版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
最新!工程欠款协议书范文锦集五篇归还项目欠款协议书。
在充斥活力,日益开放的今天,很多情况下我们需要用到协议书,大规模的项目发展前,一般都是需要签订合同的。项目合同通常包括建设项目勘察、设计、施工合同等合同,因此我们签订合同时要不断协商,直至达成一致。则,你想知道有关项目合同的内容资料吗?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“最新!项目欠款协议书范文锦集五篇〞,仅供参考,大家一起来看看吧。
项目欠款协议书(篇一)
还款人:区人民政府(下列称甲方)
债权人:(下列称乙方)
为尽快归还我区“两基〞项目所借款项,在平等自愿的根底上,经协商,甲、乙双方达本钱协议:
一、乙方出借用于我区___________“两基〞项目借款合计人民币___________元。截至20__年12月31日已归还的本金__________元,已归还利息__________元。尚欠借款本金___________元,欠利息__________元,合计欠____________元。
三、减去20__年12月31日后归还的数额,截至订立本协议之日尚欠本金____________元,尚欠利息___________元,合计欠_______________元,即为区人民政府还款数额。
四、甲方还款期为5年,从______年____月____日至_____年_____月_____日,每年按照总债务的比例归还。
五、在还款期内如因不可抗力事件(重大自然灾害、战争等)导致本区财政收支严重失衡的,还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。
六、自本协议订立之日起,乙方与原借款人的债权债务(合同)关系毁灭。
本协议一式四份,甲、乙方、区教育和科技局、区“两基〞欠债清核办各执一份,自订立之日起生效。
甲方:区人民政府乙方:
法定代表人:法定代表人:
本协议订立于年月日
项目欠款协议书(篇二)
甲方〔诉讼被告方〕:厦门A公司、厦门B公司、C
签约代表:C
乙方〔诉讼原告方〕:厦门D公司
乙方诉甲方拖欠装修项目款一案,已经由厦门市中级人民法院受理。甲乙双方从合作的初衷出发,经过友好的庭外协商,达成如下和解协议。该和解协议经过双方签署,并经由受诉法院制作民事调解书后立即生效。
一、厦门A公司和厦门B在代扣代付原告因承包厦门市东方国际酒店所应付的全部税款后,尚欠原告项目款八百万元整。被告应当于本协议签订后三日内支付原告50万,残余750万元,被告从20xx年11月至20xx年3月,每个月30日之前支付30万,从20xx年4月起每月30日之前支付20万,直至全部支付完毕。
二、以上欠款利息按银行同期贷款利率的4倍,从20xx年11月1日计算至实际付款之日,并在本金支付完毕后两个月内还清。
三、C对厦门A公司、厦门B公司的以上债务归还承当连带责任。
四、本案的诉讼费保全费和其它诉讼相关费用由被告承当。
五、原告应于被告支付50万元后,立即解除对被告银行账户的查封。
六、如果被告严格按照本协议第一条约定的期限支付尚欠的项目款本金,那么原告同意放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任,双方的权利义务清结;如果被告没有严格按照第一条约定的期限付款,那么被告的全部付款义务自动提前到期,原告有权利申请法院强制执行全部债权。
厦门A公司厦门市D公司
代表人:代表人:
厦门B公司C公司
代表人:
项目欠款协议书(篇三)
甲方:
鉴于:甲方从_______年___月___日至_____-年______月_____日供货价值物品〔洗衣液〕人民币总金额〔大写〕:,现乙方公司需大量资金周转,特向甲方协商偿还乙方所欠全部款项,达本钱协议如下:
第一条:于XXX年10月31号本月底全部还清款项。打入乙方指定账号:中国农业银行新市分行户名:XX账号:6XXX
第二条:如假设无力履行第一条,可经双方协商,可进行分期打款到该指定账号。
本协议签署后,甲方任何一期不能按时还款,那么甲方余下应还款视为全部到期,乙方除有权追收甲方全部应还款额之外,还有权追收全部应还款的10%作为违约金。
第三条双方各自的承诺及保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议后,当即生效。并具受法律爱护。
2、甲方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;乙方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在甲方付款当日向甲方出具有关财务凭证。
3、乙方从本协议书签订之日不得通过各种方式损害甲方名誉及人身权利,否那么甲方保存查究乙办法律责任的权利。
4、假设甲方任何一期不能按时还款,并且没有主动与乙方协商好,乙方有权向公安机关备案及查究一定的刑事责任。
甲方签字:乙方签字:
年月日年月日
项目欠款协议书(篇四)
甲方:
乙方:
关于乙方诉甲方建设项目合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1.甲方向乙方支付项目款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于年月日前支付100万元,年月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。假设因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。
2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将波及该项目的有关项目的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否那么甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将波及该项目的屋顶防水项目做完并验收合格,否那么甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水项目验收合格时。
4.乙方给甲方提供有关该项目的所有项目款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5.本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。
6.双方关于该建设工程的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不查究。但乙方仍应承当国家的建筑物的保修、维修等义务。
7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,区人民法院一份,同样有效。
甲方(签字或盖章):法定代表人:地址:
乙方(签字或盖章):法定代表人:地址:
年月日
项目欠款协议书(篇五)
甲方:
乙方:
关于乙方诉甲方建设项目合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1、甲方向乙方支付项目款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于年月日前支付100万元,年月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。假设因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。
2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将波及该项目的有关项目的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否那么甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将波及该项目的屋顶防水项目做完并验收合格,否那么甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水项目验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该项目的所有项目款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设工程的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不查究。但乙方仍应承当国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,济南市长清区人民法院一份,同样有效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人:
日期:
乙方(签字或盖章):
法定代表人:
日期:
小型项目合同协议书最新模板五篇
这个世界开展地很快,合同也就成了一个很重要的东西,一般项目工程展开前双方都会签订项目合同。项目合同在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同,因此在合同的订立注意要合乎法律政策的要求。则,对于项目合同的撰写你是否毫无头绪呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“小型项目合同协议书最新模板五篇〞,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
小型项目合同协议书(篇一)
第一条本合同双方当事人:
出租方:_________(下列简称甲方)
地址:_________
:_________
法定代表人:_________
承租方:_________(下列简称乙方)
地址:_________
:_________
法定代表人:_________
甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。
第一条本合同双方当事人:
出租方:_________(下列简称甲方)地址:_________:_________法定代表人:_________
承租方:_________(下列简称乙方)地址:_________:_________法定代表人:_________
甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定,双方本着平等、自愿、老实、守信的原那么,订立本合同。
第二条甲方依据本合同出租土地的使用权,土地所有权属_________,地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。
第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为,均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定,不得损害社会公共利益。
第四条甲方出租给乙方的地块位于_________,出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。
第五条本合同项下的租赁地块,按照规划批准的用途为_________用地。
第六条本合同项下的土地使用权租赁期限_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
甲方应于_________年_________月_________日前将本合同项下的土地提供应乙方。
第七条该地块的土地使用权租金以土地面积计算,租金规范为每平方米每年_________元币,该地块的年租金总额为_________元币(大写:_________)。
第八条双方同意采用以_________年为周期一次性支付租金的形式,每期一次性支付租金的总额为_________元币(大写:_________元币)。从第二期起,每期租金的增幅为上期租金总额的_________%(大写:百分之_________)。
第九条乙方同意在本合同签订之日起10日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。
第十条如果乙方不能按时支付应付款项,逾期2个月内(含2个月),应按每期缴纳租金的_________%(大写:百分之_________)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项,甲方有权解除合同,并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十一条乙方擅自改变土地用途的,甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权,所收取的租金不予退还。
第十二条如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用,应按收缴租金的_________%(大写:百分之_________)向乙方支付违约金。逾期超过两个月的,乙方有权解除合同,并可向甲方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十三条在合同签订后____日内,双方应按规定办理有关土地登记手续。
第十四条乙方将本合同项下的土地使用权转租时,须征得甲方同意,并按规定办理有关手续。
第十五条乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途,须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意,并且经原批准用地的市、县批准,并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同,并办理租赁土地使用权变更登记手续。
第十六条本合同规定的租赁年限届满,乙方应在期满后30天内,交回土地他项权证,并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权,须最迟在期满之日前3个月向甲方提交续期申请书,除该土地使用权被依法征收或收回外,在同等条件下,乙方有优先续期权,并在确定新的土地使用权出租年限、租金规范及其他条件后,双方补签或重新签订出租合同,并按规定重新办理有关土地登记手续。
第十七条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的,可不承当责任,但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。
第十八条本合同自双方签字及盖章(画押)之日起生效。
第十九条本合同和附件共_________页,以中文书写为准。
第二十条本合同在中华人民共和国广东省_________市(县、区)签订。
第二十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的爱护和调整。
第二十二条因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________提起诉讼。
第二十三条本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签字盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。
第二十四条本合同一式陆份,其中:甲乙双方各贰份;贰份由_________市(县、区)土地行政主管部门留存。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
(手机):_________
(手机):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
小型项目合同协议书(篇二)
甲方(建设方):乙方(施工方):
合同原那么
甲方根据需要提出设计、施工及使用要求,并委托乙方负责本合同书项目工程的技术设计、设备选型、系统配套、采购、安装、调试和售后效劳。依照?合同法》和国家有关规定,为明确双方在项目建设过程中及系统投入使用以后的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、项目准备
1、甲方:
1)及时提供应乙方所需有关图纸、资料、资金。
2)及时做好乙方进场后的供电工作及设备接地装置。
3)提供乙方现场器材寄存场地。
4)在乙方进入施工现场后,委派专人配合乙方施工。
5)本项目室外开沟局部工作由甲方协调由建筑承包方配合完成(应与室外照明管线铺设同步),乙方负责提供
2、乙方:
1)合同生效后先完成前期管线铺设及支架固定安装工作,根据甲方二次装修进度时间乙方准备后期的管线铺
设及设备的购买、配套及模拟调试。
2)乙方施工期间,服从甲方现场管理。
二、项目期限
1、项目期限要求:本系统应在建设方交付使用之前完工(暂定为年月日)
2、项目进度按项目施工组织方案表实施。
3、如遇以下情况,工期相应延长:
1)甲方未能及时提供有关进场施工条件,影响进场施工。
2)甲方土建或装修原因导致乙方不能安装设备。
3)因天气原因导致乙方不能正常施工。
4)甲方提供的有关项目资料不准确,导致重大设计变更。
5)甲方未按合同规定付款给乙方。
6)其他人力不可抗拒的因素而延误工期。
三、项目总造价
项目总价人民币(大写):元整,该造价为本数字监控项目乙方包干总造价。
四、付款方式与结算
本项目合同款总额为:元整。
1、本合同签定当日,甲方支付乙方项目定金人民币:¥(大写):元整。
2、在设备运输到工地并经甲方验收合格后,当日甲方支付乙方合同款项总额的%(含项目定金),共计人民币:¥(大写):元整。
3、项目完工经甲乙双方验收并计算其它材料实际用量后,五个工作日内甲方必须支付乙方合同全部余款。
4、具体结算方式:现金/转帐。
五:设备清单(见:监控系统项目决算清单)
六、项目验收
1、对产品提出异议的时间和方法:
1)甲方在验收中,如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量及项目施工不合乎规定的,应妥善保管,
2)乙方在接到甲方书面异议后,应在7天内负责处理,否那么,即视为默认甲方提出的异议和处理。
七:其它:
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。
2、合同未尽事宜双方按?经济合同法》协商解决。
3、本合同全部条款履行完毕后自行解除。
4、本系统所使用设备的型号、数量和品牌以设备清单为准。
5、本系统布线所使用的线缆、线槽用量以项目完工双方验收数据为准。
违约责任:
假设甲方未能按时付清全部货款,视为违约,那么甲方每天要向乙方支付残余货款的10%作为违约金,直至甲方付清全部货款为止。如果产品设备在调试过程中出现质量问题,造成项目无法按时完工,甲方有权不向乙方支付违约金,直到乙方的产品无质量问题项目顺利结束。
附那么
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。合同执行过程中,所有补充协议及项目技术变更,经甲乙双方协商认可签字后,作为合同附件。合同附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型项目合同协议书(篇三)
甲方:___________
乙方:___________
甲方现委托___________驻___________市施工队(下列简称乙方)承当闭路电视监控系统项目。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原那么,经过认真协商达本钱协议。
一、项目概况
1、项目名称:闭路电视监控系统
2、项目地点:
3、项目内容:闭路电视监控系统安装调试
4、合同签订地:
二、双方的责任和义务
1、甲方负责提供整个项目的项目图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有平安防备措施的仓库,以保证乙方能如期完成项目工期。并承当下列义务:1按时对项目、施工及项目进度实施监控和验收。2按时支付项目进度款。
2、乙方应按合同规定的时间及时提供项目所需的设备材料,在保证项目质量和项目进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。
三、项目的时间和进度
1、工期为自动工之日起至验收完毕,共____日。
2、如遇以下情况,乙方可顺延工期:
施工现场电源未接通,或障碍物未去除,影响施工;
因甲方签约时未曾表明的施工限制而影响进度;
甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响项目进度;
在安装调试中停电____小时以上或连续间歇性停电____天以上;
因甲方决策不及时而影响项目进度;
因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响项目进度;
因不可抗力而延误工期。
3、项目中甲方对监控点进行增减,那么由甲方向乙方出具项目联系单。
4、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。
四、人力不可抗拒因素:如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,那么工期顺延。在项目无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决办法。
五、项目及项目量的变更
1、由于甲方原因,对项目中提出的修改工程,必须向乙方出具项目联系单,确认修改详细清单、项目量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具项目联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计计划施工。
2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对项目中提出的修改工程,必须向甲方出具项目联系单,确认修改详细清单、项目量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具项目联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计计划施工。
六、项目验收
1、甲方有权要求验收项目的局部或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。
2、甲方按附件(监控系统项目预算清单)的设备配臵验收乙方提供的设备,整体项目验收遵从附件(监控系统项目预算清单)商定之规范。
3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或项目完工通知之日起____日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署项目验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,那么视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在____日内达成处理意见。
4、甲方收到乙方验收项目通知之日起____日内不验收,视为验收合格。
5、有关验收的一切费用由甲方负担。
6、项目验收合格后,由双方人员签字,甲方方可使用。
七、项目质量与售后效劳
1、项目的设计、设备供给、施工及项目质量遵从双方共同商定之规范。
2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安顿一次集中培训,帮忙他们学会系统的操作和日常维护。
3、乙方对项目实行________年保修,负责更换或和修复有质量问题的设备,但不承当因天灾、人为操作及其他非产品项目本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害,公司提供有偿维修效劳,并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备,以减少甲方系统的停运时间。
4、乙方在全部项目完工后,向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。
八、项目造价监控设备金额为:27581元(人民币:贰万柒仟伍佰捌拾壹元整)安装调试费金额为:1654.86元(人民币:壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整)项目总造价为:29235.86元(人民币:贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整)
九、项目付款方式
1、本合同签订之日起____日内,甲方支付乙方项目总造价30%的预付款,作为定金及购臵相关工具和设备。
2、项目施工到摄像机安装时约项目量的`50%后____日内,甲方向乙方支付项目总造价30%的项目进度款。
3、项目验收合格之日起____日内,甲方向乙方付清残余40%的项目款项。
十、违约责任
1、甲乙双方假设一方发生违约情况,那么违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2、因乙方原因导致工期延误,由乙方偿付逾期违约金。
3、如甲方未能按照合同条款九按项目进度向乙方支付项目款,甲方须另加应付款项的千分之一每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停项目的施工,待甲方向乙方支付相应的项目款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承当由此引起的工期延期责任。甲方已付金额缺乏乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。
5、项目中途停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。
6、项目未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任。
十一、解决合同争议的方式
本合同执行过程中假设有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。
十二、合同附件(监控系统项目预算清单)作为合同不可分割的一局部,同样具备法律效力。
十三、合同附那么
1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。
2、本合同自双方代表签字即生效;项目验收合格,结清全部项目款后终止。
3、本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。
4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下:
甲方:__________
乙方:________
代表人:________
代表人:________
联系:________
联系:________
签订时间:________年____月____日
签订时间:________年____月____日
小型项目合同协议书(篇四)
发包方(建设单位):
承包方(施工单位):
项目名称:
项目编号:
签订日期:
安徽省工商行政管理局
安徽省建设厅监制
发包方:(下列简称甲方)
承包方:(下列简称乙方)
为了明确责任,按质、按量、接时完成建筑安装任务,依据?中华人民共和国合同法》、?建筑法》和国家有关法律、法规规定,结合本项目具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条项目概况
一、项目名称:
二、项目地点:
三、项目范围和内容:
四、项目总造价:
五、质量等级:
六、动工日期:全部项目自年月日动工,至年月日竣工验收。
第二条承包方式
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、按实结算;
4、其他。如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同项目价格。
第三条价款支付与结算
一、动工前,发包方应按建安工作量的%预付项目备料款;
二、项目竣工验收后七日内甲方支付预算项目款总价的50%:
三、审计局审计后七日内支付至项目总价的95%。其余5%尾款,待项目保修期满后结算;
四、由于项目内容变更而引起的增减价款按变更协议签证手续,其中增减费用,于竣工时结算并报送审计;
五、结算依据:
第四条项目变更
本项目在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文字、图),双方签证协议后通知有关单位,方可变更,变更时必须在该项目施工前进行。
第五条项目验收
一、竣工项目验收,以国家颁发的?项目施工验收标准》,?建筑安装项目质量检验评定规范》,施工图纸及表明书、施工技术文件为依据;
二、项目施工地下项目、结构项目必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。项目竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续;
三、项目竣工验收后,甲方方可使用。
第六条保修条件及期限
项目保修期为壹年,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修,其保修条件、范围和期限按?房屋建筑项目质量保修方法》执行。
第六条双方责任
甲方:
一、项目动工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告
二、做好施工区域内三通一平(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作;
三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续;
四、按双方商定的分工范围和要求供给材料、设备;
1、包工不包料项目,甲方应负责把材料运至现场,按乙方指定位置堆放。并按照协议约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的.清单、向乙方提供材料制备及其产品合格证明。如施工材料供给不及时,应在天前通知乙方,否那么应承当停工待料损失,并须延工期。
2、包工包料项目,经双方协议应由甲方供给的材料。
乙方:
一、根据甲方按合同提供的建设项目、文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工计划,做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、及时向甲方提出动工通知书、施工进度方案表、施工平面布置图、隐蔽项目验收通知、竣工验收报告;提供月份作业施工方案、月份施工统计报表、项目事故报告以及提供给由甲方供给的材料、配件、设备的供给方案。
四、严格按照施工图和技术表明书进行施工,确保项目质量。按合同规定的时间,如期完工并交付验收;
五、项目竣工后,乙方应提供施工过程中一整套资料交给甲方;
六、已完工的房屋、建筑物和安装的设备,在交工前应负责保管并清理好现场。
第八条违约责任
乙方的责任:
一、项目质量不符全全同规定的,负责无偿修理或返工;三、项目不能按合同约定的工期交付使用的;甲方的责任:;一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工;二、项目中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误;三、项目未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发;四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定;五、不按合同拨付项目款,按银行有关逾期付款方法规;第九条
一、项目质量不符全全同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
三、项目不能按合同约定的工期交付使用的。按本合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外;还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、项目中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机构设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
三、项目未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题,由甲方承当责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同拨付项目款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之
第九条奖罚规定
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天按该项项目总造价的万分之违约金。
二、由于甲方要求提前竣工,而乙方又采取措施提前功的,每提前一天由甲方付给乙方项目总造价的万份之奖励。特殊的要求的要独自付包干措施费元;
三、本项目质量的奖罚幅度,质量评定合格不奖不罚,合乎优良项目规范评定,按项目造价%奖励。不合乎规范的按项目造价的%罚款。
四、在建设中以提交设计施工图开始,甲乙方双方或第三方提出合理化倡议,经同意采纳后,从节约投资金额中提取%奖励倡议方;
五、各种应付款项,甲乙方双方不得借故拖欠,如逾期不付除偿付银行利息外,责任方每天按未付款总额万分之付给对方逾期付款违约金;
六、乙方在项目竣工前十日,书面通知甲方届时验收,如果甲方不能按时组织验收,必须提前通知乙方另订日期,但甲方须成认竣工日期。如无故不按时加入验收,所造成的管理费用和各项损失均由甲方承当,另每天按项目合同造价万分之约金。如按乙方通知验收日期甲方组织验收时,乙方尚未完成合同规定全部内容按上述同样校准付给甲方违约金。
七、其他奖罚,甲乙双方另得补充。
第十条平安、文明施工
乙方按有关规定,采取严格的平安防护措施,承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承当责任和有关费用。
乙方应文明施工,按照?建设项目施工现场管理规定》加强建设
项目施工现场管理,保障施工顺利进行。
第十一条附那么
一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议纪要、以及资料图表等,也是本合同的组成局部;
二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表
三、本合同未尽事宜,由双方补充协议,与本合同具有同等效力;四、本合同须经当地建筑管理部门审查签章;由建筑物所在地工商行政管理机关鉴证后生效;
五、合同争议的解决方式;本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协议或调解不成的,按以下种方式解决;
(一)提交(二)依法向人民法院起诉。
六、本合同一式份,甲方双方各执正本两份。副本分送甲方双方各有关部门备案。
由甲方负责供给的设备和材料表
附件:;项目质量保修书;发包人(全称):;承包人(全称):;发包人、承包人根据?中华人民共和国建筑法》、?建;1、项目质量保修范围和内容;承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、章程规;质量保修范围包括地基根底项目、主体结构项目,屋面;2、质量保修期;2.1双方根据?建设项目质量管理条例》及有关规定;(1)地基根底项目和主体结构项目为设计文件规定的;(2)
附件:
项目质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据?中华人民共和国建筑法》、?建筑项目质量管理条例》和?房屋建筑项目质量保修方法》,经协商一致,对(项目名称)签定项目质量保修书。
1、项目质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、章程规定和双方约定,承当本项目质量保修责任。
质量保修范围包括地基根底项目、主体结构项目,屋面防水项目、有防水要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修项目,以及双方约定的其他工程。具体保修的内容,双方约定。
2、质量保修期
2.1双方根据?建设项目质量管理条例》及有关规定,约定本项目的质量保修期如下:
(1)地基根底项目和主体结构项目为设计文件规定的该项目合理使用年限;
(2)屋面防水项目、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年;
(3)装修项目年;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装项目为年;
(5)供热及供冷为个采暖期、供冷期;
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套项目为年;
(7)其他工程保修期限约定如下:
2.2质量保修期自项目竣工验收合格之日起算起。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围和内容的工程,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理。
3.2发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。
3.3对于波及结构平安的质量问题,应当按照?房屋建筑项目质量保修方法》的规定,立即向当地建筑业管理部门报告,采取平安防备措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修计划,承包人实施保修。
3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。
5、其他
5.1双方约定的其他项目质量保修事项:
5.2本项目质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
xx年x月x日
xx年x月x日
小型项目合同协议书(篇五)
第一条本合同双方当事人:出租方:_________(下列简称甲方)地址:_________:_________法定代表人:_________承租方:_________(下列简称乙方)地址:_________:_________法定代表人:_________甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根
第一条本合同双方当事人:
出租方:_________(下列简称甲方)地址:_________:_________法定代表人:_________
承租方:_________(下列简称乙方)地址:_________:_________法定代表人:_________
甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定,双方本着平等、自愿、老实、守信的原那么,订立本合同。
第二条甲方依据本合同出租土地的使用权,土地所有权属_________,地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。
第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为,均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定,不得损害社会公共利益。
第四条甲方出租给乙方的地块位于_________,出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。
第五条本合同项下的租赁地块,按照规划批准的用途为_________用地。
第六条本合同项下的土地使用权租赁期限_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
甲方应于_________年_________月_________日前将本合同项下的土地提供应乙方。
第七条该地块的土地使用权租金以土地面积计算,租金规范为每平方米每年_________元人民币,该地块的年租金总额为_________元人民币(大写:_________)。
第八条双方同意采用以_________年为周期一次性支付租金的形式,每期一次性支付租金的.总额为_________元人民币(大写:_________元人民币)。从第二期起,每期租金的增幅为上期租金总额的_________%(大写:百分之_________)。
第九条乙方同意在本合同签订之日起10日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。
第十条如果乙方不能按时支付应付款项,逾期2个月内(含2个月),应按每期缴纳租金的_________%(大写:百分之_________)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项,甲方有权解除合同,并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十一条乙方擅自改变土地用途的,甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权,所收取的租金不予退还。
第十二条如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用,应按收缴租金的_________%(大写:百分之_________)向乙方支付违约金。逾期超过两个月的,乙方有权解除合同,并可向甲方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十三条在合同签订后____日内,双方应按规定办理有关土地登记手续。
第十四条乙方将本合同项下的土地使用权转租时,须征得甲方同意,并按规定办理有关手续。
第十五条乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途,须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意,并且经原批准用地的市、县人民政府批准,并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同,并办理租赁土地使用权变更登记手续。
第十六条本合同规定的租赁年限届满,乙方应在期满后30天内,交回土地他项权证,并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权,须最迟在期满之日前3个月向甲方提交续期申请书,除该土地使用权被依法征收或收回外,在同等条件下,乙方有优先续期权,并在确定新的土地使用权出租年限、租金规范及其他条件后,双方补签或重新签订出租合同,并按规定重新办理有关土地登记手续。
第十七条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的,可不承当责任,但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。
第十八条本合同自双方签字及盖章(画押)之日起生效。
第十九条本合同和附件共_________页,以中文书写为准。
第二十条本合同在中华人民共和国广东省_________市(县、区)签订。
第二十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的爱护和调整。
第二十二条因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________人民法院提起诉讼。
第二十三条本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签字盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。
第二十四条本合同一式陆份,其中:甲乙双方各贰份;贰份由_________市(县、区)土地行政主管部门留存。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
(手机):_________(手机):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
使用表明
1、本合同文本适用于本市行政区域内的承、发包住宅装饰装修项目。
2、项目承包方(乙方),必需具备工商行政管理部门核发的?企业法人营业执照》,并依法取得?建筑业企业资质证书》,且具有“建筑装修装饰项目专业承包〞资格。外地进郑施工企业要到市建设行政主管部门备案。如是企业法人下属分支机构,需有企业法人出具的委托证明;经办业务员必需持有有效的法人代表委托证书。
3、项目发包方(甲方),对需装饰住房拥有合法使用权,或已取得拥有合法居住权人的正式委托。对本住宅装饰装修项目具有法定发包权。
4、动工:双方通过设计计划、首期项目款到位、项目技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员达到施工现场开始运作视为动工。
5、竣工:合同约定的项目内容(含室内空气质量达标)全部完成,经承包方、监理单位、发包方共同验收,签署?项目竣工验收单》确认项目合格后,视为竣工。
6、工期顺延:是指非因乙方的责任导致项目进度受到影响后,项目期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承当违约责任。
7、项目实践证明:垃圾清运、施工环境污染补偿、燃气管网改造、表前水电路改造,以及其它等外部费用由甲方直接给付相关单位或部门可减少项目施工的不必要麻烦。
8、本合同文本不得拆减页,增加条款可另行补充;划线局部必须填写,不得留空。
9、倡议本合同一式三份,甲、乙双方及登记备案各一份。
关于项目居间合同范文锦集7篇(合同范本)
关于项目居间合同范文锦集7篇
随着广阔人民大众法律意识的普遍提高,关于合同的利益纠纷越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。则一份详细的合同要怎么写呢?下列是小编整理的项目居间合同7篇,欢迎阅读与收藏。
项目居间合同篇1
甲方(委托人):某某建筑公司
:
乙方(居间人):
:
联系:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就**省***项目工程(下列称该项目工程),引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该项目工程的专业承包施工合同。
2、“居间成功〞是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的项目施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目工程的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、项目量清单总价、项目量子目单价、建设单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该项目工程进行实地考察,
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、项目量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成局部。否那么视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该项目工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否那么,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚
实义务。如果能够达成施工合同,则在甲方的项目施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承当。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,那么按未按时支付金额的1%向乙方承当违约金。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间费用为项目施工合同金额的**%。
2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内,应支付***;残余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按***%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部项目款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承当
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承当居间活动费用(或甲方同意承当**差*等**费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否那么甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金缺乏以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
项目居间合同篇2
甲方〔委托人〕:乙方〔居间人〕:
::
联系:联系:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
2、“居间成功〞是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业〞公司未签订书面的项目合同,视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业〞公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业〞公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。促成“天嘉置业〞公司将消防项目承包给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业〞公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和“天嘉置业〞公司所签订的项目承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间报酬为30万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬10万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业〞公司签订项目承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与“天嘉置业〞公司签订项目承包合同,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承当。
五、居间报酬的承当
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承当居间活动费用。
六、诚信原那么
1、如果甲方与xxxx公司在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议,否那么居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期〔委托期〕为20个工作日〔自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算〕。居间方在此期间必须积极推动xxxx公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否那么甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:〔盖章〕:乙方〔盖章〕:
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
项目居间合同篇3
甲方〔委托人〕:广州市某装修公司
法定代表人:
:
联系:
乙方〔居间人〕:广州市某楼盘的代理公司
法定代表人:
:
联系:
甲乙双方为了根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就____省____市_________装修项目工程〔下列称该项目工程〕,引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该装修项目工程的专业承包施工合同。
2、“居间成功〞是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修项目合同,乙方仅为甲方提供信息,或仅为甲方
提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目工程的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、项目量清单总价、项目量子目单价、建设单位供给材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该项目工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金_____万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、项目量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成局部。否那么视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该项目工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否那么,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。如果能够达成装修项目合同,则在甲方的装修项目施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关
的所得税由乙方自承当。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修项目合同。甲方因履行装修项目合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,那么按未按时支付金额的1%向乙方承当违约金。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间费用为装修项目合同金额的____%。
2、乙方帮甲方成功介绍客户,签约装修合同后。建设单位首付定金40%时,甲方将支付乙方全部装修项目5%佣金。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承当
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承当居间活动费用〔或甲方同意承当____费用〕。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否那么甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲方支付元违约金;如果违约金缺乏以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:〔盖章〕:乙方〔盖章〕:
合同签订日:合同签订日:
法定代表人:
法定代表人:
项目居间合同篇4
甲方〔委托人〕:
乙方〔居间人〕:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(〕项目工程,引荐甲方和该工程的管理方直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成与该工程管理方签订专业承包施工合同,协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,保障合同的顺利实施。
2、“居间成功〞是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的项目施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目工程的信息,最大限度的维护甲方的利益。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程的上述信息真实可靠
3、乙方应保证该项目工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务,达成合同签署,则在甲方的项目施工过程中〔合同期内〕,乙方仍有义务负责协调好甲方与工程管理方的关系,特别是在项目结算问题上,乙方全面负责协调,乙方无任何理由进行推脱。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和工程管理方进行合同谈判。
2、居间成功,那么由甲方全面履行和工程管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间费用按照合同期间实际运量每吨3元〔叁元〕结算〔完税后〕。
2、甲方每周为乙方结算一次,每周一为乙方结算上周居间费用,乙方有权向甲方查询每周总体运量,甲方有义务向乙方提供每周运量报表,甲方所提供报表必须保证真实有效,甲方不得以任何理由克扣乙方费用,如出现不实结算乙方有权索回,并保存双倍赔偿的权利。
3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份,作为居间费用总价计算依据,甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用,每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿。
4、如甲方有终止本居间合同的意愿,甲方可根据合同总量计算居间费用,并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及工程合作中相关利益人的秘密,任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为,如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。
七、合同终止
本合同自签字之日起生效,直至本合同约定工程结束,工程期顺延本合同无条件顺延,直至本工程结束。
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地址:
合同签订日:
甲方:〔盖章〕:乙方〔盖章〕:
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
项目居间合同篇5
居间合同
甲方〔委托人〕:
乙方〔居间人〕:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就等工程,引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。
2、“居间成功〞是指完本钱条第1项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的`建设施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目工程相关信息,并有义务协助甲方对该项目工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务,协助甲方中标并签订书面施工合同。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责标书的编制。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付,那么应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间报酬由下列两项构成:
〔1〕项目施工合同总金额的3‰,该局部的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内,由甲方先支付80%给乙方,残余20%在甲方〔或甲方的分包施工单位〕第一次项目进场后7日内付清。
〔2〕鉴于该工程采用的是政府与社会资本合作PPP模式,建设单位会以每期应支付项目回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮15%支付给甲方利息,甲方同意在建设单位回购期间,该贷款基准利率的50%以及上浮的15%局部均作为乙方的居间报酬。该局部的居间报酬按项目进度,在甲方每次收到建设单位支付的利息后7
日内支付给乙方,直至建设单位回购完成。[每期利息的计算方式为:应付项目回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×〔50%+15%〕]
3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、项目进度以甲方与建设单位签订的合同为准。
4、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承当
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承当居间活动费用。
六、保密事项
甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交乙方所在地法院解决
九、其他事项
1、本合同未尽事项,由双方另行签订补充合同。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订日期:
项目居间合同篇6
甲方〔委托人〕:
乙方〔居间人〕:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(〕项目工程,引荐甲方和该工程的管理方直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成与该工程管理方签订专业承包施工合同,协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,保障合同的顺利实施。
2、“居间成功〞是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的项目施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目工程的信息,最大限度的维护甲方的利益。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程的上述信息真实可靠
3、乙方应保证该项目工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务,达成合同签署,则在甲方的项目施工过程中〔合同期内〕,乙方仍有义务负责协调好甲方与工程管理方的关系,特别是在项目结算问题上,乙方全面负责协调,乙方无任何理由进行推脱。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和工程管理方进行合同谈判。
2、居间成功,那么由甲方全面履行和工程管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、本工程居间费用按照合同期间实际运量每吨3元〔叁元〕结算〔完税后〕。
2、甲方每周为乙方结算一次,每周一为乙方结算上周居间费用,乙方有权向甲方查询每周总体运量,甲方有义务向乙方提供每周运量报表,甲方所提供报表必须保证真实有效,甲方不得以任何理由克扣乙方费用,如出现不实结算乙方有权索回,并保存双倍赔偿的权利。
3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份,作为居间费用总价计算依据,甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用,每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿。
4、如甲方有终止本居间合同的意愿,甲方可根据合同总量计算居间费用,并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充沛保守本协议所波及的商业秘密。
2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及工程合作中相关利益人的秘密,任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为,如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。
七、合同终止
本合同自签字之日起生效,直至本合同约定工程结束,工程期顺延本合同无条件顺延,直至本工程结束。
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地址:
合同签订日:
甲方:〔盖章〕:乙方〔盖章〕:
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
项目居间合同篇7
甲方〔委托人〕:
乙方〔居间人〕:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据?中华人民共和国合同法》,经双方充沛协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就〔下列称该项目工程〕引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该工程的建设单位签订该项目工程的项目设计合同。
二、乙方的义务
1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。如果能够达成项目设计合同,则在甲方的项目设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的项目设计合同。甲方因履行项目设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
4、项目合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承当。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式。
1、甲方项目设计合同金额超出元/平方米的局部均为本工程居间费用。〔项目设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积〕
2、居间成功
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025至2031年中国建筑外墙清洁设备行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2030年中国手抄粉画纸数据监测研究报告
- 二零二五年度农业综合开发项目投资合同4篇
- 2025版环境监测调查委托合同范本3篇
- 二零二五版公司员工薪资福利调整协议3篇
- 砖砌体施工安全技术交底(5篇)
- 网约车营运车辆转让合同范文
- 挖掘机施工租赁合同
- 2025年度个人与个人医疗借款合同(保障健康权益)2篇
- 2025-2030全球风机叶片智能监测软件行业调研及趋势分析报告
- 第1课 隋朝统一与灭亡 课件(26张)2024-2025学年部编版七年级历史下册
- 2025-2030年中国糖醇市场运行状况及投资前景趋势分析报告
- 【历史】唐朝建立与“贞观之治”课件-2024-2025学年统编版七年级历史下册
- 冬日暖阳健康守护
- 产业园区招商合作协议书
- 水处理药剂采购项目技术方案(技术方案)
- 2024级高一上期期中测试数学试题含答案
- 盾构标准化施工手册
- 天然气脱硫完整版本
- 山东省2024-2025学年高三上学期新高考联合质量测评10月联考英语试题
- 不间断电源UPS知识培训
评论
0/150
提交评论