同价款中扣扣除原合同的的总承包管理理费或专业工工程配合服务务费中支付，承承包人不得有有异议。2、工程结算定审后后有关款项的的支付本项目结算定审、承承包人按原合合同专用条款款第35条约定完整整移交工程竣竣工档案且不不发生原合同同专用条款第第38.10（3）、（4）款的违约约情形的，双双方同意依据据原合同专用用条款第28.1【√（11）、（12）√（12）、（13）】款的约定定按如下方法法之一处理：：（1）发包人已支付的的累计金额小小于工程结算算定审金额的的97%的，发包人人继续支付至至结算定审金金额的97%，留下结算算定审金额的的3%作为工程质质量保修金并并按如下约定定方式支付：：……采购合同部造价审核部工程建设二部2附件11：广州市xxx承包人安全生产管管理目标责任任书目标二：确保×广州市安全文明样样板工地，争争创广东省安安全文明样板板工地。×2、“目标二”未能实现现时，参照合合同约定的“严重违约”条款对单位位处以违约金金。质安验评部3√附件12：广州xxx医院医技综综合大楼项目目新建污水处处理站工程施施工总承包工工程工人工资资支付分账管管理协议书（格格式）(三)合同附件修改表（含增加及删除）序号条款号修改类型原文现文责任部门1附件1修改四、保修费用保修费用由造成质质量缺陷的责责任方承担。四、保修费用保修费用由造成质质量缺陷的责责任方承担。具具体按照以下下约定处理：：1.保修期内，因承包包人原因造成成工程的缺陷陷、损坏，承承包人应负责责修复，并承承担修复的费费用以及因工工程的缺陷、损损坏造成的人人身伤害和财财产损失；承承包人拒绝维维修或未能在在合理期限内内修复缺陷或或损坏，且经经发包人书面面催告后仍未未修复的，发发包人有权自自行修复或委委托第三方修修复，所需费费用由承包人人承担。2.保修期内，因发包包人使用不当当造成工程的的缺陷、损坏坏，可以委托托承包人修复复，但发包人人应承担修复复的费用。3.因其他原因造成工工程的缺陷、损损坏，可以委委托承包人修修复，发包人人应承担修复复的费用，因因工程的缺陷陷、损坏造成成的人身伤害害和财产损失失由责任方承承担。2附件3第二.(五）款修改（五）参加施工的的人员，必须须接受安全技技术教育，熟熟知和遵守所所在岗位（工工种）的各项项安全技术操操作规程，定定期进行安全全技术考核，取取得平安卡后后方准上岗操操作。对于从从事电气、起起重、登高作作业、焊接等等特殊工种的的人员，须经经过专业培训训，获得《安安全操作合格格证》后，方方准上岗。施施工现场如出出现特种行业业无证上岗时时，项目经理理必须承担责责任。（五）参加施工的的人员，必须须接受安全技技术教育，熟熟知和遵守所所在岗位（工工种）的各项项安全技术操操作规程，定定期进行安全全技术考核。对对于从事电气气、起重、登登高作业、焊焊接等特殊工工种的人员，须须经过专业培培训，获得《安安全操作合格格证》后，方方准上岗。施施工现场如出出现特种行业业无证上岗时时，项目经理理必须承担责责任。3附件3第二.(七）款修改（七）操作人员上上岗，必须按按规定佩带平平安卡及穿戴戴安全帽等防防护用品。项项目经理和专专职安全员应应随时检查劳劳动防护用品品的穿戴情况况，不按规定定穿戴防护用用品的人员不不得上岗。（七）操作人员上上岗，必须按按规定穿戴安安全帽等防护护用品。项目目经理和专职职安全员应随随时检查劳动动防护用品的的穿戴情况，不不按规定穿戴戴防护用品的的人员不得上上岗。4附件5修改2、工程结算定审后后有关款项的的支付

本项目目结算定审、承承包人按原合合同专用条款款第35条约定完整整移交工程竣竣工档案且不不发生原合同同专用条款第第38.10（3）、（4）款的违约约情形的，双双方同意依据据原合同专用用条款第28.1【□（12）、（13）□（13）、（14）】款的约约定按如下方方法之一处理理：

（1）发包人已已支付的累计计金额小于工工程结算定审审金额的95%的，发包人人继续支付至至结算定审金金额的95%，留下结算算定审金额的的5%作为工程质质量保修金并并按如下约定定方式支付：：

1）缺陷责任任期内，由承承包人原因造造成的缺陷，承承包人应负责责维修，并承承担鉴定及维维修费用；如如承包人不维维修也不承担担费用，发包包人可按合同同约定扣除工工程质量保修修金，并由承承包人承担违违约责任；承承包人维修并并承担相应费费用后，不免免除承担对工工程损失的赔赔偿责任。

22）工程竣工工验收合格后后满2年，且承包包人在装修工工程、电气管管线、给排水水管道、设备备安装工程及及给排水设施施、道路等配配套工程在工工程质量保修修期内未出现现违约情形，发发包人应在收收到承包人的的款项申请手手续且扣除应应扣款项后14天内将本项项目结算定审审金额的2%无息支付给给承包人。

33）工程竣工工验收合格后后满5年，且承包包人在防水工工程质量保修修期内未出现现违约情形，发发包人应在收收到承包人的的款项申请手手续且扣除相相应扣款项后后14天内将本项项目结算定审审金额的3%无息支付给给承包人。

结结清工程尾款款不豁免承包包人继续按照照原合同约定定应承担的保保修责任。

（2）发包人已已支付的累计计金额大于工工程结算定审审金额的95%的，承包人人应在工程结结算定审之日日起15日内向发包包人返还多收收的款项；否否则，发包人人有权向承包包人追索，承承包人除应足足额返还多收收的款项外，还还应每天按多多收款项总金金额的2‰向发包人支支付违约金。工工程质量保修修金（结算定定审金额的5%）按本条第第（1）项的约定定支付。2、工程结算定审后后有关款项的的支付本项目结算定审、承承包人按原合合同专用条款款第35条约定完整整移交工程竣竣工档案且不不发生原合同同专用条款第第38.10（3）、（4）款的违约约情形的，双双方同意依据据原合同专用用条款第28.1【□（11）、（12）□（12）、（13）】款的约定定按如下方法法之一处理：：（1）发包人已支付的的累计金额小小于工程结算算定审金额的的97%的，发包人人继续支付至至结算定审金金额的97%，留下结算算定审金额的的3%作为工程质质量保证金并并按如下约定定方式支付：：1）缺陷责任期内，由由承包人原因因造成的缺陷陷，承包人应应负责维修，并并承担鉴定及及维修费用；；如承包人不不维修也不承承担费用，发发包人可按合合同约定扣除除质量保证金金，并由承包包人承担违约约责任；承包包人维修并承承担相应费用用后，不免除除承担对工程程损失的赔偿偿责任。2）工程竣工验收合合格后满2年，且承包包人在工程缺缺陷责任期内内未出现违约约情形，发包包人应在收到到承包人的款款项申请手续续且扣除应扣扣款项后14天内将工程程质量保证金金（结算定审审金额的3%）无息支付付给承包人。结清工程尾款不豁豁免承包人继继续按照原合合同约定应承承担的保修责责任。（2）发包人已支付的的累计金额大大于工程结算算定审金额的的97%的，承包人人应在工程结结算定审之日日起15日内向发包包人返还多收收的款项；否否则，发包人人有权向承包包人追索，承承包人除应足足额返还多收收的款项外，还还应每天按多多收款项总金金额的2‰向发包人支支付违约金。工工程质量保证证金（结算定定审金额的3%）按本条第第（1）项的约定定支付。5附件6修改鉴于甲、丙双方已已经签订《________________________项目移交协协议书》，约约定从201__年__月__日起，甲方方正式将___________________项目移交给给丙方经营管管理。根据《__________________________施工总承包包合同》（合合同编号：_____________，以下简称“原合同”）合同专用用条款第35.12款“工程项目移移交给项目产产权管理单位位后，由项目目产权管理单单位替代发包包人在本合同同中的地位，承承继发包人的的权利和义务务”和原合同附附件有关工程程质量保证金金申请审核支支付的约定，经经甲、乙、丙丙三方协商一一致，共同签签订工程质量量保修维护责责任转移的三三方协议，就就原合同及其其附件《工程程质量保修书书》项下的工工程质量保修修事宜达成以以下协议条款款：鉴于甲、丙双方已已经签订《________________________项目移交协协议书》，约约定从201__年__月__日起，甲方方正式将___________________项目移交给给丙方经营管管理。根据《__________________________施工总承包包合同》（合合同编号：_____________，以下简称“原合同”）合同专用用条款第35.12款“工程项目移移交给项目产产权管理单位位后，由项目目产权管理单单位替代发包包人在本合同同中的地位，承承继发包人的的权利和义务务”和原合同及及其附件有关关工程质量保保证金申请审审核支付的约约定，经甲、乙乙、丙三方协协商一致，共共同签订工程程质量保修维维护责任转移移的三方协议议，就原合同同及其附件《工工程质量保修修书》项下的的工程质量保保修事宜达成成以下协议条条款：6附件6第3条修改3、甲、乙、丙三方方一致同意，原原合同约定的的工程质量保保修金仍按原原合同的相关关约定办理，具具体办理程序序为：由乙方方按原合同相相关约定向丙丙方提交申请请支付资料，丙丙方按原合同同相关约定组组织审核后，将将相关付款资资料和乙方提提交的发票送送交广州市财财政局办理拨拨款手续或者者由丙方直接接。3、甲、乙、丙三方方一致同意，原原合同约定的的工程质量保保证金仍按原原合同的相关关约定办理，具具体办理程序序为：由乙方方按原合同相相关约定向丙丙方提交申请请支付资料，丙丙方按原合同同相关约定组组织审核后，将将相关付款资资料和乙方提提交的发票送送交广州市财财政局办理拨拨款手续。7附件6第6条修改6、甲、乙、丙三方方如因本协议议发生争议，可可先行协商解解决；若协商商不成，提交交中国广州仲仲裁委员会仲仲裁解决。6、甲、乙、丙三方方如因本协议议发生争议，可可先行